施工队合作协议书

合集下载

施工队合同(范本)

施工队合同(范本)施工队合同范本。

甲方（施工队），______________（以下简称甲方）。

乙方（委托方），______________（以下简称乙方）。

根据双方自愿，经协商一致，就甲方承接乙方工程项目的施工事宜，达成如下合同：一、项目内容。

1. 甲方承接乙方工程项目的施工工作，具体包括但不限于____________________（工程项目具体内容）。

二、工程期限。

1. 工程期限为______________（具体时间），甲方应按时按质完成工程项目。

三、工程报价。

1. 工程报价为______________（具体金额），甲方应按照合同约定的报价进行施工，并承担因工程施工质量问题而产生的返工费用。

四、施工标准。

1. 甲方应按照国家相关标准和乙方要求，对工程项目进行施工，确保施工质量符合相关要求。

五、施工安全。

1. 甲方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中不发生安全事故。

六、付款方式。

1. 乙方应按照合同约定的付款方式和时间，按时支付工程款项。

七、违约责任。

1. 若甲方未能按时按质完成工程项目，应承担相应的违约责任。

2. 若乙方未能按时支付工程款项，应承担相应的违约责任。

八、其他约定。

1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

九、合同变更。

1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

十、合同解除。

1. 本合同如需解除，须经双方协商一致，并签订书面解除协议。

十一、合同生效。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工队），______________（盖章）日期，______________。

乙方（委托方），______________（盖章）日期，______________。

以上为甲乙双方签订的合同内容，双方均应严格遵守。

与施工队签订安全协议书

与施工队签订安全协议书
安全协议书是建设单位与施工单位之间就安全生产管理、事故处理等事项达成的法律文书。

这份协议通常包含以下几个核心部分：
第一部分：协议双方信息。

明确列出甲方（建设单位）和乙方（施工单位）的名称、地址
及法定代表人或授权代表人，这是民法典律效力的基础。

第二部分：安全生产责任。

详细规定甲乙双方在安全生产中的责任和义务。

例如，甲方需
提供符合安全标准的施工环境，而乙方则负责对工人进行安全教育和技能培训，确保每位
工人都了解并遵守安全操作规程。

第三部分：安全管理制度。

包括建立完善的安全管理组织机构，制定具体的安全规章制度，以及实行定期的安全检查制度等内容。

第四部分：事故处理办法。

一旦发生安全事故，应迅速启动应急预案，及时救助伤员，并
对事故原因进行调查分析，防止类似事件的再次发生。

第五部分：违约责任。

对于违反安全协议的行为，应当明确相应的法律责任及处罚措施，
以起到警示和遏制作用。

第六部分：其他约定。

根据具体工程项目的特点和需要，双方可以协商确定其他必要的安
全合作条款。

通过以上几个部分的内容设定，可以看出安全协议书旨在通过法律手段规范双方行为，确
保施工现场的安全稳定。

这不仅是对工人生命安全的尊重，也是对整个项目成功完成的基
本保证。

在实际操作中，双方应根据具体情况灵活调整协议内容，使其既符合国家有关安全生产的
法律法规，又贴合实际工作需求。

同时，协议的签订只是第一步，关键在于执行过程中的
严格监督和管理，真正做到防患于未然。

施工劳务协议书范本8篇

施工劳务协议书范本8篇第1篇示例：施工劳务协议书范本甲方（发包方）：______________（以下简称甲方）鉴于甲、乙双方就施工劳务事宜达成一致，为明确双方权利义务，特订立本协议。

二、工程地点：______________四、施工时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。

五、工程造价：本工程总造价为人民币________元整，乙方应按照甲方支付工程款的比例及进度，进行相应的施工工作。

六、施工条件1. 乙方应派遣具有相应资质的施工人员参与工程施工，并保证施工质量符合国家相关规定。

2. 乙方应保证施工过程中的安全，遵守施工现场的各项规定，确保施工期间不发生任何安全事故。

3. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，按时完成工程。

七、工程款支付2. 工程款支付方式：工程款分期支付，分期支付比例和支付时间由双方协商确定。

3. 乙方应在每次工程款支付后提供相应的施工报告及相关材料。

八、违约责任1. 如果乙方未按照本协议的规定履行义务，导致工程质量不达标或无法按时完成工程，应承担相应的违约责任。

九、争议解决双方发生争议时，应友好协商解决。

协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十、其他事项1. 本协议自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成后终止。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：以上为施工劳务协议书范本，双方应认真履行协议规定，确保工程质量和进度，共同维护合同的权益。

希望双方能够在合作中取得成功，共同发展。

第2篇示例：施工劳务协议书范本甲方：（公司名称）乙方：（施工人员）根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方雇佣乙方从事施工劳务一事达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方应按照甲方指定的施工计划，认真、细致、高效地进行相关施工工作。

1.2 乙方需遵守甲方的各项规章制度，不得擅自调动班组人员及工作进度。

光伏安装施工队合作协议书

甲方（光伏发电项目业主）：乙方（光伏安装施工队）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方光伏发电项目安装事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______光伏发电项目1.2 项目地点：_______1.3 装机容量：_______MW1.4 首年发电量：_______kWh1.5 项目工期：_______（具体工期根据实际情况确定）二、承包范围2.1 乙方负责光伏发电项目的安装工作，包括但不限于以下内容：（1）光伏组件安装；（2）支架安装；（3）逆变器安装；（4）汇流箱安装；（5）电缆敷设；（6）配电箱安装；（7）防雷接地；（8）系统调试。

2.2 乙方在施工过程中，应严格遵守国家相关法律法规、行业规范及甲方要求，确保工程质量。

三、技术标准与质量保证3.1 乙方所使用的材料、设备应满足项目设计要求，并符合国家相关质量标准。

3.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。

3.3 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。

四、工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成光伏发电项目的安装工作。

4.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。

4.3 项目安装完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、材料清单、设备清单、施工日志等。

4.4 甲方组织验收，验收合格后，乙方应按照合同约定进行移交。

五、付款方式5.1 甲方在项目开工前支付合同总价的30%作为预付款。

5.2 项目安装过程中，甲方根据实际进度支付合同总价的60%。

5.3 项目验收合格后，甲方支付合同总价的10%作为质保金。

5.4 剩余10%作为尾款，在质保期满后支付。

六、违约责任6.1 乙方未按合同约定的时间节点完成光伏发电项目的安装工作，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

两个施工队施工安全协议书

两个施工队施工安全协议书甲方（施工队一）：___________乙方（施工队二）：___________鉴于甲乙双方在同一工程项目中承担不同的施工任务，为了共同维护施工现场的安全生产秩序，保障人员生命财产安全，特订立本安全协议书。

一、安全管理责任1. 甲乙双方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行工程建设强制性标准和安全生产操作规程。

2. 双方应各自建立健全安全生产责任制，明确各自的安全生产管理职责，加强施工现场的安全管理。

3. 双方应各自配备专职或兼职的安全管理人员，负责现场的安全监督和管理工作。

二、安全教育与培训1. 甲乙双方应定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2. 新进员工必须经过安全教育培训，并经考核合格后方可上岗作业。

3. 特种作业人员必须持证上岗，并定期参加复审培训。

三、安全防护措施1. 甲乙双方应根据工程特点和施工环境，制定相应的安全防护措施和应急预案。

2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的防护措施，如搭设安全防护网、设置警戒线等。

3. 双方应共同使用和维护施工现场的安全设施，确保其完好有效。

四、事故处理1. 发生安全事故时，甲乙双方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，保护现场，并及时报告有关部门。

2. 双方应积极配合事故调查，查明事故原因，分清责任，依法承担相应的责任。

3. 双方应共同分析事故教训，总结经验，防止类似事故再次发生。

五、违约责任1. 甲乙任何一方违反本协议约定，导致安全事故的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应当按照实际损失额进行赔偿。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

与施工队合作协议书

与施工队合作协议书乙方（施工队）：______________鉴于甲方拟进行______________项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方经友好协商，就本项目的施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：______________1.2 项目地址：______________1.3 工程内容：______________1.4 工程范围：______________二、工程质量要求2.1 乙方应严格按照国家相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自更改设计。

2.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守安全生产法规，防止安全事故的发生。

三、工程进度要求3.1 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并按时完成各阶段工作。

3.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程造价及支付方式4.1 工程造价为人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

4.2 付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在合同签订后___个工作日内支付乙方预付款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

（2）进度款：甲方在乙方完成___%工程量后支付乙方进度款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

（3）竣工款：甲方在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后支付乙方竣工款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

五、保修条款5.1 乙方应对所施工的项目提供___年的质量保证期，自竣工验收合格之日起计算。

5.2 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后___小时内派人进行维修，费用由乙方承担。

六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本合同的各项约定，如一方违约，应承担违约责任。

施工队领料协议书范本(3篇)

第1篇甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方施工项目中领用材料一事，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 施工工期：____________________二、材料供应1. 乙方在甲方施工项目中领用的材料，由甲方统一采购，乙方按照甲方要求进行领用。

2. 甲方采购材料的价格、质量、供货时间等，均应符合国家有关法律法规的规定，并满足乙方施工需要。

3. 甲方应在乙方提出领料申请后，及时安排材料供应，确保乙方施工进度不受影响。

4. 乙方在领用材料时，应严格按照甲方规定的数量、规格、型号进行领取，不得擅自改变。

5. 乙方领用的材料，在施工过程中不得挪作他用，如因乙方原因造成材料浪费或损坏，乙方应承担相应责任。

三、材料验收1. 乙方在领用材料前，应认真核对材料的质量、规格、型号等是否符合要求。

2. 乙方在领用材料后，应及时将材料堆放整齐，做好标识，便于管理和使用。

3. 乙方在施工过程中，如发现材料存在质量问题，应及时向甲方报告，甲方应在接到报告后及时处理。

四、材料保管1. 乙方应建立健全材料保管制度，确保材料安全、完好。

2. 乙方应定期对材料进行检查，发现材料损坏、丢失等情况，应及时报告甲方。

3. 乙方在施工过程中，应妥善保管材料，防止材料被盗、损坏等情况。

五、材料结算1. 乙方在施工过程中，按照实际领用材料数量，与甲方进行结算。

2. 甲方在收到乙方结算单后，应及时审核，并在审核无误后支付相应款项。

3. 乙方在结算过程中，如发现材料数量、规格、型号等与实际不符，应及时向甲方提出异议。

六、违约责任1. 甲方未按约定时间提供材料，导致乙方施工进度延误的，甲方应承担相应责任。

两个施工队修路赔偿协议书

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至赔偿款项支付完毕之日止。
甲方（施工队）：__________
乙方（施工队）：__________
甲方代表：__________
乙方代表：__________
签订日期：__________
（以下为签字、盖章区域）
（2）其他损失赔偿：人民币__________元。
乙方总计赔偿甲方人民币__________元。
四、赔偿方式
4.。
4.2乙方应在签署本协议后__________个工作日内，将赔偿款项支付给甲方。
五、违约责任
5.1若甲方未按约定时间支付赔偿款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：赔偿金额的__________%，自逾期之日起计算至实际支付之日止。
2.2乙方在修路工程中，因施工不当导致甲方施工队部分设施损坏。
三、赔偿范围及金额
3.1甲方应赔偿乙方以下损失：
（1）设施损坏赔偿：人民币__________元；
（2）其他损失赔偿：人民币__________元。
甲方总计赔偿乙方人民币__________元。
3.2乙方应赔偿甲方以下损失：
（1）设施损坏赔偿：人民币__________元；
两个施工队修路赔偿协议书
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方在修路工程中发生的损害事宜，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就赔偿事宜达成如下协议：
一、赔偿主体
1.1甲方：__________（施工队名称）
1.2乙方：__________（施工队名称）
二、损害事实及原因
2.1甲方在修路工程中，因施工不当导致乙方施工队部分设施损坏。
5.2若乙方未按约定时间支付赔偿款项，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：赔偿金额的__________%，自逾期之日起计算至实际支付之日止。

施工队铺装协议书

施工队铺装协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行地面铺装工程，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行地面铺装工程的相关事宜，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：地面铺装，包括但不限于地砖铺设、水泥砂浆找平、防水处理等。

4. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工程质量和技术要求1. 乙方必须严格按照国家和行业的相关质量标准及甲方的要求进行施工。

2. 工程所用材料必须符合甲方指定的规格和质量要求。

3. 乙方应在施工过程中遵守安全操作规程，确保施工安全。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币____元（￥____）。

2. 支付方式：甲方在合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付至总价款的____%；工程竣工验收合格后____日内支付至总价款的____%；余款作为质保金，在质保期满后____日内支付。

四、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在收到通知后____日内组织验收，并在验收后____日内提出修改意见。

3. 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。

五、质保期1. 工程质保期为工程竣工验收合格之日起____个月。

2. 在质保期内，因乙方施工质量问题造成的损坏，乙方应负责免费维修或更换。

六、违约责任1. 因乙方原因导致工程延期交付的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每延期一日支付工程总价款的____%。

2. 甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为每逾期一日支付应付款项的____%。

施工协议书模板五篇

施工协议书模板五篇施工协议书篇1项目名称：甲方：乙方：日期：建设工程施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：东台市红十字会备灾救灾中心工程地点：东台市经济开发区纬一路3-1号工程内容：仓库二、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效合同订立时间：年合同订立地点：本合同双方约定后生效甲方：（公章）乙方：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：施工协议书篇2甲方：__乙方：__乙方向甲方承包外墙粉刷工程，经双方商定相在条款订阅如下协议：一、外墙粉刷以包清工形式进行，每平方米承包费__元，面积按墙面面积计算，门窗不除空。

墙外部分，如：人字线每一米__，沿沟每一米__，反帮每一米__，连系梁，空架费每平方米陆__元。

大角每个__，窗套每个__。

如果地脚线要压光另外增加每一米__。

尖峰面积按不除2计算。

二、外墙粉刷的一切程序由乙方安排，一切材料由甲方按时供应。

三、水泥砂粉刷二次，海绵拉毛，以普通粉刷为主。

如果甲方有问题当场提出，乙方做好安排;如甲方在整栋房子完工以后提出质量问题，乙方概不负责。

四、安全方面由乙方负责乙方安全，但甲方必须付给乙方保险金300元整，如外人上架子发生意外事故与乙方无关，乙方不承担任何法律责任。

五、付款：架子到场开工付生活费__元，外墙粉刷完工后一次性付清。

建筑合作协议书范本(实用10篇)

建筑合作协议书范本（实用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑合作协议书范本（实用10篇）建筑合作协议书范本第1篇甲方：身份证号：住址：电话：乙方：身份证号：住址：电话：丙方：身份证号：住址：电话：丁方：身份证号：住址：电话：甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

外包施工队安全协议书

外包施工队安全协议书一、协议双方甲方（发包方）：•单位名称：________________•法定代表人：________________•联系地址：________________•联系电话：________________乙方（外包施工队）：•承包方名称：________________•负责人：________________•联系地址：________________•联系电话：________________二、工程项目及施工地址1.工程项目：________________2.施工地址：________________三、安全管理目标1.杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。

2.保证施工现场创建文明安全施工工地。

四、甲方安全责任1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2.甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

3.甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查。

五、乙方安全责任1.乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

2.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3.乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4.乙方应设有专职安全监察人员，并对全体施工人员进行安全技术交底，确保施工过程中的安全。

5.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。

6.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

六、违约责任如乙方违反本安全协议，导致安全事故发生或造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

七、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行商定。

施工队合作协议书（精选5篇）

施工队合作协议书施工队合作协议书（精选5篇）在当下社会，需要使用协议书的场合越来越多，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。

想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是小编精心整理的施工队合作协议书（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

施工队合作协议书1甲方：__________（以下简称甲方）地址：______乙方：__________（以下简称乙方）地址：______甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。

经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

第一条：工程实施责任及要求1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条：甲方责任1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

第三条：乙方责任1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

施工队劳务合同范本7篇

施工队劳务合同范本7篇篇1甲方（用工单位）：_____________________乙方（施工队）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就乙方为甲方提供施工劳务一事，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在施工劳务过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。

二、工程概况1. 工程名称：_____________________。

2. 工程地点：_____________________。

3. 工程内容：_____________________。

三、劳务内容乙方应按照甲方的要求，提供施工劳务，包括但不限于以下内容：施工准备、土方开挖、混凝土浇筑、砌筑、抹灰、防水处理等。

乙方应确保施工质量符合相关标准和规范。

四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：双方约定，乙方提供劳务的费用为______元。

具体金额根据工程实际情况和双方约定进行调整。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定，及时向乙方支付劳务费用。

支付方式为_____（如：现金、银行转账等）。

六、质量标准和验收方法1. 乙方应确保施工质量符合国家和地方相关标准。

2. 验收方法：按照施工图纸、技术规范和施工要求进行验收。

验收过程中如发现质量问题，乙方应立即进行整改。

七、安全责任乙方应遵守安全生产的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担相应责任。

八、违约责任如甲乙双方中的任何一方未能履行本合同约定的义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

九、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保本合同的合法性和有效性。

2. 双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，应及时协商解决。

协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

塑胶地板施工队合作协议书

合作协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法人代表：乙方（以下简称乙方）：地址：法人代表：鉴于甲方为塑胶地板施工项目的业主，乙方具备专业的塑胶地板施工能力，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，就塑胶地板施工项目达成如下合作协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXX项目塑胶地板施工工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成塑胶地板的铺设、接缝处理、清理等工作。

二、合作条件2.1 乙方应具备国家规定的从事塑胶地板施工的资质证书，并提供相关资质文件供甲方审查。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，制定详细的施工计划和进度安排，并提交甲方审批。

2.3 乙方应提供合格的施工人员，并保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。

三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的塑胶地板施工服务，按照甲方审定的施工图纸和工程量清单计算的总价作为合同价。

3.2 合同价款支付方式：（1）甲方在工程开工前支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。

四、施工期限4.1 乙方应按照双方约定的开工日期开始施工，并在合同约定的工期内完成施工。

4.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。

五、质量保证5.1 乙方应按照国家标准和甲方的要求进行施工，保证施工质量符合相关规范和标准。

5.2 乙方应提供合格的施工材料，并保证材料质量符合国家标准和甲方的要求。

5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

六、保密条款6.1 双方在合作过程中，应保守对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

建筑施工队合作协议书范本范本

建筑施工队合作协议书范本范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需进行建筑施工项目，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建筑施工项目事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 施工范围：_____________________1.4 施工内容：_____________________1.5 施工期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条合作方式2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工要求，组织施工队伍进行施工。

2.2 甲方负责提供施工所需的场地、水电等基本条件，并协助乙方办理施工所需的相关手续。

2.3 双方应共同遵守国家有关建筑施工的法律法规，确保施工安全和工程质量。

第三条工程款支付3.1 工程款总额为人民币（大写）：______________________元整。

3.2 工程款支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付给乙方，具体支付时间和比例如下：3.2.1 施工准备阶段，支付工程款总额的____%；3.2.2 基础工程完成，支付工程款总额的____%；3.2.3 主体工程完成，支付工程款总额的____%；3.2.4 装修工程完成，支付工程款总额的____%；3.2.5 工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。

3.3 乙方应在每次收款前向甲方提供相应的工程进度报告和发票。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。

4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在接到甲方通知后____天内进行整改，并承担由此产生的费用。

与施工队合作协议合同范本

施工队合作协议书甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

二、工程承包范围及施工要求2.1 乙方承包范围包括：________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

2.3 乙方应严格按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，本工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

3.2 甲方应按照下列付款方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

3.3 乙方应开具合法的税务发票，甲方有权对乙方进行税务核查。

四、工期及质量保证4.1 双方确认，本工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。

4.2 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为____年。

4.3 乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产的规定，确保施工安全。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×0.05%。

家装公司施工队合同协议书

家装公司施工队合同协议书甲方（业主）：________________乙方（施工队）：________________鉴于甲方拟对其住宅进行装修，乙方具有相关家装施工资质并同意承担甲方住宅装修工程，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同协议书。

一、施工内容与标准1. 乙方应根据甲方提供的装修设计方案，按照约定的施工图纸和施工标准进行施工。

2. 施工内容包括但不限于：基础改造、水电改造、地面铺设、墙面粉刷、吊顶安装、家具定制及安装、卫浴安装等。

3. 所有施工材料应符合国家或行业标准，不得使用假冒伪劣材料。

二、施工期限1. 施工开始日期：____年__月__日2. 施工结束日期：____年__月__日3. 乙方应保证工程按期完成，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方并商定新的完工日期。

三、合同金额与支付方式1. 本次装修工程的合同总金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。

2. 甲方应按以下方式向乙方支付装修款项：- 首期款项：合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款。

- 进度款项：施工过程中根据工程进度支付合同总金额的60%，分阶段支付。

- 尾款：工程完工验收合格后支付剩余10%的款项。

四、质量保证与验收1. 乙方应保证施工质量，确保工程符合设计要求及国家相关标准。

2. 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。

如发现质量问题，乙方应及时无偿修复至符合标准。

五、违约责任1. 如乙方未按约定完成施工或存在严重质量问题，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿相应损失。

2. 如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此造成的延误责任。

六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。