2016年一建法律法规考试资料
2016年一级建造师法规知识点及经典真题汇编
《建设工程法规及相关知识》1Z301000 建设工程基本法律知识1Z301010 建设工程法律体系考点一：法律体系的基本框架：共有七个二、民法商法，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国侵权责任法》三、行政法，如：《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》。
四、经济法，如：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国反垄断法》。
五、社会法（保护弱势），如：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国职业病防治法》。
七、诉讼与非诉讼程序法：非诉讼的程序法主要是《中华人民共和国仲裁法》。
考点二：法的形式：共有七个一、法的形式：在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。
（二）法律：由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。
下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度（新增）；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11 ）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
（三）行政法规：XX条例（四）地方性法规、自治条例和单行条例：地名＋条例（五）部门规章：XX规定、XX办法（六）地方政府规章：地名＋办法、地名＋规定考点三：法的效力层级1.宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞地方政府规章2.新的一般规定和就得特别规定效力确定法律之间由全国人民代表大会常务委员会裁决。
行政法规之间由国务院裁决。
2016一级建造师法规试题及标准答案
２016年一级建造师《工程法规》真题答案一．单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是()Ａ设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】:C 【解析】:本题考查的是备案与审查。
Ａ选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况,D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。
2.２０15年9月15日,甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的3０万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。
关于该案的说法，正确的是(）A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B 丙公司自2015年9月１５日起可以向乙公司主张30万元的债权Ｃ甲公司和乙公司就３0万债务的清偿对丙公司承担连带责任Ｄ甲公司和丙公司之间的债权转让行为于20１5年9月2５日对乙公司发生效力【解析】:本题考查的是合同权利义务的转让,债权人转让权利的，应当通知债务人。
未经通知,该转让对债务人不发生效力，协议是订立之日生效,权利转让自通知到债务人生效。
3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（)A 税率的确定B 环境保护C 历史文化保护D 增加施工许可证的申请条件【答案】:A 【解析】:本题考察的始发的形式。
税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。
关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（)A 责令改正，拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚Ｂ是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C 责令改正,拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】：A 【解析】：本题考查的是按日连续处罚的法律规定。
2016年一建法规试题分章节及答案解析
【答案】B；【解析】A 错误，设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会“批准”后方能施行。C 错误，省 级地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案（2 个地方备案）。B 正确而 D 错误，自治州、自治 县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民 代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法 规作出变通的情况。
形式包括自行招标和委托招标，A 错在“应当”；在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消委
托，因此 B 错误 C 正确。法定代表人与法人之间是“代表”关系，不是“代理”关系。D 错误。
58. 关于转代理的说法，正确的是（ ）。 A. 法定代理人死亡后可以转代理 B. 复代理人和代理人均为被代理人选定 C. 转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D. 为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
2016 年一级建造师执业资格考试试题
《建设工程法规及相关知识》
第一章 建设工程基本法律知识 3. 根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（ ）。 A. 税率的确定 B. 环境保护 C. 历史文化保护 D. 增加施工许可证的申请条件
【答案】A；【解析】BC 可以由地方法规制定；D，法律和行政法规都可以增加新的领证条件。
23. 甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关
2016年一级建造师法规资料
目录建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法建筑法 招标投标法建设工程质量管理条例 安全生产法建设工程安全管理条例劳动法百度出品：建造师考试神器，扫码下载！海量免费资料，真题，模拟题，任你练！ 一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽！官方QQ 群：332321318民事诉讼法仲裁法最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》注册建造师管理规定定义和一般规定*注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。
未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。
考点提示：（1）取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提；（2）未取得注册证书和执业印章的，可以担任小型项目的项目负责人；（3）项目负责人包括但不限于项目经理。
注册取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。
（一）初始注册申请初始注册时应当具备以下条件：（一）取得资格证书；（二）受聘于一个相关单位；（三）达到继续教育要求；（四）没有本规定不予注册情形。
初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。
逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。
取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请（初审）。
**取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，并送国务院建设主管部门备案。
考点提示：（1）资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请，只不过3年之后才提出的，需要参加继续教育并取得相应证明；（2）注册不得由本人提出申请，必须由聘用单位提出申请，注意一级有初审程序，不是直接向建设部提出。
2016年一建法规试题及答案解析
2016年一建法规试题及答案解析1、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）A、新建住宅B、新建厂房C、扩建必要公共服务设施D、扩建办公楼答案：（C）解析：在名城、名镇、名村保护范围不得进行新建、扩建活动，但是新建扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
2、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）A、不能增加保险费，可以解除保险合同B、不能解除保险合同，可以增加保险费C、可以增加保险费，也可以解除保险合同D、不能增加保险费，也不能解除保险合同答案：（C）解析：在合同有效期内，保险标的危险程度显著增加，被保险人应当及时通知保险人，保险人可按照合同约定增加保费或解除合同。
3、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。
变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内。
A、15日B、5日C、10日D、20日答案：（A）解析：企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。
变更结果应在变更后15日内报住建部备案。
4、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。
A、甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B、乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C、丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D、劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额答案：（D）解析：选项AB，被派遣劳动者只能从事：临时性工作≦6个月；辅助性工作：非主营业务岗位；替代性工作。
安全员是不可替代岗位。
选项C，被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬；5、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）A、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B、双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D、仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算答案：（A）解析：选项B，劳动争议中，劳动仲裁是诉讼的前提，但调解不是劳动仲裁的前提。
2016年一级建造师法律法规真题答案 - 副本
1：建筑施工企业法定+A 10日
2：关于建设工程代理+A 委托代理
3：甲在乙拥有+A 登记而设立
4：在施工过程中+C 重大劳动安全事故罪
5：关于用人单位+ A 劳动关系存续
6：关于建设单位安全+ C 建设单位应当向施工
7:关于会计核算中+资产按照市场
8:企业拟向租凭+33
9:某建设工程订购5台国产设备+ 50
10：某投资方案建设期1年+ 645万元和6.67年
11:国际工程投标报价+ 作为开办费单
12:根据企业会计准测+ 按合同确认收入
13：审查设计概算+ 对比分析法
31.当事人对仲裁协议的效力有异议的+ A受案的仲裁委员会决定33.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》+ A 城镇排水主管部门实施排水许可不得收费
36在仲裁程序中D首次开庭前
37根据建筑工程A有执业证书的
38根据消防法B 公安机关
39 根据消防法B 公安机关
40 关于工程D 工程总承包，
56 关于竣工工程B因承包人的过程造成的
57 关于投标保证金 A.投标保证金有效
77根据a工程c工程d工程e工程
91.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款D.构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任
92.关于施工许可制度 B.建设单位领取施工许可证后C.建设工程因故中止施工满一年的D..按有关规定批准开工报告的工程
99根据权物法＋b建筑物d正在建造的船舶e建设用地使用权100 当事人对债权请求权＋c兑换国债d基于投资关系。
2016年一级建造师法规内部资料(精华)
●1Z 建设工程法律体系▲1Z 法律体系的基本框架1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法招投标法土地管理法房地产管理法劳动法反垄断法建筑法▲1Z 法的形式和效力层次1、形式：法律——全国人大及常委——————————《法》行政法规——国务院————————————《条例》地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力：宪法——法律——行政法规——部门规章地方法规地方规章▲1Z 法人应具备的条件1、条件：依法成立有财产有名称、组织机构、场所能独立承担民事责任2、分类：企业法人———公司非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团▲1Z 企业法人和项目经理部的法律关系1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人（违约责任、被告）2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务▲1Z 代理的法律特征和主要种类1、代理特征：被代理人A 代理人B对代理人行为负责以被代理人名义第三人C在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义2、代理分类：委托代理：法定代理：监护人指定代理：法院或有关机关指定▲1Z 建设工程代理行为的设立和终止1禁止——全部转包禁止——肢解后以分包的名义转包主体结构——总承包人完成▲1Z 代理和被代理人的权利、义务、法律责任1、责任承担：一般代理—————A承担转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理但紧急情况例外（为保护A利益而转代理）无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效，不追认无效表见代理—————∈无权代理，但有效——C有理由相信B有权代理（盖章的空白合同书）默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理，但不否认===同意===A承担后果2、连带责任：授权不明——AB连带责任BC串谋———连带责任C故意————C知道B无权代理，但仍与B实施民事活动，给他人造成损失的——BC连带责任违法代理———B知道代理事项违法但仍代理，或A知道B行为违法不反对的——AB连带责任3、连带含义：找谁都行1、物权分类——所有权用益物权——土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权担保物权——抵押权、质权、留置权2、所有权的权能——占有、使用、收益、处分（核心）3、建设用地使用权——出让、划拨2、、物权变动：（1）不动产物权变动——登记——记载于不动产登记簿时发生效力债权与物权区分原则——合同生效的，未办理物权登记的，不影响合同效力●1Z 建设工程债权制度1、债发生的依据————合同、侵权行为、不当得利、无因管理2、建设工程债的种类——施工合同之债、买卖合同之债、侵权之债●1Z 建设工程知识产权制度▲1Z 知识产权法律特征1、知识产权特征——财产人身双重性、专有性、地域性、期限性▲1Z 建设工程知识产权常见种类1、专利权——种类——发明（20年）、实用新型（10年）、外观设计（10年）——申请日计算授予条件——新颖性、创造性、实用性——≠现有技术申请日前新颖性、创造性、实用性没人申请并记载在公布的文件中突出的实质性特点和显著的进步文件——请求书、说明书及摘要、权利要求书申请日——收到申请文件日——寄出的邮戳日2、商标权——具有显著性——标识义务10年——核准注册日计算侵犯商标权的行为——使用——销售——伪造、擅自制造——更换3、著作权——单位作品——著作权∈单位——单位主持——代表单位意志——单位承担责任（招投标文件）职务作品——著作权∈作者——完成单位工作任务+未主要利用单位物资单位优先使用——未经单位同意，2年内不得许可第三人使用著作权∈单位——主要利用单位物质+ 由单位承担责任——作者只有署名权委托作品——有约定从约定——无约定的，著作权∈受托人终生及死后50年4、计算机软件著作权——∈软件开发者——终生及死后50年（第50年12月31日）▲1Z 建设工程知识产权侵权的法律责任1、民事责任、行政责任、刑事责任2、赔偿损失计算——实际损失—→侵权人获得的利益—→许可使用费的倍数合理确定—→综合考量●1Z 建设工程担保制度1、担保方式——保证、抵押、质押、留置、定金2、保证：（1）书面保证合同（2）保证方式——一般保证——先找债务人，再找保证人——有顺序连带保证——可找债务人或保证人偿还——没有顺序约定不明——连带保证（3）保证人——国家机关×以公益为目的的事业单位、社团×分支机构、职能部门×（分支机构有法人授权的可以在授权范围内作保）（4）担保范围——主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用约定不明——全部范围担保（5）保证期间——履行期届满之日起6个月内3、抵押：（1）概念——债务人或第三人——不转移占有——折价、拍卖、变卖——优先受偿（2）抵押物——×——土地所有权耕地、宅基地、自留地、自留山学校、幼儿园等事业单位、社团的教育设施、医疗卫生设施、其他公益设施所有权、使用权不明或有争议的财产被查封、扣押、监管的财产（3）抵押权的生效——强制登记——不动产、车辆等抵押权==登记时生效自愿登记——其他抵押权===========签订时设定（4）清偿顺序——登记优先、时间优先3、质权：（区别）（1）转移占有——质押权自交付质物时生效（2）质物——动产、权利（票据、股票、知识产权）4、留置权：（1）动产——留置后2个月内不履行——折价、拍卖、变卖——优先受偿（2）留置权的适用范围——保管合同、运输合同、加工承揽合同5、定金：（1）定金————守约——定金抵做价款或收回（2）定金合同==定金交付之日起生效（3）定金≤总标的的20%●1Z 建设工程保险制度1、当事人——保险与、投保人关系人——被保险人、受益人2、建筑工程一切险（及第三者责任险）（1）被保险人宽——业主或工程所有人承包人、分包人技术顾问（2）保险责任范围——自然事件意外事件（3）除外责任——设计错误、自然磨损、原材料或工艺缺陷、非外力、维修费、文件等损失、盘点短缺、领有公共运输行使执照或已保险的机动车、工程开始前形成的损失、保险期终止前已验收合格的P41 （4）第三者责任险——第三者人身、财产损失+ 诉讼费、经保险人同意的其他费用（6）保险期限——从工程动工或材料设备抵达工地——至验收合格或所有人占有、接受工程2、安装工程一切险（及第三者责任险）——≤3个月3、建筑职工意外伤害险4、保险代理人与经纪人的区别——代理人——接受保险公司委托——推销保险经纪人——接受客户委托——选择保险公司●1Z 建设工程法律责任制度1、行政处罚——外部行政行为——警告、罚款、拘留等2、行政处分——内部行政行为——警告、记过等1、刑罚种类——主刑———管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑附加刑——罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境注意：刑罚————拘役、罚金行政处罚——拘留、罚款2、工程重大安全事故罪——违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故3、重大责任事故罪————违反安全规定、或强令他人违章作业，造成重大伤亡或严重后果●▲1Z 施工许可证和开工报告的适用范围1、施工许可证——要办理———建设单位——开工前——工程所在地的县以上建设部门——施工许可证不办理———限额以下的小型工程——投资额30万以下或建筑面积300㎡以下抢险救灾工程有批准的开工报告的军用不重复办理——施工许可证和开工报告二选一另行规定———军用2、批准开工报告——≠监理中的开工报告工作▲1Z 申请主体和法定批准条件1、申请主体——建设单位2、批准条件——人——地——钱——证——图纸——质量安全措施——拆迁进度建设资金已经落实；（工期不足1年，到位资金不少于工程合同价的50％；超过1年，不少于30％）1、许可证————建设单位——3个月内开工——延期以2次为限，每次不超过3个月——不延期又不开工，废止中止施工的——建设单位————1个月内——向发证机关报告恢复施工的————————————————向发证机关报告+ 核验施工许可证（中止1年的）2、开工报告——中止、延期——向批准机关报告不按期开工6个月以上的——重办开工报告的批准手续●1Z 施工企业从业资格制度▲1Z 企业资质的法定条件和等级2、法定条件——有符合规定的注册资本——有符合规定的专业技术人员有符合规定的技术装备有符合规定的已完成的工程业绩6、资质证书有效期——5年▲1Z 禁止无资质或越级承揽工程的规定1、禁止无资质承揽——挂靠、个人承揽×——无效合同实际施工人损失——发包人只在欠付工程款范围内赔付●1Z 建造师注册执业制度3、注册程序：（1）申请聘用单位——（聘用单位工商注册地的）省级建设部门申请注册——报国务院建设部审批初始注册：资格证书签发之日起——3年内申请——证书有效期3年延续注册：期限届满30日前申请（2）不予注册情形65岁以上——不完全行为能力人——2单位——继教——刑罚3、5年——吊销证书2年——事故3年（3）证书和印章失效情形：人不在了、单位不在了、65以上、没证书了▲1Z 建造师的基本权利和义务2、签章：施工管理文件、质量合格文件——必须由建造师签章修改签章——应征得企业同意，由建造师本人修改本人不能修改的，由单位指定同等资格的建造师修改，并签章分包工程——施工管理文件——分包企业建造师签章质量合格文件——分包企业建造师签章+ 总包项目负责人的建造师签章▲1Z 违法行为应承担的法律责任1、虚假注册——未注册的——不予受理或注册+ 警告+1年内不得申请注册已注册———撤销注册+ 3年内不得注册+ 罚款1万或3倍—3万3、无证————警告+ 责令停止违法活动+ 罚款1-3万4、其他————警告+责令改正+ 罚款1万或3倍—3万2、必须招标的规模标准：施工——单项——200万↑重要采购——单项——100万↑勘察、设计、监理的采购——单项——50万↑项目总投资额————3000万↑4、评标委员会组成——招标人代表5人以上的单数技术、经济专家不少于2/3————与投标人无利害关系6、几种情形：废标================ 不按规定交投标保证金不符合——没密封、没签章、没委托书、没按格式、内容不清不一致——2份标书、2个报价、名称、组织机构联合体没附共同投标协议拒收、不予受理======= 逾期送达标书或未送达到指定地点未按要求密封标书的重新招标-============ 投标人少于3人投标有效期——提交投标文件的截止时间——中标通知书签发日1、投标保证金：（1）没收投标保证金：投标有效期内撤回投标文件中标后放弃、不签合同、不交履约保证金（2）投标保证金：不超过投标总价的2%，但最高不超过80万有效期超出投标有效期30天1、中标——签订合同——自中标通知发出之日起30天内2、阴阳合同——无效——按备案的中标合同计算工程款3、招标人不得向中标人——压低报价、增加工作量、缩短工期、其他违背意愿4、认定投标人报价低于成本的===不推荐位中标候选人或中标人低于成本——设有标底——低于标底一定幅度未设标底——明显低于其他投标报价，可能低于成本1、分包类型——专业分包————总承包企业发包劳务作业分包——总承包企业、专业分包企业发包2、分包的要求——总承包协议中约定可分包√经建设单位认可√——建设单位直接指定×行为记录3、公布——一般———行政处罚决定作出后7日内公布——建设部——公布期6月—3年招投标——行政处罚决定作出后20日内公布——建设部——公布期6个月良好记录———————————————————建设部——公布期3年●1Z 建设工程合同制度1、原则——平等、自愿、公平、诚实信用、合法2、建设工程合同——有名合同（承揽合同）——双务合同————诺成合同————主合同30.2（09单）30.45（07多）单务（赠与）实践合同（保管）从合同（担保合同）1、合同订立的方式——要约、承诺2、要约——条件：（）内容具体确定（）表明经受约人承诺，要约人即受该意思表示的约束要约邀请——无法律约束力——价目表、招标公告、拍卖公告、招股说明书、商业广告√要约生效——到达要约撤回——要约生效前——同时或先要约撤销——要约生效后、承诺前不得撤销之要约——有承诺期、表明要约为不可撤销之要约受约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行做了准备（习惯）3、承诺——承诺内容——与要约内容一致承诺方式——通知、行为承诺生效——达到生效实质变更===新要约——8大条款4、招标公告==要约邀请投标======要约中标======承诺▲1Z 建设工程工期和支付价款的规定1、竣工日期——竣工验收合格的================竣工验收合格之日=================竣工日；•发包人拖延验收的==============承包人提交验收报告之日============竣工日•未经竣工验收，发包人擅自使用的==以转移占有建设工程之日============竣工日2、工程款的支付——验收合格后支付——按合同约定结算程序——承包人在验收合格后28天内交结算书——发包人在收到结算书后28天内审核——承包人收到工程款后14天内交付工程承包人未在28天内交结算书，发包人可要求交付工程——发包人不要求的，承包人有保管责任4、争议解决：（1）发包人在接到竣工结算文件时，没有在约定时间内答复====视为认可竣工结算价利息计算时间——有约定的——应付工程款之日无约定的——工程已交付的———————交付日=============应付工程款、利息之日工程未交付的———————提交竣工结算文件日==应付工程款、利息之日工程未交付+价款未结清——起诉日=============应付工程款、利息之日（4）垫资本金——有约依约，无约按拖欠工程款处理垫资利息——有约依约，无约按无息处理（5）偿还顺序：全款或大部分款的购房人——→工程款优先权——→抵押权——→债权材料款、工人工资√违约损失×6个月内行使优先权▲1Z 建设工程赔偿损失的规定1、损失赔偿范围——直接损失间接损失——订立合同时预见到或应当预见到的损失2、违约金低于、过高于实际损失的——当事人可请求法院裁量增加、减少无效合同和效力待定合同的规定1、无效合同：（1）自始、绝对无效（2）无效合同5类型——欺诈、胁迫——损害国家利益恶意串通以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律、行政法规的强制性规定（3）免责条款无效———造成对方人身伤害的因故意或重大过失造成对方财产损害的（4）三个无效施工合同——无资质借用资质必须招标，而未招标或中标无效的转包、违法分包（5）无效合同的工程款——施工合同无效——验收合格——应支付工程款√施工合同无效——验收不合格——修复后验收合格——应支付工程款√、修复费∈承包修复后验收不合格——不付工程款×2、可撤销合同：（1）自始、相对无效——必须启动撤销权才无效（2）可撤销合同3类型——重大误解（理解错误——较大损失）订立时显失公平——订立时，利用优势或没有经验欺诈、胁迫、乘人之危——损害个人利益（3）撤销权消灭——1年没行使撤销权——知道或应当知道放弃撤销权3、效力待定合同：（1）概念——成立后是否有效不确定，有权人追认则有效，不追认则无效（2）效力待定合同的3个情形——限制民事行为能力人签订的合同无权代理无处分权人2个例外——限制能力人——纯获益、与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同==有效，不用追认表见代理▲1Z 合同的履行、变更、转让、撤销和终止1、履行——当事人不得因名称、法人代表等改变而不履行（劳动）合同2、债权转让—————————————通知其他任何变动（债务转让、变更）——同意3、终止——（1）终止情形——履行解除提存抵销混同（2）解除——有效合同法定解除的条件——因不可抗力致使不能实现合同目的—————————根本违约履行期届满前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明将不履行主要债务迟延履行，经催告后在合理期内仍未履行——————一般违约迟延履行，或其他违约，致使不能实现合同目的————根本违约解除应尽通知义务（3）施工合同解除——发包人解除——明确表示或以自己的行为表明将不履行主要债务迟延完工，经催告后仍未完工；质量不合格，且拒绝修复非法转包、违法分包承包人解除——未按约定支付工程款；提供的主材设备不合强制标准▲1Z 违约责任及违约责任1、承担方式：继续履行——可以与其他方式并用，具有惩罚性采取补救措施停止违约行为赔偿损失——以损失存在为前提违约金———不以损失存在为前提，有无损失都要支付违约金过高于实际损失——可向法院、仲裁院——请求降低违约金定金————守约——定金抵做价款或收回违约——给付方违约，无权要求返还；接收方违约，双倍返还2、定金与违约金同时约定的——择一适用继续履行与违约金、定金、赔偿损失可并用3、违约责任免除——不可抗力——自然灾害、战争、骚乱、特定的政府行为▲1Z 劳动合同订立的规定1、订立：（1）种类：固定期劳动合同无固定期劳动合同——连续工作10年初次实行劳动合同制或国企改制的——连续工作10年+ 距退休不足10年连续订立2次固定期合同+ 续订的以完成一定工作任务为期限的合同（2）书面合同——全日制用工——用工之日起——1个月内签订1个月—1年未签订——2倍工资1年以上未签订——无固定期合同+ 11个月内的2倍工资违法不签无固定期合同——2倍工资口头合同——非全日制用工——4小时/天，24小时/周（3）试用期——期限——3个月以上—不满1年的——试用期不超过1个月1年以上—不满3年的———2个月3年以上、无固定期的———6个月3个月以下、以完成一定工作任务为期限的合同——×工资不低于约定或同岗位最低工资的——80%1人1次试用期（4）集体合同——工会+ 用人单位签订——工会起诉1、劳动合同解除：（1）协商解除（2）劳动者单方法定解除：a.辞职——提前30天通知解除——试用期内要提前3天通知b.单位违法——没按约定提供劳动保护、劳动条件没及时足额支付劳动报酬无效合同（欺诈等）（3）单位单方法定解除：a.随时解除——试用期内不符合录用条件；严重违反单位规章制度严重失职，给单位造成重大损失兼职，给本单位造成严重影响、或经提出拒不改正b.预告解除——提前30天通知或多给1个月工资立即解除c.裁员（4）不得解除：职业病、工伤患病或非因公负伤，治疗期女工三期：孕期、产期、哺乳期连续工作15年+ 距退休不足5年3、经济补偿金——正常解除——N——不补偿的情形——开除、辞职、人死、退休、期满（维持或提高除外）违法解除——劳动者可选择——继续履行或2N赔偿金（2倍经济补偿金）N——解除前12个月的平均工资2、劳务派遣——用工单位——————派遣公司（50万注册资本——临时性、辅助性、替代性岗位）劳动者派遣公司与劳动者签订劳动合同——派遣公司与用工单位签派遣协议▲1Z 劳动保护的规定1、工作时间——8小时/天，44小时/周2、延长工作时间的工资——加点150%——假日150%——节日300%▲1Z 劳动争议的解决1、解决方式——协商、调解、仲裁、诉讼2、仲裁诉讼时效——1年——知道或应当知道之日起计算3、诉讼——15天——收到仲裁裁决书起计算▲1Z 工伤处理的规定1、工伤认定——在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的患职业病的因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的2在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的3、工伤认定申请程序——单位——向社保部门申请4、工伤保险待遇——停工留薪期≤12个月——原工资福利不变●1Z 相关合同▲1Z 买卖合同1、买卖合同——有偿、双务、诺成2、瑕疵担保义务——权利瑕疵担保义务——保证第三人不向买受人主张任何权利物的瑕疵担保义务——保证物的质量2、检验和通知义务——有约定——在约定检验期内检验——不合格的——在检验期内通知怠于通知的===合格无约定——及时检验——合理期内通知合理期内未通知或收到货后2年内未通知==合格有质保期的——在质保期内通知4、风险转移——一般——————交付转移违约时—————违约之日转移在途货物买卖——签订合同时转移未约定地点的——货交第一承运人时转移3、特殊规定——交付日==所有权转移日==风险转移日==孳息转移日——但不动产所有权自登记转移继承开始——取得遗产所有权分期付款——未付的1/5时——出卖人有权解除或要求支付▲1Z 借款合同1、金融借款（书面）——自然人借款（可书面，可口头）2、金融借款（诺成）——自然人借款（实践==交付借款时合同生效）2、自然人借款合同——未约定利息的===无息利息≤银行贷款利息的4倍3、不得预扣利息——否则按扣除后的实际金额计算▲1Z 租赁合同1、租赁合同——双务、有偿、诺成2、租赁期限≤20年3、租赁期6个月以下——口头、书面租赁期6个月以上——书面————没有书面==不定期租赁4、维修义务==出租方▲1Z 融资租赁合同1、买卖合同——出卖人与买受人签订租赁合同——买受人与租赁人签订瑕疵担保义务——出卖人向承租人承担▲1Z 运输合同1、双务、有偿、诺成2、不可抗力、货物本身自然性质、合理损耗、托运人收货人过错——货物毁损——承运人——不赔偿3、不可抗力——货物毁损——已收运费的——应返还未收运费的——不收取仓储合同1、诺成、双务、有偿●1Z 施工现场环境保护制度▲1Z 施工现场噪音污染防治的规定1、环境影响评报告书——应由当地居民意见——报环保局批准2、环境噪声污染防治设施——与主体工程——同时设计、施工、投产使用3、施工现场环境噪声污染的防治——排放噪声应符合排放标准使用机械设备可能产生环境污染的申报禁止夜间施工——例外——节能激励措施——财政安排节能专项资金；税收优惠；表彰奖励；信贷支持；价格政策●1Z 施工文物保护制度1、全国——建设控制地带——省级政府批准+ 省级文物主管部门和城乡规划部门划定和公告地方——建设控制地带——省级政府批准+ 核定公布文物保护单位的文物主管部门和城乡规划部门划定和公告2、承担文物保护单位的修缮、迁移、重建的单位——（文物主管部门）文物保护工程资质证书（建设部门发的）资质等级证书3、历史文化名城——核心保护范围内——不得新建、扩建（必要的基础设施和公共设施除外）拆除历史建筑以外的建筑物——经文物主管部门和城乡规划部门批准任何单位、个人不得损坏、迁移、拆除历史建筑1、任何人发现文物——保护现场——立即报告文物主管部门——24小时赶赴现场——7日内提出处理意见●1Z 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度▲1Z 施工单位的安全生产责任1、单位主要负责人的责任——有生产经营决策权的人（法定代表人）——对本单位的安全全面负责2、应设置安全管理机构+ 配备专职安全生产管理人员。
2016一建法规真题-答案及解析
2016年一级建造师法规真题一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。
A.10日B.5日C.15日D.20日【答案】A【考点来源】第六章第1节P221【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
2.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。
A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代表关系【答案】C【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代理和第三章第一节招标基本程序P15【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。
A错误。
在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。
法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。
D 错误。
3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）。
A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【答案】D【考点来源】第一章第4节P21【解析】A错误，甲的地役权因签订合同而设立。
B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。
C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。
土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。
D正确，丙是权利转让的受让人，地役权对丙具有约束力。
供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。
2016一级建造师 建设工程法规及相关知识 真题
2016 一级建造师建设工程法规及相关知识真题单项选择题70题，共70分;1、施工1、根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。
A、根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计；B、要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%；C、应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境；D、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。
2、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。
A、安装保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日；B、安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起维修期的保险责任；C、安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限；D、安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始3、关于法人的说法，正确的是（）。
A、法人分为企业法人和行政法人；B、企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告；C、有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D、具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资格4、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。
在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由（）。
A、丙公司承担；B、甲施工企业承担；C、乙公司承担D、甲施工企业和丙公司分担5、关于建筑节能的说法，正确的是（）。
A、已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用；B、在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备；C、在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统；D、不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；6、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。
16年一级建造师法规考试真题
一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案答案B P6-72.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。
关于该案的说法，正确的是（）A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力答案D P1383.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A 税率的确定B 环境保护C 历史文化保护D 增加施工许可证的申请条件答案A P34.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。
关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类答案A P2045.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。
该施工企业的行为构成（）A．重大责任事故罪B．强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪参考答案C P486.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）A 工程所在地法院B 被告所在地法院C 原告所在地法院D 合同签订地法院7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）A．安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B．施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明答案；D P2818.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）A．李某B．施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人答案B P129.关于评标的说法，正确的是（）A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案A P8910.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少B 停工薪期一般不超过12个月C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇答案B P25511. 关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）A 人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B 人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D 当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳答案C P34112. 关于仲裁的说法，正确的是（）A 仲裁委员会隶属行政机关B 仲裁以公开审理为原则C 仲裁委员由当事人协商确定D 仲裁裁决作出后可以上诉13. 在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）A 只能由法院确定归属B 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还答案B P2414. 甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。
2016年一建-法规-考试真题及答案解析（完整版）
2016《建设工程法规》真题及答案解析（完整版）2016年各章分值分布第一章：单选16分，多选12分，合计28分第二章：单选6分，多选2分，合计8分第三章：单选8分，多选6分，合计14分第四章：单选7分，多选8分，合计15分第五章：单选5分，多选4分，合计9分第六章：单选10分，多选8分，合计18分第七章：单选10分，多选10分，合计20分第八章：单选8分，多选10分，合计18分一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。
A被告所在地法院B.原告所在地法院C.合同签订地法院D.工程所在地法院答案：D P3362.关于仲裁的说法，正确的是（）。
A.仲裁委员会由当事人协商确定B.仲裁委员会隶属于行政机关C.仲裁以公开审理为原则D.仲裁裁决作出后可以上诉答案：A P331.357.3613.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务导致交货延迟，给甲施工企业造成了损失。
关于该案责任承担的说法，正确的是（）。
A.供电局向甲施工企业承担责任B.乙公司向甲施工企业承担责任C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任答案：B4.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运，在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输过程中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由（）。
A.甲施工企业承担B.丙公司承担C.乙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担答案：B P1735.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。
A.受案的仲裁委员会决定B.工程所在地的基层人民法院裁定C.合同签订地的中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定答案：D P3596.某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。
一级建造师法规2016考试真题(含答案解析)
2016《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题1.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。
A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代表关系2.关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出3.关于法人的说法，正确的是（）。
A.法人分为企业法人和行政法人B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格4.根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。
A.处以一年年收入 30%的罚款B.处以一年年收入 40%的罚款C.降级、撤职处分D.吊销有关人员资格5.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。
A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始6.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。
A.不能增加保险费，可以解除保险合同B.不能解除保险合同，可以增加保险费C.可以增加保险费，也可以解除保险合同D.不能增加保险费，也不能解除保险合同7.关于转代理的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• • • •
22、建立安全生产监督机构在检查施工现场时， 发现某施工单位在没有竣工 的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ ）。 A．经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B．经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C．所住员工必须无条件迁出 D．经工程所在地质量监督机构同意，可以继 续使用 23、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用， 不能用于（ ）。 A．安全防护用具的采购 B．安全生产条件的改善 C．安全施工措施的落实 D．安全管理人员的加班补贴 24、下列行为中没有违反《安全生产法》的是（ ）。 A．小孙发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生 B．小李发现砌筑的墙要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场 C．某项目经理强行要求有“恐高症”的老王高空作业 D．小赵没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽
• 4、《固体废物污染环境防治法》规定，收 集、储存、运输、处置危险废物的场所、 设施设备和容器、包装物和其他物品转作 他用时，必须经过（ ）处理方可使用。 • A．无害化 B．减轻污染的 C．再生利用 D．消除污染的 • 5、由于某建设项目建成后可能产生环境噪 声污染，建设单位编制了环境影响报告书， 制定相应环境噪声污染防治措施，按照规 定该报告书序报（ ）的批准。 • A．城市规划管理部门 B．环境保护行政部 门
• • • • • • • • • •
• 19、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于 工程施工，则该施工机械使用前应由（ ）共同进行验收。 • A．总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 • B．总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 • C．分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 • D．总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 • 20、我国《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建 设工程发生生产安全事故后，负责向当地安全生产监督管理部门上报 事故的责任者是（ ）。 • A．总承包单位 B．分包单位 C．事故现场工人 D．事故现场管理人 员 • 21、某施工现场发生触电事故，导致2 人死亡，1 人受伤，事故调查 组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故 调查的人民政府应自收到报告后（ ）日内作出批复。 • A．15 B．20 C．30 D．45
2016年一级建造师直播课件 法律法规
第五章 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度
• • • • • • • • • • • • • 一、单项选择题 1、下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是（ ）。 A．在高校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B．因燃气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业 C．环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见 D．建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15 日以前向建设主管部门 申报 2、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的 是（ ）。 A．在生活饮用水水源地的水体保护区内，不得新建排污口 B．禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液 C．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量 标准 D．禁止排放含病原体的污水 3、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（ ）的省环 保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。 A．移入地 B．移出地 C．途经地 D．接受地
• • •
10、某办公楼项目实行旋工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施 工中发生重大安全生产事故，则应由（ ）将事故情况上报安全监督部门。 A．建设单位 B．施工总承包单位 C．分包单位 D．现场监理单位 11、元元房地产公司将“世纪假日”高档住宅小区的施工发包给大地建筑公 司，大地建筑公司经元元公司同意将该项目的土石方工程分包给新兴建筑公 司。在施工过程中，新兴公司不服从大地公司的安全生产管理，结果导致土 方坍塌，造成严重的安全生产事故，关于该事故的责任承担，下列说法正确 的是（ ）。 A．由大地公司负全责 B．由元元公司负全责 C．由新兴公司负全责 D．由新兴公司负主要责任，大地公司负连带责任 12、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人 员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导 致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则总、分包单位之间对该安全事 故（ ）。 A．总承包单位承担责任 B．幕墙分包单位承担责任 C．总、分包单位承担连带责任 D．分包单位承担主要责任
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
25、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）不属于建设单位安全 责任范围。 A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B．向施工单位提供准确的地下管线资料 C．对拆除工程进行备案 D．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障 26、某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用 光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是 （ ）。 A．建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B．建设单位负责向有关部门查询取得资料 C．该事件属于不可抗力，由军方承担全部损失 D．施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿 27、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式 架设设施，必须由（ ）单位承担。 A．施工单位 B．出租单位 C、具有相应资质的 D．检验机构
• •
16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、 审查的专项施工方案是（ ）。 A．基坑支护工程 B．土方开挖工程 C．大体积混凝土浇筑工程 D、高大模 板工程 17、起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是 （ ）。 A．施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施 B．需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C．经专职安全管理人员签字后实施 D．由专职安全管理人员进行现场监督 18、因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独 约定，则（ ）。 A．由建设单位做好现场保护，建设单位承担所需费用 B．由施工单位做好现场保护，监理单位承担所需费用 C．由建设单位做好现场保护，施工单位承担所需费用 D．由施工单位做好现场保护，建设单位承担所需费用
• • • • • • •
28、建设过程中， 建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（ ）。 A．将施工图2 套送审，其余4套交付施工 B．会同设计单位进行基础工程验 收 C．组织相关各方进行竣工验收 D．工程竣工验收合格后第 30 天，去办理竣 工备案手续 29、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）不属于建设单位安全 责任范围。 A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B．向施工单位提供准确的 地下管线资料 C．对拆除工程进行备案 D．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全 保障 30、某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中，发现某分包工程的施工 存在严重的安全隐患，于是书面要求分包商乙限期整改。同一天，监理单位 丙也书面向甲乙发出停工通知。但乙拒不停工，也未采取有效整改措施，发 生重大安全事故。关于各方安全生产责任的划分，下列说法错误的是（ ）。 A．该现场安全生产由甲负总责 B．乙就该安全事故的发生负主要责任 C．即使甲已书面通知乙整改，也不能免除责任 D．由于丙已书面通知停工，可以免除责任
• • •
• •
•
• • • • • • • •
13、某施工工地临海，已修成的滨海大道还没有安装护栏，一天晚上在无人 阻拦的情况下，有两人酒后进入施工场地，在滨海大道上练车，因车速过快， 汽车冲过道边石坠入海中，两人双双毙命，后来发现该施工现场入口处既无 人看管，也没有设立的安全警示标志，则下列说法正确的是（ ）。 A．由于两人酒后驾车，所以这两人应负完全责任 B．施工现场入口无人看管，施工企业应负完全责任 C．施工现场入口没有设立安全警示标志，施工企业应负完全责任 D．施工企业承担部分责任 14、某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明， 便要求 安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（ ）。 A．劳动权 B．知情权 C．紧急避险权 D．拒绝权 15、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为 是行使法律赋予的（ ）。 A．正当防卫权 B．紧急避险权 C．拒绝权 D．应急处理权
• 7、某建筑设计注册执业人员在施工图纸设 计过程中，严重违反民用建筑节能强制性 标准的规定，造成严重后果，按照《民用 建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证 书的部门吊销执业资格证书，（ ）内不予 注册。 • A．1 年 B．2 年 C．3 年 D．5 年 • 8、根据《节约能源法》规定，以下不属于 用能单位能源消费方式的是（ ）。 • A．分类计量 B．包费制 C．分类统计 D．利用状况分析
5、B
6、
• • • • • • • • • •
第六章 建设工程安全生产法律 制度制度 一、单项选择题
1、某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1人， 轻伤3人。根据《建设工程安全生产管理条例》，说法错误的是（ ）。 A．安全生产许可证有效期3年 B．该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其 安全生产条件 C．若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证 D．施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动 2、下列生产企业中，不属于《安全生产许可证条例》规定实行安全生产许可 制度的单位是（ ）。 A．某装饰工程公司 B．某压力容器生产厂 C．某烟花爆竹厂 D．矿山企业 3、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是（ ）。 A．建筑电工 B．架子工 C．起重机械司机 D．钢筋工
• 4、发生下列（ ）情形时，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或 吊销企业的安全生产许可证。 • A．主管部门发现企业不再具备安全生产条件的 • B．超越法定职权颁发安全生产许可证的 • C．违反法定程序颁发安全生产 • D．工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的 • 5、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则 安全生产许可证届满时（ ）。 • A．必须再次审查，审查合格延期3 年 • B．不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止 • C．按照初始条件重新申请办理 • D．经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3 年 • 6、施工单位（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。 • A．法定代表人 B．主要负责人 C．安全生产管理机构 D．专职安全 生产管理人员