施工合同价款组成样本(通用版)
建设工程施工合同工程价款
建设工程施工合同工程价款一、工程概况本合同所涉及的工程项目位于[具体地点]，项目名称为[项目名称]，由[甲方名称]投资建设，[乙方名称]负责施工。
工程包括[具体施工内容]等，总建筑面积约[具体面积]平方米，结构类型为[结构类型]，设计用途为[设计用途]。
二、工程价款2.1 总价款双方约定，本工程的总价款为人民币[大写金额]元（¥[具体金额]），包括了所有施工过程中所需的材料费、人工费、机械使用费以及管理费等。
2.2 价款构成总价款的具体构成如下：- 材料费：占总价款的[百分比]%，合计人民币[金额]元；- 人工费：占总价款的[百分比]%，合计人民币[金额]元；- 机械使用费：占总价款的[百分比]%，合计人民币[金额]元；- 管理费：占总价款的[百分比]%，合计人民币[金额]元；- 其他费用：占总价款的[百分比]%，合计人民币[金额]元。
2.3 付款方式甲方应按照以下方式向乙方支付工程价款：- 预付款：甲方需在合同签订后[具体天数]天内支付总价款的[百分比]%作为预付款；- 进度款：根据工程进度，甲方应按以下比例支付进度款：- 完成基础工程后支付总价款的[百分比]%；- 主体结构封顶后支付总价款的[百分比]%；- 装修工程完成后支付总价款的[百分比]%；- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在[具体天数]天内支付剩余的[百分比]%。
2.4 价款调整如遇下列情况，工程价款可进行相应调整：- 工程设计变更导致工程量增减；- 主要材料价格波动超出合同约定的范围；- 法律法规或政策性调整导致成本变化；- 双方认可的其他情形。
三、违约责任若甲方未按约定时间支付工程价款，应按未付款项每日万分之[具体数值]支付违约金。
若乙方未按约定时间完成工程进度，应按延误天数每日支付合同总价款万分之[具体数值]作为违约金。
四、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同合同价款部分
工程施工合同合同价款部分是指在工程施工合同中,对工程项目的合同价格、支付方式、价款调整等方面进行明确约定的部分。
在工程施工合同中,合同价款部分是非常重要的一个部分,对于保障双方的权益具有重要的作用。
下面是一份工程施工合同合同价款部分的范本,供参考。
一、合同价格1.1 本工程合同价为人民币 [金额] 元整(大写: [金额] 元整),包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、验收等全部费用。
1.2 合同价格分为两部分:一部分为预付款,另一部分为进度款。
预付款为合同价格的 [比例]%,进度款为合同价格的 [比例]%。
1.3 合同价格均为不含税价格。
如国家税务部门有任何调整,合同价格将做相应调整。
二、支付方式2.1 预付款(1)双方签订合同后 [天数] 天内,甲方支付预付款,乙方出具收据。
(2)预付款用于乙方的施工准备和材料采购。
2.2 进度款(1)工程进度达到 [比例]%时,甲方支付进度款,乙方出具收据。
(2)进度款用于乙方的工程施工和材料采购。
2.3 工程验收合格后 [天数] 天内,甲方支付剩余的合同价款,乙方出具收据。
三、价款调整3.1 工程项目的实际施工进度和工程量与招标文件和合同约定的工程量和进度不符,导致合同价款发生变化的,双方协商解决。
3.2 由于甲方原因导致工程量增加、减少或工程进度延迟的,乙方有权提出合同价款的调整申请,甲方应当在收到申请后 [天数] 天内予以答复。
3.3 工程变更导致合同价款变化的,双方协商解决。
四、违约责任4.1 甲方未按照约定时间支付预付款、进度款或工程验收合格后未支付剩余合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款的 [比例]%。
4.2 乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合约定的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金为合同价格的 [比例]%。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程合同主要项目单价
工程合同主要项目单价一、土建工程1. 土方开挖：每立方米XX元；2. 混凝土浇筑：每立方米XX元；3. 钢筋制作与安装：每吨XX元；4. 模板搭建与拆除：每平方米XX元；5. 砌体工程：每立方米XX元；6. 屋面防水：每平方米XX元。
二、装修装饰工程1. 墙面抹灰：每平方米XX元；2. 地面铺设（瓷砖/地板）：每平方米XX元；3. 吊顶工程：每平方米XX元；4. 门窗安装：每樘XX元；5. 油漆涂料：每平方米XX元；6. 水电安装：每平方米XX元。
三、安装工程1. 电梯安装：每台XX元；2. 暖通空调系统：按设备及安装费XX元；3. 消防系统：按设备及安装费XX元；4. 给排水及电气工程：按实际发生计算XX元。
四、其他项目1. 设计费：按总工程费用的XX%计算；2. 监理费：按总工程费用的XX%计算；3. 施工临时设施费：按总工程费用的XX%计算；4. 安全生产费：按总工程费用的XX%计算。
需要注意的是，上述提供的是一个基本的框架范本，实际的工程项目单价会根据不同的地区、材料成本、劳动力成本以及市场供需情况等因素有所浮动。
因此，在签订具体合同时，应依据当地行业标准和市场行情进行详细核算，并结合双方协商的结果确定最终的单价。
为确保合同的公正性和客观性，建议在确定项目单价时，双方应共同参考相关行业指导价、政府发布的定额标准或者通过招投标等方式获取的市场报价。
同时，合同中还应明确价格调整机制，以应对可能出现的材料价格波动等情况。
在签订合同前，双方应充分沟通，对合同中的每一个条款都要达成共识，并在合同中明确列出，以避免日后因理解不一致而产生纠纷。
合同一经双方签字盖章后，即具有法律约束力，任何一方不得擅自变更合同内容。
工程合同金额
工程合同金额一、工程合同金额范本【工程名称】：XX项目【合同编号】：XX-2023-XXXX【甲方】：（业主单位全称）【乙方】：（承包商全称）【合同金额】：人民币（大写）【金额大写】元整（￥【金额数字】元）1. 合同金额的构成：（1）直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等直接投入项目的费用。
（2）间接费用：管理费、利润等不直接投入生产但对项目实施必要的支持性费用。
（3）预备费：风险准备金、价格调整预备费等用于应对可能出现的风险和价格变动。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方需支付总金额的【百分比】%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
（3）结算款：工程完工并通过验收后，根据实际完成的工作量进行最终结算。
3. 价格调整机制：如遇不可抗力因素导致成本显著变化，双方应根据实际情况协商调整合同金额。
二、合同金额的重要性合同金额不仅关系到甲乙双方的经济利益，还直接影响到项目的顺利实施。
一个公正合理的合同金额能够保障项目的质量、进度和投资控制，避免因资金问题导致的纠纷。
三、确保合同金额合理性的措施为了确保合同金额的合理性，甲乙双方应当采取以下措施：1. 市场调研：在确定合同金额前，应对市场进行充分的调研，了解材料、人工等成本的实际情况。
2. 成本核算：依据工程量清单和相关标准，对项目的成本进行详细核算。
3. 风险评估：评估项目可能面临的风险，并在合同金额中设置相应的预备费用。
4. 协商一致：合同金额应通过甲乙双方充分协商，确保双方利益的平衡。
5. 法律审查：合同签订前，应由法律顾问进行审查，确保合同条款的合法性和执行力。
四、结语。
【推荐下载】施工合同价款组成-word范文模板 (1页)
【推荐下载】施工合同价款组成-word范文模板
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
施工合同价款组成
小编精心推荐
《施工合同价款组成》是由合同范本网施工合同栏目小编精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
一般4个部分的条款组成(1)合同价款及调整(2)工程预付款(3)工程量的确认(4)工程款(进度款)支付另外还有一些会设定担保条款，比如约定预付款保函或者履约保函。
合同价款与支付：
23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。
非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。
下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：(1)固定价格合同。
双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法。
应当在专用条款内约定。
(2)可调价格合同。
合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
(3)成本加酬金合同。
合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
工程施工合同合同价款部分
工程施工合同合同价款部分合同价款的确定应当基于工程项目的实际情况和市场行情，经过甲乙双方充分协商后确定。
在合同中应明确列出合同总价，包括直接费用、间接费用、利润和税金等项目。
以下是一份基础的范本：第一条合同价款1. 本合同的总价款为人民币（大写）：_________________元整（￥___________）。
2. 上述合同价款包含以下部分：- 直接费用：材料费、人工费、机械使用费等直接投入的费用。
- 间接费用：施工现场管理费、临时设施费、安全生产费等不直接投入生产但为完成工程所必需的费用。
- 利润：按照国家规定的利润率计算。
- 税金：按照国家税法规定缴纳的相关税费。
第二条价款支付方式1. 甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：- 预付款：甲方需在合同签订后的___天内支付合同总价款的___%作为预付款给乙方。
- 进度款：根据工程进度，甲方需按照合同约定的支付节点，及时支付相应的进度款项。
- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在___天内支付剩余的合同价款。
2. 每次支付时，乙方应提供相应金额的合法发票给甲方。
第三条价款调整1. 如遇下列情况，合同价款可经甲乙双方协商一致后进行调整：- 工程设计变更导致工程量增减；- 国家政策性调价导致成本变化；- 不可抗力因素影响工程成本。
2. 任何价款调整均需书面形式确认，并作为本合同的补充协议。
第四条价款结算1. 工程完工后，乙方应编制工程结算书，并提供完整的结算资料。
2. 甲方收到结算书后，应在___天内完成审核，并提出书面意见。
3. 双方对结算书无异议后，应在___天内完成最终结算。
施工合同通用条款费用
施工合同通用条款费用范文一、工程总价1.1 本工程总价为本合同协议书中注明的总价，即人民币【】元整（大写：【】元整），该价款包括工程设计、施工、设备采购、安装、调试、培训、验收、质保服务等全部费用。
1.2 合同签订后，除非专用条款另有约定，否则合同总价不做调整。
二、付款方式2.1 付款方式分为进度付款和最终付款两部分。
2.2 进度付款：按照工程进度，分阶段支付工程款项。
具体支付比例和金额在专用条款中约定。
2.3 最终付款：工程验收合格后，支付剩余工程款项。
具体支付比例和金额在专用条款中约定。
2.4 付款均采用银行转账方式，具体支付方式和账户在专用条款中约定。
三、工程变更费用3.1 工程变更导致合同价款增减的，双方按照专用条款的约定进行调整。
3.2 工程变更导致合同价款增加的，发包人应按照专用条款的约定支付变更费用。
3.3 工程变更导致合同价款减少的，双方按照专用条款的约定处理。
四、工程索赔费用4.1 双方因履行合同发生的争议，按照专用条款的约定解决。
4.2 索赔费用包括：索赔事件引起的直接经济损失、合同约定的利润、合同约定的违约金等。
4.3 索赔费用的计算和支付，按照专用条款的约定执行。
五、其他费用5.1 发包人应承担的费用：（1）工程设计费用；（2）工程监理费用；（3）工程验收费用；（4）质保服务期间的相关费用；（5）双方约定的其他费用。
5.2 承包人应承担的费用：（1）施工过程中的各项税费；（2）施工设备、材料采购及运输费用；（3）施工人员工资、福利及保险费用；（4）施工过程中的其他费用；（5）双方约定的其他费用。
六、费用支付时间及方式6.1 进度付款时间及方式：按照专用条款约定的时间节点，发包人应向承包人支付相应的进度付款。
6.2 最终付款时间及方式：工程验收合格后，发包人应向承包人支付最终付款。
6.3 索赔费用支付时间及方式：按照专用条款约定的时间节点，发包人应向承包人支付索赔费用。
七、汇率变动7.1 合同价款及支付均以人民币计价和支付。
施工合同模板含报价单
施工合同模板含报价单合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：____________________乙方（以下简称“施工方”）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成一致，订立本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程质量标准：____________________二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方在合同签订后3个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款金额为合同总金额的30%，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.3 甲方在收到乙方提交的工程进度报告和相应发票后，按照实际完成工程量支付工程进度款。
2.4 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算书，双方按照合同约定的结算方式进行结算。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限自合同签订之日起算，至工程竣工交付之日止。
3.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
四、施工质量及保修4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应按照合同约定进行保修，保修期限自工程竣工交付之日起算。
五、合同的变更和解除5.1 合同履行过程中，如一方提出变更或解除合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致。
5.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除部分的比例退还甲方预付款和已支付的工程进度款。
工程合同价款明细表
工程合同价款明细表甲方（客户）： [甲方名称]乙方（承包商）： [乙方名称]签订日期： [签订日期]1. 一、工程概况- 1.1. 工程地点：[工程地点]- 1.2. 工程规模：[工程规模描述]- 1.3. 工程内容：[工程具体内容]2. 二、合同价款组成- 2.1. 直接成本- 2.1.1. 材料费：[金额]- 2.1.2. 人工费：[金额]- 2.1.3. 设备使用费：[金额]- 2.1.4. 其他直接费用：[金额]- 2.2. 间接成本- 2.2.1. 管理费：[金额]- 2.2.2. 利润：[金额]- 2.2.3. 风险费：[金额]- 2.2.4. 其他间接费用：[金额]- 2.3. 总计：[直接成本 + 间接成本]3. 三、支付条款- 3.1. 预付款：[金额]，支付时间：[时间] - 3.2. 进度付款：[分期付款的金额和时间] - 3.3. 最终付款：[金额]，支付时间：[时间]4. 四、价格调整条款- 4.1. 价格调整条件：[描述价格调整的条件]- 4.2. 价格调整机制：[描述价格调整的计算方法]5. 五、其他费用- 5.1. 设计变更费用：[金额]- 5.2. 现场变更费用：[金额]- 5.3. 延期费用：[金额]6. 六、税费- 6.1. 增值税：[金额]- 6.2. 其他税费：[金额]7. 七、合同总价- 7.1. 合同总价：[直接成本 + 间接成本 + 其他费用 + 税费]8. 八、附加条款- 8.1. [附加条款1]- 8.2. [附加条款2]- ...甲方代表签字： ___________乙方代表签字： ___________日期： [签订日期]请注意，这只是一个模板，实际的合同价款明细表应根据具体的工程需求、合同条款、当地法律法规以及行业标准来制定。
在起草正式的合同之前，建议咨询法律专业人士或专业的合同起草服务。
施工合同模板含报价单
施工合同模板含报价单甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（地址）联系电话：（联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟对项目进行施工，乙方根据甲方的委托，双方达成如下协议：一、项目内容1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地址：（项目地址）3. 工程范围：（工程范围）4. 开工日期：（开工日期）5. 竣工日期：（竣工日期）6. 合同价款：人民币（金额）元整（大写）7. 支付方式：（支付方式）8. 报价单及补充协议均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
二、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，按时、按质、按量完成项目的各项施工工作。
2. 乙方应遵守相关国家法律法规和标准，严格执行施工安全、环保等相关规定，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染。
3. 乙方应保证施工过程中不擅自变更工程内容和规格，如需变更，应经甲方书面同意后方可进行。
4. 乙方应按照合同约定的竣工日期完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
三、合同变更1. 在工程施工过程中，如双方需要变更合同内容，应另行签订书面的补充协议，并经双方签字确认后生效。
2. 若变更合同内容影响到工程进度和价格，双方应协商处理，并签订相关补充协议。
四、质量保证1. 乙方承诺施工过程中所用材料符合相关标准，并对施工质量承担相应的保修责任。
2. 完工验收合格后，乙方应提供相关的施工保修期，保修期内如发生因施工原因引起的质量问题，乙方应及时进行修复。
五、支付方式1. 本合同签订后，甲方应按照约定的支付方式及时支付工程款项。
2. 工程款项支付比例及时间如下：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的（比例）%作为项目启动资金；（2）工程竣工前，甲方支付合同总价款的（比例）%作为进度款；（3）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的（比例）%作为质保金。
六、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应承担延误工期的责任，并向乙方支付违约金。
施工合同书通用版样本5篇
施工合同书通用版样本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，为确保工程顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日三、合同价款及支付方式1. 工程合同总价：人民币____元（大写：____元整）。
该总价为固定总价，除双方另有约定外，不因任何因素调整。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付乙方工程进度款。
具体支付时间为：每月按完成工程量的___%支付进度款，工程竣工验收合格后支付至总价的___%，剩余___%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照国家和地方的相关标准和规范进行。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
若因乙方原因导致的工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如发生工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更工程的价格和工期调整，应按照合同约定及国家相关法规执行。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场整洁、有序。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款或尾款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
建设工程合同价款格式
建设工程合同价款格式合同名称建设工程合同/合同名称合同编号[填写合同编号]/合同编号甲方[甲方名称]/甲方乙方[乙方名称]/乙方签订日期[签订日期]/签订日期合同价款一、合同价款的构成本合同价款由以下几部分构成：1. 直接费用：包括材料费、设备购置或租赁费、人工工资等直接投入于工程建设的费用。
2. 间接费用：涵盖项目管理费、设计费、监理费及其他不直接投入但为完成工程所必需的费用。
3. 利润：按照国家规定及行业标准计算的利润部分。
4. 税金：依法应缴纳的增值税及其他相关税费。
5. 风险费用：预见到的可能风险所对应的费用预留。
二、合同价款的支付方式1. 预付款：甲方需在合同签订后[具体天数]内支付总合同价款的[百分比]作为预付款给乙方。
2. 进度款：根据实际工程进度，甲方将分阶段支付相应比例的合同价款。
3. 结算款：工程项目完工并通过验收后，根据实际完成的工作量进行最终结算。
三、价款调整机制如遇下列情形之一，合同双方应及时协商调整合同价款：1. 国家政策导致税率变化影响合同价款时。
2. 材料价格大幅波动，超出合同约定的风险范围时。
3. 工程设计变更导致成本增加时。
4. 其他不可抗力因素导致成本变动时。
四、违约责任若甲方未按约定时间支付合同价款，应按未付金额的[逾期利率]%支付违约金；若乙方未按约定时间或质量完成工程，应按未履行部分的合同价款的[百分比]%支付违约金。
五、争议解决方式因合同价款引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：_____________________。
建筑工程施工合同合同价款
建筑工程施工合同合同价款一、合同基本信息甲方（业主）：_______________乙方（承包方）：_______________项目名称：_______________项目地点：_______________二、合同价款1. 合同总价：根据双方协商一致，本项目的合同总价为人民币（大写）_______________元整（￥__________）。
2. 价款构成：合同价款包括直接费用、间接费用、利润及税金等。
- 直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
- 间接费用：包括管理费、运输费、临时设施费等。
- 利润：按照国家规定的标准计算。
- 税金：按照国家税法规定的税率计算。
3. 付款方式：- 预付款：甲方应在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，甲方应按以下比例支付进度款：- 工程进度达到___%时，支付合同总价的___%。
- 工程进度达到___%时，支付合同总价的___%。
- 工程进度达到___%时，支付合同总价的___%。
- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在___天内支付剩余合同价款。
4. 价款调整：如遇设计变更、市场价格波动等情况，导致原合同价款无法执行时，双方应协商确定新的合同价款。
5. 违约责任：若甲方迟延支付工程款项，应按未付金额的日千分之___支付违约金；若乙方未能按合同约定完成工程进度，应按延误天数乘以日罚款额___元支付违约金。
三、其他条款1. 质量保证：乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对于不合格的部分应及时整改。
2. 争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
3. 合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
4. 附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
施工合同金额格式
施工合同金额格式一、前言施工合同是发包人和承包人之间就完成某项工程建设任务所达成的协议。
合同金额是双方在合同中约定的承包人完成工程建设的总价款。
为了保证合同金额的准确性和完整性，规范双方的行为，确保工程建设的顺利进行，特制定本金额格式。
二、合同金额构成1. 工程总价：是指承包人完成合同约定的全部工程内容，按照合同约定的单价和工程量计算出的总价款。
2. 工程变更价：是指由于发包人要求变更工程内容、规模、标准等原因，导致合同价款发生增减的部分。
3. 工程索赔价：是指由于非承包人原因导致合同价款发生增减的部分。
包括：（1）发包人延迟支付工程款；（2）发包人延迟交付施工现场和施工条件；（3）发包人提供的施工图纸、技术要求不准确或者存在缺陷；（4）发包人要求提前交付工程等原因导致的费用增加。
4. 合同约定其他费用：包括工程质量保修金、履约保证金、预付款、进度款等。
三、合同金额计算方式1. 工程总价：按照合同约定的单价和工程量计算。
工程量以国家或行业标准为基础，如需调整，应由双方协商确定。
2. 工程变更价：按照变更后的工程内容和单价计算。
如变更导致工程量增减，应按照实际工程量计算。
3. 工程索赔价：按照实际发生的费用计算。
索赔费用应当合理、准确，具体计算方式由双方协商确定。
4. 合同约定其他费用：按照合同约定的方式和标准计算。
四、合同金额支付方式1. 预付款：合同签订后，发包人按照合同约定向承包人支付预付款。
预付款支付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。
2. 进度款：工程进度达到合同约定的节点后，发包人按照实际完成工程量向承包人支付进度款。
进度款支付比例不低于当期工程量的70%，不高于当期工程量的90%。
3. 工程质量保修金：工程验收合格后，发包人按照合同约定向承包人支付工程质量保修金。
质量保修金支付比例不低于合同金额的5%，不高于合同金额的10%。
4. 履约保证金：承包人按照合同约定向发包人支付履约保证金。
施工合同价款组成
施工合同价款组成
《施工合同价款组成》是由合同范本网施工合同栏目小编精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
一般4个部分的条款组成(1)合同价款及调整(2)工程预付款(3)工程量的确认(4)工程款(进度款)支付另外还有一些会设定担保条款，比如约定预付款保函或者履约保函。
合同价款与支付：
23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。
非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。
下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：(1)固定价格合同。
双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法。
应当在专用条款内约定。
(2)可调价格合同。
合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
(3)成本加酬金合同。
合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
建筑工程合同价款正规范本(通用版)
建筑工程合同价款引言建筑工程合同价款是指建筑承包商和业主之间就建筑项目的施工费用达成的约定金额。
在建筑工程项目中，合同价款是一个重要的指标，涉及到双方的权益和责任。
本文将介绍建筑工程合同价款的概念、计算方法以及相关的注意事项。
定义建筑工程合同价款是指建筑承包商与业主在合同中约定的施工费用。
该费用包括劳务费、材料费以及其他相关费用。
施工费用的确定通常需要根据项目的规模、难度、地理位置等因素进行评估和协商。
计算方法建筑工程合同价款的计算方法可以根据不同的合同类型和约定进行调整，是一种常见的计算方法：1.单价合同：根据建筑项目的工作量、工程量清单以及工程单价，计算出每个工程项目的价值，再将所有项目的价值相加得到合同价款。
2.总价合同：由于总价合同在签订时已经确定了合同金额，因此不需要根据工作量和工程量清单来计算价款。
总价合同通常适用于规模较小且施工难度较低的项目。
3.成本加利润合同：该类型的合同以建筑材料、劳务工资和直接费用为基础，加上一定的利润百分比来计算合同价款。
相关注意事项在确定建筑工程合同价款时，双方需要注意事项：1.明确合同范围：确保合同中详细列出了所有需要施工的项目和工作内容，以避免后期额外费用的产生。
2.设定支付方式：双方需明确约定合同价款的支付方式和时间表，以确保支付的及时性和准确性。
3.变更管理：如果施工过程中需要变更合同价款，双方应及时协商，并在变更合同中明确新增或减少的费用。
4.合同履行保证金：通常，建筑承包商需要向业主支付一定额度的履约保证金，作为保证合同履行的担保措施。
结论建筑工程合同价款对于建筑项目的顺利推进和双方的权益保护起着重要作用。
在确定合同价款时，双方需要考虑细节、合理估算费用，并在合同中明确约定支付方式和变更管理等事项，以确保项目的顺利进行。
合同价款的正确计算和管理，有助于维护业主和建筑承包商的利益，促进建筑工程行业的健康发展。
(字数：317)。
工程施工合同价款
工程施工合同价款【合同名称】XX工程项目施工合同【合同编号】XXXX-XXXX-XXXX【甲方（业主）】XX有限公司【乙方（承包方）】XX建筑公司第一条合同价款的确定1. 根据本合同所附工程量清单以及相关计价规则，双方协商一致，确认本工程的总合同价款为人民币（大写）XX元整（¥XX）。
2. 该价款包含了所有材料费用、人工费用、机械使用费、管理费、利润及税金等完成本工程所需的全部费用。
第二条合同价款的支付方式1. 预付款：甲方在本合同签订后十个工作日内，支付给乙方合同总价款的10%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按月结算，甲方需在收到乙方进度款申请后的十五个工作日内支付相应的进度款项。
3. 竣工款：整体工程验收合格后，甲方应在三十个工作日内支付剩余的合同价款（扣除预付款和已支付的进度款）。
4. 尾款：在工程保修期满且无质量问题的前提下，甲方应于保修期满后七个工作日内结清剩余款项。
第三条价款调整1. 如遇国家政策性价格调整或市场显著波动，导致原材料、人工成本发生较大变化，双方应及时协商调整合同价款。
2. 若工程变更导致工程量增减，则应根据变更后的工程量及时调整合同价款，并以书面形式确认。
第四条违约责任1. 若甲方延迟支付工程款，应按未付款项每日千分之五的标准向乙方支付违约金。
2. 若乙方延误工期或工程质量不符合合同约定，除按照合同规定承担违约责任外，还应赔偿甲方因此遭受的直接损失。
第五条争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作任何修改、补充均须以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
工程合同价款清单
工程合同价款清单工程合同价款清单范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就________工程项目的施工达成如下合同价款协议：一、合同总价本工程的合同总价为人民币（大写）________元整（￥________）。
二、价款组成1. 直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等直接投入的费用。
2. 间接费用：包括管理费、利润、风险费等不直接投入生产但为完成工程所必需的费用。
3. 其他费用：包括税费、保险费等按国家有关规定计算的费用。
三、付款方式1. 预付款：甲方应按照合同约定支付预付款，金额为合同总价的________%。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按以下比例支付进度款：- 工程开工后，支付合同总价的________%；- 达到约定的工程进度节点，支付相应的进度款；- 工程竣工验收合格后，支付剩余的合同价款。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，双方应根据实际完成的工程量进行最终结算。
四、价款调整如遇下列情况，合同价款可作相应调整：1. 工程设计变更导致工程量的增减；2. 市场价格波动导致材料价格变化；3. 法律法规或政策性调整导致成本变化；4. 双方协商一致的其他情形。
五、违约责任若甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任，按照未付款项的日千分之________支付违约金。
若乙方未按约定完成工程进度或质量要求，应承担违约责任，按照相关条款赔偿甲方损失。
六、争议解决因合同执行发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。
施工合同价款标准
施工合同价款标准范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程质量标准：____________第二条合同价款2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价款的支付方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到25%时，甲方支付乙方合同总价款的25%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）工程进度达到75%时，甲方支付乙方合同总价款的10%；（5）工程验收合格并办理移交手续后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的5%。
2.3 合同价款的调整：（1）工程变更导致的合同价款增减，按照变更工程量与原工程量的比例进行调整；（2）由于市场物价波动导致的合同价款增减，双方协商解决。
第三条工程质量3.1 乙方应当按照约定的标准和质量要求完成工程施工，并对施工过程中的质量问题及时进行整改；3.2 甲方有权对工程施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应当配合；3.3 工程验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担整改费用；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
第四条工程进度4.1 乙方应当按照约定的工期完成工程施工；4.2 甲方有权对工程进度进行监督检查，乙方应当配合；4.3 由于乙方原因导致工程进度延误的，乙方应当承担违约责任，向甲方支付违约金。
第五条合同的解除和终止5.1 双方协商一致解除或终止合同的，本合同立即失效；5.2 一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方支付违约金；5.3 合同履行过程中发生不可抗力因素，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除或终止合同。
施工合同协议书的合同价款
施工合同协议书的合同价款
根据合同价款条款，双方同意以下条款：
1. 合同总价款：本施工合同的总价款为人民币（或双方约定的货币）
_________元整（￥_________）。
2. 价款构成：合同总价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及税金等。
3. 价款调整：若在施工过程中因设计变更、工程量增减、市场价格波
动等原因导致合同价款需要调整，双方应根据实际情况协商确定调整
金额。
4. 预付款：甲方应在合同签订后______天内，向乙方支付合同总价款
的______%作为预付款。
5. 进度款支付：乙方应按照工程进度向甲方提交进度款申请，甲方在
收到申请后______天内审核并支付相应进度款。
6. 竣工结算：工程竣工并通过验收后，乙方应在______天内提交竣工
结算报告，甲方应在收到报告后______天内完成审核并支付剩余款项。
7. 质保金：甲方有权扣留合同总价款的______%作为质保金，质保期
满且无质量问题后，甲方应在______天内无息退还质保金。
8. 违约责任：若甲方未按期支付合同价款，应按逾期金额的______%
向乙方支付违约金；若乙方未按期完成工程，应按逾期天数向甲方支
付违约金。
9. 价款支付方式：甲方应通过银行转账或其他双方认可的方式支付合同价款。
10. 其他：合同价款的支付应遵守国家有关法律法规，双方应妥善保管所有支付凭证。
本合同价款条款自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XX-2020-01
施工合同价款组成样本(通用版)
Sample of construction contract price composition (general ver sion)
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同价款组成样本(通用版)
前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一般4个部分的条款组成
（1）合同价款及调整
（2）工程预付款
（3）工程量的确认
（4）工程款（进度款）支付另外还有一些会设定担保条款，比如约定预付款保函或者履约保函。
合同价款与支付：
23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。
非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。
下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格合同。
双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法。
应当在专用条款内约定。
（2）可调价格合同。
合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金合同。
合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;
（2）工程造价管理部门公布的价格调整;
（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
（4）双方约定的其他因素。
23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。
工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
24、工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。
发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
25、工程量的确认
25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。
工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。
25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
26、工程款（进度款）支付
26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
-------- Designed By JinTai College ---------。