工程合同管理师试卷(二)演示教学
工程合同管理师实操技能(高级)二
精品工程合同管理师实操技能(高级)模拟试卷(二)一、单选题（40题，每题1分）1.以下事件中，（）属于发包人向承包人的索赔。
A保修期内发现的质量缺陷而延长保修期B所取发包人供应的材料由于市场价格增长额外支出的费用C所取不可抗力对已完工程部分保险未能全部赔偿部分的损失D要求承包人赔偿因指定分包商的违约行为对已完工程的损害2.（）负责对全国质量检测活动实施监督管理。
A国务院B国家发改委C国务院建设主管部门D人事部3.( )是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
A支付担保B预付款担保C履约担保D投标担保4.按照承包工程计价方式分类，有( )。
A单价合同B目标合同C单位工程施工承包合同D工程管理合同5.不包含在静态建设投资中的费用有( )A建筑安装工程费B设备工器具购置费C工程建设其他费D建设期利息6.不能作为索赔证据的资料是（）。
A施工现场的照片B施工协调会的会议纪要C未经工程师书面确认的口头指令D合同约定的试验检测单位出具的试验报告7.采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将( )等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A勘察、设计、施工、监理B设计、施工、材料和设备采购C资金筹措、勘察、设计、施工、材料和设备采购D资金筹措、勘察、设计、施工、监理8初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由( )来承担.A委托方B设计单位C监理工程师D主管部门9.单价合同的主要特点表现为（）。
A每个月按实际计量的合格工程量支付进度款B每个月按工程量清单的工程量和报价支付进度款C完成超过工程量清单数量5％内的工程量不予支付D竣工后按中标的合同价结算10.当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（）。
A向政府建设主管部门报告B收集索赔证据、计算经济损失和工期损失C以书面形式向工程师提出索赔意向通知D向工程师提出索赔报告11.对涉及施工的重点部位、环节在提供的设计文件中未注明预防生产安全事故措施意见,应由（）承担主要责任。
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。
A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】 D2. 根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】 A3. 依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】 C4. (2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】 C5. 根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】 A6. 根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。
A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 B7. 监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B8. 监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。
A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】 A9. 市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。
【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】 A2、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。
A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【答案】 B3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。
A.7B.10C.14D.15【答案】 A4、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。
A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】 C5、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。
现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。
A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】 D6、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】 D7、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】 D8、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二单选题（共50题）1、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。
A.发包人B.监理人C.发包人和监理人D.发包人和分包人【答案】 C2、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】 A3、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】 D4、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。
按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。
A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作【答案】 D5、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.10B.15C.20D.30【答案】 C6、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。
A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 D7、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
对此，以下说法正确的是()A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】 D8、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。
A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】 B9、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二单选题（共30题）1、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是( )。
A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】 D2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】 D3、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】 B4、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。
A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】 D5、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。
并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.14B.21C.35D.42【答案】 B6、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A.与承包单位承担连带赔偿责任B.与承包单位承担按份赔偿责任C.承包单位独自承担赔偿责任D.监理单位独自承担赔偿责任【答案】 A7、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。
A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】 D8、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
2020年等级考试《合同管理》测试卷(第2套)
2020年等级考试《合同管理》测试卷考试须知：1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。
A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告2.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。
A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算D.初步设计概算3.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。
A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体4.设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是( )。
A.与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同B.承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单C.清单价格费用的总和为签约合同价D.承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用5.下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。
A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质B.工程设计综合资质只设甲级C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务6.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是( )。
A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人不根据规定接受对投标文件错误的修正7.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B2、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。
A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】 B3、下列食物脂肪高的食物是（）。
A.核桃仁B.薯片C.广东香肠D.麻花【答案】 A4、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】 A6、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B7、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】 D8、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。
A.工期不超过24 个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC 项目【答案】 C9、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
2018年监理工程师《合同管理》考题及答案第二套
2018年监理工程师《合同管理》考题及答案第二套第 1 题某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后( )。
A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回正确答案：A第 2 题根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是( )。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织正确答案：C第 3 题在施工合同履行过程中，( )是错误的。
A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D.承包人对工程师的错误指令不承担责任正确答案：C第 4 题评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。
A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4正确答案：C第 5 题施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。
A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不需工程师认可，费用由承包人承担D.不需工程师认可，费用由发包人承担正确答案：B第 6 题施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押正确答案：B第 7 题FIDIC《施工合同条件》中的暂列金，是( )的一项款额。
A.不计人合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用正确答案：B第 8 题根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是( )。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A.7B.14C.28D.56【答案】 A2、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。
合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】 A3、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B4、发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收，视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7B.14C.28D.56【答案】 D5、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】 A6、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【答案】 D7、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】 C8、下列不属于申请人须知总则的是（）。
工程合同管理人员考试试题
工程合同管理人员考试试题一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列哪一项不属于合同管理的基本原则？A. 合法性原则B. 平等互利原则C. 公平竞争原则D. 严格执行合同原则2. 在合同履行过程中，若承包人未按照合同约定完成工作，应承担的违约责任是？A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 顺延工期D. 继续履行3. 合同法律关系的客体是指？A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财4. 下列哪一项不属于指定分包商的特点？A. 业主选择实施该部分工程的施工单位B. 指定分包商与业主签订合同C. 承包商负责指定分包商施工的协调管理D. 指定分包商的工程款从暂定金额内支付5. 设计合同中，发包人的责任包括哪些？A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件6. 施工的竣工验收应当由哪方负责组织？A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 监理单位7. 材料采购合同中，供货方对哪一项承担责任？A. 因使用不当导致的质量下降B. 到货检验时采购方提出的质量异议C. 因交货后保管不善导致的质量下降D. 超过合同约定时间采购方提出的质量异议8. FIDIC施工合同条件中，合同对业主和承包商有约束力的期限是指从合同签字日起至哪一项日止的时间间隔？A. 接收证书中指明的竣工B. 颁发履约证书C. 承包商提交竣工报表D. 业主按结清单中注明的金额结算支付9. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，分包商向承包商提出索赔。
承包商应当如何处理？A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告10. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是？A. 法律关系主体B. 法律关系内容C. 法律关系客体D. 法律关系依据二、多项选择题（每题3分，共15题，计45分）11. 施工合同示范文本规定，承包人承担违约责任的方式有哪些？A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 顺延工期D. 继续履行E. 采取补救措施12. 建设工程勘察合同法律关系的客体包括哪些？A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财13. 承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括哪些？A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 事件发生的现场同期纪录资料E. 承包商受到损害的照片14. 指定分包商的特点主要表现为哪些？A. 业主选择实施该部分工程的施工单位B. 指定分包商与业主签订合同C. 承包商负责指定分包商施工的协调管理D. 指定分包商的工程款从暂定金额内支付E. 指定分包商的违约行为视为承包商违约15. 设计合同中，发包人的责任包括哪些？A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件16. 设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（）。
A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期【答案】 A2、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B3、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。
A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】 C4、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】 D5、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】 C6、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】 D7、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C9、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？( )A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】 D10、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
监理工程师之合同管理试卷和答案
监理工程师之合同管理试卷和答案单选题（共20题）1. 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】 C2. 将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。
A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】 C3. （2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。
A.14B.21C.28D.30【答案】 A4. 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。
招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。
A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】 D5. 履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。
A.15天或14天B.15天或10天C.25天D.10天【答案】 A6. 根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】 A7. 由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】 A8. 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
2023年-2024年监理工程师之合同管理真题练习试卷A卷附答案
2023年-2024年监理工程师之合同管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共45题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。
A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】 B2、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】 B3、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。
A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D.发包人代表代表发包人处理合同事宜【答案】 C4、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】 D5、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】 A6、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。
A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】 B7、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。
A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制D.资格预审文件的获取时间应当不少于3 个工作日【答案】 B2、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。
A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天【答案】 A3、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】 A4、膳食调查报告主体内容不包括（）。
A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价【答案】 C5、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】 D6、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。
A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】 A7、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。
A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人【答案】 A8、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。
A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实【答案】 D9、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
工程合同管理试卷及答案
工程合同管理试卷及答案试卷内容如下：一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同中，关于变更指令的描述正确的是：A. 发包人可以随意发出变更指令. 承包人可以拒绝执行非法的变更指令C. 所有变更必须得到监理工程师的书面确认D. 口头变更指令同样具有法律效力答案：2. 下列哪项不是违约责任的承担方式？A. 赔偿损失. 继续履行义务C. 支付违约金D. 强制履行答案：D3. 若合同中未明确约定索赔期限，根据我国相关法律，提出索赔的时间限制通常为：A. 一年. 两年C. 三年D. 四年答案：二、判断题（每题1分，共10分）4. 工程合同中的履约保证金是为了保证承包人按合同约定完成工程建设。
（）答案：正确5. 发包人有权在不增加费用的情况下随时修改工程设计。
（）答案：错误三、简答题（每题10分，共50分）6. 描述在工程合同管理中，如何合理处理因不可抗力导致的损失分配问题？答案参考：在工程合同管理中，不可抗力事件造成的损失应依据合同中的不可抗力条款进行处理。
原则上，不可抗力事件造成的损失应由受影响一方承担，但双方可根据实际情况和损失的大小进行协商，决定是否分担损失以及分担的比例。
同时，应及时通知对方，并在合理时间内提供证明文件，以便减少争议。
7. 如何处理工程延期的问题，并给出相应的法律依据？答案参考：工程延期的处理应基于合同条款以及实际情况。
应分析延期的原因，确定责任方。
如果是由承包人原因导致，承包人应按合同规定承担延期责任；如果延期是由不可抗力或其他非承包人原因造成，双方应根据合同条款和相关法律规定，如《中华人民共和国民法典》等，进行协商，调整工期或处理延期带来的后果。
四、案例分析题（每题20分，共20分）8. 假设在一个工程项目中，由于设计变更导致工程量增加，进而引起成本上升，作为承包人应如何向发包人提出索赔？答案参考：在这种情况下，承包人首先应收集和整理与设计变更相关的所有文件和证据，包括变更指令、增加的工程量清单、成本核算等。
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)共211道题1、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）（单选题）A. 不宜将交货期作为评标内容B. 宜将报价最低者作为中标人C. 宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D. 宜采用综合评估法试题答案：C2、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
（单选题）A. 容易获得最优设计方案B. 发包人便于控制实施过程C. 合同责任明确D. 承包人承担的风险小试题答案：C3、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）（多选题）A. 项目经理是施工企业的代理人B. 项目经理是项目经理部的代理人C. 施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D. 项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E. 项目经理应对其行为承担民事责任试题答案：A,C4、在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有( )。
（多选题）A. 选址意见书B. 场地规划红线图C. 场地工程勘察报告D. 有关水、电等供应情况的资料E. 有关公用设施的资料试题答案：A,B5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）（单选题）A. 承包人向监理人提出一监理人与发包人协商一监理人向承包人发出变更指示B. 承包人向监理人提出一监理人向发包人报告一发包人与承包人协商合同变更C. 承包人向发包人提出一发包人与监理人协商一监理人向承包人发出变更指示D. 承包人向发包人提出一发包人通知监理人一监理人向承包人发出变更指示试题答案：A6、关于留置的说法，正确的是（）（单选题）A. 留置权可以通过合同的约定产生B. 留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C. 行使留置权后留置财产的所有权归债权人D. 施工合同不可实施留置权试题答案：D7、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有(), （多选题）A. 是否列入已标价的工程量清单B. 是否在招标阶段已经确定价格C. 是否在合同履行阶段必然发生D. 承包人是否必然获得支付E. 是否包括在签约合同价内试题答案：B,C,D8、设计施工阶段，关于总承包合同工程进度付款支付分解表的说法中，正确的有（）。
注册监理工程师《监理工程合同管理》真题强化冲刺试卷二(80道带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内【正确答案】：D【答案解析】：对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。
在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
第 2题：单项选择题(本题1分)某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()A、4万元B、8万元C、10万元D、14万元【正确答案】：D【答案解析】：《合同法》第116条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
当选择违约金条款时，供货方需返还定金，并支付违约金。
第 3题：单项选择题(本题1分)材料采购合同履行中，检验水泥碱量的质量检验方法是()A、化学分析B、理论换算法C、物理试验法D、经验判别法【正确答案】：A【答案解析】：质量验收的方法：经验判别法、物理试验、化学分析。
化学分析可以通过抽取样品进行定性或定量的分析，确定内在质量。
第 4题：单项选择题(本题1分)竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A、7B、14C、28D、56【正确答案】：D【答案解析】：竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
第 5题：单项选择题(本题1分)在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。
工程合同管理师实操技能(高级)一
工程合同管理师实操技能(高级)模拟试卷(一)一、单选题（40题，每题1分）1.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的停工令，承包商可索赔的材料费是（）。
A材料费原价B材料损耗费C材料储存费D材料运输费2.某建设工程项目承发包双方签订了设计—施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是( )。
A落实项目资金B办理规划许可证C办理施工许可证D完成设计文件3某建设工程项目在建设期初的建筑安装工程费和设备工(器)具购置费为45000万元，按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例：第一年25％，第二年55％，第三年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。
建设期贷款利息为1400万元，建设工程项目其他费用为5000万元，基本预备费率为l0％，该项目的基本预备费为( )万元。
A5000 B4500 C2500 D22504.某建设工程项目在建设期初向银行贷款1000万元，项目建设期为3年，投资分年使用比例：第一年30％，第二年50％，第三年20％，年利率10%，该项目在建设期第2年应计利息为（）万元。
A15 B50 C81.5 D1005.某建设项目计算期为3年，净现金流量：第1年-100万元，第2年80万元，第3年80万元，基准收益率为10％，则该项目的财务净现值为( )万元。
A38.84 B45.44 C60 D806某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。
A12 B12.12 C12.55 D12.687.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A3月20日B3月30日C4月25日D4月30日8.某项工作有两个紧后工作，两个紧后工作的最迟完成时间分别为20天、15 天，两个紧后工作的持续时间分别为7天、12 天，则本工作的最迟完成时间为( )天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同管理师试卷（二）一、判断题（每小题 2分，共20分）1．法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人不承担任何责任。
（）2．经济合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分的所有权利义务也随之解除。
（）3．一个工程项目可以根据企业等级编制几个标底。
（）4．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由工程师承担。
（）5．进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。
（）6．衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是合同有效的日历天数。
（）7．施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，只因对方的违约或其它过错，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
（）8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额中均不应包括利润。
（）9．施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，他有权获得包括直接费、间接费、管理费、利润在内的补偿款项。
（）10．合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。
（）二、单项选择题（每小题1分，共20分）1．下列不属于无效合同的情况的是（）。
A.合同标的实现损害社会公共利益B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C. 一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益D.与对方恶意串通损害第三人利益2.施工招标的发包工作范围不可以是（）招标。
A. 全部工程B. 单位工程C. 特殊专业工程D. 分部工程3．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。
A. 初步设计编制的概算价B. 施工图设计编制的预算价C. 投标书中标明的报价D. 评标委员会算出的评标价4．监理合同在履约过程中，由于非监理方的原因导致监理方在监理合同中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务，则监理服务责任期应理解为（）。
A．合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B．从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C．从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D．从合同约定的开始监理业务之日起至实际完成全部监理业务之日止5．下列不属于程师发布变更指令的范围的是（）。
A．删减部分承包商工作内容交给其他人完成B．改变部分工程的基线C．改变已批准承包商施工时间和顺序D．增加合同约定的工程量6．某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）。
A．费用和工期损失由业主承担B．费用和工期损失由承包商承担C．费用由承包商承担，业主给予工期顺延D．费用由业主承担，工期不予顺延7.下列当事人（）不能作为合同法律关系的主体。
A．国家机关 B．经济组织内部的职能机构或下属单位C．自然人 D．享有继承权而未成年公民8.建设工程施工招标的中标单位由（）确定。
A．招标单位B．监理单位C．主管单位D．招标办9.经济合司依法订立才具有法律效力，订立经济合同应具备的条件不包括下列的 ( )。
A．经济合同当事人要有合格的资格B．经济合同的内容要合法C．经济合同的形式和订立程序要合法D．主管部门的同意和批准10.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是( )。
A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工方具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验11.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量12.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。
A.建设项目依据国家计划被取消B.战争C.动乱D.协议条款内约定等级以上的地震13.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。
A.不承担责任B.承担连带责任C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金14.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门15.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商16.FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,( )。
A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地17.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。
A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商18.担保与所担保合同的关系属于（）。
A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系19.FIDIC合同条件规定，当多个合同文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商20.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商三、多选题（（每小题3分，共30分）1.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务2.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。
下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任3. 依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自做出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理4. 招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求5. 工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。
A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法6. 下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有( )。
A.对设计文件的质量负责B.办理设计文件审批手续C.解决施工中出现的设计问题D.参加工程验收E.编制施工招标文件7. 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款8. 施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。
A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予以计量支付9. 下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令10. 施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。
A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8 小时四、案例分析题（每题10分，共30分）（一）某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。
但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。
施工单位提出的索赔要求如下：1．已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。
2．施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
3．施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。
4．因风灾造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。
5．由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。
问题：就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么？（二）某工程基坑开挖后发现有城市供水管理横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知施工单位停工十天，并同意合同工期顺延十天。
为确保继续施工，业主要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
问题：1．索赔能否成立，索赔证据是什么？2．由此引起的损失费用项目有哪些？3．如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？（三）某建筑公司与某玩具厂就扩建厂房达成协议。
对厂房的高度、墙厚及面积等作出了明确规定。
预计总造价为9万元，开工前拨款4万元，中途拨款3万元，余款待竣工时一次付清。
6月1日开工，同年7月20日完工。
8月初，玩具厂因急于扩大生产规模，在工程未经验收的情况下，即投入使用，但是尚欠建筑公司2万元工程款。
当建筑公司向玩具厂催要欠款时，玩具厂以该厂房墙体有裂缝为由，拒绝给付欠款。
为此，建筑公司诉至法院，要求玩具厂给付工程欠款，并赔偿经济损失。
问题：1、厂房的质量问题由谁负责？2、玩具厂是否应当给付建筑公司尚欠工程款？如获取更多相关试题及答案，请联系京翰教育，服务电话4006767133。