国网220千伏线路基础工程施工专业分包合同
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板合同模板名称：220k输变电线路工程总承包合同一、合同背景为了规范和明确220k输变电线路工程总承包合同的相关事项，确保各方权益，特制定本合同模板。
二、合同主体本合同由以下各方共同订立：甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）三、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于220k输变电线路工程总承包的权利、义务和责任，确保项目按时、按质、按量完成。
四、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围包括：- 输变电线路设计、施工、调试等全过程；- 供应、安装、调试所需设备和材料；- 相关工程监理、验收等。
1.2 工程具体范围详见附件A。
2. 合同价款2.1 本合同的总价款为（金额）人民币，含税。
2.2 付款方式：- 甲方按工程进度支付工程款项；- 工程竣工后，经甲方验收合格后，乙方可申请尾款支付。
3. 工期要求3.1 工程总工期为（时间），具体工期详见附件B。
3.2 工期延误责任：- 若乙方未能按时完成工程，每延误一天，乙方应按合同总价款的（百分比）支付违约金。
4. 质量要求4.1 工程质量应符合国家相关标准和规定。
4.2 工程质量保证期为（时间），在保证期内，乙方负责修复因工程质量问题引起的故障。
5. 合同变更和解除5.1 合同变更：- 任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
5.2 合同解除：- 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法继续履行合同，一方应及时通知对方，并协商解决方案。
6. 保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合同内容及相关信息。
7. 违约责任7.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.2 违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，并尽力减少损失。
8. 争议解决8.1 合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
220k输变电线路工程总承包合同模板正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同模板第一章总则第一条合同背景和目的本合同是根据双方自愿、平等协商，在220k输变电线路工程的建设过程中，为明确双方的权益和义务而订立的。
合同的目的是规范和约定双方工作内容、工期、质量和费用等方面的内容，以确保工程顺利实施并达到质量要求。
第二条合同主体双方在本合同中的主体为：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第三条合同期限本合同的工期自合同生效之日开始计算，合同期限为（具体时间），如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致工程无法按计划进行，双方可协商延期。
第二章工程内容和要求第四条工程范围和内容本工程的范围包括但不限于内容： 1. 输变电线路的设计、施工和调试； 2. 相关设备和材料的采购和安装； 3. 工程质量检测和验收； 4. 工程备案和竣工报告编制。
第五条工程质量要求本工程的质量要求必须符合相关国家和行业的标准和规范，甲方有权对工程质量进行抽检和验收，乙方必须保证工程质量达到合同约定的要求。
第三章工程进度和支付第六条工程进度计划双方应在合同签订后的10个工作日内制定详细的工程进度计划，详细规定工程各阶段的开始时间和完成时间。
工程进度计划必须合理、可行，双方共同遵守。
第七条工程款支付1.合同签订后，乙方有权向甲方提出预付款申请，甲方应在合同总金额的30%支付给乙方；2.按照工程进度计划，乙方完成相应阶段的工作后，有权向甲方提出进度款申请，甲方应按照合同约定的进度款比例支付给乙方；3.乙方完成全部工程内容后，甲方应支付乙方剩余款项。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1.在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商并签订变更协议；2.变更协议应明确变更的内容、原因、影响、费用和支付方式等信息。
第九条合同解除1.在合同履行过程中，如果一方违反合同约定且无法在合理期限内履行补救义务，对方有权解除合同；2.如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同一、合同双方甲方： [甲方全称]乙方： [乙方全称]二、合同项目1.项目概述本项目是关于220k输电线路的施工合同。
施工内容包括但不限于线路杆塔搭设、导线连接、绝缘子安装等，具体施工细节见后续工程设计和相关标准。
2.合同条款–2.2 [乙方]负责安排合适的工程人员、设备和材料，按时按质完成施工任务。
–2.3 施工期限为个月/周/天，具体根据项目实际情况而定。
甲、乙双方可根据实际情况进行合理的调整。
–2.4 施工费用及支付方式：具体金额为人民币元，采用方式进行支付（如一次性支付、分期支付等）。
3.合同履行–3.1 [乙方]在合同签署后工作日内，安排施工团队和材料到达现场，并开始施工。
–3.2 [乙方]负责施工进度的监督和控制，在施工期限内完成所有工作。
–3.3 [甲方]负责提供现场所需的所有支持，包括但不限于水、电、交通等。
4.合同变更如有需要对合同进行任何修改或变更，甲、乙双方应通过书面协议达成一致意见，并及时修改合同内容。
5.合同解除–5.1 若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，甲、乙双方应书面通知对方，并及时进行协商。
–5.2 若甲、乙双方其中一方未履行本合同规定的义务，经合理通知后仍未改正，则对方有权解除合同，并要求追究违约责任。
6.违约责任若任何一方违反了本合同的任何条款或义务，对方有权要求违约方进行修复或赔偿，并保留进一步采取法律措施的权利。
三、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.合同签署后任何一方需向对方缴纳%的保证金，作为合同履行期间的担保。
3.合同中未尽事宜，可以由甲、乙双方协商解决，并作为合同的附加条款。
4.本合同自双方盖章之日起生效，有效期为年/月/日。
5.对于本合同的解释和争议解决，适用相关法律法规。
如有争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
注：本合同以中文为正式文字，如遇中文与其他语言文本内容不一致，以中文为准。
通用范文(正式版)220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同1. 引言本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同签署，双方达成协议，以确定220k输电线路施工的相关事宜。
2. 项目概述2.1 项目名称：220k输电线路施工项目。
2.2 项目地点：详细地质待甲乙双方商定。
2.3 项目范围：本项目包括但不限于内容：输电线路的铺设和安装；杆塔的建设和安装；设备及材料的采购和送货；项目的维护和测试；等。
3. 合同条款3.1 合同期限：本合同有效期为年，自合同生效之日起计算。
3.2 付款方式：双方约定的付款方式如下：甲方需在工程前支付20%的款项作为预付款；工程进行到一定阶段时，甲方需向乙方支付80%的款项作为进度款；工程完工后，甲方需支付剩余的20%作为尾款。
3.3交付标准：乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，并确保工程的质量达到国家相关标准。
3.4变更和解除：任何一方在签署合同后，如有需要变更合同条款，应提前书面通知对方，并经双方协商后达成一致意见。
3.5违约责任：任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
4. 风险和保险4.1风险责任：在施工过程中，如因乙方的过错造成工程质量问题或者发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时采取补救措施。
4.2保险责任：乙方应根据工程的特点和需要购买相应的保险，以保障工程施工和设备的安全。
5. 知识产权5.1知识产权归属：本项目中涉及的所有知识产权，包括但不限于文档、图纸、技术方案等，归甲方所有。
5.2保密责任：乙方需对甲方的商业秘密和技术资料保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
6. 争议解决6.1争议解决方式：对于因合同履行而产生的争议，双方应及时协商解决。
如协商不成，可以提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
6.2 法律适用：本合同适用的法律和法规。
7. 其他条款7.1本合同自双方签署后生效，并取代先前就同一事项所达成的一切口头或书面协议。
220k输变电线路工程总承包(合同)模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同概述本合同旨在规定220k输变电线路工程的总承包合作事项，明确双方权责，并保障工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同签署方本合同由两方签署：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 合同工程本合同的工程范围包括内容：•供电变电站工程•输电线路工程•相关设备及器材供应2.3 工程总价及支付方式本合同工程总价为人民币[工程总价]元。
甲方将根据工程进展情况，按方式支付工程款项给乙方：•预付款：工程总价的30%作为预付款，在合同签署后的5个工作日内支付；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成一定阶段后支付相应的进度款；•竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付的款项，占工程总价的70%。
2.4 工期和进度管理本工程的工期为[工期]个日历天。
乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并有责任确保工程按时交付。
2.5 质量管理乙方应保证所提供的设备和材料符合相应的质量标准，并按照相关法规和标准进行工程施工。
甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现质量问题，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 保修责任工程竣工后，在合同约定的保修期内，乙方应对工程及设备提供免费的维修及保养服务。
甲方有权对工程和设备进行定期检查，如发现问题，乙方应及时进行维修。
2.7 违约责任如果甲方或乙方违反本合同约定的任何条款，将导致对方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
本合同分为原件两份，双方各执一份。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或变更，需经过双方书面协商并达成一致。
4. 其他条款4.1 保密条款本合同签署后，双方应对涉及本合同内容的商业秘密及敏感信息予以保密。
220kv电缆工程合同
220kv电缆工程合同---合同编号： [填写合同编号]甲方（业主）： [填写甲方名称]乙方（承包商）： [填写乙方名称]鉴于甲方拟建设220kV电缆工程，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的施工，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程规模：[详细描述工程规模，包括电缆长度、型号、敷设方式等]1.4 工程内容：[详细描述工程内容，包括但不限于电缆敷设、试验、调试等]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范要求，保证工程质量达到合格标准。
2.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。
2.3 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，验收合格后方可交付使用。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币[填写合同总价]元。
3.2 付款方式：[详细描述付款方式及时间节点]3.3 如遇设计变更或工程量增减，双方应及时协商调整合同价款。
第四条工期4.1 工程开工日期为[填写开工日期]，竣工日期为[填写竣工日期]。
4.2 如遇不可抗力或双方认可的其他原因导致工期延误，应及时协商确定新的工期。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应按日支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。
5.2 如甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为[具体计算方式]。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日---。
2024年-变电220kv线路工程施工合同(多条款多场景)
变电220kV线路工程施工合同一、引言甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]1.2本合同的目的在于明确双方在变电220kV线路工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按时完成，并达到甲方的要求。
二、工程概况2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模]2.4工程内容：[工程内容]三、工程范围3.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范和施工要求进行施工。
3.2乙方应负责工程的施工、安装、调试和验收等工作。
3.3乙方应按照甲方的要求提供工程所需的材料、设备和工具。
四、工程期限4.1工程期限为[工程期限]，自合同签订之日起计算。
4.2乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保按时完成工程。
4.3如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决。
五、工程质量5.1乙方应按照甲方提供的技术规范和施工要求进行施工，并保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
5.2乙方应定期进行工程质量检查，并及时向甲方报告工程进度和质量情况。
5.3工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告。
六、工程费用6.1工程费用为[工程费用]，包括材料费、人工费、设备费、管理费等。
6.2乙方应按照合同约定的付款方式进行付款。
6.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定的付款方式进行付款。
七、违约责任7.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金。
7.2乙方未能按时完成工程，应按照合同约定的延期违约金向甲方支付。
7.3甲方未能按时支付工程费用，应按照合同约定的滞纳金向乙方支付。
八、争议解决8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]签字：日期：[签字日期]附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术规范附件4：施工要求附件5：工程进度计划附件6：工程质量检查报告附件7：工程资料和验收报告附件8：付款方式附件9：违约金和滞纳金标准附件10：其他相关文件一、工程质量的重要性工程质量是指工程满足设计要求、技术规范和国家标准的能力。
220kv输变电工程安装施工合同2024年通用
220kv输变电工程安装施工合同2024年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方220kv输变电工程的安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额的支付方式及支付时间按照本合同约定的付款条款执行。
三、施工期限3.1 施工期限为____个月，自甲方提供施工场地、施工图纸及施工所需资料之日起计算。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应当承担保修责任，保修期限及保修范围按照相关法律法规及行业规定执行。
五、施工材料及设备5.1 乙方应当按照设计文件和施工技术标准的要求，采购施工材料和设备。
5.2 乙方应当保证施工材料和设备的质量，并按照约定的时间、地点将施工材料和设备交付甲方。
六、合同的履行6.1 甲方应当按照约定的时间和方式支付合同价款。
6.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，并保证工程质量。
6.3 甲方应当为乙方提供施工所需的场地、资料等，并保证施工的顺利进行。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期交付工程部分价款总价款的____%向甲方支付违约金。
7.2 乙方未按照约定的质量标准完成施工的，应当按照修复费用向甲方支付违约金。
7.3 甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款的，应当按照逾期支付部分价款总价款的____%向乙方支付违约金。
国网220千伏线路基础工程施工专业分包合同
输变电工程施工专业分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：专业分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
2.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
3.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
4.对于本合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
5.本合同文本适用于国网江苏省电力公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行专业工程分包，签署专业分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：专业分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、专业分包范围和施工内容专业分包范围：专业分包施工内容：三、合同工期计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
合同工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。
四、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元五、工程建设目标1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网公司及建设管理单位造成影响的安全稳定事件。
补充目标：2.工程质量目标：基本目标：满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移交。
全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。
220kV输电线路施工合同
220kV输电线路施工合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（下称“甲方”）乙方（全称）：_________（下称“乙方”）在平等和自愿的基础上，咱们双方决定就220kV输电线路的施工签订这份合同，明确权利和义务。
第二条合同标的1. 本合同的核心是220kV输电线路施工，具体包括：线路设计、材料采购、施工及验收等。
2. 双方同意按照合同的约定内容展开合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务：- 现场勘查与设计；- 施工材料的采购和运输；- 施工现场的管理与施工；- 完工后进行验收及质量保障。
2. 乙方得确保按时完成所有工作，并且交付的服务和产品要符合国家及行业标准。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日结束。
2. 合同期满后，如果双方没啥异议，可以续签或者另行签补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的施工和材料要符合以下质量标准：- 符合国家及行业要求；- 经甲方或第三方验收合格。
2. 乙方需对交付的工作质量负责，如果不达标，乙方得免费整改或重做。
第六条付款方式1. 本合同的总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签署后，支付总金额的30%作为预付款；- 施工完成并验收合格后，支付总金额的50%；- 剩下的20%在保修期结束后支付。
3. 乙方在收到款项后，需提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 提供必要的施工条件和协助；- 参与施工过程中的中期检查与验收。
2. 乙方的权利与义务：- 提供符合标准的施工服务；- 负责施工期间的安全与环保工作；- 按时交付，不能无故拖延。
第八条违约责任1. 如果一方没履行合同义务，需向另一方支付违约金：_________元。
2. 若违约导致经济损失，违约方得承担赔偿责任，具体金额要双方协商确定。
220kv变电站工程分包合同
220kv变电站工程分包合同---甲方（承包方）： [甲方公司名称]乙方（分包方）： [乙方公司名称]鉴于甲方为[项目名称]的承包方，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的部分工作，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就220kV变电站工程的分包事宜达成如下合同：一、工程范围乙方负责完成220kV变电站工程的以下部分：1. 土建工程：包括基础施工、结构建设等。
2. 电气安装：涉及变压器、开关设备、控制保护系统等的安装与调试。
3. 通讯系统：建立站内通讯网络，确保数据和指令的有效传输。
4. 辅助设施：如排水、照明、消防系统的建设和维护。
二、工程质量乙方必须严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量满足设计要求和相关规范。
甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方对不符合标准的部分进行整改。
三、工期要求乙方应在合同约定的时间内完成分包工程，并确保整体进度与甲方的总工程进度相协调。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、合同价款双方同意按照以下方式支付合同价款：- 预付款：合同签订后，甲方支付给乙方总合同金额的[百分比]作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，按月支付相应比例的款项。
- 结算款：工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
五、变更与索赔如工程过程中需变更设计或施工方案，乙方应及时提出，经甲方确认后方可执行。
因变更导致的成本增加或工期延长，乙方有权提出索赔。
六、违约责任任何一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的有管辖权的法院进行诉讼。
八、其他条款双方可根据实际需要，协商确定其他相关条款，并作为本合同的补充。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：---。
220kv线路工程合同
220kv线路工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就220kV线路工程的建设和实施达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条工程概述本工程旨在建设一条220kV电压等级的输电线路，起点为_______，终点为_______，全长约_____公里。
工程包括线路的设计、施工、调试以及后期的维护等。
第二条工程标准与要求1. 工程设计必须符合国家现行的相关标准和规范，确保线路的安全、可靠和经济运行。
2. 施工过程中，乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障工程质量和施工安全。
3. 工程所用材料、设备必须达到国家或行业规定的质量标准。
第三条合同价格本工程的合同总价为人民币_____元，具体支付方式和时间节点由双方另行商定。
第四条工期与进度1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行，确保工程按期完成。
第五条质量保证与验收1. 乙方应对所承担的工程提供质量保证，并在规定时间内完成保修责任。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
电力基础施工分包合同范本
电力基础施工分包合同范本
甲方：______________（委托方）
乙方：______________（承包方）
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，
就电力基础施工的分包事宜达成如下协议：
一、项目名称：电力基础施工分包项目
二、施工内容：根据委托方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责完成电力基础的施工工作，包括但不限于基坑开挖、土方回填、基础浇筑等工程。
三、工期要求：根据实际情况协商确定。
四、施工费用：委托方按照实际工程量支付乙方施工费用，具体金额与支付方式由双方协
商确定。
五、质量保证：乙方保证施工质量符合国家相关标准和规定，如发现质量问题需及时整改。
六、安全措施：乙方要严格遵守安全生产法规，保障施工现场安全，确保工人人身安全。
七、违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有关部
门或仲裁委员会进行调解。
九、其他事项：未尽事宜由双方协商确定，并附入合同附件。
十、合同的签订：本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。
合同有效期为____年，
合同期满后如需继续合作，可另行协商签订续约合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
签字日期：签字日期：。
220k输变电线路工程总承包合同.docx(2024精)
220k输变电线路工程总承包合同第一条合同的双方第二条工程内容1.乙方承诺完成甲方委托的220k输变电线路工程，具体工程范围和内容详见附件。
2.工程涉及的设备和材料应符合国家相关标准和要求，乙方应根据甲方提供的工程设计和要求进行施工，并保证工程的质量和进度。
第三条工程进度1.乙方应按照约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并与甲方商议合理的解决方案。
2.如乙方未按时完成工程，乙方应根据合同约定支付违约金。
第四条工程款项1.甲方应根据工程进度支付工程款项给乙方，具体的支付方式和金额详见附件。
2.工程款项应在乙方提交相应的发票和报告后支付。
3.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的进行，并要求支付违约金。
第五条质量保证1.乙方承诺所提供的设备和材料符合质量标准，并提供相应的质量保证期，在保证期内负责设备和材料的质量和维修。
2.工程竣工后，乙方应提供相关质量检测报告，并对工程质量负责。
第六条违约责任1.若乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方补救或支付相应的违约金。
2.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的进行，并要求支付违约金。
第七条争议解决1.双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商未果，应提交给仲裁委员会进行仲裁。
2.仲裁裁决为最终结果，对双方具有约束力。
第八条合同的变更和解除1.双方如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并以书面形式进行变更合同。
2.双方如需解除合同，应提前30天书面通知对方，并协商解决相关事宜。
第九条合同的其他事项1.对于双方未尽事宜或未约定的事项，应根据有关法律法规和通常做法进行处理。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
第十条合同的生效和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并经验收合格后终止。
2.本合同解除后，双方仍应履行其在本合同下的保密义务。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：附件：220k输变电线路工程总承包范围及付款方式详细说明。
220kv变电站工程分包合同
35kV输变电工程合同范本合同编号：_______签订日期：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供电力供应，乙方使用电力事宜，达成如下协议：一、供电设施及电力供应1.1 甲方同意向乙方提供35kV电压等级的电力供应，供电设施包括：_______。
1.2 甲方应保证供电设施的安全、稳定运行，确保乙方正常使用电力。
1.3 乙方应按照约定的用电容量、用电时间、用电性质等合理使用电力，不得擅自改变用电性质和用途。
二、供电质量及保障2.1 甲方应保证供电质量符合国家电力行业标准，电压合格率不低于_______%，供电可靠率不低于_______%。
2.2 甲方应在电力供应过程中，严格执行国家电力行业标准，确保供电设施安全、稳定、高效运行。
2.3 甲方应建立健全电力供应应急预案，确保在突发情况下，及时采取措施，保障乙方正常用电。
三、费用及支付3.1 乙方应按照约定的用电量和电价，按时支付电费。
电价按照国家规定的电价标准执行，如有调整，从调整之日起生效。
3.2 乙方应在每月_______日前将上月电费支付给甲方，逾期未支付的，按照同期银行贷款利率加倍计算滞纳金。
3.3 甲方应向乙方提供正式的电费发票，乙方有权要求甲方提供用电计量数据和相关资料。
四、用电设施及安全4.1 乙方应按照约定的用电容量和用电要求，投资建设、改造、维护用电设施，确保用电设施安全、可靠、高效运行。
4.2 乙方应对用电设施进行定期检查、维护，确保用电设施符合国家安全标准，防止发生安全事故。
4.3 乙方不得在电力设施周围_______米范围内进行可能危及电力设施安全的活动。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定供电的，应按照乙方实际损失赔偿乙方。
5.2 乙方未按照约定支付电费的，应按照同期银行贷款利率加倍计算滞纳金，逾期超过_______个月的，甲方有权解除本合同。
220kv输电工程承包合同
合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方220kV输电工程的施工项目达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：220kV输电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程资料：包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。
二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日2.2 竣工日期：____年__月__日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）2.3 合同工期总日历天数：____天三、工程承包范围3.1 承包范围：包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程、验收工程等。
四、工程质量标准4.1 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
五、合同价款5.1 合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%。
（2）工程进度款：按照工程实际进度，每月25日前，甲方支付乙方当月实际完成工程量的70%。
（3）竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款。
六、工期延误6.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）设计变更和工程量增加；（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；（3）不可抗力自然条件。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2014年220kv工程合同
2014年220kv工程合同起草一份工程合同是一个复杂的过程，需要考虑许多法律和技术细节。
以下是一份简化的220kv工程合同草案模板，用于指导您完成整个过程。
请注意，这只是一个基本框架，您应该咨询法律专业人士以确保合同符合所有相关法律要求和最佳实践。
合同编号： [合同编号]合同名称： 220kv 输电线路工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]第一条工程概况1.1 工程名称：220kv 输电线路工程1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、采购、施工、测试和验收等。
1.4 工程规模：[具体规模描述]1.5 工程期限：自合同签订之日起至[竣工日期]。
第二条双方权利与义务2.1 甲方的权利与义务：2.1.1 甲方应按合同约定支付工程款项。
2.1.2 甲方应提供必要的工程资料和施工条件。
2.1.3 甲方应协助乙方处理与工程相关的外部关系。
2.2 乙方的权利与义务：2.2.1 乙方应按照合同约定完成工程任务。
2.2.2 乙方应保证工程质量，满足国家和行业标准。
2.2.3 乙方应按期完成工程，并承担因自身原因导致的工程延误责任。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为：[总价款金额]。
3.2 支付方式：3.2.1 预付款：合同签订后[时间]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。
3.2.2 进度款：根据工程进度，甲方分阶段向乙方支付进度款。
3.2.3 最终支付：工程竣工验收合格后，甲方在[时间]内支付剩余款项。
第四条工程质量与验收4.1 工程质量应符合国家和行业相关标准。
4.2 工程验收应按照合同附件中的验收标准执行。
4.3 乙方应在工程竣工后[时间]内向甲方提交验收申请。
第五条违约责任5.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。
220kV输电线路施工合同
220kV输电线路新建工程施工合同第一节合同协议书电网马利供电局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施马原马立经马力至马利220kV输电线路新建工程，已接受和高电力建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目马原马立至马力2标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）本协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）招标文件(含答疑及澄清)；（6）投标函及投标文件；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单（或报价书）；（10）其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价采用施工图预算总价包干招标形式：人民币（大写）壹仟零肆拾捌万柒仟伍佰元（¥10487500 元）,其中施工自得费人民币（大写）玖佰肆拾捌万伍仟壹佰元（¥9485100元）,青苗赔偿费人民币（大写）壹佰万贰仟肆佰元（¥1002400 元）。
最终按通（专）用合同条款约定的竣工结算方式作为合同结算价款。
采用初设图概算浮动招标形式：人民币（大写）元（¥元）,其中施工自得费人民币（大写）元（¥元）,青苗赔偿费人民币（大写）元（¥元）。
本合同招标控制价中施工自得费为人民币（大写）元（¥元），浮动系数为。
最终按通（专）用合同条款约定的竣工结算方式作为合同结算价款。
4.承包人项目经理：。
5.工程质量符合优质标准。
6.质量安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、重大质量事故，确保工程无永久性缺陷。
7.现场文明施工目标：按电网有限责任公司有关要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。
8.工程概况：马立至马力2标段:新建线路从DC45号塔（不包含DC45）起，至DC79号塔（包含DC79）止；线路全长13.175km，双回路架设。
2024年度高压220kV输变电工程承建合同
2024年度高压220kV输变电工程承建合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程概述第二条合同范围与内容2.1 工程范围2.2 工程内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付时间第四条工程进度与交付4.1 工程进度计划4.2 工程交付第五条工程质量与标准5.1 工程质量要求5.2 工程标准第六条合同的履行与保证6.1 承包方的义务6.2 发包方的义务第七条合同变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任与赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点9.3 仲裁效力第十条合同的生效、终止与解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条税收与费用13.1 税收承担13.2 费用承担第十四条其他条款14.1 合同的补充与修改14.2 合同的转让14.3 合同的继承14.4 法律适用14.5 争议解决14.6 合同的签署与生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方（1）单位名称：____________________（2）单位地址：____________________（3）联系人：____________________（4）联系电话：____________________ 1.2 承包方（1）单位名称：____________________（2）单位地址：____________________（3）联系人：____________________（4）联系电话：____________________1.3 工程概述本合同所述工程为2024年度高压220kV输变电工程，工程地点位于：（具体位置），工程内容包括：（具体内容）。
2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 术语定义第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程时间表第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整第四条工程设计与施工4.1 设计要求4.2 设计审批4.3 施工标准4.4 施工质量4.5 施工安全第五条材料与设备供应5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 质量保证5.4 交付及验收第六条工程验收与保修6.1 验收标准6.2 验收程序6.3 保修期限6.4 保修责任第七条违约责任与赔偿7.1 违约行为7.2 赔偿责任7.3 违约解除合同第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 调解8.3 仲裁8.4 法律适用第九条合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止9.3 合同解除第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 影响及后果11.3 责任免除第十二条法律、法规与规范12.1 适用法律12.2 法规遵守12.3 规范执行第十三条合同的生效、修改与解除13.1 合同生效条件13.2 合同修改13.3 合同解除第十四条其他条款14.1 信息披露14.2 通知程序14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：X国家电力有限公司甲方地址为：省市区路号1.2 乙方名称及地址乙方全称为：X建筑工程有限公司乙方地址为：省市区路号1.3 丙方名称及地址丙方全称为：X电力设备有限公司丙方地址为：省市区路号1.4 术语定义本合同中下列术语定义如下：（1）输电线路：指从发电厂输出电能，传输至变电站的电力线路。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程施工专业分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：专业分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
2.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
3.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
4.对于本合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
5.本合同文本适用于国网江苏省电力公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行专业工程分包，签署专业分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：专业分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、专业分包范围和施工内容专业分包范围：专业分包施工内容：三、合同工期计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
合同工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。
四、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元五、工程建设目标1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网公司及建设管理单位造成影响的安全稳定事件。
补充目标：2.工程质量目标：基本目标：满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移交。
全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。
（与施工总承包合同一致）补充目标：3. 进度目标：基本目标：满足总承包合同要求，专业分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则，确保按照承包人规定的工期进行，按时完成总承包合同要求的阶段性里程碑进度计划和验收工作。
补充目标：4. 环境保护与水土保持目标：基本目标：保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。
补充目标：六、合同文件（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；（2）合同协议书及其附件；（3）中标通知书（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（7）图纸（8）招标文件和投标文件（包含非招标采购文件或竞争性谈判文件）（如有）；（9）构成合同的其他文件。
上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
如有不明确或不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
如承包人采取招标方式确定专业分包人的，专业分包人承诺除偏差表释明外已完全响应承包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则承包人有权选择以招标文件或投标文件为准。
七、主要人员信息分包主要人员信息承包主要人员信息八、专业分包人承诺1. 专业分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 分包工程建设实现“零缺陷”移交投产，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3. 分包工程进度确保按照承包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4. 在分包工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
5. 遵守国家电网公司对工程项目施工分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保人员工资按时、足额发放。
6. 严格按照工程环评、水保报告以及批复文件、当地的环保要求以及工程设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7. 严格按照国家电网公司电网建设项目档案管理办法及释义、发包人的要求进行档案管理。
将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程同步。
专业分包人应当配合承包人完成总承包工程的竣工资料移交工作。
8. 严格按照国家电网公司基建管理信息化的应用要求，保证信息化资源配置，实行基建信息化管理。
9. 专业分包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司通用管理制度及相关文件的规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。
九、承包人承诺承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向专业分包人支付合同价款。
十、词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
十一、签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
十二、合同生效本合同在以下条件全部满足之日起生效：（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；（2）十三、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和专业分包人各执一份；本合同副本份，承包人执份，专业分包人执份。
（以下无正文）签署页承包人：（盖章）专业分包人：（盖章）法定代表人(签字)：法定代表人（签字）：或者授权代表(签字)：或者授权代表(签字)：签订日期：签订日期：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：Email: Email:开户银行：开户银行：账号：基本账号：开户行联行号：开户行联行号：税务登记号：税务登记号：合同条款通用部分一般规定词语定义除非“合同条款专用部分”另有约定，本专业分包合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。
合同文件构成本专业分包合同的所有文件，即合同协议书中所约定的组成本专业分包合同的所有文件。
专业分包合同（合同协议书、合同条款通用部分、合同条款专用部分、专业分包安全协议）必须为通过国家电网公司基建信息系统生成。
合同协议书是由承包人和专业分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
合同条款通用部分是根据有关法律、法规规定，通用于输变电工程专业分包活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。
合同条款专用部分是合同当事人根据本专业分包工程实际需要对合同条款通用部分的具体约定、补充和修订。
技术标准和要求是根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术等内容的文件。
合同图纸指由承包人提供的招标图纸清单内所列出的图纸、招标过程颁发的招标补遗或修改图纸、图纸质疑函回复文件和本专业分包合同履行过程中承包人确认及补充修改的图纸组成。
已标价的工程量清单指已由专业分包人填入价格并为承包人所接受的工程量清单。
中标通知书指招标人通知投标人为本专业分包工程中标人的函件。
发包人指总承包合同中约定的，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人指总承包合同中约定，被发包人接受的具有相关建设工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人代表指总承包合同中约定由承包人任命的，在授权范围内代表承包人行使本专业分包合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
专业分包人指本合同协议书中约定，被承包人接受的具有相关建设工程专业承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
专业分包人代表指由专业分包人任命的，在授权范围内代表专业分包人行使本专业分包合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
设计人指发包人委托的负责整体工程设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
监理人指发包人委托的负责整体工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
总监理工程师指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
总承包工程指由发包人和承包人在总承包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
专业分包工程指由承包人和专业分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
总承包合同指发包人和承包人双方共同签署的整体工程的施工总承包合同。
专业分包合同指承包人和专业分包人双方共同签署本专业分包工程的施工合同。
永久工程根据相关合同文件约定所需建设完成并移交给承包人的工程，包括相关的工程设备。
临时工程指为完成合同约定的永久工程和修补任何质量缺陷所修建的各类临时性工程，不包括工程设备。
区段指根据整体工程的设计、施工管理需要将本专业分包工程划分的若干个施工段。
本专业分包工程区段划分说明见合同条款专用部分。
工程设备指合同文件中约定的构成或计划构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。
工程材料指合同文件约定的用于永久工程的各类物品和物资，但工程设备除外。
施工机械设备指为完成合同文件约定的各项工作所需要的机械、仪器以及类似设备，但不包括工程设备。
现场指由承包人提供的用于实施本专业分包工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同文件中明确指定作为现场组成部分的其他场所。
现场的具体地理位置及要求见技术标准和要求。
合同工期指在合同协议书中约定的专业分包人完成本专业分包工程的期限。
开工日期指承包人发出的开工通知中所载明的开工日期。
完工日期指专业分包人按照合同文件的约定实施及完成本专业分包工程至合同条款约定的实际完工标准的日期。
天（日）指一个公历日，每连续的24小时按照一天计算。
除非合同文件另有约定，合同文件内所说明的天数，均为日历天数。
合同价款指承包人和专业分包人在合同协议书中约定，承包人用以支付专业分包人按照合同文件约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
费用指为履行本专业分包合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括企业管理费和应当合理分摊的其他支出，但不包括利润。
缺陷责任期指工程实际完工后，承包人和专业分包人按照合同文件的约定完成本工程质量缺陷修补所需的时间。
保修期指专业分包人按照国家相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的建设工程保修期要求全面履行工程保修责任的期限。
违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。
不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
解释凡指当事人或当事人各方的词语，均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。
本专业分包合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应当考虑。
除非有特别指明是合同条款专用部分，凡合同文件中对合同条款编号的引用，无论是否已指明是合同条款通用部分，均是指合同条款通用部分，包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。