建设工程勘察合同(一)(标准版)

合集下载

建设工程勘察合同范文（3篇）

建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。

第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。

第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。

第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。

第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。

第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。

第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。

第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。

经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。

二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。

2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。

3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。

预计勘察工作将在【具体日期】前完成。

四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。

2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。

3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。

2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。

六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察合同范文通用版5篇

建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。

2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。

4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。

四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。

2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。

五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。

2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。

六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。

2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。

甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。

3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。

七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。

2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。

3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

建设工程勘察设计合同(一)7篇

建设工程勘察设计合同（一）7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（勘察人或设计人）：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况及委托内容（此处详细列出工程项目的名称、地点、规模、内容等具体信息。

）二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程的勘察或设计过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，共同遵守诚信原则，实现合作共赢。

三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行勘察或设计工作，包括但不限于以下内容：1. 勘察或设计方案的制定与优化；2. 现场勘查与测量；3. 图纸设计与深化；4. 施工图交付与审查；5. 施工过程中的技术支持与指导。

四、合同金额及支付方式（此处详细列出合同总金额、支付条件、支付方式等具体信息。

）五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。

乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作，确保工程按期完成。

六、知识产权及保密条款（此处详细列出关于知识产权归属、保密义务等条款。

）七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察或设计成果的质量符合相关法规、规范及甲方的要求。

工程验收时，按照合同约定的验收标准和程序进行。

如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。

八、违约责任及赔偿损失如甲乙任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任及赔偿方式如下：（此处详细列出违约责任的认定、赔偿方式等具体信息。

）九、不可抗力及风险分担如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或产生损失，甲乙双方应共同协商解决。

不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等不可预见且无法克服的客观情况。

十、争议解决方式及法律适用如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。

下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。

建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。

建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。

具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。

项目地址位于_______________。

设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。

二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。

乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。

同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。

三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。

支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。

建设工程勘察设计合同范本(七篇)

建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

建设工程勘察合同书标准版

建设工程勘察合同书标准版甲方（发包方）：____________乙方（勘察方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程勘察合同。

第一条工程项目概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程投资估算：____________第二条勘察内容2.1 勘察范围：根据工程项目的需要，乙方负责进行____________（具体勘察内容）的勘察工作。

2.2 勘察任务：乙方应按照甲方的要求，完成____________（勘察成果）的编制工作。

第三条合同价格3.1 勘察费用：本工程勘察费用为____________元（大写：____________________________元整）。

3.2 支付方式：（1）本合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方勘察费用的50%作为预付款。

（2）勘察成果交付后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付剩余的50%勘察费用。

3.3 价格调整：勘察费用如需调整，应由双方协商确定。

第四条勘察工期4.1 合同工期：乙方应在本合同签订后____________个工作日内完成勘察工作。

4.2 工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成勘察工作的，应提前通知甲方，并协商延期。

第五条勘察成果5.1 勘察成果包括：____________（勘察成果内容）。

5.2 勘察成果交付：乙方应在合同工期内将勘察成果交付甲方。

5.3 勘察成果质量：乙方应保证勘察成果的____________（质量要求）。

第六条保密条款6.1 双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。

6.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任7.1 乙方如未按合同约定完成勘察工作的，应向甲方支付违约金，违约金为勘察费用的10%。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。

2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。

3、甲方应按合同约定时间支付工程款。

4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。

5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。

6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。

7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。

8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。

9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。

10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。

11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。

12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。

13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。

14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。

15、其他另有约定的加记通注。

二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。

2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。

3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。

4、工程监理部出具工程质量验收证书。

明。

5、工程按合同验收批准缴首入备册。

三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。

建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。

为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。

明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。

严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。

根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。