新建住宅小区供配电工程施工合同
小区配电房工程施工合同
小区配电房工程施工合同合同编号：【填写合同编号】甲方（业主）：【填写业主单位名称】乙方（承包方）：【填写承包方单位名称】鉴于甲方为【具体小区名称】的合法业主或管理方，欲委托乙方进行该小区配电房工程的施工。
经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：【具体小区名称】配电房工程。
2. 工程地点：【具体小区地址】。
3. 工程内容：包括但不限于配电房的设计、施工、安装、调试及相关检测等全部工作内容。
4. 工程标准：按照国家现行相关电力行业标准及【地方名称】市相关规定执行。
二、合同价款1. 合同总价：人民币【大写金额】元整（￥【数字金额】）。
2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行商定。
三、工期要求1. 开工日期：自【年/月/日】起。
2. 竣工日期：至【年/月/日】止。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应根据实际情况协商调整。
四、质量保证1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规范，确保配电房安全稳定运行。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术支持和配合。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向【具体地区】人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
青岛新建小区供电合同模板
青岛新建小区供电合同模板1. 合同背景该合同由供电公司（以下简称甲方）与新建小区（以下简称乙方）签订，旨在确保新建小区在供电方面的正常运作，维护双方权益。
2. 合同内容2.1 供电工程乙方同意甲方按照国家相关规定和标准，负责新建小区的供电工程建设。
2.2 供电设备1.甲方将根据新建小区的用电需求，合理配置供电设备，包括变压器、配电线路等。
2.供电设备的选型、安装、检测等全过程由甲方负责。
3.乙方应妥善保管供电设备，不得移动、损坏或私自改动供电设备。
2.3 供电质量1.甲方保证供电设备的安全可靠，并提供稳定、优质的供电服务。
2.如发生供电质量问题，乙方应及时向甲方提供相关情况，并与甲方共同协商解决方案。
2.4 供电费用1.供电费用由乙方按照国家相关规定和标准支付。
2.甲方应按时向乙方出具供电费用账单，并提供相关的缴费方式。
2.5 维护与维修1.甲方负责新建小区供电设备的日常维护、巡检和定期检修。
2.乙方应妥善保管供电设备，不得私自拆卸或进行非法改动。
3.如供电设备出现故障，乙方应及时向甲方报修，并协助甲方进行维护与维修。
2.6 合同期限与终止1.合同期限为新建小区竣工验收之日起至供电设备正常使用满10年。
2.若因乙方原因导致供电设备损坏、遭受破坏或被盗，甲方有权提前解除合同。
3.若甲方因供电设备维护与维修不力导致供电中断，乙方有权解除合同。
3. 其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并于签订之日起生效。
2.甲乙双方在履行合同过程中如有争议，应友好协商解决。
如协商不成，可向所在法院提起诉讼。
3.甲乙双方应遵守国家相关法律法规和政策，保证合同的履行。
4. 签署甲方（供电公司）：签名：__________________日期：__________________乙方（新建小区）：签名：__________________日期：__________________以上是《青岛新建小区供电合同模板》的详细内容，为确保双方权益，请甲乙双方在签署前仔细阅读，并按照合同内容履行各自的义务。
新建小区报装供电工程施工合同
新建小区报装供电工程施工合同甲方（委托方）：____________________地质：____________________________法定代表人：_____________________联系方式：________________________乙方（承包方）：____________________地质：____________________________法定代表人：_____________________联系方式：________________________鉴于甲方拟新建小区并报装供电工程，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，就新建小区报装供电工程施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：新建小区报装供电工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据甲方提供的设计图纸和施工要求，乙方负责新建小区的供电工程施工，包括但不限于电缆敷设、配电室建设、设备安装、调试及验收等。
1.4工程质量：乙方应按照国家电力行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
二、工程期限2.1工程开工日期：____年__月__日2.2工程竣工日期：____年__月__日2.3工程总工期：____天三、工程费用3.1工程总费用：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总金额的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的30%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期满且无质量问题后支付。
四、工程变更4.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并经双方协商一致后签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。
4.2乙方在施工过程中如遇到特殊情况需进行变更，应立即通知甲方，并经甲方同意后方可进行变更。
小区配电施工合同范本
合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的小区配电施工工程项目的建设，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：____小区配电施工工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于配电室、变压器、高低压电缆、配电柜、计量柜等设备的安装，以及相关土建工程、电气工程、调试、验收等。
1.4 工程规模：____1.5 工程质量标准：符合国家电力行业标准及甲方要求。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 付款方式：本合同价款分三次支付。
第一次付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；第二次付款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；第三次付款：工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
2.3 乙方应按照合同约定的付款方式接受付款。
三、工期3.1 工程开工日期：____年____月____日。
3.2 工程竣工日期：____年____月____日。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
四、质量保修4.1 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为____年。
4.2 在质保期内，因乙方原因造成的工程质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照逾期交付工程部分的价款向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分价款×逾期交付天数×日违约金率（日违约金率为本合同总价款的0.5‰）。
5.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担由此产生的费用。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：___地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：___地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为了保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积为.57平方米；其中规划住宅150户，建筑面积.87平方米；商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装置（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
3.3住宅小区的供配电设施配套范围不含小区土建工程，如配电室、工具间、电表间等建筑物或构筑物的土建，楼内低压线路进线管预埋，电缆沟、电缆竖井预留，户表箱预埋。
小区配电施工合同范本
小区配电施工合同范本1. 合同概述本合同由甲方（以下简称甲方）和乙方（以下简称乙方）共同签订，双方本着公平、公正、诚实、信用的原则，经友好协商，就小区配电施工事宜达成以下协议。
2. 甲方信息•甲方名称：__________________•甲方地址：__________________•甲方联系人：__________________•甲方联系电话：_________________3. 乙方信息•乙方名称：__________________•乙方地址：__________________•乙方联系人：__________________•乙方联系电话：_________________ 4. 工程概述小区配电施工项目主要包括以下内容：•设计和规划小区电力网络•安装和调试电力设备•进行相关测试和验收工作•提供相关文档和报告5. 工期和费用•工程开始日期：__________________•工程预计完成日期：__________________•工程总费用：__________________费用支付方式：甲方在签署本合同后的7个工作日内支付合同总费用的30%作为预付款，余款在工程完工后的7个工作日内一次性支付给乙方。
6. 施工规范乙方在施工过程中应遵守以下规范：•符合国家、地方制定的电力工程安全标准和规范。
•保证施工过程中的安全，采取必要的防护措施。
7. 建设条件甲方应提供以下条件以支持乙方施工：•小区供电预算和相关设计文件。
•为乙方提供必要的工作场所和停车位。
•给予乙方项目的必要支持和配合。
如有变动，应提前通知乙方。
8. 竣工验收•施工完成后，乙方将进行自检并通知甲方验收。
•甲方有权要求乙方修正任何不符合合同要求的不合格项目。
•在甲方验收合格后，双方将签署竣工验收证明，并支付尾款。
9. 变更和终止•若由于不可抗力或其他合理原因导致工程无法继续进行，双方应友好协商解决。
•双方协商一致可以对合同进行变更，变更后的事项需在书面形式上达成一致。
小区配电工程合同范本
小区配电工程合同范本在现代城市生活中，电力供应是居民日常生活和小区设施运行不可或缺的基础设施。
为了确保小区的电力系统安全、稳定且高效地运作，开发商或物业管理公司往往会与专业的电力工程公司签订配电工程合同。
以下是一份标准的小区配电工程合同范本，旨在为双方提供公正客观的合作指南。
一、合同编号：_________二、甲方（委托方）名称：_________三、乙方（承包方）名称：_________四、合同签订日期：_________五、工程地址：_________六、工程内容及要求：1. 工程范围：包括但不限于小区内的高低压配电设备安装、调试、检测以及相关配套设施的建设。
2. 技术标准：所有工作必须符合国家现行相关电力行业标准和规范，确保工程质量。
3. 施工周期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 材料供应：由乙方负责采购合格的电力设备和材料，并保证其质量符合国家标准。
5. 安全保障：乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场的安全，防范事故发生。
七、合同价格：根据工程量清单和技术要求，甲乙双方协商确定工程总价为人民币_______元。
八、付款方式：1. 预付款：甲方在合同签订后支付总价款的10%作为预付款。
2. 进度款项：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款项：工程完工并通过验收后，甲方支付剩余的价款。
九、违约责任：若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其他约定事项：此处可根据双方具体情况增补特别约定，如保修期、维护服务等。
十二、合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
住宅小区配电工程施工合同
住宅小区配电工程施工合同在现代城市建设中，住宅小区的配电工程是确保居民生活品质的重要基础设施。
一份完善的配电工程施工合同对于保障工程顺利进行、维护双方利益至关重要。
本文将为您提供一个住宅小区配电工程施工合同的范本，以供参考。
合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]签订地点：[填写]签订日期：[填写]鉴于甲方拟对位于[填写具体地址]的住宅小区进行配电工程改造，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[填写]住宅小区配电工程。
1.2 工程地点：[填写]。
1.3 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆敷设、电表安装、配电设备采购与安装等。
1.4 工程规模：根据甲方提供的技术要求和设计图纸执行。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。
第三条工程进度3.1 工程开工日期：[填写]。
3.2 工程竣工日期：[填写]。
3.3 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的竣工日期。
第四条合同价款4.1 本工程总价款为[填写金额]元，包含所有材料费、人工费和管理费等。
4.2 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后[填写天数]内支付总价款的[填写百分比]%；- 进度款：根据工程进度分阶段支付；- 竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第五条违约责任5.1 如乙方未按合同约定时间完成工程，除不可抗力外，每逾期一天需向甲方支付违约金，金额为合同总价款的[填写百分比]%。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿修复直至合格，并承担由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
新建小区报装供电工程施工合同
新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同 篇⼀：新建⼩区报装供电⼯程施⼯合同 甲⽅: ⼄⽅: 根据武汉供电公司批准的供电⽅案(报装编号/传单编号 ),经招投标程序及双⽅协商,甲⽅委托⼄⽅负责报装⽤电⼯程，依照武汉供电设计院设计的⽅案进⾏设备选型、购置及施⼯。
为使⼯程顺利进⾏，明确甲、⼄双⽅的责权，根据《中华⼈民共合国合同法》双⽅特签订本合同。
⼀、⼯程概况 1、⼯程名称： 2、⼯程地点： 3、⼯程质量： 4、⼯期： 5、⼯程主要内容和范围 本⼯程的供电⽅案报批程序（此⽅案必须满⾜本项⽬⽤电容量）和 武汉供电设计院设计的施⼯图纸的内容（不含开闭所及配电室⼟建⼯程）。
（1）开闭所及公⽤配电室的电⽓设计，专⽤配电室电⽓设计，变电站 ⾄开闭所外线设计及配电室低压出线设计。
（2）开闭所、公⽤配电室的⾼、低压柜、变压器、电缆、计量装置的 设备采购、安装、调试，专⽤配电室的⾼、低压柜、变压器及箱 式变压器的设备采购、安装、调试。
（3）市电到开闭所外线⼯程的⼟建⼯程，设备及材料的采购、安装、 调试，开闭所⾄各配电室的⼟建⼯程，设备及材料的采购、安装、 调试。
（4）其余施⼯内容详见武汉市供电设计院设计图。
⼆、⼯程费⽤和付款⽅式： 1、根据供电⽅案及⼯程施⼯设计图，经公开招标，中标价为⼈民币万元，⼤写:。
其中：清单包⼲价万元，预留⾦万,配电房⼟建费⽤万。
（预留⾦为甲⽅可能发⽣的⼯程量变更⽽预留 的⾦额属甲⽅⽀配） 2、合同签订⽣效后，甲⽅向⼄⽅⽀付⼯程款总价的30%，合计⼈民币万元，⼤写：（设备订制款） 3、甲⽅按供电部门提供的交款清单全额⽀付，如设计费、施⼯费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费⽤含在清单包⼲价中，如甲⽅交需从清单包⼲价中扣除）。
4、项⽬供电⼯程线路、设备施⼯安装完成后，经甲⽅、监理⽅、审计⽅核实验收后,再向⼄⽅⽀付⼯程款总价的20%(即总⼯程款的50%)合计⼈民币万元，⼤写：。
新建小区电力施工合同
新建小区电力施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建小区电力施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：新建小区电力施工工程1.2 工程地点：甲方新建小区所在地1.3 工程内容：包括但不限于供电系统的规划、设计、设备采购、安装、调试、验收等全部工作。
1.4 工程规模：根据甲方提供的建筑设计图纸及用电需求，乙方负责制定详细的施工方案。
1.5 工程标准：符合国家电力行业标准及有关规定。
二、合同价款2.1 本合同工程总造价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元（以下简称“合同价款”），其中包括工程设计、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.2 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2.3 合同价款支付方式：2.3.1 合同签字生效后，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.3 工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同价款的40%。
三、施工工期3.1 本工程合同约定的工期为：自合同签字生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。
3.2 乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应提供完整的施工资料、验收资料及保修卡等，并负责工程验收。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供一定的保修期服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款×日违约金比例。
5.2 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
小区配电施工合同范本
小区配电施工合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______鉴于甲方委托乙方进行小区配电施工，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：_______小区配电施工工程1.2 工程地点：_______（1）配电室建设；（2）配电线路敷设；（3）配电设备安装；（4）配电系统调试；（5）相关配套设施建设。
二、工程期限2.1 工程开工日期：_______年_______月_______日2.2 工程竣工日期：_______年_______月_______日2.3 工程延期：如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期费用。
具体费用双方协商确定。
三、工程造价3.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到60%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）工程进度达到90%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（5）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为质保金。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量。
4.2 乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家相关标准。
4.3 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，包括但不限于施工方案、施工图纸、验收报告等。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制度，对施工人员进行安全教育和培训。
5.3 乙方应对施工现场进行安全管理，确保施工现场清洁、有序。
六、合同变更6.1 合同签订后，如甲乙双方同意对合同内容进行变更，应书面签署变更协议。
6.2 变更协议应详细说明变更内容、变更原因、变更费用及支付方式等。
新建小区供电工程施工合同
新建小区供电工程施工合同合同编号：____________甲方（供电方）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就新建小区供电工程施工事宜达成以下合同：一、工程概况1.1 工程名称：新建小区供电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：新建小区供电系统一套，包括变压器、配电柜、供电线路等设施。
1.4 工程预算：人民币________万元。
二、工程承包2.1 乙方为甲方新建小区供电工程提供施工服务，保证工程质量符合国家电力行业标准。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自更改设计。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。
三、合同价格及支付3.1 双方经协商一致，确定新建小区供电工程合同总价为人民币________万元。
3.2 甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期4.1 双方确定新建小区供电工程工期为____个月。
4.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
五、质量及验收5.1 乙方应严格按照国家电力行业标准和设计要求进行施工，保证工程质量。
5.2 工程验收合格标准：工程质量符合国家电力行业标准及设计要求，甲方满意。
5.3 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，双方共同组织验收。
如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改完毕，重新验收。
六、质保期6.1 乙方对新建小区供电工程提供____年的质保期。
小区配电工程施工合同范本
小区配电工程施工合同范本
甲方：（甲方名称）
地址：（甲方地址）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
乙方：（乙方名称）
地址：（乙方地址）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
鉴于甲方拥有指定小区的配电工程项目，现委托乙方进行该项目的施工工作，双方经协商一致，达成以下协议：
一、工程内容：本工程施工范围包括小区配电系统设备的安装、调试、保养等工作。
二、工程费用：乙方应按照双方约定的费用标准及进度按时支付工程款项给甲方，总工程款项为（具体金额）。
三、工期：本工程的工期为（具体工期），乙方应在约定的工期内按时完成工程。
四、质量要求：乙方应按照相关标准和规定进行工程施工，确保施工质量符合要求。
五、安全保障：乙方应负责工程期间的安全管理，确保施工安全，防止事故发生。
六、交付标准：工程完成后，乙方应向甲方提交相关施工报告及验收文件，经甲方验收合格后方可交付使用。
七、违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
八、解决争议：双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有关法院解决。
九、其他事项：双方如有其他约定事项，应在合同中明确说明。
十、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为工程竣工验收合格之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字日期：签字日期：。
小区配电施工工程合同
小区配电施工工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于双方基于平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方进行小区配电施工工程达成如下协议：一、工程内容与标准1. 工程名称：___________小区配电施工工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程范围：包括但不限于电缆铺设、配电房建设、开关设备安装等。
4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保施工质量满足安全、可靠、经济、环保的要求。
二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥_____________）。
2. 价格包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
3. 如遇不可预见因素导致成本变动，双方应协商调整合同价格。
三、施工期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇特殊情况需延长工期，双方应及时沟通并签署书面补充协议。
四、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额每日千分之___支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代理人签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代理人签字：_____________日期：____年____月____日。
小区配电施工合同范本
小区配电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行小区配电施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于配电室建设、配电线路敷设、配电设备安装等，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
第二条施工期限2.1 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家电力行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。
3.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方通知后____日内进行返工，直至符合约定。
第四条工程价款4.1 本工程总价款为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 付款方式：____________________第五条材料供应5.1 工程所需材料由____方负责供应。
5.2 材料供应方应保证材料质量符合国家标准，否则应承担由此引起的责任。
第六条工程变更6.1 工程施工过程中，如需变更设计，双方应另行签订书面变更协议。
6.2 因设计变更导致的工程量增减，应按照实际工程量调整工程价款。
第七条工程验收7.1 工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
7.2 甲方应在接到乙方验收通知后____日内进行验收，经验收合格后办理竣工结算手续。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第九条争议解决9.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
小区配电工程合同范本
小区配电工程合同范本一、合同双方甲方（委托方）： __________地址： __________联系人： __________乙方（承包方）： __________地址： __________联系人： __________二、工程概况1. 工程名称：小区配电工程2. 工程地点： __________3. 工程范围：包括但不限于配电房建设、电缆敷设、配电箱安装等（具体范围详见附件1：工程范围及要求）4. 工程期限：自合同签订之日起至______年__月__日止三、工程费用及支付方式1. 工程总费用：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元2. 支付方式：预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方工程总费用的__%作为预付款。
进度款：根据工程进度，按阶段支付，每次支付该阶段完成工程量的__%。
尾款：工程完工验收合格后__日内，甲方支付乙方剩余工程总费用的__%。
四、工程质量及验收1. 质量标准：乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收：中期验收：工程进度达到__%时，双方进行中期验收。
竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行竣工验收。
验收标准：按照附件2：工程质量验收标准进行。
五、甲方责任与权利1. 提供条件：甲方负责提供施工所需的场地、电源等条件。
2. 监督权：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。
3. 变更权：甲方有权在施工过程中提出合理变更要求。
六、乙方责任与权利1. 施工责任：乙方负责按照合同要求完成施工任务。
2. 安全责任：乙方应确保施工安全，对施工过程中发生的事故负责。
3. 保修：乙方对工程提供__年的免费保修期。
七、违约责任1. 甲方违约：如甲方未按时支付工程款项，应按日支付违约金，违约金为未支付款项的__%。
2. 乙方违约：如乙方未能按期完成工程，或工程质量不符合要求，应按日支付违约金，违约金为工程总费用的__%。
八、争议解决合同履行过程中的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
新建居民小区配电工程合同
新建居民小区配电工程合同甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，并结合甲方新建居民小区配电工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接该小区配电工程的设计和施工。
为确保合同各方在合同中的权利、义务和责任，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：新建居民小区配电工程二、工程地点：三、工程内容和主要工作量：1. 设计内容：根据甲方提供的用电需求和现场条件，乙方负责制定配电工程的设计方案，包括电气主图、平面图、系统图等。
2. 施工内容：乙方负责按照设计方案进行配电工程的施工，包括电缆敷设、设备安装、接地系统、保护装置等，确保工程质量符合国家标准和行业规定。
四、委托事项：1. 设计：甲方委托乙方进行配电工程的设计，乙方应以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门审核章后移交甲方。
2. 施工：甲方委托乙方进行配电工程的施工，乙方应按照设计方案进行施工，确保工程按时完成并符合质量要求。
五、设计准备：1. 甲方应提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷等资料。
2. 乙方应根据甲方提供的资料，进行现场踏勘和设计方案的制定。
六、工程期限：1. 设计期限：乙方应在合同签订后10个工作日内完成设计出图工作，并具备送审条件。
2. 施工期限：乙方应在设计图纸通过供电部门审查后，按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
七、工程质量：1. 设计质量：乙方应按照国家标准和行业规定进行设计，确保设计图纸的真实性、准确性和完整性。
2. 施工质量：乙方应按照设计方案进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定。
八、合同价款：1. 设计费：双方根据设计内容和工程规模，协商确定设计费为人民币XX元。
2. 施工费：双方根据施工内容和工程规模，协商确定施工费为人民币XX元。
九、支付方式：1. 设计阶段：甲方应在设计图纸通过供电部门审查后支付设计费的50%。
小区配电施工合同协议书
小区配电施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：小区配电施工合同协议书甲方：_______（小区名称）乙方：_______（施工单位名称）鉴于甲方需要对小区进行配电施工，乙方具有相关施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：_______（小区名称）配电施工工程1.2 工程地点：_______（小区地址）1.3 工程内容：根据甲方需求，乙方负责小区配电系统的改造和施工，包括电缆敷设、设备安装、接线调试等工作。
二、合同金额2.1 本合同总额为人民币_______元整（大写：_________________________元整），其中包括工程款、材料款、税费等。
2.2 甲方支付乙方预付款人民币_______元整，乙方开具等额发票。
余款在工程验收合格后一次性支付。
三、合同工期3.1 工程预计开工日期：_______年_______月_______日。
3.2 工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。
四、施工要求4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。
4.3 乙方应在施工过程中，对甲方提供的设备、设施进行保护，防止损坏。
五、质量保证5.1 乙方应对施工的配电系统质量负责，保证正常运行，并承担相应的维修、更换责任。
5.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的竣工资料和保修书。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。
6.2 甲方未按约定时间支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
小区配电站施工合同范本
小区配电站施工合同范本甲方（甲方名称）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》等法律法规以及有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本施工合同，共同遵守合同约定的条款。
第一条施工内容1.1 乙方承诺按照双方约定的设计图纸和技术要求，对甲方小区配电站进行施工。
1.2 施工内容包括但不限于：建设配电站配电线路、设备安装和调试等工作。
第二条工期2.1 本合同工期为_______（工期天数），自合同签订之日起计算。
2.2 如因不可抗力等原因导致工期延长的，乙方应及时通知甲方并与甲方协商解决办法。
第三条施工报价及支付方式3.1 本次施工总造价为_______（金额），具体款项为：（1）首期款：_______（金额），于合同签订后的_______（天数）内支付。
（2）中期款：_______（金额），施工期间根据施工进度支付。
（3）尾款：_______（金额），施工结束后验收通过后支付。
3.2 乙方应按照约定的款项和时间节点向甲方开具发票，并及时提供相关资料。
第四条施工标准4.1 乙方承诺施工过程中遵守技术标准和安全规定，确保施工质量和安全。
4.2 施工结束后，乙方应对施工项目进行验收，如发现质量问题，应及时整改到位。
第五条保修期5.1 乙方提供的设备和工程施工，自验收合格之日起开始计算保修期为_______（保修期天数）。
5.2 在保修期内，如设备或施工出现问题，乙方应及时处理并负责修复。
第六条紧急情况处理6.1 如发生紧急情况，乙方应立即通知甲方并采取相应的措施处理。
第七条合同变更7.1 若有必要修改本合同的内容，双方应协商一致，并签订书面协议。
第八条违约责任8.1 如乙方未按照合同约定履行义务或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
第九条合同解除9.1 在合同履行过程中，如有一方无法继续履行合同义务，应通过协商解决并签订书面解除合同协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2 住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装置（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
3.3 住宅小区的供配电设施配套范围不含小区土建工程（如配电室、工具间、电表间等建筑物或构筑物的土建，楼内低压线路进线管预埋，电缆沟、电缆竖井预留，户表箱预埋）。
3.4 乙方为居民生活及商业用电配置“一户一表”的电能计量装置。
为居民生活配套的公用设施（包括电梯、公共照明、消防、给排水、通风等用电设备）的电能计量装置，在总配电室低压出线处，由乙方安装总表计量，自表后出线起由甲方负责配套建设。
第四条合同工期具备施工条件后， 3 个月内工程竣工（施工开始时间以甲方书面通知为准）。
第五条供电容量配置及建设标准5.1 本项目的正式用电基本容量根据《住宅小区供配电设施建设标准》规定配置，必须执行国家或行业相关标准进行规范施工，并以通过当地供电公司验收合格并接受移交。
5.2开发建设单位要求采用小型化设备或提高设备档次的，双方协商找补设备差价。
第六条安全条款6.1乙方应遵守国家或行业相关标准进行规范及工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除一切事故隐患。
乙方造成的一切安全、质量事故，均由乙方负责，并承担因此给甲方造成的一切损失。
6.2发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的一切费用。
第七条甲方责任与义务7.1根据双方协定的供配电设施建设费用标准向乙方交纳建设费用。
全部费用以实际核准的竣工面积为准。
7.2本协议签订后，及时向乙方提供乙方建设范围内的电气、设备负荷、地下管网线路等资料，对资料正确性和有效性负责，并保证数据真实准确，同时提出初设意见。
配电设施设计依据资料包括：（1）小区地址、及政府规划部门批复的小区规划总平面图、小区用电系统图、各用电单位用电干线图。
及规划区内燃气、给水、消防、通讯等管线的规划图。
（2）小区内用电设备的详细资料。
①住户照明负荷：楼号、单元号、单元户数、各户面积；储藏室、车库等情况；是否需用公共电源及容量。
②公共建筑负荷：物业、会所、门卫、幼儿园等建筑面积及特殊用电设备。
③动力用电：高层电梯、生活水泵、污水泵、排水泵、煤气加压、热力交换等用电设备的用电容量、地点等。
④消防用电：消防电梯、消防水泵、风机、疏散照明等各用电设备的用电容量、地点等。
⑤商业用电的负荷及分布。
⑥其他用电情况。
（3）与用电设备相关的电气、土建设计图纸等。
（4）小区规划总平面图、小区用电系统图、各用电单位用电干线图、与用电设备相关的电气、土建设计图纸等再提供电子版资料。
7.3参加乙方组织的小区供电方案勘察，并根据确定的供配电方案和设计办理有关规划手续，参加供配电设施工程的竣工验收，协助乙方向供电部门办理供配电设施资产移交手续。
7.4严格按照建筑、电气相关技术规范，负责开展甲方建设范围内的土建及电气工程投资建设。
按照《住宅小区供配电设施建设标准》、《山东电力集团公司新建住宅小区供配电设施建设标准（试行）》进行供配电设施用房、管沟、设备基础的施工。
供配电设施用房、管沟、设备基础等土建工程施工完毕，具备电气安装条件合格后，乙方负责组织土建工程验收。
负责供配电设施验收前的安全（防盗、防破坏等）。
7.5协调土建设计方就供配电设施用房、室内外电缆线路管沟、路径、型式、进出建筑物位置、计量箱位置等与乙方供配电工程设计、施工进行对接，直至土建施工，经有关部门验收合格。
7.6供配电设施用房位置未按供电方案和设计，以及未取得相应规划手续建设，对小区供配电设施不予供电。
7.7配合乙方进行供电工程施工，承担高压外网地方的工作及其他如拆迁、道路恢复、绿化恢复等费用。
7.8 按设计要求自行建设并无偿向乙方提供供配电设施用房和24小时畅通的巡视检修通道。
供配电设施用房和巡视检修通道经乙方验收合格后由乙方永久无偿使用。
7.9若因甲方施工的土建工程未及时完工造成乙方工程物资积压，则应提供仓储保障并对设备物资的安全性负责。
施工现场所安装完毕的设备、材料等，在送电前，甲方需协助做好保管工作。
7.10按国家或行业有关规定在质量保修期内承担甲方建设范围内设施的保修责任。
7.11工程竣工具备正式用电条件后，协助业主和物业管理方向乙方办理开户用电手续（用电协议）。
第八条乙方责任与义务8.1 根据双方协商的供配电设施建设费用标准向甲方收取建设费用。
全部费用以实际核准的竣工面积为准。
8.2根据甲方提供的经管理部门核准的小区规划资料，结合小区内外部供用电条件、小区基本情况，确定供用电方案后，要求甲方给予签字确认，作为供配电工程的设计依据。
8.3在甲方缴纳该项目工程款后，组织对缴费范围内的供电工程进行设计、施工、验收及送电，并全权负责将施工的供配电设施及业扩（商业）供电竣工验收合格后无偿移交给供电部门管理。
要求甲方配合供配电设施工程的竣工验收。
8.4 按协议规定时间，保质保量完成甲方建设范围内的供配电设施配套建设内容，并达到正式供电的验收接收标准。
8.5在施工期间自觉服从甲方及监理单位的监督管理，积极配合工程进度，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
8.6因施工造成工程质量不符合本协议规定的，负责无偿修理或返工。
8.7协议签订后，安排专人办理有关业务。
工程竣工具备正式用电条件后，负责与业主和物业管理方向供电部门办理开户用电手续（用电协议）。
第九条资产归属及维护责任9.1 供配电工程建成后，产权分界点电源侧（含分界点）供配电资产的产权无偿移交至供电部门管理，并按照《山东省物业管理条例》的有关规定，由供电部门负责其运行、维护、抢修、更新改造及供电安全。
9.2涉及的建筑物、构筑物由甲方负责维护。
待居住区物业管理单位进驻后，由甲方移交物业管理单位负责维修，并提供供电部门建筑物存续期间的永久无偿使用权。
第十条工程延期情况10.1出现下列原因，正式用电工期相应顺延：（1）甲方未能按合同约定缴纳建设费用；（2）甲方未按要求提供供配电设施用房和巡视检修通道；（3）现场不具备施工条件；（4）甲方要求或甲方配合不到位、不及时；（5）不可抗力或第三方责任原因。
10.3 如由于甲方原因造成供电工程中断并影响正式用电的，乙方不承担相应责任。
第十一条付款方式根据本协议第二条计算的供配电工程施工合同的价款，甲方按下列方式缴费：第一次工程进度款应支付至配电工程施工合同总价款的60%，计934757.07元（大写：玖拾叁万肆仟柒佰伍拾柒元零角柒分），付款时间为签订合同一周内；第二次工程进度款应支付至配电工程施工总合同价款的80%，计1246342.76元（大写：壹佰贰拾肆万陆仟叁佰肆拾贰元柒角陆分），付款时间为设备进场后5日内；第三次工程进度款应支付至配电工程施工合总同价款的100%，计1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分），付款时间为工程具备验收条件；第四次最终费用以实际核准的竣工面积为准进行核算，在供配电设施移交给供电部门管理前支付。
第十二条争议解决因履行本协议发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成可依法向签约地人民法院起诉。
本协议未尽事宜，经双方协商一致，另行签订补充协议，作为本协议书的附件与本协议具有同等效力。
第十三条其他本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，具有同等法律效力，自双方签订之日起生效。
其他未尽事宜，由双方协商解决。
以下无内容。
甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司法定代表人：XXX 法定代表人：或或委托代理人：委托代理人：纳税识别号：纳税识别号：开户行：开户行：账号：账号：地址：地址：电话：电话：年月日。