履约保证金合同完整
2024版工程合同履约保证金合同书
2024版工程合同履约保证金合同书本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 工程合同1.2 履约保证金1.3 合同双方1.4 保证金金额1.5 保证金退还第二条保证金支付2.1 支付时间2.2 支付方式2.3 支付金额第三条保证金的使用3.1 保证金用途3.2 保证金扣除3.3 保证金退还条件第四条保证金的管理4.1 保证金账户管理4.2 保证金利息4.3 保证金退还流程第五条保证金的责任5.1 合同双方的义务5.2 保证金退还责任5.3 保证金扣除责任第六条合同的变更6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 变更生效时间第七条合同的解除7.1 解除条件7.2 解除程序7.3 解除后的保证金处理第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 诉讼管辖第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄密责任第十条法律适用10.1 合同适用的法律10.2 法律解释第十一条合同的生效11.1 合同生效条件11.2 合同生效时间第十二条合同的终止12.1 终止条件12.2 终止程序12.3 终止后的保证金处理第十三条合同的转让13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 转让后的合同继续履行第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同附件14.3 合同修改与补充第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1 工程合同本合同是指甲方与乙方签订的,由乙方承担某项工程的设计、施工、设备供应及保修等义务,甲乙双方按约定支付价款和报酬的协议。
1.2 履约保证金履约保证金是乙方为确保合同的履行,向甲方支付的一定金额的金钱。
1.3 合同双方甲方:指合同中承担合同权利和义务的一方。
乙方:指合同中承担合同义务和责任的一方。
1.4 保证金金额履约保证金的金额为合同总金额的10%。
1.5 保证金退还乙方在合同履行完毕后,且无违约行为的情况下,甲方应在扣除乙方应付款项后,将履约保证金退还乙方。
第二条保证金支付2.1 支付时间乙方应在合同签订后的七个工作日内,将履约保证金支付给甲方。
履约保证金协议书范本
履约保证金协议书范本合同编号:__________履约保证金协议书范本甲方:__________乙方:__________第一条保证金的金额1.1 甲方同意向乙方缴纳履约保证金,保证金金额为人民币__________元整(大写:__________________________元整)。
1.2 甲方应按照乙方要求的时间和方式将保证金支付给乙方。
第二条保证金的用途2.1 保证金主要用于确保甲方履行主合同项下的义务。
2.2 除非甲方未能履行主合同项下的义务,乙方不得随意动用保证金。
第三条保证金的退还3.1 在甲方履行完毕主合同项下的义务后,乙方应在__________日内将保证金无息退还给甲方。
3.2 若甲方未能履行主合同项下的义务,乙方有权扣除保证金作为违约赔偿。
第四条保证金的监管4.1 乙方应设立专户管理保证金,保证金的存放、使用、退还等事项应严格按照本协议约定执行。
4.2 乙方应保证保证金的独立性,不得与乙方其他资金混合使用。
第五条合同的解除和终止5.1 在主合同履行完毕后,本保证金协议自动终止。
5.2 若主合同提前解除或终止,本保证金协议亦相应解除或终止。
第六条争议解决本保证金协议履行过程中如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本保证金协议一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本保证金协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________ 签订日期:__________附件:1. 主合同2. 履约保证金支付凭证3. 履约保证金退还凭证一、附件列表:1. 主合同2. 履约保证金支付凭证3. 履约保证金退还凭证二、违约行为及认定:1. 甲方未能按照主合同约定履行义务,视为违约行为。
2. 甲方未按时缴纳履约保证金,视为违约行为。
履约保证金通用合同范本3篇
履约保证金通用合同范本3篇篇1甲方(出让人):_________(以下简称“甲方”)乙方(受让人):_________(以下简称“乙方”)鉴于甲乙双方就_______项目签订了编号为_______的《______合同》(以下简称“主合同”),为保证该合同的履行,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,现甲乙双方经友好协商一致,达成如下协议:第一条保证金金额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付人民币________元(大写:________元整)作为履约保证金。
1.2 支付方式:自本合同签订之日起____日内,乙方应将上述保证金汇入甲方指定账户。
第二条保证金的性质2.1 双方确认,本合同项下的保证金系为保障主合同中乙方义务的履行而设立。
2.2 在任何情况下,该保证金均不计息。
第三条保证金的使用与退还3.1 若乙方违反主合同中的任一条款,甲方有权扣除相应金额以弥补因此造成的损失或支付违约金。
3.2 在乙方完全履行了主合同规定的义务后,甲方应在____日内将剩余保证金无息退还给乙方。
3.3 如因乙方原因导致主合同提前终止,甲方有权按照主合同约定处理保证金。
第四条违约责任4.1 任何一方未按本合同规定履行其义务的,视为违约。
4.2 违约方应当承担守约方因此遭受的所有损失,并赔偿相应的违约金。
4.3 违约金的具体数额由双方在主合同中另行约定。
第五条争议解决5.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成,任一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
第七条附件7.1 本合同附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
7.2 附件包括但不限于:_________、_________等。
履约保证金合同范本3篇
履约保证金合同范本3篇篇一履约保证金合同范本甲方(付款方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(收款方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、保证金金额乙方应向甲方缴纳人民币(大写)______元整(小写:¥______元)作为履约保证金。
二、保证金缴纳时间乙方应在本合同签订之日起______个工作日内,将履约保证金足额缴纳至甲方指定的账户。
三、保证金的用途履约保证金用于保证乙方在履行合同过程中遵守合同约定,如乙方违反合同约定,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。
四、保证金的退还1. 在乙方完全履行合同约定的义务后,甲方应在______个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。
2. 如乙方在履行合同过程中违反合同约定,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余部分无息退还给乙方。
五、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定的时间缴纳履约保证金,每逾期一天,应按照未缴纳金额的______%向甲方支付违约金。
2. 如乙方违反合同约定,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金,如违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________________法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日乙方(盖章):_______________________法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日篇二履约保证金合同甲方(采购方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(供应方/中标方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、履约保证金的金额乙方应向甲方提交人民币(大写)_______________________元(小写:¥_______________________元)的履约保证金。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例:履约保证金通用合同范本合同编号:__________甲方(保证人):__________(以下简称甲方)鉴于甲方同意为保障乙方履行合同项下的义务,特订立本履约保证金通用合同(以下简称“本合同”),具体约定如下:第一条履约保证金的数额和形式1. 甲方应在签订本合同后_____个工作日内向乙方提供履约保证金,保证金金额为人民币__________元整。
履约保证金应以现金/银行汇票/保证保险/其他形式提供,并由乙方妥善保管。
2. 乙方应在收到履约保证金后提供相应的收据,甲方应对此保留至本合同终止之日。
1. 本合同项下,如乙方因甲方逾期履行合同约定的义务,或未按合同约定提供质量标准齐全的商品和服务,造成乙方损失时,乙方有权直接使用履约保证金进行赔偿。
在使用履约保证金后,甲方应在收到乙方通知后_____个工作日内补足履约保证金,否则乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
2. 若合同期满,甲方履行合同义务无误,乙方应将履约保证金及时返还给甲方,不得拖延。
第三条履约保证金的变更与退还1. 在本合同履行期间,如双方甲乙另有约定需变更履约保证金数额的,需经双方协商一致,签订书面变更协议并及时履行。
2. 在本合同终止之日,如双方无争议,乙方应当及时将剩余的履约保证金退还给甲方,并在_____个工作日内办理相关手续确认履约保证金的退还。
1. 本合同对于甲乙双方均具有约束力,任何一方不得擅自更改本合同内容,否则应当承担相应法律责任。
2. 本合同未尽事宜,按照中华人民共和国法律法规进行解释。
第五条合同的生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同规定的期限履行完毕之日终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具体内容如有变动,需经双方共同协商后签署书面协议。
本合同未尽事宜,依照中华人民共和国相关法律法规处理。
甲方(盖章/签名):__________ 日期:__________以上为履约保证金通用合同范本,双方应严格遵守合同约定,确保合同顺利履行。
2024年标准履约保证金协议范本
2024年标准履约保证金协议范本本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1 合同双方1.2 履约保证金1.3 合同金额1.4 保证金比例1.5 保证金退还1.6 违约行为1.7 合同期限第二条:保证金支付2.1 支付时间2.2 支付方式2.3 支付金额计算第三条:保证金的使用与处置3.1 保证金的使用条件3.2 保证金扣除情形3.3 保证金退还条件3.4 保证金利息第四条:违约责任4.1 违约行为的责任认定4.2 违约金计算方式4.3 违约金支付时间及方式第五条:合同的解除和终止5.1 合同解除条件5.2 合同终止条件5.3 解除或终止合同后的保证金处理第六条:争议解决6.1 争议解决方式6.2 仲裁机构6.3 仲裁费用承担第七条:合同的生效、修改与解除7.1 合同生效条件7.2 合同修改条件7.3 合同解除条件第八条:合同的履行与监督8.1 合同履行地点8.2 合同履行期限8.3 监督机构第九条:保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密期限9.3 保密信息的使用限制第十条:不可抗力10.1 不可抗力的认定10.2 不可抗力导致的合同影响10.3 不可抗力后的合同履行第十一条:合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让通知义务11.3 转让后的合同效力第十二条:合同的附件12.1 附件内容12.2 附件的有效性第十三条:法律适用与争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决方式第十四条:其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的修改与补充14.3 合同的废止与取代第一部分:合同如下:第一条:定义与术语解释1.1 合同双方1.2 履约保证金本合同的履约保证金是指乙方为保证履行合同义务,按照合同约定向甲方支付的一定金额的金钱。
1.3 合同金额本合同的合同金额是指双方在合同中约定的乙方应履行义务的总额。
1.4 保证金比例乙方应按照合同金额的一定比例向甲方支付履约保证金。
具体比例在合同附件中明确。
履约保证金合同书精选3篇
履约保证金合同书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
甲方:********乙方:********本履约保证金合同由双方于***年***月***日在市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《XX民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经公平协商全都,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,情愿按本合同商定向甲方供应履约保证金。
其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务,包括但不限于因乙方缘由不能按商定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当根据中标合同总金额的***%,金额:***人民币作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方供应履约保证金后,甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用XX有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
甲方(盖章):*******乙方(盖章):*******法定代表人或授权代理人(签字):*******法定代表人或授权代理人(签字):*******时间:**********履约保证金合同书(第二篇)履约保证金合同书摘要:根据双方甲方(以下简称“出借方”)与乙方(以下简称“借款方”)之间的协商,就借款方履行相关合同约定的义务,保证金的提供与管理等事项达成以下合约:合同编号:【编号】签订日期:【日期】签订地点:【地点】一、借款方信息1. 借款方名称:【名称】2. 注册地址:【地址】3. 法定代表人(负责人):【姓名】4. 联系电话:【电话】二、出借方信息1. 出借方名称:【名称】2. 注册地址:【地址】3. 法定代表人(负责人):【姓名】4. 联系电话:【电话】三、履约保证金1. 为确保借款方履行合同约定的义务,借款方同意向出借方提供履约保证金,总额为【金额】人民币(¥【金额】)。
履约保证金通用合同范本8篇
履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据双方签订的合同条款,为确保乙方履行本合同约定的各项义务,甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议:一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前,本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素,经甲乙双方商定,乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后,应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后,甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务,甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式,担保人须具备相应资质和信誉,并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金,乙方有权要求甲方返还,并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
履约保证金合同范本
履约保证金合同范本1. 甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、履约保证金的金额及支付方式1. 乙方应向甲方支付履约保证金人民币(大写)[保证金金额]元(小写:¥[保证金金额]元)。
账户名称:[甲方账户名称]账号:[甲方账号]开户行:[甲方开户行]二、履约保证金的退还1. 如乙方完全履行了主合同项下的义务,且无任何违约行为,甲方应在主合同履行完毕后的[具体退还日期]内将履约保证金全额退还乙方。
2. 如乙方存在违约行为,甲方有权扣除相应金额的履约保证金作为违约金,剩余部分在扣除违约金后将退还乙方。
三、保证金的监管1. 甲方应妥善保管履约保证金,确保其安全。
2. 未经乙方书面同意,甲方不得擅自使用或挪用履约保证金。
四、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应向对方承担违约责任,赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同,该方不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用[法律适用地]法律。
如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________日期:______年____月____日乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):________________日期:______年____月____日。
履约保证金通用合同范本5篇
履约保证金通用合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1履约保证金通用合同范本履约保证金通用合同为了保障甲乙双方合同的履行,维护合同的有效性和权益,根据国家法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就履约保证金的事宜达成如下协议:第一条保证金的数额、支付方式和用途1.甲方应在本合同生效后_____日内向乙方支付履约保证金,金额为(大写)______元整(¥____)。
2.甲方应以____________方式支付保证金,支付给乙方指定的账户。
3.保证金将用于履行合同义务或支付违约金等用途。
4.甲方在合同履行完毕并经乙方确认后,保证金应及时返还给甲方。
第二条保证金的返还1.若甲方在合同履行过程中未违约,合同到期后,乙方应及时将全额保证金返还给甲方。
2.若甲方违约,致使合同无法履行,乙方有权扣除违约金后将剩余保证金返还给甲方。
3.乙方有权在合同履行期间根据实际情况暂时扣留或冻结保证金,并在扣除违约金后将剩余保证金返还给甲方。
第三条违约责任1.一方违约,应向对方支付违约金,违约金数额为合同金额的____%。
2.若一方严重违约,使得合同无法继续履行,违约方应承担一切法律责任,并向对方支付相应的赔偿金。
第四条争议解决本合同中任何一方提出与履约保证金相关的争议,双方应友好协商解决;如果无法协商解决,应提交____地区____仲裁委员会进行仲裁,仲裁结果为终局裁决。
第五条附则1.本合同一式两份,双方各执一份,合同自双方签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:__________ 生效日期:__________本合同经双方共同商议并书面确认后生效,自签订之日起正式执行。
希望双方能够真诚合作,共同遵守合同,保障各自的权益。
感谢阁下的合作,祝好!履约保证金通用合同签署地点:______________履约保证金通用合同签署日期:______________以上就是我为您提供的关于【履约保证金通用合同范本】的文档,希望对您有所帮助。
履约保证金合同模板6篇
履约保证金合同模板6篇篇1合同编号:_________甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商,一致同意签订本合同。
1. 乙方在签订合同时向甲方交纳人民币_________元的履约保证金。
该笔款项用于担保乙方在履行合同过程中的诚信、履约能力和责任心。
二、合同履约保证金的管理和使用1. 甲方负责合同履约保证金的管理和使用。
在合同履行过程中,如乙方存在违约行为,甲方有权根据合同约定扣除相应的履约保证金作为违约金。
2. 合同履约保证金的使用应遵循公平、公正的原则,并应符合法律法规的规定。
甲方应建立健全的合同履约保证金管理制度,确保履约保证金的安全和合规使用。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按时向甲方交纳合同履约保证金,并应按照合同约定履行相应的义务。
如乙方未能按时交纳或未能按合同约定履行义务,甲方有权扣除相应的履约保证金作为违约金。
2. 乙方在合同履行过程中,应积极配合甲方的工作,确保合同的顺利实施。
如因乙方原因导致合同无法按时履行或无法履行,乙方应承担相应的违约责任。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应按时返还乙方的合同履约保证金。
在乙方完全履行合同义务后,甲方应及时返还乙方的履约保证金,并应按照合同约定支付相应的利息。
2. 甲方在合同履行过程中,应遵守法律法规的规定,确保合同的合法性和有效性。
如因甲方原因导致合同无法按时履行或无法履行,甲方应承担相应的违约责任。
五、违约责任1. 乙方未能按时交纳合同履约保证金或未能按合同约定履行义务,导致甲方扣除履约保证金作为违约金的,乙方应承担相应的违约责任。
2. 甲方未能按时返还乙方的合同履约保证金或未能按合同约定支付相应的利息,应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 如双方因合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例:履约保证金通用合同范本甲方(出借方):____________(单位名称)(法定代表人:____________,身份证号:____________)地址:____________电话:____________乙方(借款方):____________(单位名称)(法定代表人:____________,身份证号:____________)地址:____________电话:____________经双方友好协商,甲方同意出借一定数额的款项给乙方,并且为保障借款的履约,双方特就以下事项达成一致,订立本履约保证金通用合同。
第一条履约保证金的数额及币种1.1 乙方将向甲方支付履约保证金人民币___________元整(大写:________________)。
1.2 履约保证金支付方式:一次性支付/分期支付,具体支付时间及方式详见附件。
第二条履约保证金的用途2.1 乙方在本合同有效期内履行借款合同所约定的义务,无违约行为,甲方应在借款合同到期或解除之日起______个工作日内返还履约保证金,不计利息。
2.2 乙方因借款合同违约行为导致甲方受到损失的,甲方有权直接从履约保证金中扣除相关损失金额。
第四条履约保证金的托管4.1 履约保证金由甲方专门开立的用于托管履约保证金的账户进行托管。
4.2 甲方应妥善保管履约保证金账户的相关证件和密码,不得将履约保证金挪用作他用。
4.3 乙方应在借款合同到期或解除之日起______个工作日内提供甲方指定的账户用于接收返还的履约保证金。
第五条履约保证金的返还5.1 借款合同到期或解除之日起______个工作日内,甲方应返还履约保证金给乙方,不计利息。
5.2 乙方提供的返还账户不正确或无法操作的,甲方有权中止返还行为,直至乙方提供正确的账户为止。
5.3 乙方未提供正确返还账户且逾期______个月以上的,甲方有权取得乙方返还账户对应的履约保证金的支配权。
2024年标准履约保证金合同范本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年标准履约保证金合同范本版本合同目录一览第一条:定义与解释1.1 合同当事人1.2 合同标的1.3 履约保证金1.4 违约行为1.5 相关术语第二条:合同标的与义务2.1 合同标的概述2.2 合同标的质量标准2.3 合同标的交付时间及方式2.4 合同标的的使用与维护第三条:履约保证金3.1 履约保证金数额3.2 履约保证金的支付3.3 履约保证金的退还条件及方式3.4 履约保证金的扣除及用途第四条:违约责任4.1 违约行为的界定4.2 违约责任的形式及计算4.3 违约责任的特殊情形4.4 违约与侵权竞合时的处理第五条:争议解决5.1 争议解决方式5.2 仲裁地点及机构5.3 仲裁费用承担5.4 仲裁裁决的承认与执行第六条:合同的变更与解除6.1 合同变更的条件6.2 合同解除的条件6.3 合同变更与解除的程序6.4 合同变更与解除的法律后果第七条:合同的终止7.1 合同终止的情形7.2 合同终止后的权利义务处理7.3 合同终止与违约责任的关系第八条:合同的继承与转让8.1 合同继承的条件8.2 合同转让的条件8.3 合同继承与转让的程序8.4 合同继承与转让的法律后果第九条:保密条款9.1 保密信息的范围与界定9.2 保密信息的保护期限9.3 保密信息的泄露后果9.4 保密责任的履行及免除第十条:不可抗力10.1 不可抗力的界定10.2 不可抗力事件的通知与证明10.3 不可抗力事件对合同履行的影响10.4 不可抗力事件的后果处理第十一条:法律适用与争议解决11.1 合同适用的法律11.2 法律变更对合同的影响11.3 争议解决方式的选择11.4 适用法律的优先级第十二条:合同效力12.1 合同的成立与生效12.2 合同无效的情形12.3 合同效力瑕疵的处理12.4 合同解除后的效力第十三条:双方声明与承诺13.1 双方的权利与义务13.2 双方的真实意思表示13.3 双方对合同条款的理解与认可13.4 双方对合同的保密与保护第十四条:其他条款14.1 附件14.2 补充条款14.3 修改与替换14.4 合同解除或终止后的权利义务处理第一部分:合同如下:第一条:定义与解释1.1 合同当事人1.2 合同标的本合同标的为:(具体描述合同标的,如货物、服务等内容);1.3 履约保证金甲方为确保乙方的合同履行,同意向乙方支付履约保证金,保证金金额为:(具体金额);1.4 违约行为违约行为包括但不限于:(具体列举违约行为,如未按约定时间交付货物、提供的服务等);1.5 相关术语合同价格:指甲方应支付给乙方的合同总价款,包括合同标的的销售价格、运输费用等;交货期:指乙方按照合同约定完成合同标的交付的时间;质量保证期:指乙方对合同标的提供的质量保证期限;等等。
履约保证金通用合同范本3篇
履约保证金通用合同范本3篇篇1履约保证金通用合同范本合同编号:【】甲方(出租人):【甲方姓名/单位】地址:【甲方地址】联系方式:【甲方联系方式】乙方(承租人):【乙方姓名/单位】地址:【乙方地址】联系方式:【乙方联系方式】鉴于甲方同意出租给乙方【具体出租物品/场地】,现经双方协商一致,特订立本合同,以身份证号码为身份证明。
一、合同目的甲方同意将【具体出租物品/场地】出租给乙方使用,乙方同意按照本合同的约定支付履约保证金。
二、履约保证金1. 乙方应在签署本合同时,向甲方支付履约保证金【具体金额】(大写:【具体金额大写】),作为履行本合同的保证金。
2. 履约保证金支付方式:【支付方式】3. 若乙方违反本合同义务致使合同不能履行,甲方有权扣除履约保证金,剩余部分原路退还给乙方;若扣除履约保证金仍不足弥补损失,乙方应承担相应违约责任。
三、保证金退还1. 在租赁期届满后,且乙方按照本合同的约定将【具体出租物品/场地】交还给甲方后,甲方应在【具体时间】内将履约保证金原路退还给乙方。
2. 履约保证金的退还方式:【退还方式】四、违约责任1. 若乙方未按照本合同的约定支付履约保证金,甲方有权要求乙方立即支付,且可以解除本合同。
2. 乙方如违反本合同的约定导致合同终止,甲方有权依照本合同的约定扣除履约保证金,乙方不得要求退还。
3. 双方同意,如因不可抗力等客观原因导致合同无法履行,不属于违约,履约保证金予以退还。
4. 双方未尽事宜,由双方协商解决。
五、其他条款1. 本合同一式【份数】份,甲乙双方各执【份数】份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至租赁期届满后终止。
3. 本合同的签署地点为【签署地点】。
4. 本合同适用中华人民共和国法律。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为履约保证金通用合同范本,双方签字生效。
篇2履约保证金通用合同范本甲方:(出借人全称)统一社会信用代码:(出借人统一社会信用代码)地址:(出借人地址)电话:(出借人电话)乙方:(借款人全称)统一社会信用代码:(借款人统一社会信用代码)地址:(借款人地址)电话:(借款人电话)为了保证借款人乙方能够按期履约,甲方提出出借一定额度的履约保证金,具体约定如下:第一条履约保证金的数额乙方向甲方支付履约保证金为人民币(大写)(小写)元整。
履约保证金通用合同范本7篇
履约保证金通用合同范本7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据双方签订的合同条款,为确保乙方履行本合同项下的义务,保障甲方权益,经双方协商一致,签订本履约保证金合同。
一、合同背景及目的鉴于甲乙双方签订了相关合同,乙方作为承包方承担了一定的义务和责任。
为保证乙方按照合同约定履行相关义务,确保甲方利益得到充分保障,特设立本履约保证金合同。
二、履约保证金金额乙方应按照合同约定的金额向甲方缴纳履约保证金,具体金额以双方约定为准。
该保证金作为乙方履行本合同项下义务的担保。
三、履约保证金缴纳方式及时间1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内将履约保证金全额汇入甲方指定的账户。
2. 缴纳方式:以银行转账、电汇或其他双方认可的方式支付。
3. 乙方逾期缴纳或未足额缴纳履约保证金的,视为违约,应承担相应的违约责任。
四、履约保证金管理1. 甲方收到乙方缴纳的履约保证金后,应向乙方出具收据。
2. 甲方在本合同履行期间,有权对乙方履行合同义务的情况进行检查和监督。
如发现乙方存在违约行为,甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金。
3. 若乙方按照合同约定履行了全部义务,甲方应在合同终止后XX 个工作日内将履约保证金全额退还给乙方。
五、违约责任1. 乙方未按约定时间足额缴纳履约保证金的,视为违约,应承担违约责任,并支付违约金。
2. 乙方在合同履行过程中存在违约行为的,甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金,并有权要求乙方承担由此产生的其他损失。
3. 甲方未按约定退还履约保证金的,应承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
4. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生纠纷,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(担保人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(受益方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方同意向乙方提供履约保证金,为确保双方权益,明确双方责任,遵循诚实信用原则,经双方友好协商,特签订本合同。
第一条合同目的及履约保证金定义本合同旨在明确甲方向乙方提供履约保证金的具体事宜。
履约保证金是指甲方为保证其履行合同义务而向乙方提供的一笔款项或担保,用于保证甲方履行合同的诚意和能力。
第二条履约保证金的金额与支付方式1. 履约保证金的金额为人民币[金额大写]元整。
2. 甲方应在合同签订后[支付时间]内将履约保证金支付至乙方指定账户。
3. 甲方支付履约保证金后,乙方应向甲方出具收款证明。
第三条履约保证金的担保期限本履约保证金的担保期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格并完成合同全部义务后[担保期限]止。
第四条甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定支付履约保证金。
2. 甲方应确保所提供的履约保证金来源合法,不存在任何权利瑕疵。
3. 甲方应按时履行合同义务,确保项目顺利进行。
4. 甲方在担保期限内不得擅自挪用履约保证金。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取履约保证金。
2. 乙方应对收到的履约保证金妥善保管,并承担保密义务。
3. 乙方应在项目竣工验收合格后及时返还甲方支付的履约保证金。
4. 乙方有权监督甲方履行合同义务,若甲方违约,乙方有权在履约保证金中扣除相应款项作为违约金。
第六条违约责任与赔偿1. 若甲方未按期支付履约保证金,视为违约,乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。
2. 若甲方在担保期限内擅自挪用履约保证金,乙方有权要求甲方立即纠正并赔偿相应损失。
3. 若乙方未按照合同约定返还履约保证金,乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
履约保证金合同范本
履约保证金合同范本合同编号:__________甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方与乙方签订了一份合同(以下简称“主合同”),为了保证乙方的履约行为,甲乙双方经友好协商,特订立本保证金合同(以下简称“本合同”),并共同遵守以下条款:第一条 保证金的设定1.1 乙方同意向甲方支付履约保证金,作为乙方在主合同项下履行合同义务的保证。
1.2 保证金的金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
1.3 乙方应按照甲方的要求,将保证金支付至甲方指定的银行账户。
第二条 保证金的扣除与退还2.1 在乙方按照主合同约定履行完毕合同义务后,甲方应在接到乙方书面退款申请之日起____个工作日内,将保证金退还给乙方。
2.2 如乙方在主合同项下有违约行为,甲方有权从保证金中扣除相应金额,作为乙方违约的赔偿。
2.3 甲方扣除保证金时,应向乙方出具书面扣除通知,并说明扣除原因。
第三条 保证金的管理3.1 甲方应保证保证金的安全,不得挪用、占用或用作其他用途。
3.2 除本合同另有约定外,甲方不得提前扣除保证金。
3.3 乙方应按照甲方要求,提供与保证金相关的必要文件和资料。
第四条 合同的解除与终止4.1 本合同在主合同履行完毕后自动终止。
4.2 如主合同提前解除或终止,本合同相应解除或终止。
4.3 本合同解除或终止后,甲方应在____个工作日内将保证金退还给乙方。
第五条 保密条款5.1 甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
5.2 本保密条款在本合同有效期内有效,且在合同解除或终止后继续有效。
第六条 争议解决6.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条 其他条款7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至主合同履行完毕之日止。
履约保证金合同范本
履约保证金合同范本
甲方(收取保证金方):
姓名/名称:
地址:
联系方式:
乙方(缴纳保证金方):
姓名/名称:
地址:
联系方式:
一、保证金金额
乙方应向甲方缴纳的履约保证金金额为人民币 [具体金额] 元。
二、保证金缴纳时间
乙方应在 [具体时间] 之前,将履约保证金足额支付至甲方指定的账户。
三、保证金的用途
该履约保证金用于保证乙方在合同履行过程中遵守合同约定,如乙方出现违约行为,甲方有权按照本合同的约定扣除相应部分或全部保证金。
四、保证金的退还
在乙方完全履行合同义务且无任何违约行为的情况下,甲方应在 [具体时间] 内将履约保证金全额退还乙方。
五、违约责任
若乙方未能按照合同约定履行义务,视为乙方违约,甲方有权根据乙方违约的具体情况扣除相应部分或全部保证金,并有权要求乙方承担由此造成的一切损失。
六、争议解决
如双方在本合同的履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
[其他需要约定的条款]
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(签字/盖章):
日期:
乙方(签字/盖章):日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他
本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
履约保证金合同
甲ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:
乙方:
本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。