新建排水隧洞施工合同正稿
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本甲方（发包方）：_______________________乙方（承包方）：_______________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方拟进行水工隧洞工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：_______________________1.7 工程价款：_______________________1.8 工程验收标准：_______________________1.9 其他：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方应向乙方提供工程所需的施工图纸、技术资料及相关文件。
2.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.3 甲方有权对乙方的施工进度和工程质量进行监督。
2.4 甲方应负责协调解决施工过程中出现的外部问题。
2.5 甲方应保证工程现场的安全与环境保护。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，达到合同约定的质量标准。
3.3 乙方应遵守甲方的施工进度安排，确保工程按时完成。
3.4 乙方应负责施工过程中的安全和环境保护工作。
3.5 乙方有权按照合同约定收取工程款项。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式为：_______________________。
4.2 工程款项的支付时间节点为：_______________________。
4.3 工程款项的支付条件为：_______________________。
隧洞工程施工协议(3篇)
第1篇甲方（工程业主）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方需要乙方在指定地点进行隧洞工程施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风等。
5. 工程总投资：________元。
二、工程进度1. 工程开工日期：________2. 工程竣工日期：________3. 乙方应按甲方要求，确保工程按期完工。
三、施工质量1. 乙方应严格按照国家有关施工规范和质量标准进行施工。
2. 乙方对工程质量负全责，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
四、工程费用1. 工程费用总额为：________元。
2. 乙方应按甲方要求，在施工过程中及时提供相关费用结算资料。
3. 甲方应按约定支付工程进度款，具体支付比例和方式如下：（1）开工前支付合同总价的20%作为预付款；（2）每完成工程量的20%，支付相应工程款；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的60%；（4）工程保修期满后，支付剩余工程款的20%。
五、施工安全管理1. 乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全生产设施和设备，对施工人员进行安全生产教育和培训。
3. 甲方应配合乙方做好施工安全管理工作，对施工过程中发生的安全事故，双方应共同承担责任。
六、知识产权1. 乙方在施工过程中产生的技术资料、图纸等知识产权归乙方所有。
2. 甲方不得擅自使用、复制、泄露乙方知识产权。
七、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付________元违约金。
2. 甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付________元违约金。
3. 因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部修复费用。
隧洞施工合同范本(必备4篇)
隧洞施工合同范本第1篇甲方（发包单位）： __电有限公司乙方（承包单位）：___________________甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日隧洞施工合同范本第2篇发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
新建排水隧洞施工合同正稿
枧田水库隧洞工程施工合同枧田水库隧洞工程施工合同发包方: (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方）宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程施工任务,甲、乙双方，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,秉着平等互利、等价有偿的原则,经双方共同协商，达成如下协议,双方共同遵守,不得违反。
一、工程概况1。
1工程名称：宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程。
１。
2 工程地址：宜章县新华乡 .二、承包方式及内容1、承包方式:包工包料。
2、承包内容:设计图纸界定的隧洞全部施工内容（包括：隧洞打眼,爆破、临时支护，清运爆破后的废渣，并按甲方指定地点堆放等）三、合同工期开工日期：（以实际开工报告为准）。
竣工日期：(以实际竣工验收合格的时间为准)合同工期总日历天数日历天。
如遇阻工、停工(甲方要求停工除外），乙方自身原因出现的安全事故等造成的工期延误,工期不予以顺延;如因地质条件复杂及不可抗力造成的工期延误予以顺延。
四、合同单价元/米包干（包干内容:合同第二条所述的全部内容），上述价格乘以相应的实际隧洞长度得出总价，任何情况下工程单价不予调整。
五、材料提供1、甲方不提供任何机械设备，工程期间如遇材料上涨、工资上涨,一概不予调整，均在包干费内.2、劳保、办公用品由乙方自己负责.3、其它设备、材料、工具、用具、用品等均由乙方自备,工程竣工之后材料、工具、用具、用品等由乙方自行处理甲方不负任何责任。
所有材料及设备的运输、搬运均由乙方负责。
但使用前必须通过甲方现场技术人员验收合格后才能允许使用，甲方不提供住宿．4、民爆物品由乙方自行办理,请专门的民爆公司负责管理发放，民爆物品的费用及相关的管理费用均由乙方承担.５、民爆物品应存放在专用炸药库内.炸药库不能修建在厂区内，并应与厂区及附近居民区保持200米的安全距离。
六、施工质量1、严格按照设计图纸及国家相关规范、标准组织施工。
隧洞爆破清理后要申请相关专业人员组织验收。
隧洞保持前后尺寸基本一致,隧洞壁要平整,隧洞壁的危岩要清除并及时支护。
隧洞施工合同模板
隧洞施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！隧洞施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行隧洞施工，乙方具备隧洞施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：隧洞施工，包括挖掘、支护、排水、通风等工作。
1.4 工程工期：自开工之日起至____年__月__日竣工。
第二条 双方责任2.1 甲方责任：（1）负责办理工程所需的各种手续，包括土地征用、拆迁补偿等。
（2）提供施工场地，保证施工用水、电、通讯等基础设施。
（3）向乙方支付工程款，按时提供施工材料、设备等。
2.2 乙方责任：（1）按照甲方的要求，完成隧洞施工任务。
（2）负责施工过程中的安全、环保等工作。
（3）承担施工期间的人员、材料、设备等费用。
第三条 工程价款3.1 本工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后____天内，支付乙方工程总价款的__%。
（2）工程进度达到__%后，支付乙方工程总价款的__%。
（3）工程竣工验收合格后，支付乙方工程总价款的__%。
3.3 乙方开具正规发票，甲方按时支付工程款。
第四条 工期延误4.1 因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因此产生的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
4.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的费用。
第五条 质量保证5.1 乙方应当按照甲方的要求，保证隧洞施工质量，确保工程安全、可靠。
5.2 工程竣工后，乙方应承担一定期限的质量保修责任，具体保修期限和保修范围双方协商确定。
第六条 违约责任6.1 甲方逾期支付工程款，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×__%。
建排水隧洞施工合同正稿5篇
建排水隧洞施工合同正稿5篇篇1合同编号：XXXX-XXX-XXX甲方（业主）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX路XXXX号法定代表人：XXXXXX乙方（承包商）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX路XXXX号法定代表人：XXXXXX鉴于甲方需要建设排水隧洞，乙方具备相应的施工能力，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成如下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：XXXX排水隧洞建设项目2. 工程地点：XXXXXX路与XXXX路交汇处3. 工程内容：排水隧洞的挖掘、支护、排水系统安装及调试等4. 承包范围：本合同项下的全部工程内容二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起计算，具体以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：本合同签订之日起计算，工期为XX个月。
3. 延期处罚：如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任，具体按照本合同相关条款执行。
三、工程质量1. 工程质量标准：本工程应符合国家及地方相关质量标准，确保一次性验收合格。
2. 材料检验：乙方应确保所使用材料的合格性，甲方有权对材料进行抽检，检验费用由乙方承担。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
四、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），此价格包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%；（2）中期款：工程进度达到XX%时，甲方支付合同总价的XX%；（3）竣工款：工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；（4）质保金：合同总价的XX%作为质保金，质保期满后支付。
3. 发票与税务：乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，税率为XX%。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）提供施工图纸及相关技术资料；（2）协助乙方办理施工许可等手续；（3）按照合同约定支付款项；（4）监督乙方的施工质量、进度和安全。
新建排水隧洞施工合同正稿
新建排水隧洞施工合同正稿一、背景该合同旨在规定新建排水隧洞的施工方案、标准和验收标准，以确保隧洞施工质量达到合同约定的要求。
二、施工内容1.新建排水隧洞的施工工作包括但不限于：洞身开挖、支护、疏浚、排水、拱顶加固、灌浆、砌石、防水等工作。
2.施工过程中必须采取安全措施，严格遵守安全和环保规定，保障工人和当地居民的生命财产安全。
三、施工标准1.新建排水隧洞的设计要求依据国家有关规范，同时要符合环保和安全要求。
2.施工过程中必须按照设计图纸和工程施工规范有序进行，严格按照现场勘察、地质勘探和试验结果进行施工，杜绝违规、违章和违法行为。
3.隧洞施工过程中必须经过中期验收、竣工验收，严格遵守验收规定，确保施工质量。
四、保证金和质量保证1.施工总承包单位在签订合同时，需缴付相应保证金，金额根据合同约定而定。
2.保证金将在施工合同到期且合同履约成功后退还。
3.合同签订后，施工总承包单位需提供质量保证书，并确保在合同期限内保修、保养和维护隧洞施工质量，确保隧洞使用安全和质量。
五、违约责任1.如发生施工过程中违反安全和环保要求、质量不符合合同约定等行为，施工总承包单位承担相应的违约责任。
2.如因施工总承包单位的违约行为导致损失、事故、污染等不良后果，需按照法律法规承担相应的赔偿责任。
六、争议解决在合同履行过程中出现争议，应以协商解决为原则。
如协商无法解决，则需通过仲裁或诉讼进行解决。
七、生效和终止1.施工合同生效后，各方应严格遵守约定进行合作和履行。
2.施工合同期满后，在未续约或变更的情况下自动终止。
3.如因不可抗力导致无法履行合同的，依据法律法规进行处理，双方互不承担责任。
八、其他本合同未尽事宜，由双方协商解决。
结语本合同是对新建排水隧洞施工过程中的工作要求和质量保证的约定。
各方应按照合同约定认真履行，确保施工过程安全、环保、质量和顺利进行，并收到合同预期的效果。
2023隧洞施工合同正规范本(通用版)
隧洞施工合同1. 合同参与方本合同由各方（下称“合同参与方”）共同订立：甲方：__________（简称“业主”）地质：__________乙方：__________（简称“施工单位”）地质：__________2. 合同背景业主拥有位于_______地区的隧洞工程项目（简称“工程项目”）。
为了完成该工程项目，双方达成协议。
3. 工程范围本合同涵盖了工程项目的全部范围，包括但不限于工作内容：•隧洞的勘探与测量•隧洞的设计与施工•隧洞设备的安装与调试•隧洞的防水与排水•隧洞的通风与照明•隧洞的其他相关工作4. 工期施工单位应在本合同签订后的______天内完成工程项目的全部工作。
双方可以根据实际情况协商并签订工期延长协议。
5. 施工条件为顺利进行工程项目，业主应提供条件：•工程项目的相关资料和图纸•工程项目的现场安全措施和施工条件•工程项目所需的施工设备和材料•工程项目所需的劳动力和技术支持6. 工程质量和验收标准施工单位应按照相关的法律法规、行业标准和技术规范，确保工程项目的质量，并按照验收标准进行验收：•隧洞结构的稳定性和安全性•隧洞设备的正常运行和可靠性•隧洞通风和照明的有效性•隧洞防水和排水的效果•隧洞其他相关要求的满足7. 付款方式根据工程项目的不同阶段完成情况，业主应按照付款方式向施工单位支付费用：•工程开工前，业主应支付工程项目总费用的______%作为预付款。
•工程开工后，根据实际完成情况，每完成_______%的工程进度，业主应支付相应的款项。
•工程竣工后，业主应确认工程项目的质量与实际完成情况，然后支付尾款。
8. 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
具体的违约责任由双方协商确定。
9. 争议解决对于因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他事项本合同的任何变更或附加条款均应以书面形式进行，并经双方签字批准后生效。
隧洞施工合同范本
隧洞施工合同范本合同编号：xxxxxx甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人）联系电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（承包方法定代表人）联系电话：（承包方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行隧洞施工项目，乙方具备相应施工能力及资源，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程介绍1.1 项目名称：（隧洞项目名称）1.2 项目地点：（隧洞项目地点）1.3 项目概况：（对项目规模、工程内容等简要描述）二、合同范围2.1 本合同约定的工程范围包括但不限于：（具体列明项目工程划分范围）2.2 乙方应按照相关法律法规及工程施工规范完成工程，并保证验收合格。
三、工程价款及支付方式3.1 工程价款总额为人民币（大写）（小写）元整。
3.2 工程价款支付方式：（具体列明支付方式及时间节点）3.3 如发生工程变更或补偿事项，双方应协商解决，并签订补充协议调整工程价款。
四、工期及竣工验收4.1 工程开始日期：（具体列明工程开始日期）4.2 工程计划竣工日期：（具体列明工程计划竣工日期）4.3 工期延误责任：如工程延期发生，应根据实际延期天数支付违约金，违约金计算方式为每天工程价款的（具体列明违约金比例）。
4.4 工程竣工验收：乙方应按照相关规定提交竣工报告及相关验收资料，甲方进行验收。
若发现质量问题，应及时整改，直至达到验收标准。
五、风险保证5.1 工程质量保证：乙方应保证施工质量符合相关规范及标准，对因施工质量问题引起的损失承担责任。
5.2 第三方责任：如发生第三方施工或其他问题导致工程延误或质量问题，乙方承担相应责任。
5.3 保险责任：乙方应购买相应工程保险，保障工程施工期间及质保期发生的意外事故。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应依法承担相应违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法完成，双方不承担违约责任，但应及时通知对方。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对[水工隧洞工程名称]进行建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[水工隧洞工程具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：包括但不限于隧洞的开挖、支护、衬砌等相关工作。
二、工程承包范围乙方承担本工程的[具体承包范围，如设计、施工、设备供应等]。
三、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日四、工程质量标准达到[具体质量标准，如国家相关标准等]。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币[具体金额]元（大写：__________）。
2. 支付方式：[详细说明付款的阶段和比例]。
六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供必要的工程资料和工作条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 对工程进行监督和检查。
（二）乙方权利与义务1. 按照合同要求进行工程施工。
2. 确保工程质量和进度。
3. 遵守工程安全和环保规定。
七、工程变更任何工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、工程验收1. 乙方应在工程竣工后及时申请验收。
2. 甲方应在收到申请后[具体时间]内组织验收。
九、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工，导致工程质量或进度问题，应承担违约责任。
十、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。
水工隧道施工合同模板
水工隧道施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！水工隧道施工合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行水工隧道工程，乙方具备隧道施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：________水工隧道工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程质量标准：________第二条 合同价格2.1 隧道施工总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 付款方式：________2.3 付款条件：________2.4 工程进度款支付比例：________第三条 合同工期3.1 合同约定的工期为____个月。
3.2 开工日期：________3.3 竣工日期：________第四条 施工要求4.1 乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工。
4.2 乙方应保证施工安全，防止事故发生。
4.3 乙方应保证工程质量，达到约定的质量标准。
4.4 乙方应遵守施工现场的管理规定，服从甲方的管理。
第五条 材料供应5.1 甲方负责提供隧道施工所需的主要材料。
5.2 甲方应保证材料质量，按时供应乙方。
第六条 工程变更6.1 如有工程变更，甲方应及时通知乙方，并协商调整合同价格和工期。
第七条 违约责任7.1 如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
7.2 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。
第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条 其他约定9.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。
引水隧洞工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（委托方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需在_______地区建设一条引水隧洞，为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______引水隧洞工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：包括隧洞开挖、支护、衬砌、排水系统等。
5. 工程总投资：_______6. 工期：_______（自合同签订之日起计算）二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于隧洞开挖、支护、衬砌、排水系统等。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范和现场实际情况进行施工，确保工程质量、安全、进度和环保。
3. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成施工任务。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用：_______2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的_______%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点时，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的_______%；（4）乙方提交结算报告后，甲方在_______个工作日内支付乙方剩余工程款。
四、工程进度及验收1. 工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 工程验收：工程完工后，甲方应组织有关单位进行验收，验收合格后方可投入使用。
五、质量要求1. 乙方应严格按照工程设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中发现的质量问题及时整改。
3. 工程质量验收合格后，乙方应提供相应的质量保证文件。
排洪隧洞施工合同模板范本
排洪隧洞施工合同模板范本合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“施工方”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行排洪隧洞施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________排洪隧洞工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成排洪隧洞的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________个月，自乙方入场施工之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应达到__________等级。
五、付款方式及进度5.1 甲方按照乙方实际完成的工程量进行付款，具体付款比例和时间双方另行商定。
5.2 乙方在施工过程中应定期向甲方提交进度报告，甲方根据乙方提交的进度报告进行付款。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的__________%。
6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本甲方（全称）：________________乙方（全称）：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________水工隧洞工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：按照国家及行业相关标准和规范，完成水工隧洞的施工任务，包括但不限于洞身开挖、支护、衬砌、灌浆、排水等工程。
4. 工程规模：隧洞长度________米，洞径________米。
5. 工程承包方式：包工包料。
二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
3. 总工期：______日历天。
4. 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：甲方在合同约定的开工日期前______天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。
明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改代而耽误施工进度者。
不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度者。
非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工者。
未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
人力不可抗拒的因素而延误工期者。
三、工程质量1. 本工程质量标准为____________________。
2. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 工程完工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1. 本工程价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的______%；剩余工程价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
水工隧洞工程合同范本3篇
水工隧洞工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[水工隧洞工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述水工隧洞工程的施工内容，包括但不限于隧洞的开挖、支护、衬砌、排水等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总时长]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求，确保工程安全可靠、运行稳定。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，接受甲方和监理单位的监督检查。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和竣工验收报告，由甲方组织验收。
验收合格后，双方办理工程移交手续。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]元（人民币/元整）。
2. 上述价款包括但不限于工程施工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。
3. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1. 提供工程施工所需的相关资料和文件，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告等。
2. 协助乙方解决施工过程中遇到的外部协调问题，如征地拆迁、临时道路使用等。
3. 按照合同约定及时支付工程价款。
4. 派员对工程进度、质量进行监督检查，提出整改意见。
（二）乙方责任和义务1. 严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，确保工程按时竣工交付使用。
2. 编制施工组织设计和施工方案，并报甲方和监理单位审批。
隧洞施工合同范本
隧洞施工合同范本一、合同基本信息合同签订日期：____年____月____日合同编号：____________________________二、工程概况1. 工程名称：____________________________2. 工程地点：____________________________3. 工程内容：隧洞施工（包括但不限于隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风、照明等）及附属工程。
4. 工程规模：____________________________5. 工程投资：____________________________名词解释：1. 发包方：指本合同中委托乙方进行隧洞施工的一方。
2. 承包方：指本合同中承担隧洞施工任务的一方。
3. 隧洞施工：指在地下进行的隧洞开挖、支护、衬砌等工程。
三、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日3. 工程总工期：____个月四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：____________________________（小写）：____________________________元。
2. 付款方式：按工程进度付款，具体付款比例及时间安排详见附件。
五、工程质量及标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 乙方应确保施工过程中，对周边环境、设施的保护，避免造成不必要的损失。
六、乙方责任1. 乙方负责组织施工，按照合同约定的工期、质量完成工程。
2. 乙方应遵守国家法律法规，保障施工安全，对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。
3. 乙方应按照甲方要求，提供相关施工资料、图纸等，并确保资料的真实性、完整性。
七、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、施工用水、用电等条件。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式，按时支付工程款。
3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督，对不符合质量、安全要求的部位提出整改意见。
隧洞施工合同范本
隧洞施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行隧洞施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程量：_____________________1.6 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量2.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，并保证工程质量符合甲方要求。
2.2 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并经甲方确认后方可施工。
2.3 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和质量检测报告。
第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________（￥：______________________）3.2 工程价款支付方式：______________________。
3.3 工程价款支付时间：______________________。
第四条工程变更4.1 甲方如需变更工程内容、工程量或施工方案，应提前通知乙方，并双方协商一致后签订补充协议。
4.2 因工程变更导致的工程价款调整，由双方协商确定。
第五条工程验收5.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 验收合格后，甲方应在____天内支付剩余工程款。
5.3 验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并重新验收。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应按未支付金额每日____%的标准向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应按合同总价款每日____%的标准向甲方支付违约金。
排洪隧洞施工合同范本
排洪隧洞施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包的排洪隧洞施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：排洪隧洞施工，包括但不限于隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风、照明等工程。
1.4 工程规模：_______1.5 工程质量：按照国家现行有关施工质量验收规范和标准进行施工，工程质量达到合格标准。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同价款支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同工程量的_______%时，甲方支付乙方已完成工程量对应合同总价款的_______%；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同总价款的_______%。
三、施工期限3.1 工程施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 由于不可抗力等原因导致施工期限延误的，双方应当根据实际情况协商确定顺延期限。
四、甲方权利与义务4.1 提供施工图纸、技术要求及施工场地等相关资料；4.2 协调解决施工过程中出现的问题，确保施工顺利进行；4.3 按照合同约定支付合同价款；4.4 负责办理施工所需的各类政府批准手续。
五、乙方权利与义务5.1 按照施工图纸、技术要求及国家现行施工质量验收规范和标准进行施工；5.2 严格按照施工组织设计及安全生产规定组织施工，确保工程质量和施工安全；5.3 负责施工所需的材料、设备、劳务等，并承担相应费用；5.4 服从甲方的管理，接受甲方的监督和检查。
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本合同编号：__________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方就___________（工程名称）水工隧洞工程项目的实施达成一致意见，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，订立如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于隧道开挖、支护、衬砌、防排水设施建设及相关配套设施安装等。
4. 工程标准：按照国家及行业规范标准执行，确保工程质量符合设计要求。
二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥_______）。
2. 价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费及其他直接费用。
三、工期安排1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 施工进度计划详见附件。
四、质量要求1. 乙方必须严格遵守国家有关工程建设的质量标准和规范。
2. 工程质量应达到设计和相关技术文件的要求，并满足甲方的特殊要求。
五、付款方式1. 工程款分阶段支付，具体比例及时间节点如下：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总额的10%。
- 进度款项：根据实际完成的工程量按月结算。
- 竣工款项：工程验收合格后支付剩余的20%。
2. 详细付款计划见合同附件。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应按未完成部分的合同金额支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方因此产生的损失。
七、其他条款1. 双方应遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 合同履行过程中如有争议，应通过协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程验收合格并结清所有款项之日终止。
建排水隧洞施工合同正稿7篇
建排水隧洞施工合同正稿7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包建设排水隧洞工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________排水隧洞工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：建设排水隧洞，包括隧洞开挖、支护、衬砌等4. 工程规模：隧洞长度_________米，直径_________米二、技术标准与要求1. 隧洞开挖应采用先进的掘进设备和技术，确保施工安全、高效。
2. 支护结构应采用可靠的支护材料和技术，确保隧洞的稳定性和安全性。
3. 衬砌结构应采用耐久、环保的建筑材料和技术，确保隧洞的使用寿命和可靠性。
4. 排水系统应设计合理，确保排水畅通、高效。
三、合同工期1. 合同总工期为_________天，自合同签订之日起算。
2. 乙方应合理安排工期，确保工程按时完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方说明情况并协商解决。
四、价款与支付方式1. 工程总价款为人民币_________元整（¥_________）。
该价款包括工程的设计、施工、验收等全部费用。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付工程款的_________%作为预付款。
剩余款项应根据工程进度和验收情况分期支付。
具体支付方式和时间如下：_________。
3. 乙方应确保提供的服务符合合同要求，并承担相应的税费。
如因乙方原因导致的工程变更或增加工程量，应相应调整合同价款。
五、质量保证与验收1. 乙方应建立健全的质量保证体系，确保工程质量符合合同约定和相关标准。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后组织相关人员进行验收。
验收标准和方法按照合同条款和相关规定执行。
3. 如验收过程中发现质量问题或不符合项，乙方应按要求进行整改。
整改完毕后再次提交验收申请。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
枧田水库隧洞工程施工合同
枧田水库隧洞工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程施工任务，甲、乙双方，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，秉着平等互利、等价有偿的原则，经双方共同协商，达成如下协议，双方共同遵守，不得违反。
一、工程概况
1.1工程名称：宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程。
1.2 工程地址：宜章县新华乡。
二、承包方式及内容
1、承包方式：包工包料。
2、承包内容：设计图纸界定的隧洞全部施工内容(包括：隧洞打眼，爆破、临时支护，清运爆破后的废渣，并按甲方指定地点堆放等)
三、合同工期
开工日期：（以实际开工报告为准）。
竣工日期：（以实际竣工验收合格的时间为准）合同工期总日历天数日历天。
如遇阻工、停工（甲方要求停工除外），乙方自身原因出现的安全事
故等造成的工期延误，工期不予以顺延；如因地质条件复杂及不可抗力造成的工期延误予以顺延。
四、合同单价
元/米包干（包干内容：合同第二条所述的全部内容），上述价格乘以相应的实际隧洞长度得出总价，任何情况下工程单价不予调整。
五、材料提供
1、甲方不提供任何机械设备，工程期间如遇材料上涨、工资上涨，一概不予调整，均在包干费内。
2、劳保、办公用品由乙方自己负责。
3、其它设备、材料、工具、用具、用品等均由乙方自备，工程竣工之后材料、工具、用具、用品等由乙方自行处理甲方不负任何责任。
所有材料及设备的运输、搬运均由乙方负责。
但使用前必须通过甲方现场技术人员验收合格后才能允许使用，甲方不提供住宿。
4、民爆物品由乙方自行办理，请专门的民爆公司负责管理发放，民爆物品的费用及相关的管理费用均由乙方承担。
5、民爆物品应存放在专用炸药库内。
炸药库不能修建在厂区内，并应与厂区及附近居民区保持200米的安全距离。
六、施工质量
1、严格按照设计图纸及国家相关规范、标准组织施工。
隧洞爆破清
理后要申请相关专业人员组织验收。
隧洞保持前后尺寸基本一致，隧洞壁要平整，隧洞壁的危岩要清除并及时支护。
2、工程要求：隧道长146米，坡度按设计图纸要求。
3、做好隧道内的临时支护，保证施工安全。
七、工程安全与文明施工
7.1 工程开工前，乙方必须为现场施工人员办理工程施工意外伤害保险和施工机械设备保险，并支付保险费用。
7.2 乙方必须严格遵守国家有关安全生产法律、法规及施工安全操作规程组织施工，在施工过程中发生的一切安全事故及费用均由乙方承担，甲方概不负责。
7.3 乙方人员要遵纪守法，尊重当地民族风俗，遵守甲方施工现场的管理规定和制度。
在施工期间，如果发生聚众赌博、打架斗殴、违法犯罪及违反甲方现场管理规定的人和事，甲方上报公安机关进行处理，当事情发生后甲方有权终止合同。
7.4 施工现场必须围护施工，安全防护设施必须符合国家有关安全规范、规定。
操作人员必须持证上岗，统一着装、佩带安全帽，“五牌一图”及各种警示标志牌要悬挂紧齐醒目。
7.5 各种材料要分类堆放有序，做到工完场清，建筑垃圾不得堆放在甲方厂区内，否则发生一次罚款300元。
八、付款及结算办法
本工程不付预付款只按进度支付进度款按以下条款办理：
（1）承包方进场后，工程进度款根据已完成的工程量，由甲方办理支付手续，支付已完成工程量的%；竣工验收后一个月内完成结算，并提交完整的竣工技术资料给甲方后，支付至总造价95%，余下的总造价5%作为质量保证金，竣工验收一年后支付。
按上述规定支付工程进度款时，应分期扣回甲方向乙方提供的施工用电等费用（电费按表计量，并加损耗摊销费，按月结算）。
同时乙方必须向甲方提交当地缴税凭证，方能办理付款手续（税费也可由甲方代扣代缴）。
；
（2）预留造价的5%为保修金，保修期内如工程无任何质量问题即返还保修金，否则将按维修费用扣除保修金，保修金不计取资金利息。
本工程保修期为一年，从本工程承包人全部工作内容验收合格之日起算。
（3）工程结算时，甲方施工人员、财务人员3人以上（包含3人）才能参与乙方申请组织的工程量签证。
工程质量达到国家验收规范要求才能办理结算，否则不予办理。
九、甲方责任
1、甲方负责外部工农矛盾的处理与协调，如需征地，由甲方负责办理有关手续。
2、负责把施工用水用电接至距施工现场50M范围内。
3、负责隧洞工程量验收签证，接到乙方验收通知后，24小时内派代表赶到现场进行验收。
4、负责组织施工质量的检查验收，按时支付工程结算款。
5、根据乙方施工组织设计的内容检查监督其劳动力的进场情况，检查其技术力量的配备情况。
6、如由于甲方原因造成停工、误工、工期顺延，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方相应的经济损失。
十、乙方责任
1、根据甲方指令完成排水隧洞的施工任务，负责其所产生的费用和处理好施工矛盾。
2、乙方根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责施工过程中的安全防护，承担一切安全事故责任和所发生的费用。
3、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工嗓音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并承担其费用。
4、乙方应做好施工场地临近建筑物、构筑物的保护工作。
5、乙方必须保证涵洞和河道畅通，以防下雨形成堵塞，否则可能造成重大安全隐患，由此造成的损失将追究乙方法律责任。
6、施工时的材料装卸、运输、搬运等所有周边关系均由乙方负责处理，其费用由乙方负责。
7、乙方要注意自身的安全防范，因隧洞在河道内下方，乙方应按相关规定配备专职安全监督员，以防止发生透水事故等。
8、施工单位必须配备相应的施工、安全组织管理人员，如发现未有相应的管理人员，甲方有权终止合同。
因组织机构不完善，监督不到位所产生的安全问题，概由乙方自行负责，与甲方无关。
十一、合同变更和终止
1、乙方进度如在7天内不能达到合同约定的要求时，甲方有权终止合同，另请施工队。
2、乙方掘进质量经甲方两次验收不合格的，甲方有权终止合同，另请施工队。
3、在甲方通知乙方开工之日起五日内无正当理由未开工的，甲方有权终止合同，另请施工队。
4、如甲方按技术资料（附件）要求通知乙方整改，乙方被两次通知后仍未整改的，甲方有权终止合同，另请施工队。
5、乙方在掘进期间无故停工或严重不服从公司管理，态度恶劣的，甲方有权终止合同。
6、如乙方管理不善造成重大安全责任事故即民爆物品的流失或被盗事件，甲方有权终止合同。
7、因上述原因，合同终止时给乙方造成的一切损失由乙方自己负责甲方不给予任何经济补偿。
十二、甲乙方违反上述合同条款，以致造成对方经济损失的，由违约方负责赔偿对方的一切经济损失。
十三、因未处理的施工矛盾而导致合同无法履行的各种损失由乙方自行承担。
十四、如在合同履行过程中发生争议由双方协商解决。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
十六、补充条款：
1、
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
法定代理人：法定代理人：
合同签订日期：年月日。