冷库工程安装施工合同
钢结构冷库施工合同5篇
钢结构冷库施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设一座钢结构冷库，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：钢结构冷库施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：冷库的钢结构制作、安装、保温材料施工及其他附属设施的施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起____天内开始施工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成施工。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币____元（大写：____元整）。
该价款包括钢结构制作、安装、保温材料施工及其他附属设施的施工等全部费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并验收合格后，支付工程总价款的____%；（3）剩余____%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量应符合国家相关标准及规范，并满足甲方的使用要求。
2. 验收标准按照国家标准及双方约定的要求进行。
3. 乙方应提供完整的施工资料及验收文件。
五、工程保修及售后服务1. 保修期：工程验收合格之日起，保修期为一年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
3. 售后服务：保修期结束后，乙方应提供有偿的售后服务。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款____%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法使用，乙方应负责无偿修复并承担由此造成的全部损失。
七、其他事项约定1. 安全责任：乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
修建冷库合同5篇
修建冷库合同5篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承建方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方修建冷库事项，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________冷库修建工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括冷库的土建、制冷设备、电气及自动化控制系统等。
4. 工程规模：冷库总容量为______吨位。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如有特殊情况，双方友好协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税价）：人民币______元整（￥______元）。
具体金额根据工程实际情况，经双方商定后确定。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）剩余______%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，一次性支付。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 保修期限：工程验收合格后，保修期为______年。
在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
3. 保修范围：包括土建、制冷设备、电气及自动化控制系统等全部工程内容。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按时进场施工，确保工程进度。
（2）乙方应严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。
（3）乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。
（4）乙方应对所承建的工程进行保修，确保工程质量。
冷库安装施工合同范本7篇
冷库安装施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行冷库安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________冷库安装工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：冷库的制冷系统、电气系统、保温结构等安装施工。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：因不可抗力因素导致停工；设计变更或增加工程量；甲方原因导致工期延误等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写：____________________元整，小写：￥________元（含税费）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程竣工并经双方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家标准及双方约定的技术要求和施工规范进行验收。
3. 验收方式：工程竣工后，由乙方发出竣工通知书，甲方组织验收。
如甲方在接到竣工通知书后七日内未组织验收，则视为已默认验收合格。
五、工程保修及服务1. 保修期限：工程竣工验收之日起，保修期为XX年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方负责免费维修。
3. 保修服务：在保修期内，如发生质量问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应，并在XX日内解决问题。
六、违约责任1. 若因甲方原因导致工程无法按时完成，责任由甲方承担。
2. 若因乙方原因导致工程逾期竣工，乙方应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
冷库施工安装合同范本
冷库施工安装合同范本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“施工方”）地址：联系方式：鉴于业主需要建设一座冷库，并委托施工方进行施工安装，双方经协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________冷库施工安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于冷库的设计、施工、安装、调试及验收等。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期满后无息退还。
第三条工程进度3.1 施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 施工方应提前五个工作日向业主提交工程进度报告，并接受业主的监督和检查。
第四条工程质量4.1 施工方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 施工方应承担工程质量问题的修复和整改责任，直至达到业主满意的效果。
第五条施工安全5.1 施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度进行施工，确保施工安全。
5.2 施工方应承担因施工原因造成的人身伤亡和财产损失的责任。
第六条验收和保修6.1 工程验收合格标准：按照双方约定的验收标准进行验收，直至达到业主满意的效果。
6.2 施工方应提供完整的施工资料和验收资料，并协助业主办理相关验收手续。
6.3 工程验收合格后，施工方应按照双方约定的保修期限和保修范围承担保修责任。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
修建冷库合同6篇
修建冷库合同6篇篇1修建冷库合同甲方（业主）：XXX农业有限公司乙方（承建商）：XXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟在其位于XX省XX市的农产品加工基地内新建一个冷库，现委托乙方负责该项目的设计、施工及监管工作，经双方友好协商，订立本合同。
一、项目概况1.1 项目名称：XXX农产品加工基地冷库新建工程1.2 项目地点：XX省XX市XX镇XX路1.3 项目概述：项目总建筑面积为XXX平方米，主要包括冷库主体建筑、门户及辅助设施等。
二、工程设计2.1 设计要求：冷库应符合国家相关标准及法规，以保障农产品冷藏贮存的需求。
2.2 设计范围：乙方应按照甲方的要求，设计合理、安全的冷库建筑方案，并提供详细的设计图纸及施工方案。
2.3 设计变更：如需进行设计变更，需经双方协商一致后方可实施，并对变更后的费用进行重新核算。
三、工程施工3.1 施工标准：乙方应按照国家相关标准及甲方的要求，按时、按质、按量完成工程施工任务。
3.2 施工周期：本工程施工周期为XX个月，自合同签订之日起计算。
3.3 施工进度：乙方应按照项目进度表的安排，保证工程按时完成，并实行每周施工进展报告。
3.4 质量保证：乙方应对施工过程进行严格监管，确保工程施工质量符合设计要求。
四、工程监管4.1 甲方监督：甲方有权对工程开展监督，检查乙方的施工进度及质量，如发现问题应及时提出并要求改正。
4.2 设计审核：乙方应提供给甲方相关设计资料，且需通过甲方的审核方可进行施工。
4.3 竣工验收：工程施工完成后，乙方应提供相关竣工验收资料，由甲方组织验收。
五、工程费用5.1 工程总价：本工程总价为XXX万元，包括设计、施工、监理及其他相关费用。
5.2 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款项，具体支付方式双方另行约定。
5.3 工程变更：如发生工程变更，费用变更由双方协商确定。
六、维护保修6.1 维护期限：冷库工程竣工后，乙方提供XXX年的维护保修服务。
6.2 维护内容：维护保修期内，如发生由施工质量问题所引起的故障，乙方应免费维修或更换。
冷库工程合同范本（三篇）
冷库工程合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、互利的原则，达成如下冷库工程合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行冷库工程设计、施工、设备供应等任务，双方一起遵守合同条款，确保工程按时、合格、安全完成。
第二条工程内容1. 设计：乙方负责制定冷库工程设计方案，包括平面布置、设备选型等。
2. 施工：乙方负责进行冷库工程的实际施工工作，包括土建、电气、管道等。
3. 设备供应：乙方负责按照合同约定，向甲方提供符合规定的冷库设备。
第三条工程质量和验收标准1. 工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程的质量和安全。
2. 验收标准：工程验收按照国家相关标准进行，乙方应配合甲方进行验收并提供相关验收文件。
第四条价格和支付方式1. 价格：冷库工程的总价格为人民币【具体金额】元。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后【具体天数】天内向乙方支付合同金额的【具体百分比】作为合同订金。
合同金额的【具体百分比】作为工程质保金，在冷库工程验收合格后【具体天数】天内支付。
剩余金额在工程完工后【具体天数】天内支付。
第五条违约责任1. 甲方违约责任：如甲方违约未按时支付款项，乙方有权要求甲方支付合同金额的【具体百分比】作为违约金。
2. 乙方违约责任：如乙方违约未按合同约定的质量和期限完成工程，乙方应按照甲方要求赔偿甲方因此造成的一切损失，并承担相应的违约责任。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对合同中涉及到的商业秘密、技术资料等予以保密，不得泄露给第三方。
2. 在冷库工程设计和施工过程中，乙方应采取措施确保甲方的商业运作信息不被泄露。
第七条争议解决本合同的订立、解释、履行和争议的解决均适用《中华人民共和国合同法》。
如甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向合同签约地有管辖权的人民法院提起诉讼。
冷库施工合同范本大全
冷库施工合同范本大全甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行冷库工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_________冷库工程1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责冷库的土建工程、安装工程、保温工程、电气工程等所有施工内容。
1.4 工程规模：根据甲方提供的图纸和工程量清单，冷库的规模为_________立方米。
1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
二、工期2.1 本合同工程总工期为_________个日历日，自双方签订合同之日起计算。
2.2 工期延误：非乙方原因导致的工期延误，乙方不承担责任。
因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金。
三、工程造价及付款方式3.1 工程造价：工程总造价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
（4）剩余的20%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。
质保期内无质量问题，甲方支付质保金。
四、工程质量保证4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
4.2 乙方应承担工程质量的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价款的10%。
5.2 甲方未按照合同约定支付工程款项，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的10%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
冷库设计施工合同三篇
冷库设计施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主委托施工方进行冷库的设计和施工，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：____________冷库设计施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于冷库设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 乙方应按照双方约定的付款进度向甲方支付合同款项。
三、合同履行3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等履行合同义务。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款进度向乙方支付合同款项。
3.3 双方应共同参与工程验收，确保工程质量符合约定标准。
四、质量保证4.1 乙方应对所的设备、材料及施工质量承担责任，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 工程验收合格后，乙方应相应的质保书、使用说明书等资料。
4.3 质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为____________年。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定履行合同义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于工期延误、质量不合格等。
5.2 甲方未按照约定支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的____________%。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____________年。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主委托施工方进行冷库的设计和施工，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、服务内容与数量1.1 服务内容：乙方负责冷库的整体设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
冷库安装施工合同范本整理版6篇
冷库安装施工合同范本整理版6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行冷库安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：冷库安装工程项目。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：冷库的制冷系统、电气系统、保温结构等安装施工。
4. 工程规模：明确冷库的规模、尺寸及附属设施等。
二、合同工期1. 开工日期：双方根据具体情况商定开工日期。
2. 竣工日期：确保工程按时完工，双方约定具体竣工日期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：双方根据工程规模、工作内容等商定工程总价。
2. 支付方式：约定支付方式、时间节点等，如预付款、进度款、尾款等。
四、工程质量和验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程完工后，双方应按照合同约定进行验收，确保工程各项指标达标。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁。
六、双方责任和义务1. 甲方的责任和义务：提供施工条件、按时支付工程款等。
2. 乙方的责任和义务：确保工程质量、按时完工、遵守安全文明施工规范等。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，应承担违约责任。
八、合同变更和解除1. 合同变更：双方可经协商一致，对合同内容进行变更。
2. 合同解除：双方可经协商一致，解除合同关系。
若因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应违约责任。
九、争议解决方式1. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
十、其他约定事项1. 工程保修：工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
2024年冷库安装施工协议样本3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年冷库安装施工协议样本本合同目录一览1. 合同双方基本信息1.1 双方名称1.2 双方法定代表人1.3 双方联系方式2. 合同签订依据3. 冷库安装施工项目概述3.1 项目名称3.2 项目地点3.3 项目规模3.4 项目工期4. 安装施工内容4.1 施工范围4.2 施工标准4.3 施工材料及设备5. 技术要求5.1 设计要求5.2 施工要求5.3 质量要求5.4 安全要求6. 工程进度安排6.1 施工阶段划分6.2 各阶段工期及节点7. 工程款项及支付方式7.1 工程价款7.2 付款方式7.3 付款节点8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担10. 合同解除10.1 合同解除条件10.2 合同解除程序11. 合同生效及终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件12. 其他约定事项12.1 保密条款12.2 不可抗力条款12.3 其他约定13. 合同附件13.1 设计图纸13.2 技术规范13.3 其他附件14. 合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1. 合同双方基本信息1.1 双方名称甲方：冷库有限公司乙方：建筑安装工程公司1.2 双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3 双方联系方式2. 合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。
3. 冷库安装施工项目概述3.1 项目名称冷库安装工程3.2 项目地点市区路号3.3 项目规模总建筑面积为5000平方米，冷库容积为10000立方米3.4 项目工期合同工期为90日历天，自合同生效之日起计算4. 安装施工内容4.1 施工范围包括冷库土建、钢结构、保温隔热、制冷系统、电气系统、消防系统等全部安装工程4.2 施工标准按照国家相关标准和行业规范执行4.3 施工材料及设备甲方提供施工图纸、设计文件及相关技术资料；乙方负责采购、安装、调试所需材料及设备5. 技术要求5.1 设计要求冷库设计应满足甲方生产需求，确保制冷效果、保温性能及安全性5.2 施工要求严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量5.3 质量要求冷库安装工程应达到国家质量验收标准，确保使用功能和使用寿命5.4 安全要求施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全6. 工程进度安排6.1 施工阶段划分土建施工阶段、钢结构施工阶段、保温隔热施工阶段、制冷系统施工阶段、电气系统施工阶段、消防系统施工阶段6.2 各阶段工期及节点土建施工阶段：30日历天钢结构施工阶段：15日历天保温隔热施工阶段：10日历天制冷系统施工阶段：15日历天电气系统施工阶段：10日历天消防系统施工阶段：10日历天各阶段节点应按时完成，如因乙方原因导致延误，应承担相应的违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。
建设工程冷库安装合同范本
建设工程冷库安装合同范本甲方：__________公司乙方：__________公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就冷库的安装工程签订如下合同：一、合同目的1.1 乙方承诺按照国家建筑规范和甲方相关规定，精心设计、精心施工，保质保量地完成甲方委托的冷库安装工程。
1.2 甲方委托乙方负责本合同项下的冷库安装工程，确保施工质量，保证工程按期交付并达到约定的标准。
二、工程内容2.1 本合同的工程内容为在甲方指定的位置，按照甲方要求安装冷库设备。
2.2 冷库设备的具体规格、数量和安装位置等，由甲、乙双方另行协商确定，并在合同附件中作为合同的组成部分。
三、工程价格3.1 本次冷库安装工程总价为__________元（大写：人民币__________元整）。
3.2 工程验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内将款项支付至乙方指定账户。
3.3 若工程不符合约定标准，乙方应承担修复责任，修复期间产生的费用由乙方承担。
四、工程质量及保修4.1 乙方承诺所提供的冷库设备质量符合国家标准，保修期内如出现非人为损坏故障，应及时免费维修或更换。
4.2 甲方应根据乙方提供的使用、保养指南，正确操作和定期维护冷库设备，否则因此而造成的故障，乙方不承担责任。
五、工期及交付5.1 工程的具体开工日期和完工日期由双方协商确定，并在合同中明确约定。
5.2 工程完工后，甲方有权委托相关部门进行验收，如验收合格，乙方应确保在约定时间内移交冷库设备，并提供使用培训。
六、违约责任6.1 甲、乙双方应严格履行合同约定，如一方未能按时履行合同义务，应承担相应的法律责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，一方应及时通知对方，并经双方协商确定后补充协议。
七、合同变更和解释7.1 本合同任何条款的变更都必须经过双方协商并签订书面补充协议后生效。
7.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，提交有管辖权的法院解决。
冷库安装维修合同范本三篇
冷库安装维修合同范本三篇篇一甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：冷库的安装及维修（具体内容详见附件工程清单）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：_______________________ ），此价格为含税价，包含设备材料、运输、安装调试、培训及售后服务等所有费用。
2. 甲方在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：_______________________ ）。
3. 设备安装调试完毕，经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：_______________________ ）。
4. 剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方在______个工作日内无息支付给乙方，即人民币：__________元（大写：_______________________ ）。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
装冷库合同范本(4篇)
装冷库合同范本(4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!装冷库合同范本(4篇)装冷库合同范本第1篇合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：第一条：甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共间，制冷设备共套，总价款为。
冷库安装合同模板范本
冷库安装合同模板范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲方拟进行冷库的安装工程，为明确双方的权利与义务，特订立本合同：一、工程内容及标准1. 甲方委托乙方按合同约定要求，对甲方提供的建筑物内部进行冷库设备的安装工程，包括但不限于冷库箱体、冷凝器、蒸发器等相关设备的安装调试。
2. 本工程按照国家相关标准、规范进行施工，并符合甲方提出的设计要求。
3. 乙方应确保工程质量达到国家相关标准，确保设备运行正常，并提供相应的保修服务。
二、工程合同价款及支付方式1. 工程总价款为（具体金额），包括设备采购费、人工费、辅料费等各项费用。
2. 甲方应在签订合同时支付总价款的50%作为预付款，余款在设备安装调试完成后支付。
3. 工程进度以工程节点款支付，具体分期金额及支付时间由双方协商确定。
4. 若工程延期导致工程款支付时间推迟，乙方需在延期期间提供免费维修服务。
三、工程进度及验收1. 工程进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延误应提前通知甲方，并重新制定进度计划。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交冷库设备安装调试报告及相关资料，甲方进行验收合格后方可办理冷库设备的使用手续。
四、设备维护保养及保修责任1. 乙方应为设备提供一年的保修服务，如设备在保修期间出现问题，乙方应及时提供解决方案并免费维修。
2. 保修期限满后，乙方可提供设备维护保养服务，费用另行商议。
3. 甲方应按照乙方提供的设备使用说明书进行正确使用设备，如因操作不当导致设备损坏，责任由甲方承担。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合要求，乙方应按照工程总价款的10%支付违约金给甲方。
2. 如因甲方原因导致工程无法进行，甲方应按照工程总价款的50%支付违约金给乙方。
3. 任何一方未履行本合同约定导致对方损失的，应承担相应的经济赔偿责任。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
冷库安装施工合同范本3篇
冷库安装施工合同范本3篇篇1冷库安装施工合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）经双方友好协商，为保证冷库安装施工的顺利进行，特订立本合同。
一、工程内容1.1 甲方同意委托乙方进行冷库安装施工工作，具体工程内容如下：1.1.1 冷库设计、制作、与确认1.1.2 冷库设备安装、调试与验收1.1.3 冷库保修、保养服务1.2 工程地点：__________二、工程价格2.1 甲方应向乙方支付冷库安装施工费用________（大写：人民币________）。
2.2 乙方应在甲方支付全部费用后开始施工，并按照合同约定的进度完成工程。
2.3 如果双方达成协议变更工程内容或增减费用时，应当签订书面协议并在双方盖章后生效。
三、工程质量要求3.1 乙方须按照国家相关规定执行，确保工程质量。
3.2 乙方在安装过程中应按照甲方要求，保证工程的安全性、可靠性。
3.3 乙方完成工程后应确保所有设备良好运行，无故障，否则应负责维修费用。
四、工程期限4.1 本次工程预计工期为______天，乙方应在规定工期内完成工程。
4.2 若乙方因不可抗力等原因无法按时完成工程，应提前向甲方说明情况，并双方协商延长工期。
五、保密义务5.1 本合同签订后，双方有义务保守与本合同有关的商业秘密，不得透露给第三方。
5.2 未经对方同意，不得擅自公开或使用本合同的内容。
六、违约责任6.1 如乙方未按时完成工程，应承担延迟完成工程的违约责任。
6.2 如乙方在工程过程中违反相关约定，使甲方受损，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决7.1 本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向______仲裁委员会申请仲裁。
八、其他8.1 本合同未尽事宜，双方可以额外协商补充，相关协议需经双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________日期：_____________ 日期：_____________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年冷库工程合同范本5篇
2024年冷库工程合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方实施冷库工程事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：包括冷库的建造、设备配置与安装、电气系统安装及调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第[具体日期]日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX个月内完成（因不可抗力因素顺延）。
三、工程价格及付款方式1. 工程总造价：[大写金额]人民币（￥[具体金额]元）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（3）若涉及保修事宜，预留部分质量保证金，待保修期满后支付。
3. 发票开具：乙方应在收到款项的同时向甲方提供合法有效的发票。
4. 变更工程款支付方式：如工程实施过程中发生项目变更，双方应另行签订补充协议确定变更部分的工程款及支付方式。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应当在接到乙方验收通知后及时组织验收，并签署验收意见。
4. 若甲方不能按期组织验收，须及时通知乙方另定验收日期，但工期仍继续计算。
若因甲方原因造成无法验收，则视为验收合格。
5. 工程质量不符合设计要求或国家规范、标准的部分，乙方应在限期内予以改正并承担相应损失费用。
6. 甲乙双方对工程质量的争议，应由双方同意的工程质量检测机构进行仲裁检验并作出结论。
修建冷库合同5篇
修建冷库合同5篇篇1修建冷库合同甲方：（委托方）地址：电话：乙方：（承包方）地址：电话：鉴于甲方拟修建一个冷库，现与乙方就有关事项达成如下合同：一、项目描述1. 项目名称：冷库建设工程2. 建设地点：（具体地址）3. 建设内容：冷库的设计、施工、设备采购、安装调试等4. 工程规模：（具体规模）二、合同总价乙方承担本项目所有工程，合同总价为（具体金额），包括设计费、施工费、设备费等。
三、施工周期1. 工期：合同签订后，乙方应在（具体时间）内完成项目。
2. 工程进度：乙方应按照合同要求，保证工程进度顺利进行。
四、付款方式1. 首期支付：甲方于合同签订后支付合同总额的（比例）作为首期支付。
2. 分期支付：余款分（几次）次支付，具体支付时间和金额详见合同附件。
五、质量保证1. 设计质量：冷库设计应符合国家标准和甲方要求。
2. 施工质量：施工过程中应严格按照相关规范进行，确保工程质量。
3. 设备质量：设备采购应选择质量可靠的产品，并保证设备正常运行。
六、保修期限1. 冷库工程竣工后，乙方应负责冷库设备运行保修一年。
2. 如设备损坏或出现问题，乙方应及时处理，并保证设备正常运行。
七、违约责任1. 若一方违约，应支付对方合同总额（比例）的违约金。
2. 若由于乙方施工质量问题导致设备故障，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。
八、法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
乙方（盖章）：法定代表人：日期：甲方（盖章）：法定代表人：日期：以上即为冷库建设工程修建合同内容，双方应严格按照合同要求履行，确保工程顺利进行并保质保量完成。
篇2修建冷库合同合同编号：XXXXX甲方：冷库建设公司联系地址：XXXXX电话：XXXXX乙方：甲方委托的施工队或公司联系地址：XXXXX电话：XXXXX根据双方协商，甲乙双方就冷库的建设事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：冷库建设项目1.2 项目地点：XXXXX1.3 项目规模：XXXXX1.4 项目周期：XXXXX1.5 项目预算：XXXXX二、工程范围2.1 冷库主体结构的建设2.2 冷库设备的采购安装2.3 冷库保温材料的施工2.4 冷库通风系统的安装2.5 冷库传感器监测系统的配置2.6 冷库系统调试及验收三、合同金额及支付方式3.1 本合同的总金额为XXXXX，甲方需在合同签订后支付40%的款项作为预付款。
冷库施工安全合同范本
冷库施工安全合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟进行冷库施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就冷库施工安全事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[冷库名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：冷库的设计、施工、安装及调试等相关工作。
二、安全责任1. 甲方责任（1）提供施工现场的必要条件，确保施工场地符合安全施工要求。
（2）对乙方的施工安全进行监督和管理，发现安全隐患及时提出整改要求。
（3）按照合同约定支付工程款项。
2. 乙方责任（1）严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规及甲方的安全管理制度，建立健全安全施工保障体系。
（2）配备足够的安全管理人员和专业技术人员，负责施工现场的安全管理和技术指导工作。
（3）对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能，确保施工人员具备相应的安全作业资格。
（4）采取有效的安全防护措施，确保施工现场的安全，如设置警示标志、防护栏、安全网等。
（5）定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患，对发现的安全问题立即进行整改。
（6）如发生安全事故，应立即采取有效措施进行救援，并及时向甲方报告事故情况，配合甲方进行事故调查和处理。
三、安全措施1. 乙方应根据工程特点制定详细的安全施工方案，并报甲方审核批准后实施。
2. 施工过程中，乙方应严格按照安全施工方案和操作规程进行作业，不得擅自更改或简化安全措施。
3. 乙方使用的施工设备、机具和安全防护用品应符合国家相关标准，并经检验合格后方可投入使用。
4. 施工现场应保持整洁有序，材料、设备应堆放整齐，不得妨碍交通和施工安全。
5. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，不得在施工现场吸烟、乱扔垃圾等。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定提供施工现场条件或支付工程款项，导致乙方无法正常施工或造成安全事故的，甲方应承担相应的责任。
冷库施工合同简洁版模板
冷库施工合同简洁版模板甲方（委托方）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：统一社会信用代码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟在（具体地址）建设一座冷库，为了明确双方责任和权利，特订立本合同。
第一条项目概况甲方委托乙方在（具体地址）建设一座冷库，用于存放食品、药品等需要冷却保存的物品。
冷库总建筑面积为（具体数字），总容积为（具体数字），设计温度为（具体数字）摄氏度。
第二条施工内容乙方应按照国家相关规定和《冷库设计规范》的要求，进行冷库的施工。
具体施工内容包括但不限于：1. 地基与基础工程；2. 主体结构工程；3. 设备安装调试；4. 电气设备安装；5. 管道、保温隔热工程；6. 消防设施安装；7. 通风、空调系统安装。
第三条工期和质量保障1. 乙方应按照约定的工期进行施工，保证工程按时交付使用；2. 乙方应遵守相关标准和规定，确保工程质量符合国家要求；3. 如发现施工质量存在问题，乙方应及时整改，确保工程质量达标。
第四条施工款支付1. 工程款总额为（具体数字）元，按照工程进度分批支付；2. 第一次支付比例为合同总额的30%，用于采购材料和施工准备；3. 后续支付比例及时间按照实际施工进度确定，最终结算款项不得低于总金额的80%。
第五条竣工验收1. 乙方完成冷库施工后，应通知甲方进行竣工验收；2. 竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款；3. 如竣工验收不合格，乙方需承担整改责任，直至合格为止。
第六条违约责任1. 若乙方未按合同约定时间交付工程，每延期一天，甲方有权要求乙方承担违约金；2. 若乙方施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收结束；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）（签字）日期：年月日乙方：（盖章）（签字）日期：年月日本合同经双方签字盖章后生效。
以上为《冷库施工合同》简洁版模板，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
冷库工程安装施工合同CONTRACT OF REFRIGERA TING STORAGE INSTALLATION本合同系中译英翻译：张云军Translated from Chinese to English by Mr. Chang Yunejune.合同签订日期：年月日Date of Signature:合同编号：Contract No.工程名称：Project Name:签约日期：Date of Signature:建设单位：Employer施工单位：Contractor第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview 第二条合同目的Article Five Contract Purpose第三条设计服务Article Three Design Service第四条设计条件Article Four Design Conditions第五条保温材料Article Five Materials of Thermal Insulation第六条设备、材料交付Article Six Delivery of Equipment and Material第七条设备、材料质量要求Article Seven Quality Requirements for Equipment / Material第八条施工工艺Article Eight Execution Craft第九条安装与验收Article Nine Installation and Acceptance第十条技术服务Article Ten Technical Service第十一条合同总价款Article Eleven Total Contract Cost第十二条发票与付款Article Twelve Invoice and Payment第十三条保证与索赔Article Thirteen Warranty and Claim第十四条侵权和保密Article Fourteen Infringement and Confidentiality第十五条违约责任Article Fifteen Breach Liability第十六条争议解决Article Sixteen Dispute Settlement第十七条合同生效及其他Article Seventeen Effectiveness and Miscellaneous鉴于：WHEREAS1、建设单位在其新建车间中配套冷库建设，达到节能、保温、保冷、防冻以满足生产工艺要求。
Whereas the new workshop of employer is to be with installation of cold storage which, to save energy, thermal insulation / cold and antifreeze, satisfy the requirement of production craftwork.2、建设单位与施工单位就冷库工程的设计、施工、制冷与电控系统等的设备配备、安装、调试等事项进行了充分沟通；施工单位承诺完成本合同约定的设计、施工、安装等各项服务以及材料供应。
Whereas employer have made full communication and discussion with contractor on design, execution of cold storage project and equipment, installation and commissioning of systems of refrigeration / electrical control etc.; Contractor promise to accomplish the various services and materials supply which, are stipulated herein and relevant to design, execution, installation and so on.双方现协议如下：NOW THEREFORE, the Parties Hereby Agree as Follows:第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview本合同所称“设备”，指冷库工程项目运转时所需之全部制冷设备及相关配套设施设备，包括制冷设备主机、制冷系统库房冷却设备、氨制冷其他共用辅助设备、库房保温系统、冲霜系统、制冷管道、电控系统等。
主要设施设备的名称、型号规格、数量、技术指标和性能要求等详见本合同附件“《冷库工程方案报价书》”。
The equipment which referred herein shall mean all refrigerating equipment and related facilities / equipment which are necessary for operation of refrigeration project, including main machine of refrigeration, refrigerating system of storage, ammonia refrigeration with other shared auxiliary equipment, storage insulation system, defrost system, refrigerating pipe and electrical control system, and others. The requirements of name, model / specification, quantity, technical indicator and performance of main facilities and equipment are particularized in QUOTATION FOR COLD ENGINEERING STORAGE which is appendix herewith.本合同项下的工程概况如下：Project Overview as Follows:1、冷库概况：On Refrigerating Storage冷库面积为平方米，库内净高均为6米。
The area of cold storage is square meters and clear height therein is 6 meters.2、冷库工程内容：冷库中的三大系统即保温系统、制冷系统、电控设备及安装调试的全部内容。
Project contents：All contents of three systems of cold storage including thermal insulation system, cold system and electrical equipment in addition to installation / commissioning.3、机房概况：3T流态速冻机、2台速冻库（10T/10h）交叉使用的冷源；冷库的冷源；3T/h 前处理和250平方米车间空调的冷源。
Machine workshop: 3T fluidized freezers, cold source for 2 sets of deepfreeze storages, cold source for cold storage, cold source for 3T / h pre-treatment workshop and 250 square meters air-conditioned.4、本工程不包括流态、前处理、车间空调等冷库以外的所有制冷连接管道及保温。
This project exclude all pipes connecting with refrigeration and thermal insulation, which are beyond , in cold storage, fluidized freezer, pre-treatment, workshop air-conditioner etc.5、本合同工程安装的主体总工期为100天，以施工单位实际进场之日起开始计算。
Total work period of main installation of project shall be 100 days which be calculated on and from the date at which contractor access practically to project site.第二条合同目的Article Five Contract Purpose根据本合同约定的设备、材料和服务，完成符合设计要求的冷库保温工程。
Completion of cold / thermal insulation project which conform in the requirements of design in accordance with the stipulations of equipments, materials and services hereof.本合同项下冷库保温工程中低温库建筑面积共计为平方米，库内设计温度为零下20摄氏度（允许误差为正负2摄氏度）；流态速冻机及速冻库的温度均为零下30摄氏度（允许误差为正负2摄氏度），蒸发温度为零下40摄氏度温度级；前处理及车间空调的蒸发温度均为零下7摄氏度至零下10摄氏度温度级。
Construction area of deepfreeze storage is squires meters in which the designed temperature is minus 20 degrees Celsius with allowance of plus or minus 2 degrees Celsius; the temperature offluidized freezer and deep freezer are minus 30 degrees Celsius with allowance of plus or minus 2 degrees Celsius, evaporation temperature is minus 40 degree Celsius; the evaporation temperature of both pre-treatment and workshop are the temperature between minus 7 degree Celsius to 10 degree Celsius.第三条设计服务Article Three Design Service施工单位必须依照现行有效的标准、规范、规程，进行本合同约定的设计。