2018年监理工程师合同真题
2018年黑龙江省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2018年黑龙江省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费2.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要6.关于延长投标有效期的说法，错误的是( )。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金7.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( )的企业。
2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八)
2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八)1.施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是(D)。
A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延2.在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，(D)是错误的。
A.承包人承担由此发生的费用B.工程师可以拒绝验收C.由此造成工期延误不予顺延D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场3.FIDIC 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以(C )名义进行。
A.承包商B.业主C.承包商和业主D.视情况而定4.建设工程进入缺陷责任期后，应由(A )负责对已建工程的照管。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.承包商与监理工程师共同5.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，(C )。
A.通知业主方后即可调换B.无需通知业主即可调换C.取得业主方书面同意后才能调换D.监理单位承担连带责任6.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位(A)。
A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任7.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务，则监理责任期应理解为(C )。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止8.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为 10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过(C)万元。
2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)
2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A2、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】 C3、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A4、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。
A.三B.四C.五D.六【答案】 C5、关于留置的说法，正确的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】 D6、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】 A7、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】 B2、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】 D3、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。
A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】 B4、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】 D6、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。
A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同【答案】 B7、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。
A.监理人B.发包人C.发包人与监理人D.发包人与分包人【答案】 B8、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B2、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。
A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】 B3、下列食物脂肪高的食物是（）。
A.核桃仁B.薯片C.广东香肠D.麻花【答案】 A4、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】 A6、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B7、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】 D8、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。
A.工期不超过24 个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC 项目【答案】 C9、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
2018监理工程师《合同管理》真题及答案
C.制定代理A.项目法人责任制2018 监理工程师《合同管理》考试真题及答案2018 年监理工程师考试《合同管理》考试已经结束，为了帮助各位参加监理工程师考试的考生及时对答案， 估算得分。
优路教育为大家搜集整理了 2018 年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析（1-10），供广大考生参考。
1.为了建立运能够教独立育承担民2事6责3任2的2主8体5制0度1，5在工程建设领域推行的管理制度是（）。
B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案：A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程 监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案：C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财 产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3.关于法律事实的说法，正确的是（）。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案：D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误，发两次事实包括行为和事件； 选项 B 错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项 c 错误，发生法律效力的法院判决属于行为； 选项 D 正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材 P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托运代理教育 D.延伸代理参考答案：B参考解析：本题考查的是.代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、 项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。
2018年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2018年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核和评定（）。
A．勘察方案B．勘察任务书C．勘察合同D．勘察成果答案：D解析：项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。
程序性审查主要包括下列内容：①工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。
②工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法律法规及技术标准和合同规定的要求。
③工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。
对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定。
2．工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。
A．设计规模B．施工进度C．设计深度D．材料选型答案：A解析：总体方案评审重点审核设计依据、设计规模、产品方案、工艺流程、项目组成及布局、设备配套、占地面积、建筑面积、建筑造型、协作条件、环保设施、防震防灾、建设期限、投资概算等的可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性。
B选项属于设计方案审核；C选项属于施工图设计评审；D选项属于专业设计方案评审。
3．建设工程项目初步设计一般依据（）编制相应的经济文件。
A．估算指标B．概算指标C．概算定额D．预算定额答案：B解析：建设工程项目投资的确定依据繁多，关系复杂。
在不同的建设阶段有不同的确定依据，且互为基础和指导，互相影响，如题3解图所示，由图可知，建设工程项目初步设计一般依据概算指标编制相应的经济文件。
题3解图4．建设工程项目设计和施工图设计应依据（）设置投资控制目标。
A．投资估算B．设计概算C．施工图预算D．工程量清单答案：B解析：投资控制目标的设置应是随着工程项目建设实践的不断深入而分阶段设置，具体来讲，投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。
2018年河南省整理监理工程师《合同管理 》模拟题
2018年河南省整理监理工程师《合同管理》模拟题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金2.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查4.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务5.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值6.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求8.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会9.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式10.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求11.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项容，认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共40题）1、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。
A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】 C2、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。
A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】 B3、2012 年9 部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012 年版），其（）与标准施工合同的要求相同。
A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】 C4、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是( )A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】 B5、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款【答案】 C6、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。
7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。
2018年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2018年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工2.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同4.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告5.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
现有三家单位投标，甲投标报价6050 万元，评标价6000 万元:乙投标报价6200 万元，评标价5950 万元:丙投标报价5950 万元，评标价6050 万元，则中标单位及签约合同价分别为()。
A.乙，5950 万元B.乙，6200 万元.C.丙，5950 万元D.丙，6050 万元6.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金7.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同8.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定9.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法10.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
2018年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解
2018年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解试题一（20分）某工程，实施过程中发生如下事件。
事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。
事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：（1）组织召开监理例会；（2）组织审查施工组织设计；（3）组织审核分包单位资格；（4）组织审查工程变更；（5）签发工程款支付证书；（6）调解建设单位与施工单位合同争议。
事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后未经验收投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。
事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。
总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行过验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。
【问题】1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2．逐条指出事件2中，总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。
3．指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处，说明理由。
写出要求施工单位整改的内容。
4．根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013），指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处，写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。
【参考答案】1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
答：事件1中的不妥之处及其正确做法具体如下：（1）不妥之处：监理单位技术负责人组织编制了监理规划。
正确做法：总监理工程师组织编制监理规划。
（2）不妥之处：报法定代表人审批。
正确做法：编制完成的监理规划经总监理工程师签字后由监理单位技术负责人审批。
（3）不妥之处：在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。
2018年监理工程师考试《案例分析》真题及答案(完整版)
事例一：某工程，实行过程中发生以下事件：事件 1 ：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。
事件 2 ：总监理工程师拜托总监理工程师代表达成以下工作：①组织召开监理例会 ;②、组织审察施工组织设计;③、组织审察分包单位资格;④组织审察工程更改 ;⑤签发工程款支付证书 ;⑥调停建设单位与施工单位的合同争议。
事件 3 ：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后未经查收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整顿，并实时报告建设单位。
事件 4 ：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程完工查收报审表及竣薪资料，申请工程完工查收。
申请工程完工查收。
总监理工程师组织各专业监理工程师审察了竣薪资料，以为施工过程中已对全部分部分项工程进行查收且均合格，随即在工程完工查收报审表中签订了预查收合格的建议。
问题：1.指失事件 1 中的不当之处 ,写出正确倣法。
2.逐条指失事件 2 中,总监理工程师可拜托和不行拜托总监理工程师代表完成的工作。
3.指失事件 3 中总监理工程师的做法不当之处,说明原由。
写出要求施工单位整顿的内容。
4.依据《建设工程监理规范》,指失事件 4 中总监理工程师做法的不当之处,写出总监理工程师在工程完工预查收中还应组织达成的工作。
【参照答案】问题 1：不当 1 ，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划;正确做法：监理合同签订及收到图以后，总监理工程师组织编写监理规划;不当 2 ，监理规划报法定代表人审批;正确做法：监理规划经总监理工程师署名后由工程监理单位技术负责人审批。
不当 3 ，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位;正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。
问题 2：①、组织召开监理例会 ;可拜托 ;②、组织审察施工组织设计;不行拜托 ;③、组织审察分包单位资格;可拜托 ;④、组织审察工程更改 ;可拜托 ;⑤、签发工程款支付证书;不行拜托 ;⑥、调停建设单位与施工单位的合同争议。
2018年监理工程师考试试题及答案
2018年监理工程师考试试题及答案1.收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在监理单位的(D)阶段。
A.设计和施工准备B.施工和竣工验收C.施工招投标和施工D.项目决策和设计2.《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由(B)负责起草，并经与会各方代表会签。
A.施工单位B.项目监理机构C.业主D.总监理工程师3.质量评估报告由(B)，送城建档案管理部门保存。
A.建设单位长期保存、监理单位短期保存B.建设单位永久保存、监理单位长期保存C.建设单位、监理单位长期保存D.建设单位短期保存、监理单位长期保存4.《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当(B)。
A.向发证机关申请延期B.重新办理开工报告的批准手续C.按照国家有关规定进行公示D.承担相应的赔偿责任5.《建设工程监理规范》规定，(C)属于施工工作的指导文件。
A.工程定位测量资料B.建筑物沉降观测记录C.施工组织设计D.勘察设计文件6.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处(B)的罚款。
A.5万元以上l0万元以下B.1万元以上l0万元以下C.10万元以上D.5万元以上7.由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动称为(D)。
A.巡视B.旁站C.平行检验D.见证8.《建设工程监理规范》规定，在设计交底前，(B)应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.监理单位D.专业监理工程师9.根据《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经(A)审查。
A.专业监理工程师B.总监理工程师代表C.总监理工程师D.监理员10.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，大中型公用事业工程是指项目总投资额在(C)万元以上的科技、教育和文化等项目。
2018年监理工程师考试建设工程监理案例分析真题
2018年监理工程师考试建设工程监理案例分析真题(总分：120.00，做题时间：90分钟)案例分析题共六题，每题20分。
(总题数：6，分数：120.00)【案例一】某工程,实施过程中发生如下事件事件1:监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批,在第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位事件2:总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作:①组织召开监理例会;②组织审查施工组织设计;③组织审核分包单位资格组织审查工程变更,⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。
事件3:总监理工程师在巡视中发蚬,施工现场有一台起重杋械安装后未经验收投入使用,且存在严重安全事故隐患,总监理工程师即向施工单位签发监理通知单要求整改,并及时辑建设单位。
事件4:工程完工经自检合格后,施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收泰及级工资料,申请工程竣工验收。
总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行过验收且均合格,随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。
问题：（分数：20）(1).指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
（分数：5）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：((1)不妥之处:监理单位技术负贵人组织编制。
正确做法:监理规划应由总监理工程师组织编制。
(2)不妥之处:报法定代表人审批。
正确做法:监理规划在编写完成后需进行审核并经批准,监理单位的技术管理部门是内新核单位,技术负责人应当签认。
(3)不妥之处:在第一次工地会议后。
正确做法:在第一次工地会议7天前报委托人。
)解析：(2).逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。
（分数：5）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：(①、组织召开监理例会;可委托;②、组织审查施工组织设计;不可委托;③、组织审核分包单位资格;可委托;④、组织审查工程变更;可委托;⑤、签发工程款支付证书;不可委托;⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。
2018年监理工程师《监理概论》真题及解析(完整版)
中业网校2018年监理工程师《监理概论》真题及解析（完整版）2018-05-24 10:50一．单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。
A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性答案：C解析：按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等实施监理。
P22.根据《建设工程监理范围和规模_准规定》，必须实行监理的工程是（）。
A.总投资额25002500万元的影剧院工程B.总投资额2500万元的生态环境保护工程C.总投资额2500万元的水资源保护工程D.总投资额2500万元的新能源工程答案：A解析：国家规定必须实行监理的其他工程。
是指：1)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；④防洪、灌慨、排溃、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；⑥生态环境保护项目；⑦其他基础设施项目。
2)学校、影剧院、体育场馆项目。
P43.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，区别不同情况实行（）。
A.核准制或登记备案制B.公示制或登记备案制C.听证制或公示制D.听证制或核准制答案：A解析：非政府投资工程。
对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。
P74.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，政府需要审批（）。
2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷A卷含答案
2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷A卷含答案单选题（共30题）1、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A.2B.4C.10D.20【答案】 B2、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】 D3、以下标书应当被否决的有（）。
A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】 A4、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】 D5、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。
A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】 C6、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。
A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】 D7、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60B.80C.350D.300【答案】 A8、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。
2023年监理工程师之合同管理全国通用试题
2023年监理工程师之合同管理全国通用试题单选题（共60题）1、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。
A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】 D2、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.7B.14C.28D.56【答案】 C3、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】 D4、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】 D5、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。
A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【答案】 B6、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。
A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】 D7、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】 C8、关于开工通知，说法不正确的是（）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】 C9、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。