建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
2017劳务分包合同范本
2017劳务分包合同范本合同编号：_______甲方（雇主）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分劳务作业分包给乙方一事，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______二、劳务分包范围2.1 乙方根据甲方的要求，负责完成本合同约定的劳务作业，包括但不限于：_______2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及有关技术要求，完成劳务作业。
2.3 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的劳务作业转包、分包给第三方。
三、劳务报酬3.1 甲方应按照本合同约定的价格向乙方支付劳务报酬。
劳务报酬的具体金额为：_______3.2 甲方支付劳务报酬的方式为：_______四、工期4.1 本合同项下的劳务作业应于_______年_______月_______日前完成。
4.2 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工计划，确保按期完成劳务作业。
4.3 因乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_______五、质量标准5.1 乙方应按照甲方的要求，确保劳务作业的质量符合国家、行业及甲方的要求。
5.2 甲方有权对乙方的劳务作业进行监督检查，乙方应予以配合。
5.3 如劳务作业质量不符合约定，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到甲方要求。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保劳务作业过程中的安全生产。
6.2 乙方应制定安全生产措施，并对劳务人员进行安全生产教育和培训。
6.3 乙方应按照甲方的要求，配备必要的安全生产设施和劳动保护用品。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2 甲方有权要求乙方赔偿因乙方违约造成的损失，包括但不限于：_______7.3 乙方有权要求甲方赔偿因甲方违约造成的损失，包括但不限于：_______八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
劳务分包合同范本2017
劳务分包合同范本2017甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟将其承接的_____项目中的部分劳务作业分包给乙方，为明确双方在劳务作业中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下劳务分包合同条款：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____二、劳务作业范围及工作内容1、乙方承担的劳务作业范围包括但不限于：＿____2、具体工作内容为：＿____三、劳务作业期限1、开始工作日期：＿____年_____月_____日2、结束工作日期：＿____年_____月_____日3、总日历工作天数为：＿____天四、质量标准1、乙方应按照_____（国家标准、行业标准或双方约定的标准）完成劳务作业，确保劳务作业成果符合质量要求。
2、劳务作业质量应达到以下标准：＿____五、合同价款及支付方式1、本合同价款采用以下第_____种方式确定：（1）固定总价：人民币_____元（大写_____元整）。
（2）固定单价：＿____元/＿____（单位）。
（3）可调价格：按照_____确定。
2、合同价款的支付方式：（1）预付款：合同签订后_____日内，甲方支付合同价款的_____%作为预付款，计人民币_____元（大写_____元整）。
（2）进度款：根据乙方完成的工作量，甲方按_____支付进度款。
（3）竣工结算款：劳务作业全部完成并经甲方验收合格后_____日内，双方办理竣工结算，甲方支付至结算价款的_____%，剩余____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、提供施工图纸、技术交底等相关资料。
2、协调施工现场的各方关系，为乙方创造良好的施工环境。
2017工程劳务分包合同(4篇)
编号： ______________发包人：_____________________________________________________________________ __承包人：_____________________________________________________________________ __分包工程名称：_________________________________________________________________施工地址：______________________________________________________________ 区（县）北京市建设委员会XX年印制发包人（全称）：_____________________________________________________________承包人（全称）：_____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容11工程名称：__________________________________________________________________12工程概况：_________________________________________________________________13分包工作内容：____________________________________________________________范围包括：_____________________________________________________________________14 工程监理单位（全称）：__________________________________________________________________________________________________________________________ __________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
劳务分包合同范本2017
劳务分包合同范本2017甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细说明劳务作业的内容和范围]二、劳务分包范围及工作内容1. 乙方承担的劳务分包范围为：[具体的劳务工作范围]2. 工作内容包括但不限于：[详细列出各项工作内容]三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]四、质量标准1. 工程质量标准：[明确质量标准，如合格、优良等]2. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
五、合同价款及支付方式1. 本合同价款为：[具体金额]元（人民币/元整）。
2. 合同价款的计价方式：[说明计价的依据和方法]3. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的[百分比]作为预付款，预付款在后续的进度款中逐步扣回。
（2）进度款：根据工程进度，甲方按[约定的时间和比例]向乙方支付进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，双方进行结算，结算完成后，甲方向乙方支付至结算价款的[百分比]，剩余[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的图纸、技术资料等。
（3）按照合同约定及时支付合同价款。
（4）对工程质量、进度进行监督检查。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的范围和要求，组织人员进行施工，确保工程质量和工期。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版) 建设工程施工劳务分包合同甲方（工程总承包方）：（甲方名称、住所地）乙方（劳务分包方）：（乙方名称、住所地）鉴于，甲方准备在（建设工程项目名称）、位于（建设工程项目地址）的建设工程中进行施工劳务分包，经双方友好协商，达成以下合作协议：第一章合同订立和工作内容1.1 合同订立根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方的建设工程项目进行劳务分包，达成本合同。
1.2 工作内容1.2.1 乙方承担的工作内容包括但不限于：（详细乙方承担的具体工作内容，包括施工范围、施工工艺、质量要求等）1.2.2 乙方负责提供所需的施工人员和劳务设备，并确保施工过程中的安全和质量。
1.2.3 乙方应根据甲方的要求，按时完成工程任务，并保证工程质量符合相关标准和规范。
第二章合同价格和支付方式2.1 价格2.1.1 乙方提供的劳务分包价格为人民币（大写）（小写）。
2.1.2 乙方的价格包括了所提供的劳务分包工作的所有费用，包括但不限于工资、福利、保险等。
2.2 支付方式2.2.1 甲方根据工程进展情况，按以下方式支付给乙方：（具体列出支付方式，如阶段性支付、验收结算等）2.2.2 乙方应在收到甲方支付款项后的五个工作日内签发相应的发票。
第三章工期和保质期3.1 工期3.1.1 乙方应按照工程进度计划，完成工程分包任务。
3.1.2 如乙方无正当理由延迟工期，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3.2 保质期3.2.1 乙方提供的劳务分包工作应符合相关的质量标准和规范。
3.2.2 作为保质期的开始，自工程分包竣工之日起，乙方应提供六个月的质保期。
第四章工程变更和索赔4.1 工程变更4.1.1 如因设计变更、材料调整、工艺需求等原因，导致工程分包内容发生变更，甲乙双方应按照相关规定进行合理的协商和调整。
4.2 索赔4.2.1 如因甲方原因导致乙方无法按时或按要求完成工程分包任务，乙方有权向甲方提出索赔要求。
分包合同范本2017
分包合同范本2017甲方（总承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方将其承接的[项目名称]的部分工程分包给乙方，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、分包工程概况1. 分包工程名称：2. 分包工程地点：3. 分包工程内容：4. 分包工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币（大写）：________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：[具体支付方式及时间节点]。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供施工所需的设计图纸、技术交底等资料。
2. 协调与其他相关方的关系，确保工程顺利进行。
3. 按照合同约定支付工程价款。
4. [其他甲方权利和义务]。
（二）乙方的权利和义务1. 按照甲方要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 遵守施工现场的各项管理规定，做到文明施工。
3. 按照合同约定的工期完成施工任务。
4. 负责施工过程中的安全保障工作，承担安全事故责任。
5. [其他乙方权利和义务]。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程完工后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后办理相关手续。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的工期、质量等要求完成施工任务，应向甲方支付违约金人民币（大写）：________元整（小写：￥______元），并承担因此给甲方造成的损失。
3. [其他违约责任条款]。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2017工程施工分包合同
工程施工分包合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工分包事项协商达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称：XXX工程项目1.2 工程地点：XXX地址1.3 工程规模：XXX平方米1.4 工程结构类型：XXX1.5 工程开工日期：XXX年XXX月XXX日1.6 工程竣工日期：XXX年XXX月XXX日二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括：（1）XXX工程部位的施工；（2）XXX工程部位的施工；（3）XXX工程部位的施工；（4）其他工程部位的施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工图纸、设计变更等设计文件，并按照约定的时间、质量、安全标准完成分包工程。
三、质量标准3.1 乙方应严格按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工，保证分包工程的质量。
3.2 乙方应确保分包工程的施工材料、施工工艺、施工设备等符合工程质量和安全要求。
3.3 乙方应对分包工程的质量承担责任，如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。
四、合同价格及支付4.1 乙方向甲方提供的分包工程报价为：XXX元（大写：人民币XXX元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方工程进度款和竣工结算款。
4.3 甲方支付给乙方的款项，乙方应开具相应的发票。
五、工期5.1 乙方应按照约定的开工日期开始施工，确保工程按期竣工。
5.2 乙方如因特殊情况需延期竣工，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。
5.3 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照合同约定承担违约责任。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。
建设工程施工劳务分包合同2017修订版
劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同,或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的,应向承包人支付壹万元违约金，并在责令期限内改正。在责令期限内仍未改正,应员
劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
7.2.２承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
(1)将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内;
（2)向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件;
(3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料;
(４)完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续,但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外。
承包 人:
劳务分包人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1.劳务分包作业概况
建设工程施工劳务分包合同(２017修订版)
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
分包施工合同范本2017
分包施工合同范本2017一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________二、合同背景三、分包工作内容1. 分包工程范围：本项目中的_______部分（具体工作内容详见附件一）。
2. 工作标准：乙方应按照甲方提供的图纸、规范及行业标准进行施工。
3. 工作地点： _________。
四、合同价格及支付方式1. 合同总价：本项目分包工程的总价为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的_______%作为预付款。
进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方已完成工程量的_______%。
竣工款：工程验收合格后，甲方支付至合同总价的_______%。
质保金：剩余的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付给乙方。
五、工期及延期1. 工期：乙方应于_______年_______月_______日前完成分包工程。
2. 延期：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整合同工期。
六、质量保证乙方应保证其施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在甲方通知后_______日内无偿修复。
七、违约责任1. 甲方违约：如甲方未能按合同约定支付款项，应按逾期天数的_______%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：如乙方未能按合同约定完成工程，应按逾期天数的_______%向甲方支付违约金。
八、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同变更：本合同的任何修改或补充均需以书面形式作出，经双方代表签字盖章后生效。
2. 保密条款：双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密负有保密义务。
建筑劳务分包合同范本2017
建筑劳务分包合同范本2017建筑劳务分包合同甲方（承包商）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮箱：乙方（分包商）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方为履行建筑工程合同，需要将部分工作分包给乙方，双方经协商，自愿订立本合同，共同遵守以下条款：一、甲方的权利和义务1. 甲方应根据建筑工程合同的要求，将部分工作分包给乙方，并对其进行监督检查。
2. 甲方应按照合同约定的时间及付款方式支付乙方的工程款项。
3. 甲方应提供相关的施工图纸和技术参数，并对乙方的工作进行培训和指导。
4. 如乙方未按照约定时间完成工作，甲方有权采取法律措施追究其责任。
二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照建筑工程合同的要求，承担甲方分包给其的工作，并按照合同约定的时间和质量要求完成。
2. 乙方应按照合同约定的方式接收相关材料，并进行妥善保管。
3. 乙方应保证施工质量，确保建筑工程符合相关法律、法规和标准要求。
4. 如乙方违反合同约定，甲方有权采取法律措施追究其责任，并有权赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
三、法律效力和可执行性1. 本合同采用书面形式，双方经过正式签署，并加盖公司公章后方为生效。
2. 本合同的任何一方没有权利擅自解除或者撤回本合同。
3. 本合同的签署、履行、变更和解除等事宜，应遵守中华人民共和国相关法律法规。
4. 如因本合同的履行发生争议，双方应协商解决，如协商未果，可按照相关法律法规申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
四、期限和违约责任1. 合同期限：自甲乙双方签署本合同之日起至建筑工程完工验收时止。
2. 如甲乙双方未能按照约定完成工作，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 如本合同双方一方未能按照约定履行义务，应支付对方违约金，违约金的数额按照合同价款的10%计算，直至另行协商为止。
五、其他条款1. 本合同的有效性、解释和执行均适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未规定的事项，双方可协商补充。
建筑劳务分包合同范本2017
建筑劳务分包合同范本2017甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已获得位于________________（项目地址）的建设项目的总承包权，且乙方具备相应的建筑劳务分包资质，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将该项目的部分建筑劳务分包给乙方事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 分包范围：____________________5. 工程量：____________________6. 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日第二条分包工程质量要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，确保分包工程的质量符合国家及行业标准。
2. 乙方应接受甲方的质量监督和检查，并在发现质量问题时及时整改。
第三条分包工程价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币（大写）：____________________2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付给乙方，具体支付时间和比例如下：- 工程开工前支付总价款的_____%作为预付款；- 工程进度达到_____%时支付总价款的_____%；- 工程竣工验收合格后支付至总价款的_____%；- 剩余_____%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。
第四条工程进度及验收1. 乙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排施工，确保工程按时完成。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后_____天内组织验收。
第五条工程保修1. 乙方对分包工程承担保修责任，保修期限为工程竣工验收合格之日起_____年。
2. 保修期内，乙方应负责对工程出现的质量问题进行免费维修。
建筑劳务分包合同2017
建筑劳务分包合同2017甲方（总承包方）：______________乙方（分包方）：______________鉴于甲方作为总承包方已经与业主签订了建筑工程施工合同（以下简称“主合同”），并且甲方愿意将部分工程分包给乙方进行施工，乙方作为具有相应资质的分包方愿意承担该部分工程的施工任务。
现甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包甲方主合同中的部分工程事宜，经协商一致，订立本建筑劳务分包合同，以资共同遵守。
第一条分包工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 分包工程内容：________________1.4 分包工程范围：________________1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，达到甲方与业主签订的主合同中约定的质量标准。
第二条分包方式及计价方式2.1 分包方式：本工程采用固定单价分包方式。
2.2 计价方式：按照实际完成的工程量和合同约定的单价进行结算。
第三条分包工程的结算和支付3.1 乙方每月25日前向甲方提交当月完成的工程量报告，甲方应在收到报告后7日内完成审核，并在确认无误后支付相应工程款项。
3.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，不得无故拖欠。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后15日内组织验收。
第五条安全生产与文明施工5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定并执行安全生产规章制度，确保施工安全。
5.2 乙方应加强现场文明施工管理，遵守甲方的现场管理规定。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条合同变更与解除7.1 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。
7.2 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)
合同编号：建设工程施工劳务分包合同工程名称：承包人：劳务分包人：签订地点：签订日期：年月日建设工程施工劳务分包合同承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1. 劳务分包作业概况总包（或专业分包）工程名称：劳务作业地点：劳务分包作业范围及内容：。
2. 劳务分包作业期限计划开始日期：年月日计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同及其附件；（2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；（8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）；（9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6．标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
建设工程施工劳务分包合同_建设工程施工合同2017
建设工程施工劳务分包合同_建设工程施工合同2017建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局建设工程施工劳务分包合同工程承包人：**建筑安装有限责任公司劳务分包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将石化公司周界门禁安防项目（炼油二期）项目工程劳务全部承包给劳务分包人，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：**石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）工程地点：** 分包范围：劳务分包提供分包劳务内容：见建设工程施工合同**石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）（2018-JD-GC-023）中4.2工程承包范围。
2、分包工作期限开始工作日期：2018年5月8日；结束工作日期：2018年6月30日；总日历工作天数为：/ 天。
3、质量标准工程质量：乙方所承担的工程质量必须严格按照国家建设工程施工规范和质量验收规范的相关规定施工，本工作必须达到质量评定合格等级，如因质量问题造成的损失费用全部由乙方承担。
4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本工程建设工程施工合同；（3）工程承包人解释在前，劳务承包人解释在后；5、总（分）包合同5.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本和复印件。
5.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
6、图纸6.1 工程承包人应在劳务分包工作开工3天前，向劳务分包人提供图纸1 套，及与本合同工作有关的标准图 1 套。
7、项目经理7.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为*** ，职务：项目经理。
2017建设工程施工专业分包合同
2017建设工程施工专业分包合同甲方：____________________________乙方：____________________________协议目的1.1 本协议旨在确保甲方委托的工程项目按时完成。
乙方应采取适当措施，确保工程项目按预定工期完成，并符合双方约定的标准和要求。
双方在此明确工期管理的责任和措施，以防止工期延误。
1.2 双方同意，工期是工程项目的重要因素，为保障工程顺利进行，双方在此协议中确定了相关条款，以处理可能的工期问题和延误情况。
工程基本信息2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程内容：包括房屋设计、施工、安装及相关设施的配备。
具体内容应根据甲方的要求进行。
2.4 工程总金额：____________________________元（人民币）。
金额涵盖所有施工、材料、劳务及其他相关费用。
工期安排3.1 工程开工日期：____________________________3.2 预计竣工日期：____________________________3.3 工期总天数：____________________________3.4 乙方在开工前需制定并提交详细的施工计划给甲方。
施工计划应明确工期安排、施工阶段的任务、关键节点以及各阶段的工作内容，以确保工程进度。
工期管理措施4.1 乙方应依照施工计划组织施工，配备足够的人员和设备，以保证施工进度。
乙方需负责所有施工工作，并采取有效措施防止工期延误。
4.2 乙方应定期向甲方报告工程进展，包括施工日志、进度报告及其他相关资料。
甲方有权对工程进展进行监督，并确保施工按照计划进行。
4.3 乙方应保证所需材料和设备及时到位，避免因供应链问题导致工期延误。
如材料或设备供应不足，乙方应采取措施解决问题，确保工期不受影响。
2017版建设工程劳务分包合同
2017版建设工程劳务分包合同一、合同双方。
甲方（发包方）：甲方可是这个建设工程的大当家哦，负责整体工程的很多事儿呢。
甲方名称：[具体名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（劳务分包方）：乙方就是那个有本事出力气、出技术做劳务活儿的小伙伴啦。
乙方名称：[具体名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]二、工程概况。
1. 工程名称：[工程的准确名字]这工程可就像是一个等待雕琢的大宝贝，需要咱们一起努力让它变得超级棒呢。
2. 工程地点：[具体地点]就在这个地方，咱们要开始施展魔法，把各种建筑材料变成漂亮的建筑。
3. 工程内容：乙方要做的劳务工作可不少呢，包括但不限于基础的挖土、砌墙、抹灰之类的。
就像是搭积木，一块一块把这个工程建起来，每个小环节都很重要哦。
三、劳务分包范围及工作内容。
1. 劳务分包范围。
甲方把这个工程里涉及到劳务的部分交给乙方啦，就像把厨房的活儿交给一个大厨一样，要好好干哦。
这范围涵盖了从工程开始的场地清理，到最后的一些小修补工作，中间的主体结构施工、装饰装修施工中的劳务部分都包括在内。
2. 工作内容详细。
- 场地清理：进场的时候要把场地打扫得干干净净，就像给自己家大扫除一样，把那些乱七八糟的东西都清走，这样才能好好开始干活。
- 基础劳务：挖基础的时候要按照要求来，不能乱挖一气，深度、宽度都得合适，这可是整个工程的根基呢，就像盖房子的地基，一定要稳稳当当的。
- 主体结构劳务：砌墙的时候要把砖一块块码好，灰浆也要抹得均匀，就像做一个精致的工艺品一样，这样墙才能又结实又好看。
浇混凝土的时候也得注意振捣密实，可不能有蜂窝麻面这些小毛病。
- 装饰装修劳务：抹灰要抹得平平的，不能坑坑洼洼，就像给墙面穿一件平整的衣服。
贴瓷砖的时候要把瓷砖贴得整整齐齐，不能歪歪扭扭的，不然就像衣服上的补丁没补好一样难看。
四、劳务分包工期。
1. 开始日期：[具体日期]从这一天起，乙方就得撸起袖子加油干啦。
劳务分包合同2017
劳务分包合同2017甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已承接某工程项目，并需要将部分劳务作业分包给乙方，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本劳务分包合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：_____________________6. 质量标准：_____________________7. 安全生产要求：_____________________8. 环境保护要求：_____________________二、分包范围及内容1. 分包范围：乙方应根据甲方要求，完成合同约定的劳务作业。
2. 分包内容：包括但不限于施工、安装、调试、维护等。
三、合同价款1. 合同总价：_____________________2. 付款方式：_____________________3. 付款时间：_____________________4. 价格调整：_____________________5. 预付款：_____________________6. 进度款：_____________________7. 质保金：_____________________四、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合甲方及国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方的工程质量进行监督和检查。
五、安全生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 甲方有权对乙方的安全生产进行监督和检查。
六、环境保护1. 乙方应遵守国家环境保护法律法规，减少施工对环境的影响。
2. 甲方有权对乙方的环境保护工作进行监督和检查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：建设工程施工劳务分包合同工程名称：承包人：劳务分包人：签订地点：签订日期：年月日建设工程施工劳务分包合同承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1. 劳务分包作业概况总包（或专业分包）工程名称：劳务作业地点：劳务分包作业范围及内容：。
2. 劳务分包作业期限计划开始日期：年月日计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同及其附件；（2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；（8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）；（9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6．标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
7. 承包人7.1 提供总（分）包合同承包人应向劳务分包人提供一份总(分)承包合同的副本或复印件，但有关总(分)包合同的价格和涉及商业秘密的除外。
劳务分包合同的签订视为劳务分包人已全面了解总(分)包合同各项规定。
7.2 提供劳务作业现场和劳务作业条件7.2.1承包人应于开始工作7日前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
7.2.2 承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外。
7.3 承包人项目经理承包人任命为承包人项目经理，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理行使职权时（如签发工作指令、联系函等），应当签字并盖项目部印章。
下列文件除项目经理签字外，还须盖承包人公章，否则无效：（1）签发开工（完工）指令；（2）签发停工（复工）指令；（3）对外签订经济合同；（4）对外借款（或担保）；（5）10万元以上的签证；（6）办理完工结算；（7）涉及重大变更的会议记要、签订变更（补充）协议；（8）解除合同文件；（9）指定（或变更）结算银行账户；（10）指定分包商和主材供应商等。
7.4 承包人按约定的期限和方式向劳务分包人支付合同价款。
8．劳务分包人8.1劳务分包人资质资质证书编号：资质专业及等级：复审时间及有效期：8.2 劳务分包人一般义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：8.2.1 劳务分包人应按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；8.2.2 劳务分包人承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；8.2.3 劳务分包人应按承包人的指示向承包人或劳务作业现场内第三方的提供工作配合;8.2.4 劳务分包人应服从承包人转发的发包人及监理工程师的指令；8.2.5劳务分包人应履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；8.2.6 劳务分包人应当承担的其他义务。
8.3劳务分包项目负责人8.3.1劳务分包人任命（身份证号：）为项目负责人，其联系方式如下：联系电话：；电子信箱：；通信地址：；邮政编码：。
8.3.2劳务分包人对项目负责人的授权范围如下：应代表劳务分包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，其就劳务作为管理做出的所有行为即代表了劳务分包人的行为，与劳务分包人的行为发生同等的法律效力。
8.3.3项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应于劳务分包合同签订之日起15日内向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的，应向承包人支付壹万元违约金，并在责令期限内改正。
在责令期限内仍未改正，应向承包人支付双倍违约金。
8.4 劳务作业管理人员劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。
劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。
通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。
8.5 劳务作业管理8.5.1 签订书面劳动合同劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。
除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
劳务作业人员必须持有身份证、上岗证等证件，劳务分包人负责对其进行安全生产、文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和劳动纪律等方面的管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育必须进行动态管理及时对在岗人员造册盖章，负责劳务人员日常考勤，接受劳动管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由劳务分包人承担。
8.5.2 支付劳务作业人员工资劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。
否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。
劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权从尚未支付的劳务分包合同价款中直接扣取拖欠金额的2倍，代劳务分包人支付上述费用、由此而产生的经济损失及违约金等。
8.5.3 劳务作业人员管理8.5.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。
8.5.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。
劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。
8.5.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。
特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。
8.5.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。
劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应向承包人支付3000元违约金/次；在责令期限内仍未改正的，应当向承包人支付双倍违约金。
9. 作业安全与环境保护9.1 作业安全9.1.1劳务分包人应遵守国家和所在地工程建设安全生产有关管理规定以及承包人颁布的《质量、环境和职业健康安全管理手册》（闽建工SC01-2013），严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
发生安全事故后，劳务分包人应立即通知承包人，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
9.1.3 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。
9.2 职业健康9.2.1 劳动保护劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。
劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。
9.2.2 生活条件劳务分包人应于开始工作日期7天前为雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。
劳务分包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。
劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。
9.3 环境保护在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。
对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。
劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。
劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
10. 作业期限及进度10.1 劳务作业方案劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。