光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核
光纤入户工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号: [合同编号]签订日期: [签订日期]甲方(建设单位): [甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方(施工单位): [乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方拟在[项目名称]项目内实施光纤入户工程,乙方愿意按照甲方的要求和标准进行施工,双方经友好协商,就光纤入户工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: [项目名称]光纤入户工程2. 工程地点: [具体地址]3. 工程内容:包括光纤线路的敷设、光分路器、光纤跳线、用户端设备安装等。
4. 工程规模: [具体规模,如:覆盖用户数量、楼栋数量等]5. 工程工期: [具体工期,如:自合同签订之日起[天数]个工作日内完成]二、工程款项1. 合同总价: [合同总价]元人民币。
2. 付款方式:- 预付款:合同签订后[天数]个工作日内,甲方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
- 进度款:工程进度达到[百分比]时,甲方支付合同总价的[百分比]%作为进度款。
- 验收款:工程验收合格后[天数]个工作日内,甲方支付合同总价的[百分比]%作为验收款。
- 结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价的[百分比]%作为结算款。
3. 其他费用:工程中发生的材料费、运输费、人工费等一切合理费用,均包含在合同总价内。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 按时支付工程款项;- 提供施工所需的场地、设施和资料;- 配合乙方进行工程验收;- 对工程质量和进度进行监督。
2. 乙方权利与义务:- 按时、按质、按量完成工程;- 严格按照甲方提供的资料和标准进行施工;- 对施工过程中出现的问题负责整改;- 保证工程质量和安全。
四、工程验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后,甲方应在[天数]个工作日内支付验收款。
3. 如验收不合格,乙方应在[天数]个工作日内整改,直至合格。
光纤入户工程合同书
光纤入户工程合同书甲方:(填写业主或物业管理方名称)乙方:(填写承建方公司名称)鉴于甲乙双方就(填写具体地点或小区名)的光纤入户工程进行合作,经过友好协商,达成如下协议:一、工程内容与标准1. 乙方负责为甲方提供光纤入户工程的设计、施工、测试及维护服务。
2. 光纤线路应符合国家相关标准,确保数据传输的稳定性和安全性。
3. 乙方需按照约定的时间完成工程施工,并保证工程质量满足行业标准。
二、合同价格1. 双方约定的工程总价款为人民币(大写)(填写金额)。
2. 付款方式:甲方在合同签订后支付工程预付款,余款在工程验收合格后支付清。
三、工期与验收1. 乙方应于(填写日期)前完成光纤入户工程,并通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照国家相关规定执行,由甲乙双方共同组织验收小组进行。
3. 如验收不合格,乙方应在规定时间内无偿修复至合格标准。
四、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准,应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误,甲方应承担相应责任。
五、争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日注:以上合同范本仅供参考,实际签订合同时应根据具体情况进行调整。
涉及法律事宜,请咨询专业法律人士。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)共同订立,双方经友好协商,就小区光纤入户施工事宜达成如下协议:一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元,需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付:–预付款:为工程总费用的30%,共计{XXX} 元,乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款:为工程总费用的70%,共计{XXX} 元,乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内,工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求,全力以赴完成工程,并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误,甲方需承担相应的违约责任,并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后,甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成,符合国家相关标准和规定,甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定,乙方有权拒绝验收,并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后,甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意,如有对本合同内容的变更,需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素,导致无法完成工程,双方协商解除合同,已支付的费用原则上不予退回,双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2.若协商无果,双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效,并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
光纤入户施工合同协议书
光纤入户施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!光纤入户施工合同协议书甲方:__________乙方:__________鉴于甲方需要将光纤网络引入其住宅或商业物业,乙方具备提供光纤入户施工服务的资质与能力,双方经友好协商,就光纤入户施工事项达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:__________光纤入户施工项目1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:乙方负责将光纤网络引入甲方物业,并提供相关设备及技术支持。
二、施工期限2.1 本工程计划自____年__月__日起开始施工,至____年__月__日竣工。
2.2 乙方应按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
三、施工质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工,保证光纤网络的稳定性和安全性。
3.2 工程验收合格后,乙方应提供相应的技术培训和售后服务。
四、工程费用4.1 本工程的施工费用为人民币____元整(大写:_______________________元整),包括光纤设备、施工材料、人工费用等。
4.2 甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付工程款。
五、付款方式5.1 本工程采取分期付款方式,具体付款进度如下:(1)工程开工前,甲方支付乙方工程总价的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价的20%;(4)剩余的10%作为质保金,质保期结束后支付。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,并赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
光纤工程施工合同协议书
光纤工程施工合同协议书甲方(业主):_________________乙方(承包商):_______________鉴于甲方需要进行光纤网络布线与施工,乙方具备相应的资质和能力进行施工,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,达成如下合同协议:一、工程内容1. 乙方负责甲方指定区域内的光纤网络布线、施工及调试工作。
2. 施工内容包括但不限于:光缆敷设、光缆接续、测试以及相关配套设施的安装。
3. 乙方应确保所使用的材料符合国家标准及相关行业规范。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量满足国家及行业相关标准,确保施工质量达到优良等级。
2. 施工过程中,乙方应接受甲方或甲方委托的第三方监理机构的监督检查。
三、工期要求1. 施工工期自合同签订之日起计算,总工期不超过____天。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度,乙方应及时书面通知甲方,并协商确定延期事宜。
四、合同价款1. 合同总价为人民币____元整。
2. 付款方式:甲方应在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款;余款在工程竣工验收合格后的____天内结清。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程内容或工程质量未达到约定标准,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项,应向乙方支付违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_________________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________________ 日期:____年____月____日。
光纤入户工程施工合同范本
合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):_______乙方(以下简称“施工方”):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方光纤入户工程的施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程内容1.1 工程名称:光纤入户工程1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:包括但不限于光缆敷设、光缆接头处理、设备安装、系统调试等。
第二条工程质量2.1 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2.2 质量保证:乙方对施工的工程质量负责,自工程竣工验收合格之日起,质保期为_______年。
第三条工程进度3.1 工程工期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计_______天。
3.2 进度保证:乙方应按照约定的工期完成工程施工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第四条合同价格4.1 合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
4.2 支付方式:(1)合同签订后_______天内,甲方支付乙方合同总价_______%;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付乙方合同总价_______%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价_______%。
4.3 乙方应向甲方提供正式的发票。
第五条施工要求5.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工,确保工程质量。
5.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工,确保工程进度。
5.3 乙方应保证施工安全,确保施工过程中不发生安全事故。
5.4 乙方应承担施工过程中产生的废弃物清理和处理费用。
第六条竣工验收6.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的工程资料,包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。
6.2 甲方应按照约定的时间和地点对工程进行验收,如甲方在验收合格后_______天内未提出异议,视为工程验收合格。
小区光纤入户安装工程合同范本
小区光纤入户安装工程合同范本乙方(施工方):____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就小区光纤入户安装工程达成如下协议:第一条工程内容1.1 乙方负责为甲方所在小区提供光纤入户安装服务,包括但不限于光纤线路铺设、光纤终端设备安装、光纤网络调试等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和规定,保证工程质量,确保光纤入户安装工程的顺利进行。
第二条工程周期2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
2.2 乙方应在本合同生效后的____天内完成光纤入户安装工程。
如遇特殊情况,经甲方同意,可以适当延长工程周期。
第三条工程费用3.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付光纤入户安装工程费用,具体金额为人民币____元。
3.2 甲方应在本合同生效后的____天内支付____%的预付款,余款在工程竣工验收合格后的____天内支付。
第四条质量保证4.1 乙方应保证光纤入户安装工程的质量符合国家相关标准和规定,如出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
4.2 甲方有权对乙方的工程质量进行监督和检查,如发现质量问题,应及时通知乙方进行处理。
第五条违约责任5.1 双方同意,如一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任,赔偿对方的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致本合同无法履行,双方均不承担违约责任。
但受影响一方应及时通知对方,并在合理期限内提供证明材料。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(业主):____________________乙方(施工方):____________________。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方(委托方):____________________乙方(施工方):__________________鉴于甲方需要将光纤通信服务引入住宅或办公地点,乙方具备专业的光纤施工能力,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就光纤入户施工事宜达成如下协议:第一条工程内容1.1 乙方根据甲方的要求,负责光纤入户的施工,包括但不限于光纤铺设、熔接、测试等环节。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和规定。
第二条工程期限2.1 本合同签订后,乙方应在____个工作日内完成光纤入户施工。
2.2 如遇不可抗力等因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,双方协商确定新的工程期限。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应保证光纤入户施工质量,确保通信畅通无阻。
3.2 工程完成后,甲方有权对工程质量进行验收。
如验收合格,甲方应支付乙方工程款;如验收不合格,乙方应在规定时间内进行整改,直至验收合格。
第四条工程款项(1)合同签订后,支付工程总价款的____%作为预付款;(2)工程验收合格后,支付剩余的工程总价款。
4.2 乙方开具正规发票,甲方凭发票进行付款。
第五条保密条款5.1 乙方应对施工过程中知悉的甲方隐私、商业秘密等保密信息予以保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未能在约定的时间内完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):__________________签订日期:____________________。
光纤入户施工合同
光纤入户施工合同篇一:光纤入户- 合同光纤入户协议甲方:乙方:依照信息家产部、建设部对于进一步规范住所小区及商住楼通信管线及通信设备建设的通知精神(信部联规[20XX]24 号)。
经甲、乙两方方友善磋商,特就项目共同达成以下建设协议:第一条工程概略工程名称:工程地址:工期:动工日期:完工日期:详细动工日期、完工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包范围及包干方式施工内容:乙方依照通信线路综合布线的施工方法和详细标准,负责楼层机柜到各用户弱电分派箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和有关部门查收,采纳一户一线(含楼层机柜、模块、标记牌等工程范围内的所有设备)。
包干方式:本工程采纳包工、包料、包安全文明施工、包查收且包有关通信部门查收经过的方式。
乙方协调红线范围内室外通信线缆接至每栋楼楼层机柜(该通信线缆经营商一定获得甲方的认同),并保证甲方不再担当当何花费,如发生花费,则由乙方担当此项花费,合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条两方权益及义务甲方权益及义务:1、甲方负责投资并组织实行甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、依照审察经过的图纸实行,甲方负责协调施工队伍与其余施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内,甲方应向通信运营商按各园区或组团免费供应面积不小于20 平方米的通信机房、供应通信机房 10KVA三相电源(含接地址)及为楼层设备供应的单相电源,通信运营商设备正式运营后的用电独自挂表计量,电费由各运营商担当。
3、甲方应按合同商定支付工程款。
乙方权益及义务:1、乙方负责实行小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止,包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接优等,室内弱电箱由开发商供应)并受甲方和通信联合办公室监察。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应切合甲方整体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程,通信容量能容纳中国电信、中国挪动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间,同时供应各样通信技术服务和有关单位的联系及手续办理等所有事务。
光纤入户工程合同书
光纤入户工程合同书甲方(业主方):____________________乙方(施工方):____________________鉴于甲方需要进行光纤入户工程,乙方具备相应的施工资质和能力,经双方协商一致,特订立本合同,以明确双方的权利和义务。
第一条工程概况1. 工程名称:光纤入户工程2. 工程地点:_____________________3. 工程内容:包括但不限于光纤线路铺设、光纤接入点建设、用户端设备安装等。
第二条工程期限1. 工程开工日期:__________年______月______日2. 工程竣工日期:__________年______月______日3. 总工期:______天第三条工程质量1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到甲方要求。
2. 工程验收标准:_____________________3. 工程质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起______年。
第四条工程价款1. 工程总价款为人民币(大写):______________________元整(¥______元)。
2. 付款方式:_____________________3. 付款时间:_____________________4. 乙方完成工程后,甲方应在验收合格后______天内支付工程款。
第五条双方责任1. 甲方责任:- 提供施工所需的场地和必要的施工条件。
- 按时支付工程款。
- 协助乙方解决施工过程中的问题。
2. 乙方责任:- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量,按时交付工程。
- 遵守甲方施工现场的规章制度。
第六条安全施工1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。
2. 因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担相应责任。
第七条工程变更1. 工程如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程量增减,应按照实际发生的费用进行结算。
第八条违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款,应按未付款项的______%支付违约金。
小区光纤入户施工合同模板
小区光纤入户施工合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:小区光纤入户施工合同模板甲方(委托方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方小区光纤入户施工项目,达成如下合同条款:一、工程概述1.1 工程名称:____小区光纤入户施工项目1.2 工程地点:____小区1.3 工程内容:光纤敷设、设备安装、调试及验收等。
二、工程期限2.1 本工程自合同签订之日起开始计算工期。
2.2 工期共计____天,具体以双方实际完成工程时间为准。
三、工程费用3.1 本工程总价款为人民币____元整(大写:____元整)。
3.2 付款方式:按工程进度付款,具体付款比例双方协商确定。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工。
4.2 工程完成后,双方应共同进行验收。
如验收合格,甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款项。
4.3 如验收不合格,乙方应在甲方提出的时间内进行整改,直至达到验收合格标准。
五、售后服务5.1 乙方提供的光纤网络系统自验收合格之日起,质保期为____年。
5.2 质保期内,因光纤网络系统设备、材料或施工原因导致的故障,乙方应在接到甲方通知后____小时内予以免费维修或更换。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行合同条款,如一方违约,应承担相应的违约责任。
6.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在合同履行过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。
7.2 如协商无果,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
甲方(委托方): 乙方(承包方):(盖章) (盖章)代表: 代表:联系电话: 联系电话:签订日期:____年____月____日 签订日期:____年____月____日请根据您的实际情况对以上模板进行修改,以得到最终合同版本。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本合同编号:_______甲方:(以下简称甲方)地址:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:联系电话:鉴于甲方为小区业主,拥有小区房屋的使用权,甲方希望将光纤网络引入小区并进行入户施工,乙方具备相关技术和经验,双方经友好协商,达成以下合作协议:第一条合同目的甲方委托乙方负责小区光纤网络入户施工工程,以提供更快速、稳定的网络服务。
第二条工程内容1. 光纤引入:乙方负责将光纤网络引入小区,包括光缆敷设、光纤接入设备安装等工作。
2. 光纤入户:乙方负责将光纤网络引入小区房屋内,包括光纤线缆敷设、端口安装等工作。
第三条工期1. 甲方与乙方共同商定工程开始和结束时间为_________。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期,应及时通知对方并协商解决办法。
第四条工程费用1. 甲方应向乙方支付工程费用,具体费用为_______元。
2. 工程费用支付方式:甲方应在工程完工后的_____个工作日内一次性支付给乙方。
第五条施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和技术规范进行施工,确保工程质量。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题,乙方应承担修复责任,并承担相关费用。
3. 甲方应提供必要的配合,保证乙方施工顺利进行。
第六条风险责任1. 在施工过程中,如因不可抗力等原因导致设备损坏或人身伤害,双方均不承担责任。
2. 如因甲方私自改动、拆除或损坏乙方施工的设备,甲方应承担相应责任和费用。
第七条保密责任1. 双方应对在合作过程中获得的商业秘密和技术资料进行保密,不得向第三方泄露。
2. 合同终止后,双方仍应继续承担保密责任。
第八条违约责任1. 如一方违反合同约定,应向对方支付违约金,违约金金额为合同总额的____%。
2. 如一方严重违约,给对方造成严重损失的,对方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
第九条合同解除1. 合同期满或工程完工后,双方无需另行解除合同。
2. 双方协商一致,可提前解除合同,需提前______个工作日书面通知对方。
光纤入户施工合同施工合同范本
光纤入户施工合同施工合同篇一:光纤入户-合同光纤入户协议甲方:乙方:按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神(信部联规[2007]24号)。
经甲、乙双方方友好协商,特就项目共同达成如下建设协议:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工期:开工日期:竣工日期:具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包围及包干方式2.1施工容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准,负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收,采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备)。
2.2包干方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可),并保证甲方不再承担任何费用,如发生费用,则由乙方承担此项费用,合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务:1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施,甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期,甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源,通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量,电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务:1、乙方负责实施小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室弱电箱止,包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等,室弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程,通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间,同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
光纤入户施工承包合同范本
光纤入户施工承包合同范本甲方(施工单位):统一社会信用代码/营业执照号:法定代表人:联系人:联系电话:地址:乙方(需建设光纤入户的用户):姓名/单位名称:联系电话:地址:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方经友好协商达成以下合同:一、工程内容甲方承包乙方需要建设的光纤入户工程,具体包括但不限于:1. 安装光纤入户端口;2. 布线铺设光纤线路;3. 室内线路调试及验收;4. 其他相关施工内容。
二、工程款项及支付方式1. 工程总价为(具体金额),乙方应在工程完工后的(具体时间)内支付全款给甲方。
2. 乙方需支付的款项包括工程费、材料费、人工费等相关费用。
3. 乙方需支付的款项应当以现金/转账的方式支付给甲方。
三、工程期限1. 施工期限为(具体时间),甲方应按时完成工程,确保工程质量。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期,双方应协商解决,并可适当延长工程期限。
四、保修期1. 工程竣工后,甲方提供一年的免费保修期,期间内如有质量问题,甲方负责维修。
2. 保修期过后如有质量问题,双方可协商维修事宜。
五、违约责任1. 如有一方违反合同规定,应向对方支付违约金,违约金金额为合同总价的百分之(具体比例)。
2. 如因一方违约导致另一方产生损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 若协商无果,应向有关部门申请调解或向法院提起诉讼。
七、其他事项(此处可根据实际情况自行添加其他条款)甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上内容属实,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(本合同未尽事宜按合同法相关规定处理)甲方(施工单位):___________乙方(需建设光纤入户的用户):___________。
光纤线路施工合同范本
光纤线路施工合同范本合同编号:[合同编号]合同签订日期:[合同签订日期]甲方:[甲方名称] 地址:[甲方地址] 联系人:[甲方联系人] 电话:[甲方电话]乙方:[乙方名称] 地址:[乙方地址] 联系人:[乙方联系人] 电话:[乙方电话]鉴于甲方拟委托乙方负责光纤线路的施工以及相关设备的安装和调试工作,甲乙双方在平等、自愿、公平、合法的基础上,达成以下合同:1. 工程范围1.1 乙方将负责光纤线路的施工及相关设备的安装和调试工作; 1.2 工程地点:[工程地点]2. 工程内容2.1 光纤线路施工:乙方将按照甲方提供的技术要求和施工方案,负责光纤线路的布线、焊接、测试等工作; 2.2 设备安装和调试:乙方将按照甲方提供的设备清单和安装要求,负责设备的安装、调试和验收; 2.3 工程进度:乙方将按照甲方要求,在合同约定的时间内完成工程。
3. 工程费用及支付方式3.1 工程总费用:[工程总费用] 3.2 付款方式:甲方将在工程签订后的5个工作日内支付合同总费用的50%作为预付款,剩余费用按合同约定的支付方式进行支付; 3.3 发票开具:乙方在每次款项支付后需准时向甲方开具相应金额的增值税专用发票。
4. 工程质量保证与验收4.1 工程质量保证:乙方承诺所提供的施工和设备安装调试服务符合国家相关标准和行业要求,并提供相应的质保期; 4.2 工程验收:甲方有权对工程进行验收,若发现工程存在质量问题,乙方需在接到通知后及时进行整改,直至满足甲方的要求为止。
5. 合同违约责任5.1 甲方违约责任:若甲方未按合同约定支付工程款项或提供工程所需的文件、材料等,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为合同总费用的10%; 5.2 乙方违约责任:若乙方未按合同约定完成工程,或提供的工程质量存在问题,甲方有权要求乙方按照实际损失进行赔偿。
6. 争议解决6.1 本合同的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规; 6.2 若在合同履行过程中发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决; 6.3 若无法通过协商解决,则争议应提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方(发包方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(承包方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟进行光纤入户工程建设,乙方具备相关施工资质和能力,双方经友好协商达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:光纤入户工程。
2. 工程地点:__________________。
3. 工程范围:包括但不限于光纤铺设、设备安装调试等工作。
二、工程期限1. 开工日期:______年____月____日。
2. 竣工日期:______年____月____日。
三、工程质量和验收1. 工程质量应符合国家相关标准和行业规范。
2. 工程竣工后,由甲乙双方共同进行验收,验收合格后签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元(大写______元整)。
2. 支付方式:合同签订后______日内,甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款;工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程总价的______%;工程竣工验收合格后______日内,甲方向乙方支付工程总价的______%;剩余工程总价的______%作为质保金,在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:提供工程所需的场地和相关条件;按合同约定支付工程价款;协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方的权利和义务:按照合同约定的工程范围和质量要求进行施工;确保施工安全,承担施工过程中的安全责任;按照合同约定的工期完成工程。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款,每逾期一日,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
光纤工程施工合同协议书
甲方(委托方):___________乙方(承包方):___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行光纤工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________光纤工程施工2. 工程地点:___________3. 工程内容:包括但不限于光纤线路的敷设、连接、调试、测试及验收等。
4. 工程工期:自合同签订之日起___________个工作日内完成。
二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的设计、施工、调试、测试及验收等工作。
2. 乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程要求,按照国家标准和行业规范进行施工。
3. 乙方负责提供施工所需的光纤、光缆、连接器、光纤配线架、光纤接头盒等材料和设备。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:a. 在合同签订前,向乙方提供完整的施工图纸、技术规范及工程要求;b. 在工程实施过程中,按照约定的时间节点向乙方提供所需材料和设备;c. 对乙方在施工过程中提出的问题和意见给予及时答复;d. 按照合同约定支付工程款。
2. 乙方责任与义务:a. 按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程要求进行施工;b. 在施工过程中确保工程质量和安全,遵守国家有关法律法规;c. 在工程完成后,进行自检和验收,确保工程符合质量标准;d. 在工程验收合格后,向甲方提交完整的工程资料。
四、工程款支付方式1. 工程款支付比例:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例由双方协商确定。
2. 工程款支付时间:按照工程进度分阶段支付,具体支付时间由双方协商确定。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间提供材料和设备,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按每天___________元计算。
2. 乙方未按约定时间完成工程,导致工程延期,应向甲方支付违约金,违约金按每天___________元计算。
光纤入户工程施工协议
光纤入户工程施工协议甲方:____________________乙方:____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方光纤入户工程的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________小区光纤入户工程1.2 工程地点:____________省/市/区/县/街道/小区/楼号/单元/室号1.3 工程内容:乙方负责甲方光纤入户工程的施工,包括光缆敷设、设备安装、调试等。
二、工程费用2.1 工程总价:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元2.2 支付方式:(1)工程进度款:甲方按照乙方实际完成工程进度的百分比支付工程进度款;(2)竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
3.2 乙方应严格按照施工图纸、施工方案和施工技术规范进行施工,确保工程安全、可靠、稳定。
3.3 乙方应提供完整的施工资料、验收资料和保修资料,并保证资料的真实性、完整性和合法性。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲乙双方约定的施工计划进行施工,确保工程按时完成。
4.2 乙方应提前向甲方报告工程进度,如有特殊情况导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并采取措施予以解决。
五、工程验收5.1 工程完成后,乙方应按照甲乙双方约定的验收标准进行自检,并向甲方提交验收申请。
5.2 甲方应在接到验收申请后7个工作日内组织验收,验收合格的,双方签署验收报告。
5.3 如有验收不合格的情况,乙方应在甲方指出的问题后15个工作日内整改完毕,并重新提交验收申请。
六、保修6.1 乙方应按照国家标准和行业标准提供工程保修服务,保修期限自工程验收合格之日起计算。
6.2 保修期内,如工程出现质量问题,乙方应及时予以修复或更换,并承担相应的保修费用。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行光纤入户施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程内容:甲方委托乙方进行光纤入户施工,包括但不限于光纤敷设、设备安装、调试及验收等。
二、施工期限2.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工,确保工程质量。
3.2 工程质量标准:________________四、工程费用4.1 工程费用总计为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
4.2 付款方式:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总费用的_______%作为预付款,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
(2)进度款:乙方完成工程进度的_______%时,甲方支付乙方工程总费用的_______%,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
(3)尾款:工程验收合格后_______日内,甲方支付乙方剩余工程总费用的_______%,即人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
五、甲方权利与义务5.1 提供施工所需的场地、电源、水源等条件。
5.2 协助乙方办理施工所需的各类手续。
5.3 对乙方施工过程中的违规行为进行监督,并有权要求乙方整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核
文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)
合同编号:
建设工程施工合同
工程名称:XXX小区红线内光纤到户工程
工程地点:
合同编号:
发包人:
承包人:
签订日期:年月日
发包人:
承包人:
发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程(包含设计、施工、验收等内容),工程地点为XXXX,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条本合同签订依据
《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。
第二条施工依据
发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件,具体内容由双方商定;
国家信产部制定的相关的标准及规范;
施工费计算方法是:
第三条施工完工后,承包方向发包人交付竣工文件共肆份。
第四条施工费用
经双方商定,本合同施工费用为人民币:XXXXXXX元整
第五条支付方式
按发包方进度分期施工,每期工程材料、设备全部进场,支付当期合同单价的30%,每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验收后支付至当期合同单价的95%,剩余5%质保金,至壹年售后服务期满再行支付。
第六条双方责任
发包人责任
应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。
承包人责任
接受发包人的管理、协调、监督、检查,对其承包的工程质量、进度、安全及文明施工等负全责,严格按照给予的施工图纸施工,严禁随意更
改设计。
本工程的施工安全由乙方自行负责,若发生安全问题,由乙方承担一切经济和法律责任。
配合协调甲方进行申报以及各相关主管部门进行竣工验收。
第七条合同生效及其他
承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。
发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务,再另行签订协议并支付费用。
本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,发包人贰份,承包人贰份。
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。