美丽乡村建设施工合同
美丽乡村合同协议书
美丽乡村合同协议书甲方：________镇人民政府乙方：____________施工单位鉴于甲方致力于美丽乡村建设，提升农村生态环境和农民生活质量，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商，就美丽乡村建设事项达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：________美丽乡村建设项目1.2 工程地点：________镇________村1.3 工程范围：包括但不限于村庄环境整治、基础设施建设、公共设施建设、民居改造、绿化工程等。
二、施工期限2.1 本工程自双方签订合同之日起至________年________月________日止。
三、工程质量与标准3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关规范和标准进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能，满足甲方对美丽乡村建设的需求。
四、工程款结算4.1 工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方支付工程款采用进度付款方式，具体付款比例和时间双方另行商定。
五、违约责任5.1 乙方若未能按照约定的施工期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的________%。
5.2 甲方若未能按照约定的付款期限支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的________%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 乙方在施工过程中应遵守国家法律法规，确保施工安全，保护环境，尊重当地风俗习惯。
7.2 乙方应承担施工期间的所有税费和其他相关费用。
7.3 甲方应给予乙方施工所需的现场办公和生活条件。
八、合同的生效、修改和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 合同的修改和解除应经双方协商一致，并书面确认。
九、合同附件9.1 本合同附件包括施工图纸、施工方案、工程量清单等。
美丽乡村施工合同范本
美丽乡村施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________美丽乡村建设工程。
2. 工程地点：__________________具体地点。
3. 工程内容：包括但不限于村庄道路硬化、绿化景观打造、污水处理设施建设、公共设施完善等，具体以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日。
2. 竣工日期：______年____月____日。
3. 工期总日历天数：______天。
如因不可抗力等不可预见、不可避免因素导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
三、工程质量标准1. 乙方应按照国家及地方相关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改直至符合要求。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，质保期届满无质量问题后______日内无息支付给乙方。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
美丽乡村外墙施工合同范本正规范本(通用版)
美丽乡村外墙施工合同范本一、合同背景本合同由甲方（施工单位）与乙方（乡村村委会）在互相尊重、平等自愿、互利双赢的基础上签订，旨在规范美丽乡村外墙施工工程的相关事项，确保工程按时、按质完成。
二、合同条款1. 工程概况1.1 工程名称：美丽乡村外墙施工工程1.2 工程地点：乡村村庄及周边地区1.3 工程内容：包括乡村村庄及周边地区的外墙施工，包括但不限于外墙涂料涂刷、外墙砖铺贴、外墙粉刷等。
2. 工程责任2.1 甲方责任：甲方需按乙方要求提供施工所需材料、设备和人员，并负责管理施工进度、质量和安全。
2.2 乙方责任：乙方需提供工程施工所需的场地、通信及电力用电设施，并配合甲方的施工工作进程，保证施工顺利进行。
3. 工程价格及支付方式3.1 工程价格：本工程总价为X（金额及货币单位），具体金额详见附件1：工程价目清单。
3.2 支付方式：工程款按进度支付，具体支付比例及期限详见附件2：支付方式。
4. 工程期限4.1 工程开始日期：本合同自双方签订之日起生效。
4.2 工程期限：工程预计完成时间为X天/月。
5. 施工质量和验收标准5.1 施工质量：本工程按照相关国家及行业标准进行施工，确保施工质量符合乙方要求。
5.2 验收标准：施工完成后，乙方有权对工程质量进行验收，验收标准以相关国家及行业标准为准。
6. 违约责任6.1 甲方违约：若甲方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，乙方有权要求甲方整改或解除合同，并有权要求追究甲方违约责任，甲方需承担相应的赔偿责任。
6.2 乙方违约：若乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权暂停或终止工程施工，并有权要求追究乙方违约责任，乙方需承担相应的赔偿责任。
7. 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同的修改、补充及争议解决均须由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
7.3 本合同采用中文撰写，如有与其他语言版本或条款不一致的情况，以中文版本为准。
美丽乡村建设项目建设工程施工合同
美丽乡村建设项目建设工程施工合同巩义市美丽乡村建设项目建设工程施工合同甲方：巩义市美丽乡村建设项目管理办公室（以下简称甲方）地址：巩义市XXX街道XXX号电话：XXXXXXXX乙方：XXX建筑公司（以下简称乙方）地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号电话：XXXXXXXX鉴于甲方拟对美丽乡村建设项目进行建设工程施工，甲乙双方经平等协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：美丽乡村建设项目1.2 项目地点：巩义市XXX乡村1.3 项目范围：包括但不限于道路、桥梁、排水系统、绿化景观等建设工程。
第二条工程时间2.1 工程开工日期：本合同签订后15日内2.2 工程竣工日期：工期为120个工作日，自开工之日起计算。
第三条工程价格及款项支付方式3.1 工程总价格为人民币XXX万元（大写：XXX万元）。
3.2 乙方按以下方式分次支付甲方：3.2.1 工程开工前，甲方支付工程总造价的XX%作为预付款；3.2.2 工程完成30%时，甲方支付工程造价的XX%作为中期款；3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付工程造价的XX%作为尾款。
第四条工程质量与验收标准4.1 工程施工应符合相关法律法规、行业标准及国家质量监督检验的规定。
4.2 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收。
验收合格后方可交付使用，并签发工程竣工验收证书。
第五条合同变更5.1 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同的内容。
5.2 如确有变更需要，应由一方提出变更申请，并经双方协商后签订变更协议。
5.3 变更后的工程造价、工期或其他相关事项应在变更协议中明确。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工程质量标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此引起的费用。
6.2 若甲乙双方违约导致合同无法履行，违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额双方另行协商。
6.3 甲方和乙方应本着诚实守信的原则履行合同义务，如发生争议，应友好协商解决。
美丽乡村施工合同完整版doc
美丽乡村施工合同完整版尊敬的各位领导、业主及施工方：为了规范美丽乡村建设过程中的施工行为，保障各方合法权益，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，特制定本施工合同。
本合同旨在明确施工方与业主之间的权利义务，确保施工过程的顺利进行，共同打造美丽乡村。
第一条工程概况1.1工程名称：美丽乡村建设项目1.2工程地点：省市县镇1.3工程范围：包括但不限于道路、绿化、景观、给排水、供电、照明等基础设施建设及房屋建筑工程。
1.4工程总投资：人民币万元1.5工程质量：符合国家相关规范和标准，确保美丽乡村建设质量。
第二条施工方责任2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工，确保工程质量和安全。
2.2施工方负责办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、环保、消防、安全等手续。
2.3施工方应严格按照合同约定的工期完成工程，并承担因自身原因导致的工期延误所产生的费用。
2.4施工方应确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。
2.5施工方应按照合同约定的付款方式进行工程款的结算，并开具正规发票。
第三条业主责任3.1业主应提供施工所需的施工图纸、设计文件及施工方案，并对提供的资料的真实性、完整性和合法性负责。
3.2业主应协助施工方办理施工所需的相关手续，提供必要的支持和协助。
3.3业主应按照合同约定的付款方式进行工程款的支付，并按照合同约定的时间节点支付工程进度款。
3.4业主应确保施工现场的供水、供电等基础设施的正常运行，为施工方提供必要的施工条件。
3.5业主应按照合同约定的时间节点对施工进度、质量进行监督和验收。
第四条工期及验收4.1工期：本工程自合同签订之日起，共计个月。
4.2验收：工程完成后，业主应组织相关部门对工程进行验收。
验收合格后，双方进行工程结算。
第五条合同解除5.1双方协商一致，可以解除本合同。
（1）对方严重违约，经催告后在合理期限内仍未履行合同义务；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规规定的其他解除情形。
美丽乡村施工合同范本
美丽乡村施工合同范本1. 合同概述本合同由施工方（以下简称“甲方”）与需施工的乡村项目方（以下简称“乙方”）共同签订，旨在规范双方在美丽乡村建设项目中的权利、义务和责任。
本合同的签订将确保项目的顺利进行，并保证双方的合法权益。
在合同生效之前，双方应按照现行法律法规和政策的要求，在项目的前期准备阶段提供彼此必要的支持和协助。
2. 施工内容乙方委托甲方执行乡村项目的施工工作，具体工作内容包括但不限于以下几个方面： - 土地平整和水利设施建设； - 民居和公共服务设施的建筑； - 装修和绿化； - 道路和交通设施的建设； - 环境保护和生态修复工作； - 其他与乡村建设相关的工程。
3. 价格和付款方式3.1 本项目总工程造价为人民币X万元，乙方需按以下方式付款给甲方： - 第一阶段（工程开始前）付款：合同签订后的10日内，乙方应支付总工程造价的30%作为预付款； - 第二阶段（工程进行中）付款：按照实际施工进度，乙方应每月支付已完成工程金额的30%； - 第三阶段（工程完工后）付款：乙方应在项目完工验收合格后的10日内支付剩余工程款。
3.2 乙方未按计划付款的，甲方有权要求乙方支付相应的滞纳金，滞纳金比例为逾期未支付金额的0.1%。
4. 工期和工程验收4.1 本项目的工期为X个月，具体工期将根据项目实际情况和双方协商确定。
4.2 工程竣工后，乙方应组织相关部门对工程进行验收。
若工程未达到合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方进行整改。
甲方需在10日内完成整改工作，乙方对整改后的工程进行再次验收。
5. 保修和维护5.1 工程验收合格后，甲方对工程实施6个月的免费保修期。
在保修期内，如工程出现由甲方责任引起的非人为损坏，甲方将承担全部维修费用。
5.2 保修期过后，乙方可选择与甲方签订维修合同，甲方将按约定提供维修和保养服务。
6. 双方责任与违约责任6.1 甲方的责任： - 按照合同要求完成工程； - 保证工程的质量符合相关标准并按时交付； - 配合乙方的工程验收，并及时解决出现的问题； - 如果工程质量或施工进度出现问题，甲方承担违约责任。
美丽乡村外墙施工合同范本
美丽乡村外墙施工合同范本甲方：乙方：甲方将美丽乡村外墙施工工程发包给乙方施工。
为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条工程名称：美丽乡村外墙施工工程。
第二条工程地点：美丽乡村。
第三条工程内容：外墙涂料施工，包括墙面清洗、底漆施工、面漆施工等。
第四条工程质量标准：1. 施工质量应符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求。
2. 经质量监督站核定为合格或优良。
3. 施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
第五条合同工期：1. 甲方发出进场通知后，乙方必须在约定的时间内安排工人进场施工。
2. 有效工期为约定的日历天数。
3. 如遇不可抗拒的自然灾害或事故，工期相应顺延。
4. 如甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加工程量，乙方应按约定的时间要求完成。
第六条工程造价及结算方式：1. 本工程的外墙涂料施工面积为约定的平方米，单价为约定的元/平方米。
2. 工程总造价为约定的总额。
3. 乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应在约定的时间内支付工程款。
第七条材料供应：1. 甲方负责提供施工所需的外墙涂料、底漆、面漆等材料。
2. 甲方应保证材料的质量，并提供材料的合格证明。
3. 乙方负责材料的接收、保管和使用。
第八条施工条件：1. 甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施。
2. 甲方应保证施工场地内的道路畅通，便于乙方运输材料和设备。
3. 甲方应协助乙方处理施工过程中可能出现的相关手续和问题。
第九条违约责任：1. 乙方未按约定时间完成施工，甲方有权按约定扣除乙方违约金。
2. 甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权按约定扣除甲方违约金。
3. 因甲方提供的材料质量不合格，导致乙方施工质量不合格，甲方应承担相应的责任。
美丽乡村外墙施工合同范本
美丽乡村外墙施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（施工单位）：[乙方名称]项目名称：[项目名称]合同签订日期：[合同签订日期]一、合同目的本合同的目的是明确双方在美丽乡村外墙施工工程中的权利、义务和责任，确保施工工程顺利进行，并达到预期的目标。
二、工程内容1.乙方将负责对甲方美丽乡村外墙施工工程进行具体实施和管理。
2.施工工程包括但不限于外墙墙面清洁、刷漆、修补等工作。
3.甲方应提供施工所需材料和工具，并保证其数量和质量符合要求。
三、施工期限1.乙方应在合同签订之日起，按照合同约定的期限和进度进行施工。
2.如因特殊原因需要延长施工期限，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
四、质量标准1.施工工程应符合国家相关法律法规和规范要求，且符合甲方的要求。
2.施工过程中应遵守安全操作规程，采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全。
五、工程款支付方式1.工程款总额为[工程款总额]，甲方将按以下方式支付给乙方：–前期预付款：[预付款金额]，在合同签订后的[预付款付款时间]支付。
–进度款：[进度款比例]的工程款总额，根据施工进度和甲方验收结果支付。
–终期款：[终期款金额]，在甲方验收合格后支付。
六、保证金1.乙方应在合同签订后的[保证金缴纳时间]前向甲方交纳[保证金金额]作为履约保证金，作为在履行合同义务过程中的风险保障。
2.在合同期满并无违约行为，甲方将退还乙方保证金，扣除合同约定的任何违约赔偿款。
七、违约责任1.如乙方未按合同约定时间完成施工工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未完成工程总额的每日[违约金比例]。
2.如乙方在完成施工工程后，甲方发现工程质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方退回相应的工程款，并由乙方承担返工和修复的费用。
八、保密1.甲乙双方应对在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密和商业机密等保密信息负有保密责任。
2.在合同终止或解除之后，双方仍应继续履行保密义务。
美丽乡村工程施工合同
美丽乡村工程施工合同甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟对美丽乡村工程进行施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工事项达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：美丽乡村工程施工项目。
2. 工程地点：________________________。
3. 工程范围：包括但不限于道路修建、绿化种植、公共设施安装等，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
4. 工程质量标准：达到国家及地方现行的施工质量验收标准。
第二条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：________________________元整（￥：__________元）。
2. 合同价款包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费等所有费用。
3. 合同价款的支付方式、时间节点及比例由双方另行商定。
第三条工程期限1. 工程开工日期：________年______月______日。
2. 工程竣工日期：________年______月______日。
3. 总工期为______天，因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。
第四条双方权利与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工场地，并保证施工条件符合乙方施工要求。
2. 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，并接受甲方的监督和检查。
3. 乙方应保证施工安全，采取必要措施防止施工过程中的事故和环境污染。
第五条工程变更1. 施工过程中如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的合同价款调整，按照实际完成的工程量和合同约定的计价方式确定。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关资料。
2. 甲方应在收到竣工报告后______天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证明。
美丽乡村建设合同范本
美丽乡村建设合同范本一、合同双方甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______二、合同标的1. 项目名称：美丽乡村建设项目2. 项目地点：_______3. 项目内容：包括但不限于道路建设、绿化工程、景观设计、污水处理等（具体项目内容详见附件）三、合同金额1. 合同总金额：人民币_______元整（￥_______）2. 付款方式：按工程进度分期支付（具体付款方式和比例详见附件）四、合同期限1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 质保期限：自工程竣工验收合格之日起_______年五、工程质量1. 质量标准：按照国家相关施工及验收规范执行2. 验收标准：_______（具体验收标准详见附件）3. 质保措施：乙方应按合同约定承担质保期内工程维修责任六、甲方责任1. 提供施工场地：甲方应在合同约定的工期内提供具备施工条件的场地2. 支付合同款项：甲方应按合同约定及时支付合同款项3. 协调相关事宜：甲方负责协调解决施工过程中出现的相关问题七、乙方责任1. 按期完成工程：乙方应按合同约定的工期完成工程2. 保证工程质量：乙方应保证工程质量符合合同约定3. 接受甲方监督：乙方应接受甲方的监督和检查八、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%2. 乙方违约：若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%九、争议解决1. 友好协商：合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决2. 诉讼解决：若协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼十、其他条款1. 合同变更：合同内容的变更需双方书面同意2. 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任3. 合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力十一、合同生效1. 合同签署：本合同自双方签字盖章之日起生效2. 合同份数：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签署日期：_______。
项目合同书美丽乡村
项目合同书美丽乡村甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟实施美丽乡村建设项目，乙方愿意承接该项目的施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：美丽乡村建设项目1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：包括但不限于村庄环境整治、基础设施建设、绿化美化工程等。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：_________________________元整（￥_________________元）。
2.2 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；工程完成50%时支付30%；工程竣工验收合格后支付剩余的40%。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应保证工程质量符合国家及地方相关标准和规范。
3.2 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
第四条工程进度4.1 工程开工日期为合同签订之日起30日内，竣工日期为开工之日起180日内。
4.2 因不可抗力或甲方原因导致工程延期的，经双方协商一致，工期相应顺延。
第五条双方权利与义务5.1 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
5.2 乙方应按合同约定完成工程任务，并保证工程质量。
5.3 双方应遵守相关法律法规，保证工程安全、环保。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付工程款项，应按未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按期完成工程任务或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
美丽乡村合同模板
美丽乡村合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！美丽乡村合同模板甲方（需求方）：乙方（供应商）：鉴于甲方有意进行美丽乡村建设，乙方具备相关资质和能力，双方本着平等互利的原则，就美丽乡村建设事项达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：XX美丽乡村建设项目1.2 工程地点：XX省XX市XX镇XX村1.3 工程内容：包括但不限于村庄规划、基础设施建设、生态环境整治、公共服务设施建设等。
二、合同金额2.1 本项目的合同总金额为人民币XX元整（大写：XX元整），其中包括：（1）村庄规划费用：人民币XX元整（2）基础设施建设费用：人民币XX元整（3）生态环境整治费用：人民币XX元整（4）公共服务设施建设费用：人民币XX元整2.2 甲方分期支付乙方合同款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总金额的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照合同约定的工程内容和进度要求，确保工程按时完成。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程达到国家相关标准和甲方要求。
3.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督、检查，并提出整改意见。
乙方应按照甲方意见及时整改。
四、违约责任4.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。
4.2 甲方未按照约定时间支付合同款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的10%。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。
美丽乡村施工合同 完整版doc
美丽乡村施工合同完整版doc 【美丽乡村施工合同】甲方：某乡村委员会乙方：某建筑有限公司一、合同目的及背景为了推进美丽乡村建设，甲方委托乙方进行相关施工工作，双方本着平等互利的原则，达成以下协议。
二、工程内容1. 工程名称：美丽乡村建设工程2. 工程地址：某乡村3. 工程范围：包括但不限于道路改造、农村环境整治、公共设施建设等。
4. 工程期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
三、合同价格及支付方式1. 合同总金额：XXX万元（大写：人民币XXX万元整）。
2. 付款方式：（1）甲方按以下进度支付工程款项：a) 工程开工前，支付合同总金额的XX%作为预付款；b) 工程完成XX%时，支付合同总金额的XX%作为第一次进度款；c) 工程完成XX%时，支付合同总金额的XX%作为第二次进度款；d) 工程竣工验收合格后，支付合同总金额的XX%作为最后一次进度款。
（2）乙方应提供相应的发票和支付凭证。
四、工程质量和验收标准1. 工程质量：乙方应按照相关法律法规和技术标准，确保工程质量符合国家和地方的规定要求。
2. 工程验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，甲方应及时支付最后一次进度款。
五、合同履行期限和延期1. 合同履行期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
2. 延期：若因不可抗力等特殊原因导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。
甲方将根据实际情况决定是否同意延期，并协商解决延期期间的相关费用问题。
六、违约责任1. 乙方违约责任：（1）如乙方未按合同约定履行工程建设义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
（2）如乙方施工过程中造成工程质量问题，甲方有权要求乙方承担修复责任，并要求乙方承担相应的违约金。
2. 甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。
（2）如甲方未按时提供工程所需的土地、材料等资源，导致工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
美丽乡村施工合同范本
美丽乡村施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行美丽乡村施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______美丽乡村建设项目_______1.2 工程地点：_______省_______市_______县_______乡（镇）_______村_______1.3 工程内容：包括但不限于道路、供水、供电、排水、绿化、景观、公共设施等施工内容。
二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按工程进度完成_______%，甲方支付至已完工程量的_______%；（3）结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付至工程总价的_______%；（4）质保金：剩余_______%的质保金，自工程竣工验收合格之日起_______年内无质量问题后支付。
四、工程质量4.1 工程质量符合国家、行业及美丽乡村建设相关标准、规范和设计要求。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、施工方案及甲方要求进行施工，确保工程质量。
五、工程变更5.1 工程施工过程中，如甲方要求变更设计，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。
因变更导致的价格调整，双方协商确定。
5.2 乙方在施工过程中发现设计不合理或有误，应及时向甲方提出，经甲方确认后，按变更程序办理。
六、竣工验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。
美丽乡村施工合同范本
美丽乡村施工合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________一、工程概况1. 工程名称：美丽乡村建设工程。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程内容：包括但不限于道路硬化、绿化、亮化、排水、污水处理、垃圾处理、公共服务设施建设等。
4. 工程承包方式：包工包料。
5. 工程质量标准：符合国家及地方相关标准和规范，达到合格标准。
6. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
二、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 支付方式：合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%后，甲方向乙方支付合同总价款的____%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的____%；剩余合同总价款的____%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务提供施工所需的场地、水、电等基础设施；按合同约定支付工程价款；协助乙方办理施工所需的相关手续；对工程质量、进度进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务按合同约定的时间、质量标准完成工程施工任务；确保施工过程中的安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任；自觉接受甲方及相关部门的监督和检查；按合同约定承担工程质保责任。
四、工程变更1. 工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容或设计方案，应提前通知乙方，并与乙方协商一致。
村美丽乡村建设工程施工合同
村美丽乡村建设工程施工合同合同编号：____美丽乡村建设工程施工合同甲方（发包方）：____美丽乡村建设领导小组乙方（承包方）：____建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方美丽乡村建设工程（以下简称“本项目”）的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于____省____市____县____乡，工程内容包括：村庄道路硬化、绿化、亮化、供水供电设施改造、卫生设施建设、环境保护设施建设等。
1.2 工程规模：本项目包括但不限于____栋房屋改造、____公里道路建设、____公顷绿化面积等。
1.3 工程质量标准：符合《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范的要求，达到优良等级。
1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出申请，甲方视情况决定是否同意延期。
三、质量保修3.1 乙方应保证工程质量，工程竣工后按照相关法律法规及合同约定实行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3.2 质量保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。
四、工程款支付4.1 甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。
具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；（3）工程进度达到90%时，支付工程款的90%；（4）工程竣工验收合格后，支付剩余的10%。
4.2 乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供合法、有效的税务发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.05%×逾期天数。
关于美丽乡村改造工程合同(6篇)
关于美丽乡村改造工程合同(6篇)关于美丽乡村改造工程合同(6篇)。
在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们需要用到协议书，工程开展前签订工程合同是一件非常有必要的事情。
工程合同是承包人进展工程建立，发包人支付价款的合同，因此签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。
那么，您有没有理解过怎么去写一份工程合同呢？在这里，你不妨读读关于美丽乡村改造工程合同(6篇)，希望你更多关注本网站更新。
美丽乡村改造工程合同篇1甲方：乙方：一、导言甲乙双方在遵守《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑安装工程管理条例》的前提下，根据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定，在甲方认可乙方《工程预算单》的根底上，为保护双方利益，经协商同意签订本合同。
二、工程信息l、工程地址：2、工程类别：三、工程承包形式本工程采取：合同价款内所施工工程，以乙方提交的预算为准进展包工包料的承包形式包干结算。
乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。
施工过程中发生的工程变更工程及材料，不在包干范围内工程工程，共同协商，另行结算。
在施工过程中涉及到乙方预算中没有的工程，甲方不得在没有下达相应变更的情况下，要求乙方施工。
四、工程价款根据《工程预算单》，经甲乙双方进展友好洽谈，确定本工程的合同价款为人民币，总造价假如工程中发生预算包干外签证，施工工程完毕后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。
五、质量与平安工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求，应平安施工、文明施工，保护附近居民正常出入和环境卫生：施工过程中，严格要求工人质量第一，平安第一。
乙方确保施工中的平安消费和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民平安出行。
六、工程本工程从年日到年日完毕。
假如施工期间发生工程增减和材料变更时，工期顺延，停电累计4小时按一天计算，甲方没有按时付款乙方可以停工，停工工期顺延，以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工，工期顺延。
美丽乡村改造工程合同(热门3篇)
美丽乡村改造工程合同(热门3篇)美丽乡村改造工程合同第1篇甲方：乙方：根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为xx承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照《_招标投标法》等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定xx (乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，按照《_合同法》的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：一、工程建设地点、内容及工程量：1、设计在乡工程量以验收实际核算为准。
2、工程量：工程建设乡村道路公里，挡土墙1400米。
3、工程价款：总价款￥元(含工程相关费用)，最后以实际验收合格的工程量计算价款。
二、工程技术要求：工程建设乡村道路公里，挡土墙1400米。
其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里，宽3米，厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里，宽3米，厚15厘米，挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路公里，宽米，厚18厘米，挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路公里，宽米，厚18厘米，挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路公里，宽米，厚18厘米。
(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)三、甲乙双方责任(一)、甲方责任1、负责工程的.勘测设计，施工指导和质量监督。
2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。
3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见，确定返工、停工等事宜。
4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺利施工。
(二)、乙方责任1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。
施工中及时与水务部门沟通，保证行洪安全。
2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。
3、保证工程质量，按期交工验收。
4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。
四、工程款结付形式工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。
美丽乡村外墙施工合同模板
美丽乡村外墙施工合同模板1. 合同签署方本合同由以下双方共同签署：甲方（委托方）：______________ （以下简称“甲方”）乙方（承包方）：______________ （以下简称“乙方”）2. 项目背景为美化乡村环境，提升宜居性，甲方委托乙方负责美丽乡村外墙施工项目的实施。
3. 施工范围和要求•详细描述施工范围和具体要求4. 时间安排•甲乙双方应在合同签署后的五个工作日内确定具体的工期和施工计划。
工期一经确定，双方均应按照约定履行。
5. 价格和支付方式•本项目施工总价格为人民币___________元（大写：_____________）。
•乙方应将合同金额的30%作为定金在合同签署后的三个工作日内支付给甲方。
•乙方应按照工程进度，将合同金额的50%在工程验收合格后支付给甲方。
•乙方应在工程完工后五个工作日内支付余下的合同金额。
6. 验收标准•甲方与乙方共同制定合理的验收标准，并在施工完工后进行验收。
•若存在未达到验收标准的问题，乙方应及时进行整改，直至达到合同约定的标准为止。
7. 违约责任•甲方违约责任：如甲方未按照约定支付款项或未提供必要的施工条件，将承担相应违约责任，乙方有权要求违约金的支付。
•乙方违约责任：如乙方拖延工期、未按照合同约定的标准完成施工任务或擅自变更合同约定，将承担相应违约责任，甲方有权要求违约金的支付。
8. 保密条款•甲乙双方应对合同涉及的商业秘密及技术资料保密。
未经对方书面同意，任何一方不得擅自泄露给对方提供的保密信息。
9. 法律适用和争议解决•本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
•凡因本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；如协商不能解决，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他约定事项（本部分可根据实际情况进行修改或添加）11. 合同生效和解释•本合同以双方签字盖章后生效，并具有合同效力。
•本合同的修订、补充或解释，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
美丽乡村施工合同完整版doc【适用复杂情况】
美丽乡村施工合同完整版doc合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行美丽乡村施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于土建工程、装饰装修工程、给排水工程、强弱电工程、绿化工程等。
1.4工程面积：_______1.5工程造价：_______第二条工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3工程总工期：_______天（含法定节假日）第三条工程质量3.1工程质量标准：按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准，达到优良等级。
3.2工程质量保证：乙方应严格按照施工图纸、施工方案及甲方要求进行施工，确保工程质量。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无条件返工，直至达到甲方要求。
第四条工程款项支付4.1工程款项支付方式：按工程进度分期支付。
4.2预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总造价的_______%作为预付款。
4.3进度款：乙方按照工程进度完成相应工程量后，甲方应在_______日内支付已完成工程量的_______%。
4.4竣工款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付至工程总造价的_______%。
4.5质保金：工程竣工满_______年后，甲方支付剩余_______%的质保金。
第五条工程变更5.1工程变更范围：包括但不限于施工图纸、施工方案、工程量等。
5.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方根据变更要求提交变更方案及报价。
双方就变更方案及报价达成一致后，签订书面变更协议。
5.3工程变更费用：根据变更方案及报价，双方协商确定变更费用。
第六条工程验收6.1工程验收标准：按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
美丽乡村建设工程施工合同
发包方：**镇人民政府（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为进一步加强**镇**街村美丽乡村建设工程管理，确保工程质量并按期完成任务，经发包方与承包方双方协商，签订本施工合同。
一、工程内容
X、老街古街改造及民宿改造工程
X、滨河堤路结合景观工程
X、文化休闲广场
X、自行车绿道及人行步道
X、游客服务中心
X、停车场
X、公厕
二、施工期限
本工程从签订本合同之日起，乙方即组织开工，至XX 年X月X日止。
三、工程款的结算
工程项目造价为人民币（大写）*万元整，（小写）*万元。
最终结算金额以实际发生工程量进行核算（以验收工程量为准）。
四、付款方式
工程补助资金按上级部门拨付给甲方的实际情况，在该工程完工并经验收合格后，拨付给乙方。
五、双方责任
（一）甲方责任
X、负责提供工程施工的所有相关技术资料；
X、乙方在施工期间，如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责；
X、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改，并责令停工；
X、对工程主要材料规格及配比要求进行质量把关；
X、配合乙方做好施工安全工作；
X、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的协调，不得影响乙方机具设备安装及正常施工用水、用电；
X、工程竣工后，会同乙方对全部工程进行自检，甲、乙双方积极配合上级部门做好竣工验收工作。
（二）乙方责任
X、乙方施工中所需要的搅拌站，水，电，机具等一切设备由乙方自行筹备；
X、乙方在施工中存在质量不符合条款要求的，甲方有权当场纠正或要求返工，在合情合理情况下，乙方一定要服从，由此造成的损失由乙方自负；
X、乙方按合同进行施工，确保质量，主动接受甲方的
监督，安全操作；
X、乙方在施工中必须加强安全生产管理，做到文明施工，对于施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷，甲方不予承担任何责任，因此造成的重伤、死亡或经济损失的，甲方不承担任何费用，一切责任由乙方自行承担并解决。
X、对竣工验收中提出的缺陷及质量问题，乙方按要求整改完善，并由乙方承担自身原因造成整改的费用；
X、在工程施工过程中，经甲方检验不符合设计要求的工程，乙方必须及时采取补救措施，该返工的必须全面返工；
X、在施工过程中，不得擅自调整工程建设内容，不得擅自增加或减少工程量；
X、积极配合甲方和上级部门做好工程自验和竣工验收工作。
六、违约责任
X、未经甲方技术质检人员许可，乙方擅自施工，因此造成的损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金；
X、未经甲方技术人员检测、验收，将不合格材料用于工程施工，因此造成的一切损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金；
X、经甲方检验不符合设计要求而进行补救或返工的工。