XXX项目临时用电报装及施工工程合同只是分享

合集下载

XXX项目临时用电报装及施工工程合同

XXX项目临时用电报装及施工工程合同工程名称：项目临时用电报装及施工工程工程地点：发包人：承包人：签订日期：二零一五年六月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况工程名称：项目建设施工临时用电报装及施工工程工程建设地点：工程说明：工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。

本次施工临时用电计划安装箱式变压器。

第二条：合同工期双方商定合同总工期为日历天。

具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。

第三条：双方权利与义务发包人权利与义务为承包人的设计、报建、施工提供所需资料；提供开工准备条件；按时支付工程款；指派为发包人代表，负责合同履行。

对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。

承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。

发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。

承包人以下人员，经发包人要求，须在小时内调离本工程范围，同时，承包人应在小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。

承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。

发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等：（）不能积极配合发包人正常工作者；（）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；（）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；（）与本合同规定名册不符者；（）与本工程施工无关的人员。

临时施工用电施工合同(1范本)

临时施工用电施工合同合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]依据《合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平交易的原则，经友好协商，达成临时施工用电施工合同（简称“本合同”）。

一、合同目的1.1甲方确认乙方具备施工用电工程的能力，希望委托乙方提供临时施工用电服务。

1.2 乙方愿意接受甲方的委托，并按照约定提供临时施工用电服务。

二、服务内容2.1甲方要求乙方根据施工现场需要，提供临时施工用电设备和电力接入服务。

2.2乙方应根据甲方提供的施工计划和用电需求，在规定时间内提供稳定、安全的电力供应。

2.3乙方负责设备的安装、调试、运行和维护管理，并按照甲方的要求进行用电容量的调整。

三、服务期限3.1 本合同的服务期限自[日期]起，至[日期]结束。

3.2若甲方需延长服务期限，应提前[天数]书面通知乙方，并经乙方同意后方可延长。

3.3 若乙方无法按时完成服务或因故终止服务，乙方应承担相应的违约责任。

四、费用支付4.1 甲方向乙方支付服务费用。

具体费用标准为：[费用标准]。

4.2甲方应在服务期限开始前支付50%的费用作为订金，剩余费用应在服务结束后[结算时间]内支付。

4.3若甲方未按时支付费用，并在乙方书面催告后[催告期限]内仍未支付，则乙方有权暂停或终止提供服务，且甲方应承担相应的费用损失及违约责任。

五、双方责任和义务5.1 甲方责任和义务：•提供准确的用电需求，并确保施工现场符合安全用电要求；•配合乙方设备的安装、调试和维护，并保障乙方顺利开展施工用电工作；•提供与施工用电相关的必要资料和技术要求。

5.2 乙方责任和义务：•提供稳定、安全的电力供应，并按时完成设备的安装、调试和维护；•合理调整用电容量，确保满足甲方的用电需求；•遵守相关法律法规和安全生产要求，确保施工用电过程安全可靠。

六、保密条款6.1甲乙双方在合同履行过程中可能接触到对方的商业机密或技术秘密，双方应将相应的商业机密或技术秘密予以保密，并不得以任何形式泄露或披露给第三方。

临时用电安装施工合同范本

临时用电安装施工合同范本甲方（用电方）：_____________乙方（供电方）：_____________鉴于甲方需进行___________活动（或工程），需搭建临时用电设施，经双方协商一致，特订立如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在临时用电安装施工过程中的权利、义务，确保临时用电工程的顺利实施，保障人身及设备安全。

二、合同范围本合同包括临时用电的设计、材料采购、安装施工、调试、验收、维护及最终拆除等全过程。

三、合同期限自____年___月___日起至____年___月___日止。

四、施工内容及要求1. 乙方负责根据甲方提供的技术参数和现场条件，设计临时用电方案，并得到甲方书面认可。

2. 乙方必须按照国家有关电气安装规范进行施工，确保工程质量。

3. 施工过程中，乙方应及时与甲方沟通进度，接受甲方监督。

4. 施工完成后，乙方应对所安装设备进行调试，确保其正常运行，并向甲方提供完整的施工记录和验收报告。

五、安全管理1. 乙方应制定详细的安全操作规程，并对施工人员进行安全教育和技术交底。

2. 施工现场必须设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施。

3. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并向甲方及有关部门报告。

六、质量保证1. 乙方应保证提供的材料和设备符合国家标准和行业规定。

2. 对于施工中出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内予以整改。

七、费用支付1. 临时用电设施的设计与施工费用总计为_____元。

2. 甲方在合同签订后___天内支付___%预付款；余款在工程验收合格后___天内结清。

八、违约责任若一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁解决。

十、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

临时施工用电施工合同(1范本)

临时施工用电施工合同(1范本)（二）合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方拟在【施工地点】进行【工程名称】施工，为确保施工顺利进行，特委托乙方提供临时施工用电服务，并达成如下协议：第一条用电工程范围甲方委托乙方负责施工现场的临时用电供应和管理，包括但不限于：供电设备搭设、电缆敷设、线路接入、用电检测等相关工作。

第二条用电工程内容1.供电设备：乙方将根据甲方需求，提供相应的供电设备并进行安装和调试。

2.电缆敷设：乙方将在施工现场敷设电缆，确保供电设备与用电点之间的电力传输。

3.线路接入：乙方将负责将供电设备与甲方现有电力线路连接，确保用电点的正常供电。

4.用电检测：乙方将进行用电点的负荷检测，并根据检测结果进行调整和优化。

第三条用电费用和结算方式1.甲方应按照乙方提供的用电设备和服务收取相应的用电费用。

用电费用按照实际用电量和电费标准计算。

2.甲方应在每月【结算日期】前支付本月用电费用。

第四条用电安全责任1.甲方应提供必要的用电安全培训和指导，确保施工人员正确、安全地使用临时用电设备。

2.甲方承担施工现场用电设备的安全、维护责任，并负责采取措施，确保施工现场用电设备的安全可靠。

3.如因甲方原因导致用电设备损坏或事故发生，甲方应承担相应的赔偿责任。

第五条违约责任1.若甲方未按合同约定支付用电费用，乙方有权暂停供电，直至甲方履行支付义务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。

2.若乙方未能按时提供临时用电服务，甲方有权要求乙方进行赔偿，并有权解除合同。

第六条合同变更和解除1.任何一方需要变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签订变更协议。

2.任何一方有违反合同的行为，经通知后不改正或不能改正的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。

第七条争议解决本合同的解释和争议解决以相关法律法规为准。

若因履行本合同产生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

工程临时用电施工合同(3篇)

第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。

1.2 供电电压：_______（具体电压）。

1.3 供电容量：_______（具体容量）。

1.4 供电时间：_______（具体时间）。

第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。

2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。

2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。

第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。

3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。

3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。

第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。

5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。

5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。

第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

临时用电工程施工合同范本

临时用电工程施工合同范本甲方（供电方）：________乙方（用电方）：________一、合同背景1.1 甲方：具备电力供应资质的供电企业，负责为本合同项下的临时用电提供电力服务。

1.2 乙方：因施工需要，需使用甲方提供的临时用电的单位或个人。

二、合同2.1 工程内容2.1.1 甲方负责为乙方提供临时用电设施，包括但不限于变压器、电缆、配电箱等。

2.1.2 乙方负责提供用电设备，并按照甲方的要求接入临时用电设施。

2.2 工程地点：________（详细地址）2.3 工程期限：本合同自双方签订之日起生效，至工程完工之日止。

2.4 工程费用2.4.1 乙方应按照甲方提供的用电价格支付临时用电费用。

2.4.2 乙方支付临时用电费用的方式为：按月结算，每月5日前支付上月用电费用。

2.5 工程验收2.5.1 乙方应确保施工期间用电安全，不得擅自改动甲方提供的临时用电设施。

2.5.2 工程完工后，乙方应邀请甲方进行验收，验收合格后，双方办理交接手续。

2.6 安全责任2.6.1 甲方负责临时用电设施的安全运行，确保供电质量。

2.6.2 乙方应遵守国家有关电力安全规定，对用电设备进行定期检查、维护，确保用电安全。

2.7 违约责任2.7.1 甲方未按照约定提供临时用电服务，导致乙方施工无法正常进行，甲方应承担违约责任。

2.7.2 乙方未按照约定支付临时用电费用，甲方有权暂停供电，直至乙方支付欠费。

2.8 合同变更、解除和终止2.8.1 双方同意，本合同在履行过程中，如遇特殊情况，可经双方协商一致进行变更。

2.8.2 如乙方未按约定使用临时用电，或存在其他严重违约行为，甲方有权单方面解除合同。

2.8.3 工程完工后，双方办理交接手续，合同自动终止。

三、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、其他约定4.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

临时用电工程施工(合同)范本

临时用电工程施工合同范本1. 合同背景本临时用电工程施工合同（简称“合同”），是由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同签署，旨在明确双方在临时用电工程施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行。

2. 合同签署方甲方：[甲方名称] 地质：[甲方地质] 联系人：[甲方联系人] 联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称] 地质：[乙方地质] 联系人：[乙方联系人] 联系方式：[乙方联系方式]3. 工程内容本合同的工程内容包括但不限于：•临时用电工程的设计、布线、安装、调试和拆除；•相关设备和材料的供应；•工程期间的维护和保养；•工程验收和交付。

4.1 工程成本甲方应按照工程设备和材料实际采购成本支付给乙方相应费用，并在支付时提供相应的发票和收据。

4.2 工期乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程按时交付使用。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.3 工程变更任何对工程范围、方案、进度等的变更，均需经双方书面确认后方可进行。

变更造成的费用增减，双方应协商解决。

4.4 质量保证乙方对所提供的临时用电工程负责，并保证其符合相关法律法规及技术标准要求。

在保修期内，如发现质量问题或存在缺陷，乙方应及时进行修复或更换。

4.5 违约责任任何一方违反合同规定导致对方损失的，应承担相应的违约责任。

本合同自双方签字并盖章之日起生效，自工程完成验收交付之日起终止。

合同解除的情况下，乙方应按照甲方的要求进行拆除和清理工作。

6. 合同争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。

协商无果的，可向有权机关或法院提起诉讼。

7. 其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。

8. 合同生效本合同一式两份，双方各执一份。

合同经甲方和乙方签字盖章后生效。

甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。

项目临时搭电用电合同6篇

项目临时搭电用电合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（用电方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（供电方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因工程项目需要临时搭电用电，经与乙方协商一致，达成如下合同协议：一、用电项目及地点1. 甲方因[具体项目名称]工程需要，在[具体地点]进行临时搭电用电。

2. 乙方同意为甲方提供所需的电力资源。

二、电力供应1. 乙方应按照甲方的要求，提供稳定、安全的电力供应。

2. 乙方应确保电力设施的正常运行，并定期进行维护和检修。

3. 乙方提供的电力容量、电压、频率等应符合甲方的用电需求。

三、用电安全1. 甲方应严格遵守国家电力安全法规，确保用电安全。

2. 甲方应配备专业的电气技术人员，负责电力的使用、管理和维护。

3. 甲方应建立用电安全制度，定期进行安全检查。

4. 双方应共同协作，确保电力设施的安全运行，防止事故的发生。

四、费用及支付方式1. 甲方应按照实际用电量支付电费。

2. 电费计算方式：[具体计算方式]。

3. 乙方应在每月的[具体日期]向甲方提供电费账单。

4. 甲方应在收到账单后的[具体期限]内完成电费的支付。

5. 如甲方未按时支付电费，乙方有权停止供电，并追究甲方的违约责任。

五、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 合同期限：[具体起止日期]。

3. 如需续签，双方应在合同到期前进行协商。

六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定提供电力供应，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

2. 如甲方未按照合同约定支付电费，应承担违约责任，并支付违约金。

3. 如因甲方的用电行为导致电力设施损坏或事故，甲方应承担全部责任。

4. 双方其他违约行为，应根据国家相关法律法规承担相应责任。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律法规。

2. 如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

临时施工用电安装合同6篇

临时施工用电安装合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为确保临时施工用电安全，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就临时施工用电安装事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 用电规模：____________________4. 安装内容：包括配电箱、电缆、照明设施等临时施工用电设施的供应与安装。

二、承包方式乙方采用包工包料的方式，负责按照甲方的要求进行临时施工用电的安装工作。

乙方应确保所提供的设施和材料符合国家安全标准，并具备相应的质量证明文件。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。

该费用包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费及其他相关费用。

2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同总价的______%作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。

四、工期及验收标准1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工期，按时完成安装任务。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。

2. 验收标准：按照国家和地方的相关法律法规、规范及标准执行。

验收合格后，双方应签署验收报告。

五、质量保证和售后服务1. 乙方应确保所提供的设施及材料质量可靠，符合国家相关标准和规范。

如因乙方提供的设施及材料质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。

2. 乙方提供一年质保期，质保期内因非甲方人为因素导致的设备故障，乙方应免费维修或更换。

质保期后，乙方应提供有偿维修服务。

六、安全责任1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。

如因乙方违规操作导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

2. 甲方有义务向乙方提供必要的安全条件和支持，共同确保施工现场安全。

建筑工程施工临时用电合同范本

建筑工程施工临时用电合同范本甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲方需进行建筑工程施工，乙方作为施工单位，双方就临时用电事宜达成如下合同条款：第一条合同目的本合同旨在规范甲方建筑工程施工期间的临时用电事宜，确保施工安全、高效进行。

第二条用电范围乙方负责施工期间的临时用电需求，包括但不限于施工设备、照明、办公等用电。

第三条用电设备乙方应根据施工需要，合理配置临时用电设备，并确保其符合安全标准。

第四条用电安全乙方应严格遵守国家有关电力安全的规定，采取必要措施确保用电安全，防止电力事故的发生。

第五条用电费用乙方应承担施工期间的临时用电费用，包括电费、设备租赁费等。

第六条用电管理甲方有权对乙方的临时用电进行监督和管理，乙方应配合甲方的管理要求。

第七条用电变更如施工过程中需要变更临时用电方案，乙方应及时通知甲方，并得到甲方的书面同意。

第八条违约责任违反本合同约定的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第九条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

第十一条其他条款双方可就本合同未尽事宜另行协商，并以书面形式补充。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日签订地点：________________________________（注：以上内容为范本，具体条款应根据实际情况调整。

）。

施工中临时用电合同范本

施工中临时用电合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方施工过程中的临时用电事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、用电项目及范围1.1 甲方同意向乙方提供施工过程中的临时用电，包括施工照明、动力用电等。

1.2 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计进行用电设备的安装、使用和维护。

二、用电量和供电时间2.1 乙方应在合同签订后向甲方提供详细的用电负荷参数，以便甲方进行电力供应安排。

2.2 甲方应根据乙方的施工进度和用电需求，确保电力供应的稳定性。

2.3 供电时间：自临时用电设备安装调试完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、用电费用及支付方式3.1 乙方应按照甲方提供的电价标准支付用电费用。

电价标准如下：（1）照明用电：按实际用电量计费。

（2）动力用电：按实际用电量计费。

3.2 乙方应在每个结算周期结束后的7个工作日内，向甲方支付当期的用电费用。

3.3 甲方应提供正式的用电费用发票给乙方。

四、用电设备及安全4.1 乙方应按照甲方提供的用电方案和电气设计，选用符合国家标准的用电设备，并确保设备的正常运行。

4.2 乙方应严格按照国家电力安全生产法规和甲方制定的用电安全管理制度进行用电设备的安装、使用和维护。

4.3 乙方应对用电设备进行定期检查和维护，确保设备的完好和安全。

4.4 乙方应在发生用电安全事故时，立即启动应急预案，并及时报告甲方。

五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间提供电力供应的，应按照乙方实际损失向乙方支付违约金。

5.2 乙方未按照约定时间支付用电费用的，应按照逾期付款金额的日息向甲方支付违约金。

5.3 甲方未按照约定提供合格的电力供应的，乙方有权要求甲方立即改正，并按照乙方实际损失向乙方支付违约金。

六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

临时用电安装施工合同范本(精选)

合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时用电安装施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：临时用电安装施工，包括但不限于配电箱、电缆、电线、灯具等设施的安装及调试。

二、合同工期2.1本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2如遇下列原因，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的工程延期；（3）乙方原因导致的工程延期。

三、合同价款3.1本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后支付。

四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、材料合格证、施工记录等。

4.3甲方应在收到竣工资料后_______日内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。

五、工程质保5.1乙方对工程质量的保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

5.2质保期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。

六、违约责任6.1甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一天，应支付逾期付款金额_______%的违约金。

6.2乙方未按约定工期竣工的，每逾期一天，应支付逾期竣工金额_______%的违约金。

临电工程施工合同

临电工程施工合同甲方（建设方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲方需要进行___________（项目名称）的建设工程，现委托乙方进行该工程的临时用电施工。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 乙方负责为甲方提供包括但不限于施工现场的临时电源接入、配电、线路铺设、照明安装、维护检修等服务。

2. 乙方应确保所有施工活动符合国家及地方的相关法律法规、行业标准和安全规定。

二、施工期限1. 乙方应在____年__月__日前完成临时用电设施的搭建，并确保其安全可靠运行至工程结束。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完成日期。

三、质量要求1. 乙方必须保证临电工程的质量符合国家标准和行业规范，确保供电安全稳定。

2. 乙方应定期对临电设施进行检查和维护，及时发现并解决潜在的安全隐患。

四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付临电工程施工费用，具体金额为人民币____元。

2. 费用支付方式：____%预付款，剩余款项在工程验收合格后支付。

五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

2. 如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付迟延履行期间的利息。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________签订日期：____年__月__日。

建筑工程临电合同范本

建筑工程临电合同范本---建筑工程临电合同范本甲方（业主/发包方）：_______________乙方（承包方/供电方）：_______________鉴于甲方为_______________（工程项目名称）的业主，乙方为专业的电力供应与安装单位，双方经友好协商，就该工程项目的临时用电事宜达成如下协议：1. 工程概况- 工程名称：_______________- 工程地点：_______________- 工程规模：_______________- 预计工期：_______________2. 临电需求- 临电容量：_______________- 主要用电设备及数量：_______________- 其他特殊要求：_______________3. 供电方案- 供电方式：_______________- 供电线路走向及长度：_______________- 变压器容量及型号：_______________- 配电箱及开关配置：_______________4. 费用结算- 临电安装费用：_______________- 电费计算方式：_______________- 结算周期：_______________- 支付方式：_______________5. 安全责任- 乙方应确保临电系统的安全稳定运行，定期进行检查维护。

- 如因乙方原因导致临电系统故障或事故，乙方应承担相应的责任。

- 双方应共同遵守国家和地方的电力安全法规，确保工地安全。

6. 违约责任- 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

- 违约金的数额为违约行为所涉金额的10%。

7. 争议解决- 双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

8. 其他条款- 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

临时施工用电安装工程施工合同-范本

XXXX项目临时施工用电安装工程施工合同发包方(甲方)： XXX有限公司承包方(乙方)： X有限公司甲方： XXX有限公司乙方： X有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条件》的原则，甲方同意将“XXX项目临时施工用电安装”工程委托给乙方施工。

为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商并达成一致，签订本合同条款，供双方认真严格遵守执行。

一、工程名称：XXX项目临时施工用电安装工程。

二、工程地址：位于皇冠湖北侧，成渝高速南侧，车城大道东侧三、工程范围及内容：详见《XXX项目临时施工用电安装工程开办计划》 ,并以最终中标方案及图纸为准。

四、工程要求：详见《XXX项目临时施工用电安装工程开办计划》, 并以最终中标方案及图纸为准。

五、工程价款：本工程带方案含增值税包干总价为元（大写：元）。

增值税率为10%，增值税额为元）（大写：元）本价款为固定包干总价，合同总价在合同履行过程中不做任何调整，所有市场风险由乙方自行负责。

若无工作量增减产生签证费用，上述包干总价费用即为合同结算价格。

乙方应严格执行中标方案及图纸施工，施工过程中不允许乙方单方面进行优化，若有则须经甲方同意并以签证变更形式发出指令后调整。

如施工单位私自优化导致竣工图与投标方案图不一致，结算以二者最低价为准，同时按二者差额的100%进行处罚。

如有现场签证变更，签证单价在合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按四川省2015清单定额组价进行计算，执行合同签订截止前的相关配套文件。

包干总价包含工程量清单范围内所载全部工程施工内容，并保证验收通电。

六、暂定工期：从2018年 10月 30日进场，至2018年11月 30 日前竣工验收并通电（时间暂定，具体以甲方书面通知为准）。

七、工程款支付方式：1、线路敷设完毕及设备安装完毕支付至合同总价的40%；2、工程竣工验收合格并正式通电后，工程款支付至合同总价的80%；3、办理结算后支付至结算总价的95%；4、剩余5%工程款作为质保金，于工程竣工验收后2年支付。

施工用电报装施工合同

施工用电报装施工合同合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方为乙方提供施工用电报装服务事宜，达成如下协议：一、供电内容1.1 甲方根据乙方的施工用电需求，为乙方提供施工用电报装服务。

1.2 甲方负责将电力线路延伸至乙方施工地点，并安装合适的用电设备，以满足乙方的施工用电需求。

1.3 甲方应保证供电的稳定性、安全性和可靠性，确保乙方施工用电的顺利进行。

二、用电负荷及供电方式2.1 乙方的施工用电负荷为_______千瓦（kW），如有特殊情况需增加负荷，应提前向甲方提出申请。

2.2 甲方采用_______相供电方式，电压等级为_______伏（V），满足乙方的施工用电需求。

2.3 甲方应根据乙方的施工进度和用电需求，合理安排供电时间。

三、费用及支付方式3.1 乙方向甲方支付施工用电报装费用，具体金额为_______元（大写：_______元整）。

3.2 乙方支付施工用电报装费用后，甲方应及时为乙方办理施工用电报装手续。

3.3 甲方应向乙方提供正式的收费凭证，乙方支付费用后不再享有对供电价格的争议权利。

3.4 乙方应按照甲方提供的缴费通知，按时支付施工用电费用。

四、施工用电设施的维护与管理4.1 甲方负责施工用电设施的安装、维护、改造和拆除工作，确保供电设施的安全稳定运行。

4.2 乙方应按照甲方提供的用电设施操作规程，正确使用施工用电设施，并做好日常维护工作。

4.3 乙方不得擅自更改、拆除施工用电设施，不得私拉乱接电源线路。

4.4 乙方如发现施工用电设施存在安全隐患，应立即停止使用，并及时通知甲方处理。

五、合同的履行及违约责任5.1 甲方应按照本合同约定，为乙方提供稳定的施工用电服务。

5.2 乙方应按照本合同约定，按时支付施工用电费用。

工程现场临时电施工合同

工程现场临时电施工合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方需进行___________工程建设，现委托乙方提供该工程现场的临时电施工服务，经双方协商一致，订立如下合同条款：第一条工程内容1.1 乙方负责为甲方的___________工程提供临时电力设施的设计、施工、维护及拆除工作。

1.2 乙方应确保所建设的临时电力设施符合国家及地方的相关标准和规范。

第二条工程质量2.1 乙方必须保证工程质量，确保临时电力设施安全、可靠、稳定。

2.2 乙方应按照合同约定的时间完成施工任务，并保证施工质量达到国家规定的标准。

第三条安全生产3.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度。

3.2 乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训，确保施工人员具备相应的操作资格。

3.3 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方。

第四条合同价格及支付方式4.1 本合同总价为人民币____________元。

4.2 甲方应在合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。

4.3 余款在工程竣工验收合格后的______日内一次性付清。

第五条违约责任5.1 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

5.2 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。

第六条合同变更与解除6.1 因不可抗力或其他特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致后书面确定。

6.2 合同一旦解除，不影响各方追究对方违约责任的权利。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

临时用电工程施工合同模板

临时用电工程施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！临时用电工程施工合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行临时用电工程，为确保工程质量和施工安全，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程内容1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程期限：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

第二条质量标准2.1 乙方应按照我国相关法律法规、规范标准和设计要求进行施工，保证工程质量。

2.2 工程验收标准：____________第三条合同价格3.1 乙方报价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

3.2 乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。

3.3 甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方预付款人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

3.4 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

第四条施工许可及手续4.1 乙方应负责办理施工所需的相关许可和手续，包括但不限于临时用电申请、施工许可等。

4.2 乙方应按照甲方要求提供相关资料和文件。

第五条施工安全5.1 乙方应严格按照我国相关法律法规、规范标准进行施工，确保施工安全。

5.2 乙方应做好施工现场的安全防护措施，包括但不限于设置安全警示标志、围挡等。

5.3 乙方应对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。

6.2 甲方未按照约定时间支付预付款和剩余款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。

临时用电工程施工合同范本

临时用电工程施工合同范本
甲方（委托方）：（公司名称）
地址：（公司地址）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
乙方（承揽方）：（公司名称）
地址：（公司地址）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
根据双方意愿，甲方委托乙方进行临时用电工程施工，特订立本合同，具体内容如下：
一、工作内容
1.乙方负责在指定地点为甲方提供临时用电服务，包括搭建临时用电设施、布线、调试等工作。

2.施工过程中需遵守相关规范和安全操作规程，确保施工质量和安全。

二、工程周期
1.工程施工周期为（具体施工开始和结束日期）。

2.如遇不可抗力因素导致施工延期，双方应及时协商解决并签订补充协议。

三、费用支付
1.甲方应按约定时间和方式支付工程款项，共计（具体费用金额）。

2.如需增补工程款，双方应另行商议确定。

四、保证和责任
1.乙方保证所提供临时用电设施符合国家规定标准，且在使用期间保持良好运行状态。

2.因乙方施工过程中导致意外损失的，乙方应承担相应责任。

五、违约处理
1.任何一方违反合同约定，应向对方承担违约责任。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

六、其他事项
1.本合同自双方盖章之日生效，至工程竣工验收结束。

2.合同双方一经签字盖章即具有法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。

通用范文(正式版)临时用电工程施工合同范本

临时用电工程施工合同范本合同编号：[编号]本合同由承包商（简称“甲方”）和施工单位（简称“乙方”）共同订立，双方本着平等、自愿、公正、互利的原则，经友好协商，达成如下合作意向。

一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.甲方联系人及联系方式：[甲方联系人及联系方式]4.乙方联系人及联系方式：[乙方联系人及联系方式]二、施工内容1.施工范围：–[施工范围一]–[施工范围二]–[施工范围三]2.施工期限：本合同自双方签署之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。

三、合同价款1.价款总额：合同总价为人民币 [金额] 元整。

2.付款方式：–甲方应在本合同生效之日向乙方支付订金 [金额] 元。

–乙方应在施工完成后提交相关材料，并经甲方验收合格后，由甲方支付尾款 [金额] 元。

四、质量保证1.乙方应按照相关法律法规和标准要求进行施工，并保证施工质量符合国家、地方以及项目要求。

2.乙方在施工期间应及时整改施工过程中出现的问题，并保证在竣工验收合格之日止，项目无质量问题。

五、安全保障1.乙方应切实负责施工过程中的安全管理，确保工作人员的人身安全。

2.乙方应根据项目需求，配置必要的安全防护设施和器材，并进行合理的安全操作。

六、违约责任1.若甲方未按约定时间支付合同金额，则甲方应向乙方支付逾期支付款项的千分之[利率]%的违约金。

2.若乙方未按约定时间完成施工，并逾期 [天数]天，甲方有权从合同价款中扣除相应的违约金。

3.若乙方因故不能按合同约定完成施工，经甲方同意延期后应支付给甲方每延期一天的等额违约金。

七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，应向合同争议解决委员会提交申请，按委员会的仲裁裁决为最终解决结果。

八、其他约定1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2.未尽事宜，双方经友好协商后另行签订补充协议，作为本合同的一部分。

九、合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并适用相关法律法规。