与施工队合作协议书

合集下载

施工队合同(范本)

施工队合同(范本)施工队合同范本。

甲方（施工队），______________（以下简称甲方）。

乙方（委托方），______________（以下简称乙方）。

根据双方自愿，经协商一致，就甲方承接乙方工程项目的施工事宜，达成如下合同：一、项目内容。

1. 甲方承接乙方工程项目的施工工作，具体包括但不限于____________________（工程项目具体内容）。

二、工程期限。

1. 工程期限为______________（具体时间），甲方应按时按质完成工程项目。

三、工程报价。

1. 工程报价为______________（具体金额），甲方应按照合同约定的报价进行施工，并承担因工程施工质量问题而产生的返工费用。

四、施工标准。

1. 甲方应按照国家相关标准和乙方要求，对工程项目进行施工，确保施工质量符合相关要求。

五、施工安全。

1. 甲方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中不发生安全事故。

六、付款方式。

1. 乙方应按照合同约定的付款方式和时间，按时支付工程款项。

七、违约责任。

1. 若甲方未能按时按质完成工程项目，应承担相应的违约责任。

2. 若乙方未能按时支付工程款项，应承担相应的违约责任。

八、其他约定。

1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

九、合同变更。

1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

十、合同解除。

1. 本合同如需解除，须经双方协商一致，并签订书面解除协议。

十一、合同生效。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工队），______________（盖章）日期，______________。

乙方（委托方），______________（盖章）日期，______________。

以上为甲乙双方签订的合同内容，双方均应严格遵守。

与施工队签订安全协议书

与施工队签订安全协议书
安全协议书是建设单位与施工单位之间就安全生产管理、事故处理等事项达成的法律文书。

这份协议通常包含以下几个核心部分：
第一部分：协议双方信息。

明确列出甲方（建设单位）和乙方（施工单位）的名称、地址
及法定代表人或授权代表人，这是民法典律效力的基础。

第二部分：安全生产责任。

详细规定甲乙双方在安全生产中的责任和义务。

例如，甲方需
提供符合安全标准的施工环境，而乙方则负责对工人进行安全教育和技能培训，确保每位
工人都了解并遵守安全操作规程。

第三部分：安全管理制度。

包括建立完善的安全管理组织机构，制定具体的安全规章制度，以及实行定期的安全检查制度等内容。

第四部分：事故处理办法。

一旦发生安全事故，应迅速启动应急预案，及时救助伤员，并
对事故原因进行调查分析，防止类似事件的再次发生。

第五部分：违约责任。

对于违反安全协议的行为，应当明确相应的法律责任及处罚措施，
以起到警示和遏制作用。

第六部分：其他约定。

根据具体工程项目的特点和需要，双方可以协商确定其他必要的安
全合作条款。

通过以上几个部分的内容设定，可以看出安全协议书旨在通过法律手段规范双方行为，确
保施工现场的安全稳定。

这不仅是对工人生命安全的尊重，也是对整个项目成功完成的基
本保证。

在实际操作中，双方应根据具体情况灵活调整协议内容，使其既符合国家有关安全生产的
法律法规，又贴合实际工作需求。

同时，协议的签订只是第一步，关键在于执行过程中的
严格监督和管理，真正做到防患于未然。

工程合作协议简单范本

协议的作用是约定双方或多方的权利和义务，约束各方行为，保障合法权益，避免争议，促进合作。

怎样才能写好工程合作协议简单范本？这里给大家提供工程合作协议简单范本，方便大家学习。

工程合作协议简单范本篇1甲方：__________________________代表：__________________________地址：__________________________电话：__________________________乙方：__________________________代表：__________________________地址：__________________________电话：__________________________由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、项目概况1、项目地址：2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。

3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：______年______月______日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：______年_______月______日。

4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。

二、计价及付款方式1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。

2、付款方式：按月进度付款。

（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。

（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。

（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。

（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。

施工劳务协议书范本8篇

施工劳务协议书范本8篇第1篇示例：施工劳务协议书范本甲方（发包方）：______________（以下简称甲方）鉴于甲、乙双方就施工劳务事宜达成一致，为明确双方权利义务，特订立本协议。

二、工程地点：______________四、施工时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。

五、工程造价：本工程总造价为人民币________元整，乙方应按照甲方支付工程款的比例及进度，进行相应的施工工作。

六、施工条件1. 乙方应派遣具有相应资质的施工人员参与工程施工，并保证施工质量符合国家相关规定。

2. 乙方应保证施工过程中的安全，遵守施工现场的各项规定，确保施工期间不发生任何安全事故。

3. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，按时完成工程。

七、工程款支付2. 工程款支付方式：工程款分期支付，分期支付比例和支付时间由双方协商确定。

3. 乙方应在每次工程款支付后提供相应的施工报告及相关材料。

八、违约责任1. 如果乙方未按照本协议的规定履行义务，导致工程质量不达标或无法按时完成工程，应承担相应的违约责任。

九、争议解决双方发生争议时，应友好协商解决。

协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十、其他事项1. 本协议自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成后终止。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：以上为施工劳务协议书范本，双方应认真履行协议规定，确保工程质量和进度，共同维护合同的权益。

希望双方能够在合作中取得成功，共同发展。

第2篇示例：施工劳务协议书范本甲方：（公司名称）乙方：（施工人员）根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方雇佣乙方从事施工劳务一事达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方应按照甲方指定的施工计划，认真、细致、高效地进行相关施工工作。

1.2 乙方需遵守甲方的各项规章制度，不得擅自调动班组人员及工作进度。

光伏安装施工队合作协议书

甲方（光伏发电项目业主）：乙方（光伏安装施工队）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方光伏发电项目安装事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______光伏发电项目1.2 项目地点：_______1.3 装机容量：_______MW1.4 首年发电量：_______kWh1.5 项目工期：_______（具体工期根据实际情况确定）二、承包范围2.1 乙方负责光伏发电项目的安装工作，包括但不限于以下内容：（1）光伏组件安装；（2）支架安装；（3）逆变器安装；（4）汇流箱安装；（5）电缆敷设；（6）配电箱安装；（7）防雷接地；（8）系统调试。

2.2 乙方在施工过程中，应严格遵守国家相关法律法规、行业规范及甲方要求，确保工程质量。

三、技术标准与质量保证3.1 乙方所使用的材料、设备应满足项目设计要求，并符合国家相关质量标准。

3.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。

3.3 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。

四、工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成光伏发电项目的安装工作。

4.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。

4.3 项目安装完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、材料清单、设备清单、施工日志等。

4.4 甲方组织验收，验收合格后，乙方应按照合同约定进行移交。

五、付款方式5.1 甲方在项目开工前支付合同总价的30%作为预付款。

5.2 项目安装过程中，甲方根据实际进度支付合同总价的60%。

5.3 项目验收合格后，甲方支付合同总价的10%作为质保金。

5.4 剩余10%作为尾款，在质保期满后支付。

六、违约责任6.1 乙方未按合同约定的时间节点完成光伏发电项目的安装工作，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

两个施工队施工安全协议书

两个施工队施工安全协议书甲方（施工队一）：___________乙方（施工队二）：___________鉴于甲乙双方在同一工程项目中承担不同的施工任务，为了共同维护施工现场的安全生产秩序，保障人员生命财产安全，特订立本安全协议书。

一、安全管理责任1. 甲乙双方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行工程建设强制性标准和安全生产操作规程。

2. 双方应各自建立健全安全生产责任制，明确各自的安全生产管理职责，加强施工现场的安全管理。

3. 双方应各自配备专职或兼职的安全管理人员，负责现场的安全监督和管理工作。

二、安全教育与培训1. 甲乙双方应定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2. 新进员工必须经过安全教育培训，并经考核合格后方可上岗作业。

3. 特种作业人员必须持证上岗，并定期参加复审培训。

三、安全防护措施1. 甲乙双方应根据工程特点和施工环境，制定相应的安全防护措施和应急预案。

2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的防护措施，如搭设安全防护网、设置警戒线等。

3. 双方应共同使用和维护施工现场的安全设施，确保其完好有效。

四、事故处理1. 发生安全事故时，甲乙双方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，保护现场，并及时报告有关部门。

2. 双方应积极配合事故调查，查明事故原因，分清责任，依法承担相应的责任。

3. 双方应共同分析事故教训，总结经验，防止类似事故再次发生。

五、违约责任1. 甲乙任何一方违反本协议约定，导致安全事故的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应当按照实际损失额进行赔偿。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

与施工队合作协议书

与施工队合作协议书乙方（施工队）：______________鉴于甲方拟进行______________项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方经友好协商，就本项目的施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：______________1.2 项目地址：______________1.3 工程内容：______________1.4 工程范围：______________二、工程质量要求2.1 乙方应严格按照国家相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自更改设计。

2.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守安全生产法规，防止安全事故的发生。

三、工程进度要求3.1 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并按时完成各阶段工作。

3.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程造价及支付方式4.1 工程造价为人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

4.2 付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在合同签订后___个工作日内支付乙方预付款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

（2）进度款：甲方在乙方完成___%工程量后支付乙方进度款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

（3）竣工款：甲方在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后支付乙方竣工款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

五、保修条款5.1 乙方应对所施工的项目提供___年的质量保证期，自竣工验收合格之日起计算。

5.2 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后___小时内派人进行维修，费用由乙方承担。

六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本合同的各项约定，如一方违约，应承担违约责任。

包工头和施工队协议书

包工头和施工队协议书甲方（包工头）：_____________________乙方（施工队）：_____________________鉴于甲方需要进行某项工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方协商一致，特订立本协议，以明确双方的权利和义务。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。

第二条承包方式2.1 乙方按照甲方的要求，负责工程的施工工作。

2.2 乙方应自行组织施工人员、施工设备，并承担施工过程中的安全责任。

第三条工程款支付3.1 工程款支付方式为：_____________________3.2 工程款支付时间：_____________________3.3 工程款支付条件：_____________________3.4 工程款支付比例：_____________________3.5 工程款支付的任何变更，需经双方协商一致，并以书面形式确认。

第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及地方相关标准和规范。

4.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查。

4.3 若工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方指定的时间内无偿进行整改。

第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

5.2 乙方应制定并执行安全生产管理制度，对施工人员进行安全教育和培训。

5.3 因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济责任。

第六条工程变更6.1 工程实施过程中，如需变更工程内容、规模、标准等，应由甲方提出，并经双方协商一致。

6.2 工程变更应以书面形式确认，并作为本协议不可分割的一部分。

公司与施工队合同模板

合同编号：_______甲方（甲方指合同签订的公司）：乙方（乙方指负责施工的队伍）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行某项目施工的有关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

二、合同工期2.1 工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。

2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。

如乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金人民币_______元。

三、质量标准3.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工，确保工程质量。

3.2 工程质量应达到国家及行业现行有关标准、规范的要求，并通过相关部门的验收。

3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

如因乙方原因导致工程验收不合格，甲方有权要求乙方支付返工费、整改费等费用。

四、合同价款及支付方式4.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.2 甲方支付乙方工程款项，分为三个阶段：第一阶段：工程进度达到30%时，支付工程款的30%；第二阶段：工程进度达到60%时，支付工程款的60%；第三阶段：工程验收合格后，支付剩余的10%。

4.3 甲方支付乙方工程款项时，乙方应提供等额的发票。

五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规、施工现场管理制度进行施工，确保施工安全。

5.2 乙方应承担施工过程中的安全事故责任，如因乙方原因导致安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的安全事故赔偿责任。

业主与施工队装修安全协议书

业主与施工队装修安全协议书
一、协议范围及目的
本协议旨在规范业主与施工队在进行室内装修工程期间的安全责任和管理措施，确保所有
工作人员和相关人员的人身安全，防止各类事故发生，减少潜在的安全风险。

二、安全责任
1. 业主责任：
- 提供合法、安全的施工场地，并保证场地内无安全隐患；
- 配合施工队的安全管理工作，及时支付安全设施和防护用品的费用；
- 监督施工队执行安全操作规程，不得强迫或默许施工队违章作业。

2. 施工队责任：
- 严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并实施相应的安全措施；
- 对施工人员进行安全教育和技能培训，确保每位员工都了解并遵守安全操作规程；
- 发生安全事故时，立即采取措施保护现场，并及时通知业主和相关部门。

三、安全管理措施
1. 施工现场必须设置明显的安全警示标志，划分危险区域，并采取有效隔离措施；
2. 施工人员必须佩戴安全防护用品，如安全帽、安全带、防尘口罩等；
3. 施工设备和工具应定期检查和维护，确保其安全可靠；
4. 施工现场应配备必要的消防器材，并保持消防通道畅通无阻；
5. 严格禁止无关人员进入施工现场，特别是儿童和老人。

四、违约责任
若任何一方违反本协议规定的条款，应当承担相应的法律责任和经济赔偿。

具体责任由双
方根据实际情况协商确定。

五、协议生效与变更
本协议自双方签字盖章之日起生效，至装修工程竣工验收合格之日止。

如需变更协议内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

六、其他事项
双方在履行本协议过程中如遇未尽事宜，可另行协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

施工队铺装协议书

施工队铺装协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行地面铺装工程，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行地面铺装工程的相关事宜，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：地面铺装，包括但不限于地砖铺设、水泥砂浆找平、防水处理等。

4. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工程质量和技术要求1. 乙方必须严格按照国家和行业的相关质量标准及甲方的要求进行施工。

2. 工程所用材料必须符合甲方指定的规格和质量要求。

3. 乙方应在施工过程中遵守安全操作规程，确保施工安全。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币____元（￥____）。

2. 支付方式：甲方在合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付至总价款的____%；工程竣工验收合格后____日内支付至总价款的____%；余款作为质保金，在质保期满后____日内支付。

四、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在收到通知后____日内组织验收，并在验收后____日内提出修改意见。

3. 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。

五、质保期1. 工程质保期为工程竣工验收合格之日起____个月。

2. 在质保期内，因乙方施工质量问题造成的损坏，乙方应负责免费维修或更换。

六、违约责任1. 因乙方原因导致工程延期交付的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每延期一日支付工程总价款的____%。

2. 甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为每逾期一日支付应付款项的____%。

外包施工队安全协议书

外包施工队安全协议书一、协议双方甲方（发包方）：•单位名称：________________•法定代表人：________________•联系地址：________________•联系电话：________________乙方（外包施工队）：•承包方名称：________________•负责人：________________•联系地址：________________•联系电话：________________二、工程项目及施工地址1.工程项目：________________2.施工地址：________________三、安全管理目标1.杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。

2.保证施工现场创建文明安全施工工地。

四、甲方安全责任1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2.甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

3.甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查。

五、乙方安全责任1.乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

2.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3.乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4.乙方应设有专职安全监察人员，并对全体施工人员进行安全技术交底，确保施工过程中的安全。

5.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。

6.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

六、违约责任如乙方违反本安全协议，导致安全事故发生或造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

七、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行商定。

施工队合作协议书（精选5篇）

施工队合作协议书施工队合作协议书（精选5篇）在当下社会，需要使用协议书的场合越来越多，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。

想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是小编精心整理的施工队合作协议书（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

施工队合作协议书1甲方：__________（以下简称甲方）地址：______乙方：__________（以下简称乙方）地址：______甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。

经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

第一条：工程实施责任及要求1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条：甲方责任1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

第三条：乙方责任1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

5、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

找施工队如何免责协议书

甲方（委托方）：乙方（施工队）：鉴于甲方拟委托乙方进行某项工程的施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方施工事宜达成如下免责协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程范围：___________4. 工程期限：___________至___________二、免责内容1. 乙方在施工过程中，因自然因素、不可抗力等原因导致的工程延误、损失或质量缺陷，甲方不追究乙方的责任。

2. 乙方在施工过程中，如因施工技术、施工方法等原因导致的工程延误、损失或质量缺陷，甲方不追究乙方的责任。

3. 乙方在施工过程中，因甲方提供的施工图纸、设计文件、材料等存在缺陷导致的工程延误、损失或质量缺陷，甲方不追究乙方的责任。

4. 乙方在施工过程中，因甲方未按照约定提供施工条件、施工场地、施工设备等导致的工程延误、损失或质量缺陷，甲方不追究乙方的责任。

5. 乙方在施工过程中，因甲方指定的第三方供应商提供的材料、设备等存在缺陷导致的工程延误、损失或质量缺陷，甲方不追究乙方的责任。

三、责任划分1. 乙方应按照施工合同约定的质量、进度、安全等要求，完成施工任务。

2. 乙方应确保施工现场的安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。

3. 甲方应按照约定提供施工图纸、设计文件、材料等，确保其符合工程要求。

4. 甲方应按照约定提供施工场地、施工设备等，确保乙方顺利施工。

四、违约责任1. 若乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2. 若甲方未按照约定提供施工图纸、设计文件、材料等，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

塑胶地板施工队合作协议书

合作协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法人代表：乙方（以下简称乙方）：地址：法人代表：鉴于甲方为塑胶地板施工项目的业主，乙方具备专业的塑胶地板施工能力，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，就塑胶地板施工项目达成如下合作协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXX项目塑胶地板施工工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成塑胶地板的铺设、接缝处理、清理等工作。

二、合作条件2.1 乙方应具备国家规定的从事塑胶地板施工的资质证书，并提供相关资质文件供甲方审查。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，制定详细的施工计划和进度安排，并提交甲方审批。

2.3 乙方应提供合格的施工人员，并保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。

三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的塑胶地板施工服务，按照甲方审定的施工图纸和工程量清单计算的总价作为合同价。

3.2 合同价款支付方式：（1）甲方在工程开工前支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。

四、施工期限4.1 乙方应按照双方约定的开工日期开始施工，并在合同约定的工期内完成施工。

4.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。

五、质量保证5.1 乙方应按照国家标准和甲方的要求进行施工，保证施工质量符合相关规范和标准。

5.2 乙方应提供合格的施工材料，并保证材料质量符合国家标准和甲方的要求。

5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

六、保密条款6.1 双方在合作过程中，应保守对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

建筑施工队合作协议书范本范本

建筑施工队合作协议书范本范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需进行建筑施工项目，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建筑施工项目事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 施工范围：_____________________1.4 施工内容：_____________________1.5 施工期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条合作方式2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工要求，组织施工队伍进行施工。

2.2 甲方负责提供施工所需的场地、水电等基本条件，并协助乙方办理施工所需的相关手续。

2.3 双方应共同遵守国家有关建筑施工的法律法规，确保施工安全和工程质量。

第三条工程款支付3.1 工程款总额为人民币（大写）：______________________元整。

3.2 工程款支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付给乙方，具体支付时间和比例如下：3.2.1 施工准备阶段，支付工程款总额的____%；3.2.2 基础工程完成，支付工程款总额的____%；3.2.3 主体工程完成，支付工程款总额的____%；3.2.4 装修工程完成，支付工程款总额的____%；3.2.5 工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。

3.3 乙方应在每次收款前向甲方提供相应的工程进度报告和发票。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。

4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在接到甲方通知后____天内进行整改，并承担由此产生的费用。

与施工队合作协议合同范本

施工队合作协议书甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

二、工程承包范围及施工要求2.1 乙方承包范围包括：________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

2.3 乙方应严格按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，本工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

3.2 甲方应按照下列付款方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

3.3 乙方应开具合法的税务发票，甲方有权对乙方进行税务核查。

四、工期及质量保证4.1 双方确认，本工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。

4.2 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为____年。

4.3 乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产的规定，确保施工安全。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×0.05%。

施工队合同(范本)

施工队合同(范本)施工队合同范本。

甲方，（委托方名称）。

地址，（委托方地址）。

联系方式，（委托方联系方式）。

乙方，（施工队名称）。

地址，（施工队地址）。

联系方式，（施工队联系方式）。

鉴于甲方拟委托乙方进行施工项目，双方经友好协商，达成以下合同：一、项目内容。

1.1 甲方委托乙方进行（具体项目内容），包括但不限于（详细描述项目内容）。

1.2 乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成施工项目，并确保施工过程中的安全和质量。

二、施工期限。

2.1 本合同自双方签署之日起生效，至（具体日期）止。

2.2 如因不可抗力或其他不可控因素导致施工期限延长，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后延长施工期限。

三、价格及支付方式。

3.1 甲方应向乙方支付施工费用，总额为（具体金额）。

3.2 甲方应在合同签订后的（具体时间）内支付施工款的（具体比例），并在项目完工后支付尾款。

四、质量保证。

4.1 乙方保证施工项目符合国家相关标准和甲方的要求，确保施工质量。

4.2 如因乙方施工质量问题导致的后续维修，乙方应承担相应的责任和费用。

五、违约责任。

5.1 若一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总额的（具体比例）。

5.2 如因一方违约导致对方产生损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、其他条款。

6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商达成补充协议。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章），__________ 日期，__________。

乙方（盖章），__________ 日期，__________。

业主与施工队施工合同

业主与施工队施工合同1. 合同背景本合同是由业主（以下简称“甲方”）与施工队（以下简称“乙方”）之间就施工工程及相关事宜达成的协议。

2. 合同条款2.1 合同项目甲方委托乙方负责对指定建筑物进行施工工程，具体包括但不限于（列举具体工程项目）。

2.2 工程期限乙方应在合同签署后的（具体工期）内完成工程。

2.3 价款与付款方式2.3.1 甲方向乙方支付的总价款为（具体金额）。

2.3.2 甲方将按照进度付款，具体分为（具体分期付款方式）。

2.4 施工质量要求乙方应按照国家相关标准和规定，保证施工质量符合工程设计要求，并承担相关的质量责任。

2.5 变更与索赔任何关于工程变更和索赔的事宜，双方应协商解决，并书面确认变更或索赔内容。

2.6 违约责任如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.7 保密义务双方应对合同履行过程中所获得的商业秘密和个人隐私等保密信息负有保密义务。

3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自双方签署之日起生效。

3.2 合同解除若由于不可抗力等原因导致无法按照合同履行，双方可解除合同，但应提前书面通知对方。

4. 争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交具体的仲裁机构或法院解决。

5. 其他5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5.2 本合同未尽事宜，双方可通过书面协议进行补充或修改。

以上为业主与施工队施工合同的基本条款，双方在合同签署之前应详细阅读并确保理解每一条款的内容。

合同签署即表示双方同意遵守合同约定，并愿意履行相关义务和责任。