10KV配电工程施工合同
10kv临时用电工程施工合同8篇

10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]签订日期:XXXX年XX月XX日签订地点:[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方所需的临时用电工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条工程概况与承包范围1. 工程名称:XX单位临时用电工程。
2. 工程地点:[具体地点]。
3. 承包范围和内容:乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务,包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工,合同工期XX天。
如遇不可抗力因素,工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款:合同总价款为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目,按实际发生的工程量结算。
二、支付方式:甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款;工程完工并经甲方验收合格后,支付至合同总金额的XX%;剩余XX%作为质量保证金,质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前,乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应,材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验,如发现不合格材料,甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外,不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用(包括但不限于人工费、材料费、税金等),甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时,经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
10kv临时用电工程施工合同3篇

10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例,供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方:_______________乙方:_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规,甲方与乙方经友好协商一致,就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议,自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间,在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息,保证施工现场安全;1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合;1.3 按照约定支付费用,并按时支付乙方的报酬;1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管;1.5 对乙方的施工工程进行监督,并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务,确保施工安全、质量;2.2 根据甲方的要求,保质保量完成施工工程;2.3 对施工设备和材料进行维护和保养;2.4 遵守国家相关规定,确保施工安全;2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更,需经双方协商一致,签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况,乙方有权解除本合同:2.1 甲方未按约定支付费用;2.2 甲方的施工现场不符合安全要求;2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议,应由双方友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份,双方各执一份,自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜,依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容,希望双方能够遵守合同,共同完成施工任务,保证工程质量和安全,达到预期的效果。
10KV电力工程施工合同范本

10KV电力工程施工合同范本合同编号:____________签订日期:____年__月__日甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将10KV电力工程发包给乙方施工,乙方按合同约定的标准、质量、进度完成施工,甲乙双方共同协商达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:10KV电力工程1.2 工程内容:包括但不限于线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等。
1.3 工程地点:____________1.4 设计单位:____________1.5 工期:本工程计划自____年__月__日开始,至____年__月__日竣工交付。
1.6 质量标准:符合国家电力行业施工质量验收规范及设计要求。
第二条合同价格2.1 合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。
2.2 合同价格支付方式:(1)合同签订后__日内,甲方支付乙方合同总价的__%;(2)工程进度达到__%时,甲方支付乙方合同总价的__%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价的__%;(4)剩余__%作为质量保证金,质保期为__年,自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期满未发生质量问题,甲方支付乙方质量保证金。
第三条合同履行3.1 甲方责任:(1)负责办理工程建设的相关手续,提供施工场地;(2)提供施工所需的水、电、通信等基础设施;(3)按合同约定支付工程进度款及质量保证金;(4)组织工程竣工验收。
3.2 乙方责任:(1)严格按照国家电力行业施工标准进行施工;(2)按合同约定的工期完成施工;(3)确保工程质量,承担质量问题的修复及整改责任;(4)按合同约定支付税金、规费等;(5)负责施工过程中的安全事故处理。
第四条违约责任4.1 甲方违约:(1)未按合同约定支付工程进度款及质量保证金;(2)未按合同约定提供施工场地及基础设施;(3)其他违反合同约定的行为。
电力10kv线路施工合同模板

电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方,_____________(以下简称甲方)。
乙方,_____________(以下简称乙方)。
鉴于甲方拟对_____________(以下简称项目)进行10kv线路施工,现甲乙双方经友好协商,就有关施工事宜达成如下合同:第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工,具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________(具体工程期限),甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________(具体金额),甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式,甲方应按照工程进度支付施工款项,具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题,乙方应及时整改,确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强安全生产管理,确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施,确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因,导致工程内容或工程期限发生变更,甲乙双方应及时协商解决,并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少,甲乙双方应协商确定,并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后,甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格,乙方应承担相应责任并进行整改,直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定,致使对方受到损失的,应承担违约责任。
2. 若乙方违约,甲方有权要求乙方赔偿相应损失,并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
10kv配电工程施工合同范本

合同编号:__________签订日期:____年__月__日甲方(供电方):__________乙方(施工方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行10kv配电工程施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____年__月__日以后甲方所有的10kv配电工程(以下简称“工程”)。
1.2 工程地点:甲方指定的地点。
1.3 工程内容:包括但不限于设备安装、线路铺设、土建施工、调试及验收等。
二、合同金额2.1 双方确认,本合同的合同金额为人民币(大写):____元整(小写):____元。
2.2 乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为预付款。
2.3 剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
三、工程期限3.1 双方确认,本工程的工期为____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应按甲方要求支付违约金,违约金为合同金额的0.5%乘以延期天数。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 乙方应承担施工期间的所有安全责任,包括但不限于人员伤亡、设备损坏等。
5.3 乙方应遵守国家法律法规,严格执行施工现场的管理制度。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付合同款项。
6.2 甲方应提供施工所需的相关手续和资料,包括但不限于土地、规划、施工许可等。
6.3 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,确保工程的顺利进行。
七、违约责任7.1 乙方如未按照合同约定完成工程,应支付违约金,违约金为合同金额的1%。
7.2 甲方如未按照合同约定支付合同款项,应支付违约金,违约金为未支付款项的1%。
2024年版10KV配电网建设与安装合同书

2024年版10KV配电网建设与安装合同书本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程进度与节点3. 工程质量与标准3.1 质量要求3.2 质量检验与验收3.3 质量保证期4. 工程造价与支付4.1 合同价格4.2 支付方式与时间4.3 价格调整机制5. 工程进度与时间安排5.1 施工计划5.2 工程延期5.3 工程加速6. 材料与设备供应6.1 材料与设备要求6.2 甲方供应6.3 乙方供应7. 施工安全与环保7.1 安全要求7.2 安全事故处理7.3 环保要求8. 技术支持与服务8.1 技术咨询与支持8.2 技术培训8.3 售后服务9. 合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序10. 违约责任与赔偿10.1 违约行为10.2 违约责任10.3 赔偿方式11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁地点与机构11.3 法律适用12. 合同的生效、终止与解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件13. 其他条款13.1 保密条款13.2 广告与宣传13.3 不可抗力14. 附件14.1 工程量清单14.2 设计图纸14.3 技术规范书14.4 其他重要文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称:(甲方营业执照注册号:),地址:(甲方注册地址)。
1.2 乙方名称及地址乙方全称:(乙方营业执照注册号:),地址:(乙方注册地址)。
1.3 术语定义为本合同所述,甲方指提供资金、设备、材料、技术等资源的个人或单位;乙方指负责施工、安装、调试等工作的个人或单位。
第二条工程内容与范围2.1 工程概述工程名称为:2024年版10KV配电网建设与安装工程。
工程地点为:(具体施工地点)。
工程内容包括:10KV配电网的线路铺设、变电站建设、设备安装、调试及验收等。
2024年10kv配电站施工协议标准格式文本一

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年10kv配电站施工协议标准格式文本一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 配电站1.4 施工期限第二条合同范围及内容2.1 施工工程2.2 施工标准2.3 施工材料2.4 施工设备第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条施工进度4.1 施工计划4.2 施工延期4.3 施工提前4.4 施工进度报告第五条施工质量5.1 工程质量标准5.2 质量检验5.3 质量问题处理5.4 工程保修第六条安全生产6.1 安全生产责任6.2 安全生产措施6.3 安全事故处理6.4 安全生产培训第七条合同变更7.1 合同变更条件7.2 合同变更程序7.3 合同变更内容7.4 合同变更后的影响第八条合同解除8.1 合同解除条件8.2 合同解除程序8.3 合同解除后的处理8.4 合同解除责任第九条违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任承担9.3 违约赔偿9.4 违约解决方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁机构10.3 仲裁程序10.4 仲裁结果执行第十一条合同的生效、变更和解除11.1 合同生效条件11.2 合同生效时间11.3 合同变更生效11.4 合同解除生效第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 保密义务12.4 违反保密条款的责任第十三条法律适用及争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式13.3 诉讼管辖13.4 法律效力第十四条其他条款14.1 合同的附件14.2 合同的补充协议14.3 合同的修改14.4 合同的终止第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方:指甲方,即2024年10kv配电站施工协议标准格式文本一的项目发起方和投资方。
1.2 承包方:指乙方,即具有相关资质和经验的施工方,负责按照合同约定完成施工任务。
10kv线路合同模板

10kv线路合同模板一、甲方(供电公司):地址:电话:传真:邮编:二、乙方(施工单位):地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方为乙方提供10kv线路施工项目,双方达成如下合同:一、项目名称及位置:项目名称:施工地点:二、项目内容:1. 施工范围,10kv线路的新建、改造、维护等工程。
2. 施工内容,包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、绝缘子安装等工作。
3. 施工标准,按照国家相关标准和甲方要求进行施工。
三、合同期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式:1. 本项目总价款为人民币(¥)元整。
2. 付款方式,根据工程进度分期支付,具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
3. 甲方支付款项的方式,银行转账或现金支付。
五、质量保证:1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关标准和甲方要求进行施工,确保施工质量符合要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责,并在规定时间内进行整改。
六、安全保障:1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规,确保施工过程中的安全。
2. 乙方必须配备专业的安全员,并定期进行安全教育和培训。
七、违约责任:1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,并按照合同约定的方式进行赔偿。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项,应承担违约责任,并按照合同约定的方式进行赔偿。
八、争议解决:双方因履行本合同发生争议时,应协商解决。
协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、合同变更:任何一方未经对方书面同意,不得擅自变更合同内容。
十一、附则:本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上是10kv线路合同模板,希望对您有所帮助。
如果需要更多信息,请随时与我们联系。
2024版10KV配电安装工程合同

2024版10KV配电安装工程合同合同编号:__________地址:联系电话:地址:联系电话:鉴于乙方具备电力工程承包资质,愿意承担该工程的设计、设备供应、安装、调试、验收等一切工作;双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经友好协商,就工程的相关事宜达成如下协议:一、工程内容1.1 乙方根据甲方的用电需求,进行10KV配电安装工程的设计和施工;1.2 乙方负责设备供应,包括变压器、电缆、开关设备等;1.3 乙方负责工程的安装、调试、验收等工作;1.4 乙方保证工程质量,确保工程一次性验收合格。
二、工程进度2.1 乙方根据甲方提供的用电需求,制定详细的施工计划,并在合同签订后五个工作日内提交给甲方;2.2 乙方按照施工计划进行施工,确保工程在合同约定的工期内完成;2.3 甲方应积极配合乙方进行施工,提供必要的施工条件,包括施工场地、施工用水、用电等;2.4 甲方应在合同约定的时间内支付工程款,确保工程顺利进行。
三、工程质量3.1 乙方应按照电力行业标准和规范进行设计、施工,确保工程质量;3.2 乙方应提供完整的工程技术资料,包括设计文件、施工记录、验收报告等;3.3 工程验收合格后,乙方应承担一年的质保期,质保期内出现质量问题,乙方负责及时修复;3.4 甲方应按照约定进行工程验收,并对工程质量进行监督。
四、工程款项4.1 乙方向甲方提供的工程报价应详细、真实、准确;4.2 甲方按照合同约定的付款进度向乙方支付工程款;4.3 工程验收合格后,甲方应在验收报告出具后七个工作日内支付尾款;4.4 乙方开具合法的税务发票,甲方按照约定时间支付税金。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:工程款总额的千分之五;5.2 甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权拒绝继续施工,并有权向甲方追讨逾期付款的违约金,违约金计算方式为:应付款项的千分之五;5.3 由于不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成,双方互不承担违约责任。
10kv临时用电工程施工合同6篇

10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方:__________公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________乙方:__________公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就10kv临时用电工程的施工达成以下协议,以保障双方的合法权益,共同遵守以下约定:一、工程名称及地址:10kv临时用电工程,地址为__________。
二、工程内容:按照设计要求和技术规范,完成10kv临时用电工程的施工任务,包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期:本工程工期为__________天/月,具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格:本工程总造价为__________元,具体金额由双方协商确定。
五、付款方式:工程款项支付方式为__________,具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证:乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工,保证工程质量符合相关规定,并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产:双方承诺保证施工过程中的安全生产,遵守相关法律法规,确保工程安全顺利进行。
八、保密条款:双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方,遵守保密协议。
九、争议解决:双方如发生争议,应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁,也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释:本合同未尽事宜,由双方协商决定,具有同等法律效力。
十一、生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,直至工程竣工验收完成。
甲方(盖章):__________公司法定代表人(签字):__________日期:__________乙方(盖章):__________公司法定代表人(签字):__________日期:__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容,双方应遵守合同条款,共同完成工程任务,保障双方的权益。
10kv的变配电工程施工合同

10kv的变配电工程施工合同乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就10kV变配电工程施工事宜达成如下协议:一、工程内容及范围1.1 工程名称:10kV变配电工程。
1.2 工程地点:____________________。
1.3 工程范围:包括但不限于10kV变压器、高压开关柜、低压开关柜、电缆桥架、接地系统等设备的安装、调试及验收工作。
二、工程质量标准及要求2.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。
2.2 乙方应对施工过程中的质量问题负责,如发现质量问题应及时整改,确保工程质量达到验收标准。
三、工期及进度安排3.1 本工程自合同签订之日起计算,工期为____天。
3.2 乙方应根据甲方的要求,制定详细的施工进度计划,并按时完成各个阶段的施工任务。
四、工程造价及支付方式4.1 本工程总造价为人民币____元整(大写:____________________元整)。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款,预付款金额为总造价的____%。
4.3 甲方应在乙方完成各阶段施工任务并经甲方验收合格后,按照约定的比例支付相应的工程款。
五、安全生产及环保要求5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环保的法律法规,加强施工现场的安全管理,确保施工过程的安全和环境保护。
5.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责,并承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 若乙方未按照合同约定的时间、质量完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
违约金的数额为总造价的____%。
6.2 若甲方未按照合同约定的时间支付工程款,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
违约金的数额为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10kv的变配电工程施工合同

一、工程概况1.1 工程名称:XXXX项目10kV变配电工程1.2 工程地点:XXXX项目施工现场1.3 工程规模:本工程包括10kV变压器2台,高压柜4台,低压柜8台,电缆敷设约XX公里,以及其他相关配套设施。
1.4 工程质量:符合国家现行电力行业标准和规定,达到优良工程标准。
1.5 工程期限:自合同签订之日起XX日内完成。
二、合同双方2.1 甲方(发包方):2.2 乙方(承包方):三、合同内容3.1 乙方承担本工程的施工任务,包括设备安装、电缆敷设、接线调试等全部工作。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有延误,应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应保证施工安全,遵守国家和地方的安全生产法律法规,严格按照安全生产操作规程进行施工。
3.5 乙方应承担工程的一切税费、保险和其他相关费用。
3.6 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
四、合同价格4.1 双方按照附件一《工程量清单》和附件二《价格清单》确定工程总价款为XX元整(大写:人民币XX元整)。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下:五、合同履行5.1 双方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工程。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和质量验收报告。
5.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款项。
5.4 双方应遵守合同约定的保密条款,不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
6.2 乙方施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方重新施工或者赔偿相应的损失。
6.3 甲方未按照合同约定的时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
10kv配电站施工(合同)

10kV配电站施工合同1. 合同双方本合同由双方共同订立:甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]2. 背景根据双方的协商和达成的一致意见,甲方拟在指定地点建设一座10kV配电站,为乙方提供稳定的电力供应。
本合同描述了双方在配电站施工中的权利和义务。
3. 合同条款3.1 工程内容根据甲方的要求,乙方将负责工作:•设计、采购、安装和调试10kV配电站所需的电气设备和仪表;•进行土地平整、基础建设和建筑工作;•安装和调试配电站内的变压器、开关设备、电缆、保护装置等;3.2 工期双方约定,乙方应在合同签订后的X天内完成配电站施工,并交付给甲方。
具体工程进度以工程进展计划为准,乙方有义务按时完成工程。
3.3 质量要求乙方应确保配电站的施工符合相关规范和标准,并保证所使用的材料和设备符合国家标准。
甲方有权随时进行现场检查和监督,对发现的问题乙方应立即整改。
3.4 防护措施为确保施工安全,乙方应采取必要的防护措施,包括但不限于:•提供并确保施工人员佩戴合适的安全防护装备;•制定和实施针对施工现场的安全管理措施;•监控施工过程中的潜在危险,及时采取措施予以消除;3.5 交付与验收乙方完成配电站施工后,甲方有权进行验收。
甲方将根据合同约定对配电站的工程质量、安全运行以及合同条款的履行情况进行评估。
合格后,甲方将接受配电站并给予乙方相应支付。
3.6 付款条款双方同意按方式进行付款:•乙方在签订合同时,支付工程总造价10%的保证金给甲方;•工程进展到一定阶段,乙方可按阶段完成情况向甲方申请支付相应的工程款;•工程完成验收合格后,甲方将支付尾款给乙方。
3.7 法律责任如因乙方的原因导致配电站施工出现质量问题或延期交付的,乙方应承担相应赔偿责任。
同时,双方应协商解决争议,并可依法向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
4. 其他条款4.1 保密协议4.2 变更和解除未经双方协商一致同意,任何一方不得单方面变更或解除本合同。
如需变更或解除,应通过书面形式提前通知对方,并经过双方协商达成一致意见。
10kv配电工程施工合同

b)配电设备的采购、安装、调试;
c)工程质量保证、售后服务;
d)工程所需材料的采购、运输、保管;
e)施工过程中的安全防护、环保措施;
f)与工程相关的其他各项工作。
2.2合同不包括以下内容:
a)土地征用、青苗补偿、拆迁赔偿等政策性费用;
b)工程建设期间因不可抗Байду номын сангаас因素导致的费用;
4.3隐蔽工程验收应在隐蔽前进行,由甲方组织,乙方配合。
4.4阶段验收应在工程进度达到约定比例时进行,由甲方组织,乙方配合。
4.5竣工验收应在工程全部完成后进行,由甲方组织,乙方配合。
五、合同价款及支付
5.1本工程合同总价款为人民币XX元(大写:XX元整)。
5.2乙方在合同签订后xx天内,向甲方提交合同总价款xx%的履约保证金。
5.3工程进度达到约定比例时,甲方支付乙方合同总价款xx%的进度款。
5.4竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款xx%的结算款。
5.5质保金为合同总价款的xx%,质保期满后,无质量问题,甲方支付乙方质保金。
六、违约责任
6.1甲方未按合同约定支付款项,乙方有权暂停施工,直至甲方支付完毕。
6.2乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并要求乙方采取补救措施。
6.3任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担相应的法律责任。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商无果,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的质保期满为止。
10kv配电施工合同

一、工程概况
根据本合同规定,甲方(以下简称“甲方”)委托乙方(以下简称“乙方”)承担10kv配电施工工程(以下简称“本工程”)。本工程位于XX地区,主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料,并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________
甲方代表(签名):_________________乙方代表(签名):_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产,确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天,自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素,影响工程进度,双方协商一致后,可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理,配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患,立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,并要求甲方支付逾期付款违约金,违约金为逾期付款金额的5%。
10kv变配电工程合同书

10kv变配电工程合同书地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方(承包商):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方拟进行10kV变配电工程,乙方具备相应的资质和经验,双方经友好协商,就本次工程的施工事宜达成如下协议:一、工程内容及范围1. 乙方负责按照甲方提供的技术要求和设计图纸,完成10kV变配电工程的施工。
2. 工程内容包括变压器安装、电缆敷设、配电柜安装等相关工作。
3. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。
二、工程进度与交付1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内组织人员进场施工。
2. 工程预计总工期为XX天,具体以双方确认的施工计划为准。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程施工,并及时向甲方交付验收。
三、工程造价与支付方式1. 本工程的总造价为人民币XX元整(¥XX)。
2. 甲方应在合同签订后XX个工作日内支付预付款,预付款金额为总造价的XX%。
3. 剩余款项将根据工程进度分期支付,具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
四、工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范,不得偷工减料或使用劣质材料。
2. 甲方有权对工程进行监督检查,如发现质量问题,乙方应及时整改。
3. 工程完工后,甲方应组织相关人员进行验收,验收合格后方可进行结算。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程施工,每逾期一天,需向甲方支付违约金,违约金金额为总造价的XX%。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项,每逾期一天,需向乙方支付滞纳金,滞纳金金额为应付款项的XX%。
3. 双方均应遵守合同约定,任何一方违约,均应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
10kv配电施工合同完整版doc(2024两篇)

10kv配电施工合同完整版doc(二)1. 项目概述本合同旨在确定施工方在10kV配电项目中的责任和义务,并确保顺利完成施工任务。
2. 工程范围2.1 设计、采购、安装、调试10kV配电设备;2.2 建设配电线路、开挖沟槽;2.3 架设配电柱、变电站;2.4 进行电气测试和检验;2.5 完成其他相关工作。
3. 设计和采购3.1 施工方应根据需求完成配电设备的设计和采购工作,确保设备的质量和合规性。
3.2 施工方应根据设计图纸和相关标准,选择符合要求的配电设备。
4. 施工要求4.1 施工方应按照设计要求进行施工,并确保配电设备的正确安装和调试。
4.2 施工方需与供电部门协调配合,确保电力供应的顺利进行。
4.3 施工方应按照相关安全规定进行施工,确保施工过程中人员和设备的安全。
4.4 施工方需按照合同规定的时间节点完成施工任务。
5. 质量和验收5.1 施工方应按照项目要求进行电气测试和检验,并确保配电设备的质量。
5.2 供电部门将对施工方完成的配电项目进行验收,确保项目的质量和合格性。
5.3 如发现施工方在施工过程中存在质量问题或未按合同要求完成任务,供电部门有权要求施工方进行整改或退还相关费用。
6. 支付方式6.1 施工方按照合同规定的工程量和费用分期申请支付。
6.2 供电部门将根据实际施工进展和质量验收结果,决定是否支付相应款项。
7. 变更和索赔7.1 如需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并签订变更协议。
7.2 如因供电部门变更要求导致施工方需额外承担费用,供电部门应支付相应补偿。
7.3 如施工方因供电部门原因导致无法按时或无法完成施工任务,施工方有权向供电部门提出索赔要求。
8. 保证和保修期8.1 施工方应提供适当的保修期,并承诺在此期限内对配电设备进行免费维修。
8.2 施工方应提供保证金作为对施工期间及保修期内可能发生的问题的担保。
9. 违约责任9.1 如任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
10KV电力线路施工合同(2024年最新版)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX10KV电力线路施工合同(2024年最新版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同执行地点1.3 合同生效日期第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工内容2.3 施工标准及规范第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工期及进度4.1 施工期限4.2 施工进度计划4.3 工期延误及赔偿第五条施工质量及验收5.1 施工质量标准5.2 验收程序5.3 质量保修第六条安全生产及环保6.1 安全生产要求6.2 环保措施6.3 安全事故处理第七条合同变更及解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任及赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点及机构9.3 诉讼地点及法院第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 合同附件13.2 补充协议13.3 合同解除或终止后的权利和义务第十四条双方签字盖章14.1 合同甲方签字14.2 合同乙方签字14.3 签字日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方甲方:X电力公司乙方:X建筑工程有限公司1.2 合同执行地点本合同施工范围涉及省市地区,具体施工地点以甲方指定的为准。
1.3 合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程完工并验收合格之日止。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述本工程为10KV电力线路施工,包括线路新建、改造、设备安装及调试等。
2.2 施工内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成线路杆塔建设、电缆敷设、设备安装、接线调试等工作。
2024年10kv配电站施工协议标准格式文本版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年10kv配电站施工协议标准格式文本版本合同目录一览第一条协议主体与范围1.1 主体定义1.2 施工范围第二条工程内容2.1 工程概述2.2 施工项目第三条工程地点与工期3.1 工程地点3.2 工程工期第四条质量标准与要求4.1 质量标准4.2 施工要求第五条合同价格与支付5.1 合同价格5.2 支付方式第六条施工责任与义务6.1 施工方责任6.2 委托方责任第七条工程变更与调整7.1 变更条件7.2 调整程序第八条违约责任与赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿标准第九条争议解决与法律适用9.1 争议解决方式9.2 法律适用第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限第十一条合同的生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件第十二条合同的修改与补充12.1 修改条件12.2 补充内容第十三条通知与送达13.1 通知方式13.2 送达地址第十四条其他条款14.1 附加协议14.2 附录资料第一部分:合同如下:第一条协议主体与范围1.1 主体定义1.2 施工范围本协议范围内施工项目包括但不限于:土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。
第二条工程内容2.1 工程概述施工方应根据委托方的要求,在规定的时间内完成10kv配电站的施工,包括但不限于土建、电气设备安装、线路铺设及相关配套设施的建设。
2.2 施工项目详细施工项目清单详见附件一。
第三条工程地点与工期3.1 工程地点工程地点位于省市区街道,具体位置以甲方提供的地理位置图为准。
3.2 工程工期工程预计开工日期为2024年X月X日,预计竣工日期为2024年X月X日,具体开工和竣工日期以双方共同确认的施工进度计划为准。
第四条质量标准与要求4.1 质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,确保工程质量达到优良等级。
4.2 施工要求乙方应按照委托方提供的施工图纸和技术要求进行施工,不得随意更改设计,如确需更改,应提前向甲方提交变更申请,经甲方批准后方可实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
10KV配电工程施工合同
合同编号:甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程合同范围:
四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施
工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。
五、工程承包方式:
1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行
施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。
2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元
(含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预
算价格办理结算。
3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方
案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合
同价值。
4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或
因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料
价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。
六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报
审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。
七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程
合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任:
1、甲方:
(1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各部门关系。
(2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环境。
(3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到合格标准。
(4)负责青苗、土地等赔偿事项。
施工涉及占用道路或公共绿化用地由甲方负责协调政府部门办理相关手续。
(5)监督施工过程中的质量,参与工程竣工验收工作。
(6)认真履行本合同条款,及时支付合同工程款。
2、乙方:
(1)根据国家、部颁标准、相关技术和本工程设计要求,按照合
同承包范围及技术协议要求保质、保量地完成工作。
(2)严格执行电力建设相关施工规范、规程、质量标准、工艺要
求。
(3)严格把好设计、材料的质量关,做好设备、材料的现场保管
工作。
(4)工程竣工验收后,负责向甲方提交工程竣工验收报告及相关
资料。
(5)负责组织职能部门对工程的验收并办理送电手续。
(6)设备安装调试送电后,由乙方负责保修一年。
如出现故障乙
方须及时派人至现场维修。
(7)认真履行本合同条款。
九、违约责任
1、甲方未按时支付合同价款,应按工程合同价款总额的千分
之一每天支付违约款。
2、乙方未按时完成施工任务,应按工程合同价款总额的千分
之一每天支付违约款。
十、其他:
1、工程所需施工机械、交通工具、生活等由乙方自行解决。
2、因乙方施工不当,保管不善,造成人身事故和物质损失,
责任由乙方负责。
3、乙方对甲方开具的税务发票由湘潭市电业局相关部门开
具设计、计量负控安装等发票和乙方的施工发票组成。
4、甲乙双方违约,按合同法相关条款协商解决。
5、未尽事宜,双方共同协商解决。
6、本合同一式陆份,甲方叁份、乙方叁份,双方签字并盖章
生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
单位:
开户行:
账号:
年月日年月日。