铁塔组立施工合同
铁塔施工工程合同(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程施工合同管理办法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就铁塔施工工程的相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：______铁塔施工工程1.2 工程地点：______1.3 工程内容：包括铁塔基础施工、铁塔组立、铁塔防腐、接地等。
1.4 承包范围：乙方负责上述工程的施工，并承担相应的质量、安全、环保责任。
1.5 开工日期：______1.6 竣工日期：______1.7 总日历日期：______1.8 质量等级：______1.9 合同价款：人民币______元整。
第二条合同文件及解释顺序2.1 本合同及其附件构成合同的组成部分。
2.2 本合同文件使用的语言文字为中文。
2.3 合同文件使用的标准和适用法律为：（1）国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）（2）行业标准《输电线路工程验收规范》（DL/T 5022-2019）（3）其他相关法律法规。
第三条施工进度3.1 乙方应按照施工组织设计和施工进度计划，合理安排施工顺序，确保工程按期完工。
3.2 乙方应严格按照合同约定的时间节点完成各项施工任务。
3.3 乙方应确保施工过程中不出现窝工、停工现象。
第四条质量要求4.1 乙方应严格按照设计文件、施工规范和工程质量标准进行施工。
4.2 乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到合同约定的质量等级。
4.3 乙方应积极配合甲方进行工程质量验收，对验收不合格的工程部位，乙方应无条件进行返工。
第五条安全生产5.1 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中不发生安全事故。
5.2 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规，加强施工现场的安全管理。
5.3 乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
铁塔组装施工合同范本
铁塔组装施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要进行铁塔组装施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的图纸和施工要求，完成铁塔的组装施工。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2.2 工程质量验收标准按照国家或行业相关标准执行，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 工程价款的支付方式为：- 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付工程总价款的____%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，甲方按照实际完成的工程量支付相应比例的工程款。
- 竣工验收合格后，甲方支付至工程总价款的____%。
- 质保金：工程总价款的____%作为质保金，在工程竣工验收合格后____年内支付。
第四条工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程期限，合理组织施工，确保工程按期完成。
4.2 因乙方原因导致工程延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第五条安全施工5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。
5.2 乙方应为施工人员购买相应的人身意外伤害保险，并承担施工过程中的安全责任。
第六条工程变更6.1 工程实施过程中，如因甲方原因需要变更工程内容、工期等，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
铁塔施工合同范本
铁塔施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况1. 工程名称：[具体铁塔工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：包括但不限于铁塔的基础施工、塔身安装、附属设施安装等。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程延期，双方应另行协商确定竣工日期。
三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交相关质量检测报告，经甲方验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；剩余工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按合同约定支付工程款项；及时组织工程验收。
2. 乙方责任与义务按照合同要求组织施工，确保工程质量和进度；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作；工程竣工后，及时清理施工现场，做到工完场清。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前通知乙方，并提供变更设计方案。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应协商确定调整后的工程造价。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[具体天数]日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署竣工验收报告。
八、质量保证1. 乙方对本工程提供[具体期限]的质量保证期，自工程竣工验收合格之日起计算。
铁塔工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就铁塔工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程立项批准文号：_______5. 资金来源：_______二、工程承包范围1. 乙方负责完成甲方提供的铁塔工程施工图纸、设计文件及施工规范等要求。
2. 乙方负责铁塔基础、主体结构、塔身、附件、接地系统等全部施工工作。
3. 乙方负责按照甲方要求，完成工程现场清理、垃圾清运等工作。
三、合同工期1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 合同工期总日历天数：_______天。
四、质量标准1. 工程质量必须符合国家及行业标准，满足甲方要求。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和施工技术要求进行施工，确保工程质量。
3. 工程质量验收标准：一次验收合格率达到100%，优良率达到100%。
五、合同价款1. 合同价款：人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
六、施工安全与环境保护1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，保护施工现场周边环境。
七、合同解除与违约责任1. 合同解除：因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可解除合同。
2. 违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
铁塔线路铁塔组立架线施工合同模板
生物质热电联产项目35kv线路输电工程施工合同合同编号：20200921001甲方：________________________乙方：________________________签订时间：2020年09月21日签定地点：XXXX市生物质热电联产项目35kv线路输电工程施工合同甲方： __________________乙方：XXXXXXXXXXXXX本合同的签订为乙方对施工内容的有关情况已经作了全部的了解，接受目前施工现场现状，并已经对线路现场进行了充分的了解。
乙方愿意就本分包工程与甲方签订此施工合同，并按照甲方的有关要求和确定的工作范闱，以及有关本项工程施工工艺及责任义务等。
经甲乙方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。
第一条、工程项目和承包范围1、工程名称：生物质热电联产项目35kv线路输电工程工程概况：本工程新建35kV单回线路长度约9.8km。
架空线路全部采用单回钢管杆，导线型号为2XJL/G1A-300/40,双分裂导线。
全线架空地线为两根OPGW-24B1-100光缆，电缆线路段采用GYFTZY-24B光缆。
本工程新立单回钢管杆51基。
电缆部分选用ZC- YJLV22-26/35-1X630型铜芯交联聚乙烯非磁性钢铠护套聚氯乙烯外护套电力电缆。
2、工程地址：xxxx市第二条、施工内容及范围施工内容及范围：甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程（不含材料）.包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量。
（杆塔上所有工序制作安装工作）。
其中包括但不限于：1、施工临时道路、临时占用地的育苗赔偿，并负责临时道路及临时占用地的修整、修筑及恢复。
2023铁塔建设工程施工合同正规范本(通用版)
铁塔建设工程施工合同1. 合同背景本合同是由甲方（简称“建设单位”）与乙方（简称“承建单位”）就铁塔建设工程进行签订的施工合同。
2. 合同目的本合同的目的是明确建设单位与承建单位之间的权利、义务和责任，确保铁塔建设工程的按时、按质、按量的完成。
3. 工程范围本合同所涉及的铁塔建设工程范围包括但不限于：铁塔的基础施工铁塔的立柱安装铁塔的设备安装铁塔的布线及连接4. 工程价格及支付方式4.1 工程价格建设单位将按照双方协商确定的工程量和单价，计算出本次铁塔建设工程的合同价格。
4.2 支付方式建设单位将根据工程的进度，按照阶段性支付方式向承建单位支付工程款项：工程开始前，支付合同总价款的10%作为预付款。
施工过程中，根据工程进度完成百分比，支付相应比例的工程款。
工程竣工验收合格后，支付尾款。
5. 工期计算与延期责任5.1 工期计算本合同规定的工程期限为个月，从合同生效之日起开始计算。
5.2 延期责任如果承建单位因故不能按时完成工程，建设单位有权向其追究延期责任，并根据实际造成的损失进行扣款或惩罚。
6. 质量保证与验收标准6.1 质量保证承建单位应确保铁塔建设工程的质量符合国家相关标准和建设单位的要求，并承担相应的质量保证责任。
6.2 验收标准在工程竣工后，建设单位将依据相关标准和验收规范对铁塔建设工程进行验收，并对合格项目予以验收，不合格项要求承建单位进行整改。
7. 材料供应及采购7.1 材料供应承建单位应按计划组织材料的采购和供应，确保工程进度和质量。
7.2 材料验收建设单位有权对承建单位采购的材料进行验收，确保材料符合相关标准和质量要求。
8. 保险责任8.1 施工期保险承建单位应按照相关法律法规和合同要求，为施工期内的铁塔建设工程购买相应的保险。
8.2 竣工保险工程完成后，建设单位将按照相应要求购买竣工保险。
9. 合同变更和解除9.1 合同变更任何一方在施工期内如需对合同内容进行变更，应经过双方协商一致，并签署书面变更协议。
铁塔线路铁塔组立架线施工合同模板
铁塔线路铁塔组立架线施工合同模板合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：•法人名称：[填写甲方（委托方）法人名称]•组织机构代码：[填写甲方（委托方）组织机构代码]•联系地质：[填写甲方（委托方）联系地质]•联系方式：[填写甲方（委托方）联系方式]•：[填写甲方（委托方）]乙方（承揽方）：•法人名称：[填写乙方（承揽方）法人名称]•组织机构代码：[填写乙方（承揽方）组织机构代码]•联系地质：[填写乙方（承揽方）联系地质]•联系方式：[填写乙方（承揽方）联系方式]•：[填写乙方（承揽方）]根据《合同法》以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙两方经友好协商一致，就铁塔线路铁塔组立架线施工事宜，订立本合同。
合同内容如下：一、施工范围1.甲方委托乙方负责铁塔线路的组立架线施工。
2.施工地点位于[填写施工地点]。
3.施工内容包括但不限于：–铁塔基础承载能力测试–铁塔组立–架线施工–相关设备的安装和调试二、工程进度安排1.甲方和乙方共同商定本次施工的工期为[填写工期]，自本合同生效之日起计算。
2.双方应按照工期安排，合理组织施工。
3.如因不可抗力因素导致工期延误，延误的工期双方应协商解决。
三、工程款项及支付方式1.工程总价款为[填写工程总价款]。
2.工程款项支付方式为：–预付款：在合同生效后[填写预付款比例]%的工程总价款，甲方应于合同生效之日起[填写预付款期限]内支付给乙方；–进度款：在施工过程中，乙方应提交相应的施工进度报告，并向甲方提出相应的付款申请，甲方应在[填写进度款支付期限]内支付给乙方；–结算款：在工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在[填写结算款支付期限]内支付给乙方。
四、质量要求1.乙方承诺按照国家有关标准和技术规范进行施工，确保施工质量符合相关要求。
2.甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应给予配合。
3.如发现施工质量不合格或存在安全隐患的情况，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担因此产生的相关费用。
铁塔组装施工合同范本
铁塔组装施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁塔的组装施工事宜达成如下合同：第一条合同目的1.1 甲方拟在[施工地点]进行铁塔组装施工，现委托乙方负责施工任务。
1.2 乙方将按照甲方的要求进行施工，并保证施工的质量和工期，并确保施工过程不对周边环境造成污染和损害。
第二条施工内容2.1 乙方负责铁塔组装施工的全部工作，包括但不限于铁塔的基础施工、立柱组装、天线安装等。
2.2 乙方应按照甲方提供的相关图纸和工程设计要求进行施工。
2.3 乙方必须使用符合国家标准和规范的高质量材料进行施工。
2.4 具体施工范围和工程要求详见附件1《铁塔组装施工任务书》。
第三条工期和验收3.1 乙方应按照甲方的要求确保施工的工期。
3.2 完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方有权对乙方完成的施工进行验收，验收合格后方可交付使用。
3.3 若乙方未能按照合同约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第四条质量保证和维护4.1 施工完成后，乙方应提供一定期限的质量保证，并承诺在质保期内免费修复因施工质量问题而出现的故障和损坏。
4.2 甲方在质保期内发现任何施工质量问题应及时通知乙方，并要求乙方进行修复。
4.3 如因乙方原因出现施工质量问题而造成甲方直接损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第五条付款方式和金额5.1 甲方应在施工合同签订后的[天数]内支付乙方合同总价款的50%作为预付款。
5.2 施工完成后，乙方应提交工程竣工验收报告和相关材料，甲方根据实际完成情况支付剩余款项。
第六条保密协议6.1 甲方和乙方应保守合同中的商业秘密，并在合同期限内和终止后不得向任何第三方透露。
6.2 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三方。
第七条违约责任7.1 若任何一方未能履行本合同约定的任何义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
铁塔线路铁塔组立架线施工合同模板
铁塔线路铁塔组立架线施工合同模板一、合同双方甲方：（委托方）地质：________________________ 法定代表人：________________________ 联系方式：________________________乙方：（承揽方）地质：________________________ 法定代表人：________________________ 联系方式：________________________二、合同背景根据双方商定，甲方拟将铁塔线路铁塔组立架线施工项目委托乙方进行承揽，现双方郑重签订本合同以明确各项合作事宜。
三、合同内容1.项目概况甲方将铁塔线路铁塔组立架线施工项目的具体情况如下：•工程名称：________________________•工程地点：________________________•工程规模：________________________•工程期限：________________________ 2.乙方职责•施工图纸设计•施工准备工作•材料采购与控制•施工现场管理•安全保证•施工质量控制•完工验收及交付3.甲方职责•提供施工设计要求及施工图纸•提供必要的场地及设施•提供合理的施工进度安排•提供工程款支付计划4.合同价款乙方完成铁塔线路铁塔组立架线施工项目后，甲方需根据合同约定支付相应的工程款，具体款项如下：•工程款支付方式：按照工程进度分期付款或一次性付清•工程款支付时间：根据工程进度验收合格后，甲方应在10个工作日内支付相应款项•工程款总额：________________________5.违约责任•对于乙方的违约行为，甲方有权采取下列方式之一或多种方式进行处理：–责令乙方限期改正。
–按照实际损失向乙方索赔。
–解除合同并与乙方追究法律责任。
•对于甲方的违约行为，乙方有权采取下列方式之一或多种方式进行处理：–责令甲方限期改正。
–请求支付违约金。
铁塔组装施工合同模板
铁塔组装施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！铁塔组装施工合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行铁塔组装施工，乙方具备相关资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同条款：第一条 工程内容1.1 本工程为铁塔组装施工，包括但不限于铁塔的运输、组装、调试等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
第二条 工程时间2.1 本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。
2.2 乙方应按照工程进度计划及时完成施工，如有特殊情况需提前或延后施工，应与甲方协商一致。
第三条 工程质量3.1 乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期内发生的质量问题，乙方应负责修复。
第四条 工程费用4.1 本工程的施工费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方施工费用。
第五条 违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×0.1%。
5.2 其他违约行为按照相关法律法规和合同约定处理。
第六条 争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________法定代表人（或授权代表）：____________ 法定代表人（或授权代表）：____________日期：____年__月__日 日期：____年__月__日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
铁塔公司施工合同协议书
铁塔公司施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！铁塔公司施工合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要进行铁塔施工，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称：________铁塔施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于铁塔的安装、调试、验收等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方报价应包含施工所需的一切费用，包括人工、材料、设备、运输、保险、税金等。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的要求，在合同约定的期限内完成施工。
3.2 乙方若因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担保修期内的一切维修责任。
五、付款方式5.1 本合同的付款方式为进度付款，具体付款比例和付款时间由双方在合同中约定。
5.2 甲方支付乙方款项时，应扣除应缴纳的税费。
六、违约责任6.1 乙方若未按照约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。
6.2 甲方若未按照约定支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
铁塔施工合同范本
铁塔施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行铁塔施工，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：________________铁塔施工工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：铁塔基础施工、铁塔主体安装、调试及验收。
1.4 工程规模：________________1.5 工程预算：人民币 ______________ 元（大写：________________）二、合同工期2.1 工程开工日期：________________2.2 工程竣工日期：________________（1）不可抗力因素导致的停工；（2）甲方提供的施工图纸、技术要求等资料有误或变更；（3）甲方未按合同约定提供施工场地、施工用水、用电等条件。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方约定的技术要求进行施工。
3.2 乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工，不得对周围环境造成污染。
3.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工，如需变更，应提前征得甲方同意。
四、工程价款及支付4.1 工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成合同约定工程量的50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成合同约定工程量的80%时，甲方支付合同总价款的40%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。
4.2 乙方应在收到甲方支付的工程价款后，开具正规发票。
五、违约责任5.1 甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程价款的，应按逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×0.1%×逾期天数；（2）甲方未按合同约定提供施工场地、施工用水、用电等条件的，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%。
5.2 乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程的，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：合同总价款的5%；（2）乙方施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方约定的技术要求的，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：合同总价款的10%。
铁塔施工合同范本
铁塔施工合同范本________________________________________________________鉴于甲方为铁塔建设项目的业主，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行铁塔施工事宜，达成如下合同：一、合同主体1. 甲方：指委托乙方进行铁塔施工的业主单位，负责提供工程所需条件及支付合同款项。
2. 乙方：指具备相应资质，承担铁塔施工任务的施工企业。
二、工程概况1. 工程名称：____________________________2. 工程地点：____________________________3. 工程规模：____________________________4. 工程内容：铁塔基础施工、塔体安装、调试及验收等。
三、合同工期1. 本合同工期为：____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价款1. 本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2. 乙方在合同履行过程中，如发生工程量变更、材料价格调整等非甲方原因导致合同价款调整，双方应按照相关法律法规及合同约定进行调整。
五、付款方式1. 甲方应在合同签订后____个工作日内支付合同价款的10%作为预付款。
2. 乙方完成工程进度达到____%时，甲方支付合同价款的____%。
3. 工程验收合格后，甲方支付合同价款的____%。
4. 工程保修期满后，甲方支付合同价款的____%。
六、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量。
2. 工程验收分为：分部工程验收、单位工程验收、单项工程验收和整体工程验收。
3. 乙方应按照验收标准及程序，配合甲方完成工程验收。
七、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
铁塔组装施工合同范本
铁塔组装施工合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁塔组装施工事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：铁塔组装施工，包括塔片运输、组装、焊接、验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方报价应包含：材料费、人工费、运输费、设备费、管理费、利润等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为_______天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前_______天提交施工进度计划，并按照计划完成施工。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收标准：_______。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）按照合同约定，向乙方支付合同价款。
（2）提供施工场地、水源、电源等施工条件。
（3）负责办理施工所需的相关手续和证件。
（4）对乙方施工过程中的安全、环保、质量等方面进行监督和管理。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照合同约定，完成铁塔组装施工，并保证工程质量。
（2）按照甲方要求，提前提交施工进度计划，并按照计划完成施工。
（3）严格按照国家有关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全、环保、文明施工等工作。
（4）负责施工人员的工资、福利、保险等事项。
六、合同价款的支付与结算6.1 甲方按照乙方提交的进度计划和实际完成情况，分阶段支付合同价款。
6.2 甲方支付合同价款时，有权扣除乙方因违约、质量问题等所产生的费用。
6.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告书中签字确认，并按照合同约定支付剩余合同价款。
铁塔组装施工合同书样本
铁塔组装施工合同书样本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行铁塔组装施工项目，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方协商一致，特订立本合同书，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：____________________________2. 工程地点：____________________________3. 工程内容：铁塔组装施工，包括但不限于塔体安装、螺栓紧固、接地系统安装等。
4. 工程规模：___________________________（具体规模根据实际施工需求确定）二、合同价款1. 工程总价款为人民币（大写）：____________________元整（￥__________元）。
2. 价款包含所有施工材料、人工、机械使用等费用。
三、施工期限1. 施工开始日期：______年____月____日。
2. 施工结束日期：______年____月____日。
3. 总施工期限：____________________天。
四、工程质量1. 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准。
2. 工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应配合进行。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方应按合同约定支付工程款。
- 甲方有权监督乙方施工进度和质量。
- 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2. 乙方权利与义务：- 乙方应按照合同约定完成施工任务。
- 乙方应保证施工安全，遵守相关法律法规。
- 乙方应负责施工过程中的环境保护和文明施工。
六、工程款支付方式1. 合同签订后，甲方支付工程总价款的30%作为预付款。
2. 施工进度达到50%时，甲方支付工程总价款的30%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的40%工程款。
七、违约责任1. 如甲方未按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的每日万分之五计算。
基站铁塔施工合同5篇
基站铁塔施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行基站铁塔施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________基站铁塔施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括基站铁塔的勘察、设计、施工、验收等全过程。
二、合同工期与进度1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成施工任务。
2. 工程开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
3. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装调试费等相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的______天内完成验收，并签署验收报告。
如甲方认为工程存在质量问题，应书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行整改。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按本合同约定支付工程款项；（2）甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导；（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按本合同约定完成施工任务，确保工程质量；（2）乙方应遵守国家相关法律法规，遵守安全操作规程；（3）乙方应接受甲方的监督与检查，并接受甲方的整改意见。
铁塔建设工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：____年____月____日签订地点：____市____区甲方（发包方）： ______（全称）乙方（承包方）： ______（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就铁塔建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______铁塔建设工程2. 工程地点：______市______区______路______号3. 工程内容：包括铁塔基础施工、塔身安装、配套设施安装、接地系统施工等。
4. 工程规模：______米高，______吨重5. 工程立项批准文号：______6. 资金来源：______7. 定额工期：______天8. 开工日期：____年____月____日9. 竣工日期：____年____月____日二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的设计、施工、调试及验收。
2. 乙方负责提供工程所需的材料、设备、施工机械等。
3. 乙方负责办理工程所需的各项手续。
三、合同价款1. 本合同工程承包造价为人民币______元整（大写：______）。
2. 合同价款支付方式：- 预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同价款的_____%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，每月支付合同价款的_____%。
- 验收合格后，支付合同价款的_____%。
- 竣工验收合格并办理移交手续后，支付合同价款的_____%。
- 质量保修期满后，支付合同价款的_____%。
四、工程质量1. 本工程的质量标准为______级。
2. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 工程验收合格后，乙方应提供______年的质量保修服务。
五、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 因不可抗力等原因导致工期延误的，应提前____个工作日通知甲方，并经双方协商后，顺延工期。
铁塔组立施工合同8篇
铁塔组立施工合同8篇篇1甲方（建设单位）：[甲方单位名称]乙方（施工单位）：[乙方单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在铁塔组立施工过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]建设单位：[甲方单位名称]施工单位：[乙方单位名称]二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，确保乙方全面了解工程情况。
2. 甲方应按照合同约定，及时支付乙方的施工费用。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务。
3. 乙方应加强施工现场管理，确保施工安全有序。
4. 乙方应积极配合甲方进行质量监督和验收工作，确保工程顺利通过验收。
三、施工材料和设备1. 乙方应根据施工需要，自行负责采购施工材料和设备，确保其质量和性能符合要求。
2. 甲方应协助乙方解决施工材料和设备的运输问题，确保施工进度不受影响。
四、施工质量和验收1. 乙方应建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，确保施工质量符合要求。
2. 甲方应按照国家相关标准和设计要求，对乙方的施工质量进行监督和验收，确保工程符合设计要求和质量标准。
3. 在施工过程中，如发现质量问题或安全隐患，乙方应及时处理并报告甲方，确保施工安全顺利进行。
五、施工费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定，及时支付乙方的施工费用。
具体支付方式和时间在合同中另行约定。
2. 乙方应按照合同约定，完成施工任务后向甲方提交结算报告，甲方应在收到报告后及时进行审核并支付剩余款项。
六、合同变更和解除1. 在施工过程中，如需对合同内容进行变更或补充，应由双方协商一致后签订书面协议。
2. 如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
铁塔施工合同范本
铁塔施工合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟建设铁塔工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：执行国家及行业相关标准。
2. 验收方式：按照双方约定的验收标准和程序进行验收。
四、工程价款及支付1. 工程总价款：人民币______元（大写：______）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款。
进度款：根据工程进度，按比例支付。
竣工结算款：工程竣工验收合格后______日内，支付剩余款项。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供工程所需的相关资料和条件。
按合同约定支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方的权利和义务：按照合同约定的质量和工期完成工程施工。
遵守施工现场的管理规定。
负责工程的保修工作。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，按应付未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的质量或工期完成工程，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并负责无偿返工或整改。
铁塔公司施工合同范本
铁塔公司施工合同范本合同编号：_______甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁塔工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：_________1.4 工程规模：_________1.5 工程预算：_________二、合同工期2.1 工期期限：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
2.2 工期延误：乙方如因自身原因导致工程不能按照约定工期完成，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的千分之一。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。
3.3 质量保修：工程验收合格后，乙方应按照相关法律法规规定，对工程进行质量保修，保修期限为____年。
四、合同价款及支付4.1 合同总价款为：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
4.2 支付方式：（1）甲方支付预付款：合同总价款的30%，乙方收到预付款后应按照甲方要求进行施工。
（2）工程进度款：按照工程实际进度，甲方应支付乙方工程进度款的70%，具体支付时间及金额由双方协商确定。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后无息退还。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金。
5.2 乙方如未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并支付相应的费用。
5.3 甲方如未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工承包合同
发包方：
（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）
为保证甲方承建 _工程按期圆满完工，甲方将该工程的铁
塔组立工程分包给乙方施工。
为明确甲乙双方权利和义务，经甲乙双方平等协商，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
送电线路工程
2、工程地点：
第一
承包范围：
条：
本工程号- 号共基铁塔的运输（包括人力运输、汽
车运输），铁塔的组立，降阻剂接地安装，乙方施工范围的塔材
总重量共计_____ 吨（结算时按实际重量结算）
第三条：工期
开工日期：—年—月—日
竣工日期：—年—月—日
第四条：协议条款及承包方式
1、按乙方施工的塔材总重量与塔材每吨单价包干，塔材包干单
价为______ 元/吨；协议总价为________ 元
2、塔材每吨单价包括乙方施工的全部工作内容：
塔材、降阻剂从甲方中心仓库至塔位的运输、按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓复紧及打冲，零星补刷油漆，
降阻剂拌合，缠包后敷设，接地体连接接地电阻测定，接地体连接高空引下线的安装及工器具的转移。
清理施工现场。
塔材每吨单价一次性包干使用，不再调增。
第五条：甲乙双方义务和责任
一、甲方义务和责任
1、工程开工前，甲方向乙方提供所施工范围内基础施工图一套。
2、甲方按施工图用量向乙方供应施工范围内的装置性材料，乙方须当面点清，妥善保管，如有丢失或被盗，结算时按甲方总公司材料领用制度进行处理。
乙方义务和责任
1、乙方应精心组织施工，按合同约定进行施工、竣工并在质
量保修期内承担工程质量保修责任；
2、工程进度确保按甲方规定的工期进行，在工程建设中文明
施工，并米取积极的安全措施，杜绝人身死亡事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大坍塌事故，不发生3人以上重伤事故，千人轻伤负伤率w 4%。
该施工范围内的施工安全
措施补助费为________________ 元，应专款专用，并受甲方的监督和控制。
施工期间，乙方发生人身、设备及交通等安全事故或因乙方施工造成的安全事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
3、乙方在施工前应向甲方报送以下资料：
（1）、工程施工方案、进度网络图；
（2）、开工报告，经甲方同意后开工；
（3）、质量保证措施；
（4）、安全管理监督体系和措施；
（5）、工程所需工器具及设备。
第六条：工程质量
1、乙方必须达到国家和行业规定的标准，实现达标投产、创精品工程的要求，确保实现一次验收合格率100%，分项工程优良率100%，分部工程优良率100%争创国家级优良工程；第七条：付款方式
1、在施工过程中，甲方按乙方实际完成工程进度分次付款，每次付款由甲方根据乙方完成工程量情况确定。
2、工程竣工验收合格后，甲乙双方进行竣工结算。
甲方拨付乙方工程结算款的90%，预留乙方工程结算款的10%作为质量保证金。
3、工程质量保证期为一年，自工程验收合格之日起。
在质量保证期满内，未发现乙方施工质量问题，质保期满后，甲方将质量保证金拨付乙方。
在质量保证期满后，发现乙方施工质量问题，乙方应在甲方规定的期限内无偿处理至合格，质量保证期相应顺
延；若乙方在接到甲方通知后不进行处理或处理后仍不合格，甲方可自行处理，发生的费用在预留乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方承担。
第八条：违约责任
1、乙方如不能按甲方要求进行施工，甲方有权停止乙方施工，由此造成的一切损失后果均由乙方自己负责。
2、施工中如发现乙方偷工减料行为，每发现一次，扣罚乙
方3000 元，并责成乙方限期返工处理，由此发生的一切费用由乙方自理。
3、因乙方施工质量不合格而造成基础报废的，乙方应无条件在规定期限内返工，返工费用全部由乙方承担，并视情况给予罚款。
4、因乙方施工措施组织不力造成工期拖延，每拖期一天扣
罚乙方1000 元。
因不可抗力或不可预见的因素所造成的窝工，工程可相应顺延，但必须经甲方代表同意。
第九条：本合同一式两份，双方各持一份。
本合同自签字之日起生效，工程竣工验收后终止。
第十条：本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方：
甲方代表：
合同签定日期：年
（以下空白）
乙方：
乙方代表：月日
欢迎您的下载，
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。