国际工程分包合同完整版_1
国际工程分包合同
总包商即甲方与分包商即乙方于＿年＿月＿日在＿订立本分包合同。 鉴于总包商已同ems国＿＿＿＿大型电气项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订合同。鉴于分包商原按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商＿＿＿年＿＿月＿＿日，＿＿号文件及其所附的报价表，现双方达成协议如下： （一）工作范围 1提供所有工程的监督人员、训练和非熟练工人、提供运输、测绘工具及设备、挖掘及钻孔机械、吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2提供混凝土材料、水泥砂、石子、灰装材料、钢筋，并运送到工地。 3为所有熟练和非熟练上人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。 4运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房列施工现场的运输，并负责卸车和保管。 5分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。 （二）符合技术规范要求 熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。 （三）劳动力 1自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。 2在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。 3支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。 4为其雇员提供住宿及膳食。 5向总包商在ems国主管部门提供他们所带的有关其雇员的一切情况。 6对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。 （四）法定责任 分包商应对下列事项承担责任； 1遵守ems国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也而对此完全负责。 2根据ems国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。 3分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。 （五）意外事故或损失的责任 在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。 （六）保险 1工程保险：总包商应按合同一骰条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。 2第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。 3工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。 4对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商所在3天内备齐各种有效的证单。 （七）总包商材料的交付 总包商应负责交付材料，包括搭架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地律及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。长期。[1][2]
国际工程分包英文合同
国际工程分包英文合同Article 1: arties InvolvedThe contract shall e etween [Main Contractor's Name] (hereinafter referred to as "the Main Contractor") and [Sucontractor's Name] (hereinafter referred to as "the Sucontractor"). oth arties must rovide their full legal names, registered addresses, and contact information.Article 2: Scoe of WorkThe Sucontractor agrees to erform the following scoe of work: [Detailed descrition of the secific tasks, services, or construction elements that the Sucontractor is resonsile for]. The work shall e carried out in accordance with the secifications, drawings, and schedules rovided y the Main Contractor.Article 3: Contract Sum and ayment TermsThe total contract sum for the sucontracted work is [Amount in words and figures]. ayment shall e made according to the following schedule: [Detail the ayment milestones, ercentages, or secific comletion stages]. Advance ayments, retention money, and any other financial rovisions should e clearly stated.Article 4: Comliance with Laws and RegulationsThe Sucontractor shall comly with all alicale laws, regulations, and standards relevant to the erformance of the sucontracted work. This includes local, national, and international requirements, as well as industry-secific standards.Article 5: Quality Assurance and Safety StandardsThe Sucontractor must adhere to the highest standards of quality and safety. They are resonsile for imlementing and maintaining a quality assurance system and ensuring that all work comlies with the required health and safety regulations.Article 6: Timely Comletion and DelaysThe Sucontractor must ensure timely comletion of the work in accordance with the agreed-uon schedule. In the event of delays, the Sucontractor must notify the Main Contractor immediately and rovide a revised comletion date. enalties or liquidated damages may aly for any delay eyond the stiulated eriod.Article 7: Change OrdersAny changes to the original scoe of work shall e documented in a change order, which will detail the additional or reduced tasks, along with any imact on the contract sum and comletion date. oth arties must agree in writing efore any change can e imlemented. Article 8: Warranty and Defects LiailityThe Sucontractor shall rovide a warranty against defects in technology, materials, and workmanshi for [secified duration]. Resonsiilities for defect corrections and liailities in case of errors or omissions should e clearly defined.Article 9: Termination and SusensionThe contract may e terminated under secific circumstances, such as material reach, insolvency, or force majeure events. Grounds for termination, notice eriods, and settlement rocedures should e outlined.Article 10: Disute ResolutionAny disutes arising from or related to the contract shall first e addressed through negotiation etween the arties. If unresolved, the disute may e referred to[mediation/aritration/litigation], as er the agreed-uon disute resolution clause.Article 11: Governing Law and JurisdictionThe contract shall e governed y and construed in accordance with the laws of [the country where the roject is located]. The jurisdiction for any legal roceedings shall e [the designated court or authority].Article 12: Final rovisionsThe contract includes general rovisions such as force majeure, assignment, confidentiality, entire agreement, and notices. These rovisions ensure that all contingencies are covered and that the contract is comrehensive.Conclusion。
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号，__________。
甲方，（委托方名称）。
地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方，（承包方名称）。
地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟开展国际工程承包业务，为确保项目顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目，具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________（大写，__________），具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度，按时按质完成工程项目，确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求，提供符合标准的材料和设备，并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认，双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求，对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律，对于因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
（其他双方协商一致的条款）。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程项目竣工验收之日终止。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上为国际工程承包合同范本，双方如对合同内容有任何疑问或争议，可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
2024年版国际建筑工程设计与施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年版国际建筑工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 设计方1.4 施工方1.5 工程地点1.6 工程内容第二条合同签订与生效2.1 合同签订2.2 合同生效2.3 合同期限第三条工程设计与施工要求3.1 设计要求3.2 施工要求3.3 工程质量标准3.4 工程进度要求第四条合同价格与支付4.1 合同价格4.2 预付款4.3 进度付款4.4 竣工结算4.5 支付方式第五条合同变更与解除5.1 合同变更5.2 合同解除第六条违约责任与赔偿6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 赔偿金额第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁地点7.3 仲裁费用第八条保险与安全保障8.1 保险责任8.2 保险办理8.3 安全保障第九条合同的转让与分包9.1 合同转让9.2 分包管理第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果第十一条税务与财务11.1 税务责任11.2 财务管理第十二条环境影响与保护12.1 环境影响评估12.2 环境保护措施第十三条项目验收与保修13.1 项目验收13.2 保修期限13.3 保修责任第十四条合同的终止与解除14.1 合同终止14.2 合同解除14.3 解除后的权益处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同约定，委托承包方进行工程设计与施工的法人或其他组织，具有合同约定的权利和义务。
1.2 承包方承包方是指根据本合同约定，承担工程设计与施工的法人或其他组织，具有合同约定的权利和义务。
1.3 设计方设计方是指承包方中负责工程设计的部分，按照合同约定进行工程设计工作。
1.4 施工方施工方是指承包方中负责工程施工的部分，按照合同约定进行工程施工工作。
1.5 工程地点工程地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
国际总承包项目采购分包合同模板
国际总承包项目采购分包合同模板合同编号：____________本合同由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“总承包商”）地址：_____________________________代表：_____________________________乙方：（以下简称“分包商”）地址：_____________________________代表：_____________________________鉴于甲方作为总承包商承担了________项目（以下简称“本项目”），根据项目需求，甲乙双方同意签订本分包合同，明确双方在本项目中的权利和义务。
第一条合同范围1.1 本合同包括但不限于以下工作内容：（1）分包商按照甲方的要求，提供本项目中所需的货物、设备、材料、技术支持及相关的服务；（2）分包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目的分包工作；（3）分包商应承担分包工作范围内的所有费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、保险、税费等；（4）分包商应协助甲方完成与本项目相关的验收、审计、检查等工作。
第二条合同价格2.1 本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 甲方支付分包商的款项，按照双方约定的进度、质量、安全等情况进行考核，符合要求后支付相应款项。
第三条合同履行期限3.1 本项目的分包工作应按照甲方的要求，在______年______月______日前完成。
3.2 分包商应按照甲方的要求，提前通知甲方分包工作的完成时间，以便甲方进行验收。
第四条质量标准4.1 分包商应保证分包工作的质量符合以下标准：（1）符合我国及国际相关法律法规的要求；（2）符合项目设计文件、技术规范、施工图纸等的要求；（3）符合行业标准、优质工程标准等。
4.2 分包商应承担因分包工作质量问题导致的全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，可能涉及到商业秘密、技术秘密等敏感信息。
分包合同(范本)全带详尽条款
分包合同(范本)全带详尽条款分包合同（范本）甲方（全称）：____________________乙方（全称）：____________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目的部分施工任务分包给乙方的事项，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程面积：____________________5.工程造价：____________________二、分包范围及内容1.分包范围：____________________2.分包内容：____________________三、合同工期1.开工日期：____________________2.竣工日期：____________________3.工期总日历天数：____________________四、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________2.支付方式：____________________五、质量标准1.工程质量标准：____________________2.验收标准：____________________六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。
2.乙方应制定安全生产责任制度，明确安全生产责任人。
3.乙方应采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
4.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。
七、甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查。
2.甲方有权要求乙方提供相关资料、报表等。
3.甲方应按时支付合同价款。
4.甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
八、乙方权利与义务1.乙方有权按照合同约定获得合同价款。
劳务分包合同范本完整版标准版
劳务分包合同范本完整版标准版甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的劳务部分分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程质量：__________6.工程期限：__________二、劳务分包范围1.________2.________3.________三、劳务分包价款1.双方确认，本合同工程劳务分包价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.乙方按照实际完成的工程量及合同约定的单价计算劳务分包价款。
3.甲方按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付劳务分包价款。
四、施工组织与管理1.乙方应按照甲方的要求，制定施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
2.乙方应严格按照甲方确认的施工组织设计和施工方案组织施工，确保工程质量和安全。
3.乙方应遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的现场管理。
五、材料供应1.乙方施工所需的材料由甲方负责供应。
2.甲方提供的材料应满足工程质量和安全要求。
3.乙方应合理使用甲方提供的材料，避免浪费。
六、工程变更1.若甲方要求变更工程内容，应提前通知乙方，并办理相关变更手续。
2.工程变更导致的劳务分包价款增减，由甲乙双方协商确定。
七、工程验收1.乙方应按照甲方的要求，提交工程验收资料。
2.甲方应在收到验收资料后及时组织验收。
3.工程验收合格后，双方签订验收证书。
八、违约责任1.甲方未按合同约定支付劳务分包价款的，应承担违约责任。
2.乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任。
九、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2.若协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
国际承包工程合同(中英完整版)
Contract for Works of Civil Engineering Construction土木工程施工合同This CONTRACT is made on the _th of_(month), _(year) by and between_(hereinafter called “Party A”) of the one part, and _(hereinafter called “Party B”) of the other part._公司（以下简称“雇主”）与_公司（以下简称“承包商”）于_年_月_日特签订本合同。
WHEREAS 鉴于。
…NOW THEREFORE THIS CONTRACT WITNESSETH that it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows:双方达成协议如下：civil engineering 土木工程Chapter 1 Definitions and InterpretationArticle 1 DefinitionsIn the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them, except where the context other requires:第一条定义本合同（按下文所定义的）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有本条所赋予的含义：1.1“employer” means the person named as such in this contract and the legalsuccessors in title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such person.1.1“雇主”是指本合同所指明的当事人以及取得当事人资格的合法继承人，但除非承包商同意，不包括此当事人的任何受让人，本合同中的雇主为_(填入名称)。
(完整版)劳务分包合同
(完整版)劳务分包合同甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已获得某工程项目的总承包权，现根据项目需要，甲方决定将部分劳务工作分包给乙方。
为明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本劳务分包合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程期限：_____________________第二条分包范围1. 乙方负责完成甲方指定的劳务工作，具体包括但不限于：_____________________2. 乙方应按照甲方的要求，保质保量完成劳务工作。
第三条合同价款1. 劳务分包总价款为人民币（大写）：_____________________2. 付款方式：_____________________3. 付款时间：_____________________4. 乙方应向甲方开具正式发票。
第四条质量要求1. 乙方应严格按照国家和行业的质量标准进行劳务工作。
2. 甲方有权对乙方的劳务工作进行监督和检查。
第五条安全生产1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保劳务工作的安全。
2. 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
第六条工程变更1. 因设计变更或其他原因需要调整劳务分包内容的，双方应协商一致。
2. 工程变更所增加的费用，由甲方承担。
第七条违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，任何一方违约，应承担违约责任。
2. 违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的____%。
第八条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
有关国际工程分包合同范本6篇
有关国际工程分包合同范本6篇篇1甲方（总承包商）：_____________乙方（分包商）：_____________鉴于甲方在国际工程项目总承包中，同意将部分工程分包给乙方，经双方友好协商，依据相关法律法规，达成如下分包合同协议：一、工程概况本合同涉及工程名称为：_____________________。
工程地点为：_____________________。
分包工程范围包括但不限于：_____________________。
二、合同期限与进度1. 分包工程的开始与结束时间应遵循总工程进度计划，具体日期为：______年______月______日至______年______月______日。
2. 乙方应严格按照甲方制定的进度计划执行，确保工程进度和质量。
如遇特殊情况需调整进度计划，双方应及时沟通并达成共识。
三、分包费用与支付方式1. 分包工程的费用计算方式：双方约定采用固定总价或单价计算方式，具体金额及计算方式详见合同附件。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方分包款项，支付周期、比例及具体支付时间应明确约定。
如遇货币转换问题，双方应约定汇率及调整机制。
四、质量标准与验收1. 乙方应按照国际工程标准、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收工作。
3. 如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改并承担相应费用。
五、安全责任与保险1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。
2. 双方应按照国家法律法规购买相关保险，确保工程风险得到合理转移与保障。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、保密条款与知识产权1. 双方应对涉及工程的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露或向第三方提供相关信息。
2. 工程中涉及的知识产权归属问题应按照相关法律法规及双方约定执行。
工程分包协议书范本6篇
工程分包协议书范本6篇工程分包协议书范本 (1) 甲方：乙方：甲、乙双方在业主的同意下经友好协商，在公平、公正、诚实互信的条件下签订本合同。
一、工程名称：全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程二、工程地点：襄河镇杨桥工业园三、分包范围：全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程中附属的撇水沟护坡工程。
四、工期：约五个月。
五、承包方式：包工包料，发生在撇水沟护坡工程中的一切人、料、机费用乙方自理，乙方自负盈亏。
需扣除公司管理费、税金等，且必须提供成本发票。
六、安全生产：一切与乙方有关的安全、质量事故乙方自行解决与甲方无关。
七、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受业主、监理、检测、甲方等有关部门的检查、检验。
2、乙方工程完工报甲方后自行组织相关部门验收。
3、乙方工程验收合格后需提供工程试验、原材检测报告，工序报验，施工日记等工程资料一式三份且装订成册。
八、计量与计价：1、乙方已完成工程量，经验收合格后，再按工程实际量结算。
若未通过业主单位验收，乙方必须无条件返工，甲方不支付乙方任何费用。
2、单价按甲方与襄河镇签定的全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程《协议书》、《土地保证协议》一致。
九、甲乙双方未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程分包协议书范本 (2) 委托单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)一、经协商，甲方将分包给乙方施工。
二、乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务，质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。
施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。
外架劳务分包合同(完整版)
外架劳务分包合同(完整版)合同编号：_____________甲⽅（分包商）：名称：_____________________地址：_____________________法定代表⼈/负责⼈：_________联系电话：_________________⼄⽅（劳务公司/班组）：名称：_____________________地址：_____________________法定代表⼈/负责⼈：_________联系电话：_________________鉴于甲⽅具有从事外架⼯程的专业技术和经验，⼄⽅具有劳务公司资质及从事劳务派遣/具有进⾏外架作业的技术和⼈⼒资源，双⽅为完善经济合作、明确权利和义务，根据相关法律法规的规定，经协商⼀致，特订⽴本合同。
⼀、⼯程概况⼯程名称：_____________________⼯程地点：_____________________⼯程内容：外架⼯程的劳务分包，包括但不限于外架的搭建、拆卸、维护等⼯作。
⼆、合同期限合同开始⽇期：____年____⽉____⽇合同结束⽇期：____年____⽉____⽇具体⼯期：根据甲⽅通知及⼯程进度要求确定。
三、劳务费⽤及⽀付⽅式劳务费⽤总额：⼈⺠币（⼤写）____________元整（⼩写：____________￥）。
⽀付⽅式：预付款：合同签订后，甲⽅⽀付⼄⽅合同总价款的____%作为预付款。
进度款：根据⼯程进度，甲⽅按阶段⽀付⼄⽅劳务费⽤。
结算款：⼯程竣⼯验收合格后，甲⽅⽀付⼄⽅剩余劳务费⽤。
⽀付时间：甲⽅在收到⼄⽅提交的结算报告及资料后____个⼯作⽇内予以审核，审核通过后⽀付相应款项。
四、双⽅责任与义务甲⽅责任：提供施⼯图纸及技术要求。
负责施⼯现场的安全管理和协调⼯作。
按照约定⽀付劳务费⽤。
⼄⽅责任：派遣合格的⼯⼈参与外架班组⼯作，确保⼯⼈持证上岗。
遵守安全⽣产规定，确保施⼯质量和进度。
承担因⼄⽅原因造成的返⼯费⽤及损失。
劳务分包合同范本完整版
劳务分包合同范本完整版甲方（总承包方）：_____________________地址：_____________________乙方（分包方）：_____________________地址：_____________________鉴于甲方已获得某项目的总承包权，需要将部分劳务工作分包给专业分包方，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承担甲方部分劳务工作事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 工程内容：________________________________________4. 工程量：________________________________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条分包范围及工作内容1. 分包范围：乙方根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，完成以下劳务工作：- _____________________________________________- _____________________________________________2. 工作内容：乙方应按照甲方的要求和施工规范，完成上述分包范围内的所有工作。
第三条工程质量1. 乙方必须严格按照国家现行的施工规范、标准和甲方的技术要求进行施工。
2. 工程质量应达到___________________________标准。
第四条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，严格执行安全生产操作规程。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场环境，防止污染。
第五条工程进度1. 乙方应根据甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保工程按时完成。
国际工程合同中指定分包商
国际工程合同中指定分包商在国际工程项目中，指定分包商是由业主或设计单位推荐或直接选定的承担特定施工任务的分包单位。
这种安排确保了项目的某些关键部分能够由具备专业技术和经验的团队来完成。
这也要求总承包商与指定分包商之间有明确的合同条款来规范双方的权利、义务和责任。
一个标准的指定分包商合同范本需要明确定义分包工作的范围。
这包括具体的工作任务、预期成果、完成时间以及任何特定的质量标准。
例如，如果分包工作涉及特殊技术的运用或者专利技术的实施，这些细节都需要在合同中被清晰地列明。
合同应当包含价格和支付条件。
这通常涉及到固定价格、成本加酬金或是按实际完成的工作量来计费等不同的计价方式。
同时，支付条件要详细说明付款的时间点、支付比例以及任何可能影响支付的因素。
合同还需要涵盖工期及延误责任。
指定分包商必须遵守合同约定的进度计划，而一旦出现延误，应明确赔偿责任及相关的计算方法。
对于不可抗力事件造成的延误，合同中应提供相应的处理机制。
安全和环保也是合同中不可或缺的部分。
指定分包商须遵守所在国家的安全法规，并采取必要措施保护工人健康和安全，减少对环境的影响。
违反相关规定可能导致罚款甚至合同终止。
质量控制是确保工程顺利完成的关键。
因此，合同中应规定分包商须遵循的质量标准，包括材料、工艺和最终成品的验收标准。
同时，还应明确不合格工作的整改程序和责任归属。
争议解决机制是维护双方权益的重要环节。
合同应提供争议发生时的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
并且要指明适用的法律和管辖法院。
一个详尽的国际工程合同中指定分包商的范本，不仅能够为各方提供清晰的合作框架，还能在项目实施过程中起到预防和解决问题的作用。
通过细致的合同管理，可以有效降低风险，确保工程顺利推进，从而为参与各方带来共赢的结果。
在实际操作中，建议各参与方根据自身项目特点和实际需求，结合本文提供的范本内容，制定出符合自己需求的合同条款。
专业的法律顾问在这一过程中发挥的作用不容忽视，他们可以为合同的草拟和审核提供专业意见，保障合同的合法性和实用性。
工程项目分包合同(完整版)
工程项目分包合同(完整版)根据中华人民共和国建筑法和合同法等法律法规，甲乙双方协商达成以下工程项目分包合同。
第一条：工程概况1.工程名称、地点和内容如下：工程名称：工程地点：工程内容：2.工程的开工日期、竣工日期和工期总日历天数如下：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期总日历天数：天3.工程质量等级采用以下标准：1）合格2）优良4.合同价款为以下金额：金额（大写）（人民币）：小写）：第二条：价款结算办法及合同文件组成1.工程价款的计价依据如下：1）执行甲方现行有关文件规定。
2）采用可调价格，合同以中标通知书的中标价进行核算。
3）工程总价款根据现场实际防腐面积进行计算，详见附件。
2.合同价款在本合同约定后，任何一方不得擅自更改。
合同价款采用以下方式确定：1）采用固定价格合同，以中标价确定合同价款，在约定的风险范围内不予调整合同价款。
合同价款中包括的风险范围、风险费用的计算方法和合同价款调整的因素详见附件。
2）甲方需要对工程项目变更而发生的工程量增减，需要甲方代表书面确认签证。
3.组成本合同的文件如下：1）本合同书2）中标通知书3）投标书及其附件4）标准、规范及有关技术文件5）图纸6）工程报价计算单7）双方有关工程的洽商、变更的书面协议合同文件应能相互解释、互为说明。
除本合同中另有约定外，组成本合同文件的优先解释顺序按照（1）—（7）序列执行。
4.双方施工代表如下：甲方代表：乙方代表：第三条：双方负责事项1.甲方的工作包括以下内容：1）开工前具备接通施工现场通讯、水源、电源的条件，并保证施工期间的需要；提供施工场地内主要交通干道，满足施工期间运输需要；2）办理施工所需的批件以及必须甲方办理的现场施工证件；3）组织乙方及设计单位进行图纸会审和设计交底。
4）双方约定的需要甲方完成的其他工作。
如果甲方未能履行（1）至（4）款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失，甲方除赔偿乙方有关损失外，还需要支付一定的违约金，违约金为合同款（结算款）的百分之。
国际劳务合同(工程施工)
国际劳务合同（工程施工）1. 合同的当事方本合同由以下当事方签署：雇主（以下简称“雇主”）地址：联系人：电话：承包商（以下简称“承包商”）地址：联系人：电话：2. 合同目的本合同的目的在于明确雇主和承包商之间的权利、义务和责任，确保工程施工的顺利进行，并保障雇主的利益。
3. 合同内容3.1 工程描述雇主委托承包商负责进行以下工程施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程周期：3.2 承包商的义务3.2.1 承包商应按照合同约定的工程要求和进度，保质保量完成工程施工。
3.2.2 承包商应提供具备相应技术和资质的工程人员，并保证其工作质量。
3.2.3 承包商应自行负责提供必要的工程设备、材料和施工机具。
3.2.4 承包商应负责组织和监督施工过程中的安全管理，并采取相应的措施确保工人的安全。
3.2.5 承包商应及时向雇主报告工程施工进展以及可能影响工程进度的问题，并与雇主共同协商解决措施。
3.3 雇主的义务3.3.1 雇主应向承包商提供详细的工程设计和规范要求，并确保其准确无误。
3.3.2 雇主应按照合同约定的工程支付方式及时支付工程款项。
3.3.3 雇主应为承包商提供必要的工程条件，包括但不限于施工场地、通路、水电等基础设施。
3.3.4 雇主应对承包商提供的工程设备、材料和施工机具进行验收，并及时提出问题和意见。
3.4 合同价款双方共同商定的合同价款为_________（货币）。
3.5 合同期限合同期限为自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____（天/月/年）。
4. 合同变更和解除4.1 合同变更合同变更须经双方书面协商并签署变更协议方可生效。
未经书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
4.2 合同解除4.2.1 如果一方违反合同约定，造成对方重大损失的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。
4.2.2 除非发生不可抗力或经双方协商一致，否则未经对方同意，任何一方不得擅自解除合同。
专业工程分包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-2660-45专业工程分包合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity专业工程分包合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
承包人(全称)：（以下简称甲方）分包人(全称)：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：净化机房空调系统改造二、分包合同价款金额：大写：人民币。
小写：元。
三、工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际工程分包合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
国际工程分包合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
总包商即甲方与分包商即乙方于_年_月_日在_订立本分包合同。
鉴于总包商已同ems国____大型电气项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订合同。
鉴于分包商原按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商___年__月__日，__号文件及其所附的报价表，现双方达成协议如下：
（一）工作范围
1提供所有工程的监督人员、训练和非熟练工人、提供运输、测绘工具及设备、挖掘及钻孔机械、吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。
2提供混凝土材料、水泥砂、石子、灰装材料、钢筋，并运送到工地。
3为所有熟练和非熟练上人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。
4运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房列施工现场的运
输，并负责卸车和保管。
5分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。
凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。
（二）符合技术规范要求
熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。
（三）劳动力
1自始至终提供足够数量的工人，
以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。
2在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。
3支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。
4为其雇员提供住宿及膳食。
5向总包商在ems国主管部门提供他们所带的有关其雇员的一切情况。
6对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。
（四）法定责任
分包商应对下列事项承担责任；
1遵守ems国关于所得税的规定。
如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也而对此完全负责。
2根据ems国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。
3分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。
（五）意外事故或损失的责任
在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起
的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。
（六）保险
1工程保险：总包商应按合同一骰条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。
2第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。
3工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。
4对以总包商名义的保险单中的索
赔补偿的确定，分包商所在3天内备齐各种有效的证单。
（七）总包商材料的交付
总包商应负责交付材料，包括搭架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地律及接地线等。
分包商应在bkb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。
如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。
（八）分包工程量
在该分包工程价构表中所列的工程量只是大约数，变化范围在+__％和-__%内。
则单价不作任何变化。
如果变化值超过+__％和-__%，应按总包合同一般条款中第_条规定处理。
（九）许可证和执照
总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证扣劳动证，该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获得由业主写给em国有关当局的证明信。
办理这些函件所花的费用以及由此产生的一份开支均应由分包商承
担。
（十）竣工及惩罚
根据双方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。
如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_％，作为罚金或违的罚款余，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_%.
（十一）支付条款
总包商应按如下规定向分包商付款
1预付款，其金额为分包合同协总额的__％，自分包商提交由__银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商，保函有效期为__个月。
2每月完成的经业主验收的工程占分包合同价的__％。
3分段工程占分包合同价的_％，凭暂时验收证书。
4分段工程占分包价的_％凭最终验收证书。
按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五
周内，才能付给分包商。
应付给分包商的款额按下列百分比支付：
ems国的当地货币：_％
美元：_％
用当地货币支付的部分在ems国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在__银行__账号，汇费应由总包商负担。
兑换比率：l美元：__（当地货币）
预付款将用美元支付，预付款中超过_％的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。
（十二）验收工程
所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。
（十三）履约保函
在分包合同签订后15天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份__银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的_％有效期为__个月，自本分包合同签订之日起。
（十四）总包商材料的延迟交付
如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时总分商应按价格表所规定的日工资（计日工资）标准，付给分包商南工时间费用。
延迟交付材料少于三天时，按本条规定分包商不能提出赔偿要求。
（十五）如果在本协议签之日起__天内业主表示同意本协议，本协议即生效。
如果在上述日期内业主没有表示同意，本协议便无效，任何一方都不得向对方要求赔偿。
总包商代表（签）：
分包商（签）：
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。