钢筋班组施工承包协议书
钢筋工班组承包合同书
钢筋工班组承包合同书合同范本专家。
合同标题，钢筋工班组承包合同书。
合同范本：钢筋工班组承包合同书。
甲方（承包方），（具体信息填写）。
乙方（承包方），（具体信息填写）。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包钢筋工班组的相关事宜达成如下协议：一、工程名称及地点。
甲方委托乙方承包的工程名称为（具体工程名称），地点为（具体地点）。
二、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，负责承包钢筋工班组的相关工程，包括但不限于钢筋加工、安装等工作。
2. 乙方应保证工程质量，按时完工，并确保符合国家相关标准和规定。
三、工期及工程款。
1. 工程工期为（具体工期），乙方应按时完成工程。
2. 工程款总额为（具体金额），按照工程进度分期支付，具体支付时间和金额详见附件《工程款支付计划表》。
四、违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按时支付工程款或提供必要的工程条件，应承担相应的违约责任。
五、其他约定。
（其他双方协商一致的事项）。
六、争议解决。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、合同生效及变更。
本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方另行协商确定。
合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《钢筋工班组承包合同书》的合同范本，具体内容以双方协商一致为准。
钢筋工班组承包合同4篇
钢筋工班组承包合同4篇篇1钢筋工班组承包合同甲方：（委托方）地址：电话：联系人：乙方：（承包方）地址：电话：联系人：鉴于甲方拟对某工程进行钢筋工程施工，为了明确双方责任和权利，根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定，甲、乙双方就本工程的钢筋工班组承包事宜，达成如下协议：一、工程名称本工程名称为__________________________项目。
二、工作内容1.乙方应按照甲方的设计要求和施工计划，安排合格的技术工人和施工队伍，完成该工程的钢筋加工、安装等工作。
2.乙方应按照甲方的要求进行钢筋材料的采购，保证材料的质量，安全，并按照相关规定进行管理。
三、工程进度1.工程开始日期为______________________年___月___日，完工日期为______________________年___月___日。
2.乙方应按照约定的工期和进度进行施工，如因特殊原因需要延期或提前完成工程，应提前向甲方书面申请，并经甲方同意后方可进行。
四、工程质量1.乙方应按照国家相关工程质量标准，认真负责、高质量地完成本工程的钢筋工程施工。
2.如在工程保修期内发现质量问题，乙方应积极配合解决，并承担相应的维修责任。
五、工程款1.甲方应按照乙方提供的工程合同价款进行支付，支付方式为____________________（现款、转账等）。
2.工程款的支付比例为_____________，分为首付款、进度款和尾款，具体款项比例根据实际工程施工情况确定。
3.工程款的支付应在工程验收合格后进行，如发现工程质量问题需整改的，支付款项可暂缓。
六、违约责任1.若乙方未按照协议约定完成工程施工，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此造成的损失。
2.若甲方未按照约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。
七、附则1.双方应保持通信畅通，如有重大事宜需商讨或变更，应书面协商确定。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各保留一份，自_______________年___月___日生效，至工程完工验收合格后终止。
钢筋协议合同(精品6篇)
钢筋协议合同(精品6篇)钢筋协议合同篇1甲方：乙方：甲方就的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。
二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，按照图纸和规范进行配料单，(乙方必须配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单)。
钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。
三、钢筋制作绑扎质量要求：乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料(料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方)，科学合理地配料，遵守操作规程，合理地用料，减少浪费，按照料单进行制作;按照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物，确保验收一次性通过，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题造成损失，按工程造价的1-2倍予以罚款，在施工过程中必须合理的使用材料，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，按照浪费的原材料价格的1-5倍予以罚款。
四、承包单价：每吨按照380元计算，工程量按审核后的决算料单计算，开始结账暂按施工料单预结，计时工以签证为准，按60元/工日。
五、工资结付方式：1)工作量必须以浇注好砼为准，浇注完才能结算;2)第一期工程的正负零及以下部分工作量款，按实计算后暂扣十万元以作保证金，剩余部分按正常发放;3)第一期工程的正负零以上部分，每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%，剩余10%作为工程保证金;4)第二期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%;50第二期工程完成到了工作量的70%六、工期：每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300元，不要求提前。
钢筋工班组承包合同(体育场馆)
钢筋工班组承包合同（体育场馆）合同概要
参与方
委托方（甲方） [委托方名称
承包方（乙方） [承包方名称
合同条款
1. 项目说明甲方委托乙方负责体育场馆的钢筋工程施工。
2. 工作要求乙方应按照甲方提供的设计文件和工作要求进行施工，保证施工质量，确保工期的合理安排。
3. 工期施工工期为合同签订之日起，至项目完工验收。
甲乙双方应共同协商并签订施工计划，确保工期的达成。
4. 合同价款甲方向乙方支付的合同价款为[具体金额（大写[金额大写）。
5. 支付方式甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，剩余金额根据工程进度支付。
6. 质量保证施工完成后，乙方应依据国家相关标准，承担工程质量的保证责任。
7. 安全保障乙方应遵守国家和地方相关安全生产法律法规，确保施工安全。
8. 违约责任若一方违约，应依法承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
9. 合同变更本合同的变更须经甲方与乙方双方协商一致，并以书面形式记录生效。
10. 争议解决如因本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交当地人民法院解决。
附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各自持有一份，具有同等法律效力。
2. 合同中未尽事项，可由双方另行协商确定，并在补充协议中明确。
3. 本合同以中文书写，一切附件均与本合同具有同等效力。
合同签署人
甲方（委托方）（签名）日期
乙方（承包方）（签名）日期。
钢筋班组项目承包合同5篇
钢筋班组项目承包合同5篇篇1钢筋班组项目承包合同甲方（承包商）：_____________（以下简称甲方）联系地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（施工单位）：_____________（以下简称乙方）联系地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________为了明确双方在钢筋加工项目中的权利和义务，保障项目的顺利进行，特订立本合同。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程项目概况1.1 项目名称：钢筋班组项目1.2 项目地点：_____________1.3 项目内容：包括但不限于钢筋的加工、运输、安装等工作。
1.4 项目工期：_____________二、工程量与价格2.1 工程量：甲方应按照乙方提供的工程图纸和设计要求，完成全部工程内容。
2.2 价格：双方约定的项目总价为_____________，结算方式为_____________。
三、工程质量和安全3.1 甲方应按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
3.2 甲方应严格遵守安全操作规程，保障工程施工过程中的安全。
四、验收与交付4.1 工程完工后，乙方有权对工程进行验收。
如有质量问题，甲方应及时整改。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照约定的付款方式，及时支付工程款项。
五、违约责任5.1 如一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应在接到另一方书面通知后，尽快补救或赔偿损失。
六、争议解决6.1 因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商无果，可向有管辖权的仲裁机构提交仲裁申请。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并结清款项之日止。
7.2 未尽事宜，双方可另行协商补充性协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签约日期：_____________ 签约日期：_____________篇2钢筋是建筑工程中常用的一种材料，承重能力强，使用寿命长。
钢筋工班组承包协议书(多条款详尽版)
钢筋工班组承包协议书根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方工程项目中的钢筋工班组施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：钢筋制作、绑扎、焊接等钢筋工程4.工程量：5.工期要求：二、承包方式乙方以包工不包料的方式承包甲方工程项目的钢筋工班组施工。
三、工程质量1.乙方应按照国家现行施工规范、验收标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2.乙方施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
3.如乙方施工过程中出现质量问题，应立即停止施工，并按照甲方的要求进行整改，直至达到合格标准。
因此产生的费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.支付方式：（1）预付款：本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同约定工程量后，甲方支付乙方已完成工程量的70%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价款的100%。
五、工期延误1.因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的1%作为违约金。
2.因甲方原因造成工期延误，甲方应相应顺延工期，并支付乙方因此产生的实际损失。
六、材料供应1.甲方负责提供施工所需的钢筋、箍筋、预埋件等材料。
2.乙方负责施工所需的机械设备、工具及安全防护用品。
七、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，加强安全生产管理，确保施工安全。
2.乙方负责施工过程中的安全事故处理，并承担相应的法律责任。
八、合同解除1.甲乙双方应严格履行合同义务，未经对方同意，不得擅自解除合同。
2.合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。
九、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
班组承包协议书钢筋班(精选合集2篇)
班组承包协议书钢筋班(第1篇)立协双方：________ (以下简称甲方)钢筋班组：________ (以下简称乙方)甲方将住楼工程钢筋分部工程以清包工的形式分包给乙方。
为了高速、优质、平安并卓有成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的动身，特制订如下协议：一、承包范围、工作内容及一般要求：1、从基础底板钢筋开头到主体结顶为止的全部预制、现浇构件的钢筋和砖墙拉结筋制作、预埋、焊接；预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层、地面钢砼钢筋等全部钢筋加工、制作、安装及电焊工作(每次施工放样派一人参与)。
2、钢筋工程包括：原材料进场协作卸车，场内运输卸货就位，分类堆放整齐，场内二次搬运，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，马凳爱护层，制作、安放垫块爱护层，浇砼时钢筋值班保证负筋爱护层正确，准时利用短钢筋，现场短钢筋清理堆放整齐。
3、组长在招收班组职工时必需严格把好素养、技术关，对班组招收的员工班组长为第一责任人。
班组长必需与职工订立劳务协议，否则后果自负。
如由于班组与职工发生劳动纠纷牵涉到劳动部门并损害了公司及项目部的信誉，则项目部可以对班组实行5000元以下的罚款4、16㎜以上柱钢筋接头采纳电渣压力焊，每个接头120元，现场绑扎梁板统长钢筋必需采纳对焊及电弧焊，不得随便采纳绑扎接头。
5、在工程分部进行施工以前班组都要提交二份(现场管理负责人一份、预算员一份)钢筋下料单，经过项目部现场管理负责人审批同意后才能开头下料。
在工程结构完成之前班组向预算员提交经过整理合并的钢筋料单。
6、钢筋下料时必需统筹支配，统一规格长料短料统一计算后下料，产生的钢筋下料损耗不得大于0.5%，否则超出的损耗钢筋以进货价格折算给乙方。
以卖废钢筋数量统计为准。
短钢筋头要准时合理使用，在不违反规范的前提下使用对焊接头。
按决算钢筋量作结算的依据。
7、钢筋班组必需配备足够的质量管理人员，配料管理员一名、现场绑扎管理员两名等。
钢筋下料及现场绑扎必需按规范及图纸设计要求操作，如钢筋验收一次性通不过则产生的返工材料损耗由班组担当。
钢筋班组承包协议书
钢筋班组承包协议书甲方：乙方：甲方将乌鲁木齐机务段新建职工浴池工程的钢筋分项工程以包人工，包机械，焊接，套丝、套筒、包扎丝、焊条、焊渣、二次结构，不包主材（钢筋）、电缆等材料。
为了明确甲乙双方的责任、权利，确保施工质量安全进度等，经双方协商，达成以下协议：一、工程地址乌鲁木齐机务段院内二、工程名称乌鲁木齐机务段新建职工浴池工程三、工程概况本工程总建筑面积约为949.17m2。
（结算以实际发生量计算）四、承包形式以包人工（制作、安装），包机械，包焊接，套丝、套筒、扎丝，焊条，焊渣，φ16—φ25,以内，不包主材（钢筋）电缆线，即除钢筋由甲方提供到制作场地外，其他由乙方承包完成。
五、承包范围从基础开始，到整个主体、二次结构工程钢筋完成由乙方承包。
如果甲方以任何原因耽误工期以无条件结算乙方工程款。
六、承包价按元/吨。
七、安全要求对施工班组人员要定期进行安全教育、培训，特种作业人员一定要持证上岗，严格执行安全操作规范规程，决不允许违章操作，杜绝工人穿拖鞋，不带安全帽进入施工现场，没防护的临边、临井不能施工，高空作业必须系好安全带，施工用电要规范等等。
服从甲方管理。
因违章作业造成的安全事故一切经济和刑事责任均由乙方负责，甲方不负任何责任。
乙方施工人员在施工场地以外的一切事故与甲方无关。
八、质量要求严格按图施工，符合国家现行施工规范和验收的要求，因质量不合格造成的返工由乙方负责（延误工期按每天500元处罚,造成的材料损失按实际算，从乙方工程款中扣除。
）九、进度要求基础工程钢筋工程工期按甲方进度计划完成，楼板、梁、柱等都必须按甲方进度计划完成。
延误工期处罚按第八条中执行。
十、文明施工保持堆码有序且整洁，做到人人讲礼貌，不能打架斗殴。
穿戴要整洁，不能随便大小便。
施工过程中要有计划吊运钢筋，工完场地清洁干净。
生活、工作区要卫生，定期要检查，发现不合要求的及时完善。
十一、甲方的职责1.做好技术、安全交底、检查督促班组的进度、质量、安全、文明施工。
钢筋班组承包的协议书
钢筋班组承包的协议书钢筋班组承包的协议书（精选8篇）在现在社会，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。
想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是店铺精心整理的钢筋班组承包的协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
钢筋班组承包的协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）班组责任人身份证号：电话：为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：一、承包范围、工作内容：1、铜乐园安置小区28#—30#楼，从基础开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于1人守护钢筋）。
2、钢筋工程包括：场内的二次搬运；绑扎、安装钢筋；垂直、水平运输；加工材料的料台；马凳保护层；安放垫块保护层；拉墙筋的制作；浇砼时钢筋值班；现场短料钢筋焊接利用；φ16以上钢筋接头采用对焊接头；φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼（位置正确）安放预埋筋；均包括在本次承包范围内；绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。
3、包括内容：φ10以内圆钢调直、加工、制作（特别警示：如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报所造成的拖延工期由乙方负责并承担其他工种的误工费用）。
以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，一次性包干，不存在任何签点工（如果设计变更不造成现场返工或单项返工5工以内，则不增加任何费用或点工，反之则按实办理签证，增加返工费用或点工）。
二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约：1、承包方式：包清工，一次性包干（包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期）2、单价：±0.00以下为5.5万元，±0.00以上按审计后的建筑面积30元/m2计算，柱子竖向钢筋电渣压力焊按实际接头数量1.5元／个另行计算（以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外，甲方仅提供提升机，其余工具均由乙方自供，（如：切断机、调直机、弯曲机、扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、安全帽等）。
钢筋班组施工承包协议
班组施工承包协议发包方：杭州宏程建设集团有限公司—仓储文化展示中心（御碑公园一期）1#6#7#工程项目部（以下简称甲方）承包方：钢筋班组刘玉洲（以下简称乙方）身份证：甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲方将仓储文化展示中心（御碑公园一期）1#6#7#工程的主体结构分项工程以包清工的形式承包给乙方。
为确保本工程的顺利进行，确保工程质量达到优良，和安全、文明施工达到标化的目标，本着相互配合，平等互利、友好合作的精神，为明确双方的权利、义务经双方协商，特制定以下条款共同遵守。
一、工程概况：1.工程名称：仓储文化展示中心（御碑公园一期）1#6#7#工程。
2.工程地点：余杭区塘栖镇水北街。
3.结构性质：混凝土框架二、承包范围及工作内容：1、施工图范围内所有钢筋制作、安装、绑扎、对焊、竖焊、搭接焊、电渣压力焊、进场钢筋卸料、堆放整齐及符合文明施工的有关规定，场内钢筋的垂直和水平运输，垫块、插筋制作设置、废料钢筋的整理堆放、钢筋校正、砼浇注时看筋及清理工作。
2承包范围内的一切标化清理及日常工作，其它钢筋的配合工作，制作场地内的清理，保护标设牌的挂设等。
3、主体施工阶段无清理点工，完成每项工序必须做到落手清。
4、无偿完成本工程施工阶段的全部清理工作，达到标化的要求。
5、无偿对本工序失误引起的质量缺陷按规范进行修补。
6、无偿派专人参加施工员的放样工作及复核工作。
三、承包方式和承包单价：1.承包方式：甲方以包清工的形式把施工图范围内的主体工程承包给乙方。
2.工具、材料分配：甲方提供钢筋、垂直运输机械、总配电箱、大的照明设施。
施工过程中其余小型生产工具乙方自理（对焊机、弯曲机、切断机、电焊机、调直机、电线、照明灯、扎丝、焊条、焊剂等并提供机械、焊条合格证）。
3.承包单价：按每吨370元，按实际施工吨位计算。
四、付款方式：1.甲方每月按完成工程量的70%支付乙方工程款，主体结顶中间验收合格后付完成工程量的90%，其余工程款到竣工验收合格决算审计完成后三个月内付清。
钢筋班组分包合同协议书
钢筋班组分包合同协议书甲方（分包单位）：___________乙方（钢筋班组）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将工程项目中的钢筋作业分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程工期：___________二、分包范围及内容2.1 分包范围：本工程项目的钢筋制作、绑扎、焊接、安装等作业。
2.2 分包内容：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
三、分包方式及价格3.1 分包方式：采取固定总价分包，乙方承担所有施工过程中的人材机等费用。
3.2 分包价格：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
四、付款方式及进度4.1 付款方式：本工程采用进度付款，具体付款比例按双方约定的进度节点执行。
4.2 进度付款：甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的付款比例进行付款。
五、工程质量及验收5.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。
5.3 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求进行安全文明施工，确保施工现场的安全。
6.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤害、财产损失等一切法律责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权按约定扣除相应的违约金。
7.2 甲方未按照约定支付工程款，乙方有权按约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
钢筋工-班组承包协议书
班组承包协议书（钢筋工班组）合同编号：发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）；身份证号码：_______ _________________工程名称：（以下简称“本工程”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的钢筋分项工程劳务承包事项协商达成一致，签订以下约定，双方共同遵守执行。
第一条工程项目1、工程名称：___________________________________2、工程地点：___________________________________3、承包范围：_____ ___________________________第二条承包方式及内容1、承包方式：劳务清包工、包二次及多次搬运、包辅材、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包小型机械及手动工具、包楼层清理（只包括钢筋工所用材料）、包超高补贴、包雨季施工及高温施工补贴、包加班补贴、包人工涨价风险、包保险及劳保用品、包成品保护、包竣工交付前保洁清理、包质量保证期内维修等形式实行综合单价包干。
（1）辅材包含：符合国标的套筒、保护层垫块、铁丝、焊剂、线绳、粉笔、劳保用品等除钢筋以外的所有零星辅材。
（2）机具包含：电气焊工具、电焊机、套丝机、切断机、弯曲机、调直机、三级电箱及二级电箱至电动工具的电缆线、辅助照明灯具（碘钨灯）及电缆等。
2、承包内容：按甲方提供的施工图纸（包括现有图纸、图纸修改、图纸会审、设计变更等）中混凝土主体结构和二次结构进行钢筋制作安装：包括基础、地下室及上部工程所有的垫层、承台、筏板、基础梁、电梯井、底板、集水井、剪力墙、柱、梁、板及其他零星、二次结构中的钢筋制作安装，包括但不限于：二次浇捣的后浇带、栏板、外墙饰线、压顶、窗飘板、构造柱、圈过梁、屋檐、天沟、厨房卫生间反梁、女儿墙、机座等、砌体钢筋。
（1）按照施工图纸要求结合规范图集进行钢筋翻样，提前20天上报甲方审定后作为钢筋进场计划的依据。
钢筋工班组承包合同7篇
钢筋工班组承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方钢筋工班组工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、承包工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：钢筋工班组相关工程，包括但不限于钢筋加工、安装、焊接等工作。
二、承包方式及期限承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程钢筋工班组的相关工作。
承包期限：自本合同签订之日起至工程竣工交付甲方验收合格止。
三、工程价款及支付方式工程价款：根据工程实际进度和工程量，按双方约定的单价进行结算。
具体结算方式详见本合同附件《工程价款结算表》。
支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程进度款，工程竣工验收合格后支付至总价款的XX%，剩余XX%作为质量保证金，一年后无质量问题则全额支付。
四、工程质量及验收标准乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家或地方相关标准。
验收标准：按照施工图纸、施工规范及甲方与建设单位签订的合同条款进行验收。
五、安全施工及文明生产乙方必须严格遵守安全施工规定，加强施工现场管理，实施文明生产。
甲方有权对乙方安全施工和文明生产进行监督检查。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
六、甲方责任与义务甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。
甲方负责协调与其他班组的配合工作。
甲方负责提供必要的生活和工作环境。
七、乙方责任与义务乙方必须按照甲方的施工计划和要求进行施工，确保施工进度和质量。
乙方应加强施工现场管理，确保施工现场安全、文明。
乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，未经甲方同意，不得擅自外泄。
八、违约责任及赔偿损失甲乙双方任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。
钢筋工班组承包合同书6篇
钢筋工班组承包合同书6篇篇1发包方（以下简称甲方）：__________________承包方（以下简称乙方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就钢筋工班组承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 承包范围：钢筋工班组的全部工作内容（具体见附件）。
二、承包方式本工程采用包工不包料的方式，即乙方负责钢筋工班组的人工费用，材料由甲方负责供应。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应接受甲方的质量检查和监督，对不合格的工程，乙方应负责返工并承担返工费用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：双方约定工程价款为人民币______元整（大写：__________________元整）。
具体金额根据工程实际进度和工程量进行调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额按照双方约定执行。
工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，提高安全意识，防止安全事故的发生。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金，标准为未付金额的______%。
2. 乙方若未按合同约定完成工程或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2024年承包钢筋工班组合同范本
2024年承包钢筋工班组合同范本甲方（承包方）：____________________乙方（发包方）：____________________鉴于甲方为具备相应资质的钢筋工班组，乙方因项目施工需要，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条承包范围2.1 甲方负责完成乙方指定的钢筋工程，包括但不限于钢筋的加工、运输、安装等。
2.2 甲方应按照乙方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工。
第三条工程质量3.1 甲方应保证工程质量符合国家及行业标准，并接受乙方的质量监督。
3.2 甲方应按照乙方要求提供相应的质量保证措施，并承担因工程质量问题导致的返工费用。
第四条工程进度4.1 甲方应按照乙方的施工进度要求，合理安排施工人员和设备，确保工程按时完成。
4.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时协商解决。
第五条安全生产5.1 甲方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 甲方应为施工人员提供必要的安全防护措施，并承担因违反安全生产规定导致的法律责任。
第六条工程价款及支付方式6.1 工程价款：根据工程量和双方约定的单价计算，具体金额为人民币（大写）____________________元。
6.2 支付方式：乙方应按照以下方式支付工程款：6.2.1 预付款：合同签订后____日内支付合同总价的____%；6.2.2 进度款：按照工程进度分阶段支付，每阶段支付比例为____%；6.2.3 竣工验收款：工程竣工验收合格后____日内支付至合同总价的____%；6.2.4 质保金：剩余____%作为质保金，质保期满后____日内支付。
钢筯工班组施工合同
钢筯工班组施工合同甲方：乙方：钢筯工班组根据国家和江西省建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量和安全，保障双方的合法权益，经双方协商，特签订本协议。
第一条工程项目名称：________工程项目第二条工程地点：________________________第三条乙方劳务施工范围和内容：乙方负责本工程项目的钢筯制作、焊接、安装、线材冷拉、搬运（包括成品及原材料现场搬运）等工作。
具体包括但不限于：现浇板、梁及预制过梁、外墙结构线条钢筋、墙拉筋、窗套凸窗钢筋、所有钢筋网片、接桩、管桩内钢筋笼制作焊接,安放等，以及钢筋(包括提供和建设单位结帐钢筋翻样单)翻样，自配电焊工、自带扎丝、切割机片，做好现场落手清工作，(除钢筋原材料)钢筋切断机、电焊机、弯曲机、切割机其余均由乙方自负。
第四条开工、完工日期：4.1 本工程项目定于____年__月__日起开工至____年__月__日全面完工，共计_____日历天。
具体开工日期以甲方通知为准。
4.2 在本条第1款规定的施工期内，由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况合理调整工期。
第五条质量标准：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量达到设计要求和验收标准。
如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。
第六条安全生产：乙方应严格遵守国家和行业安全生产规定，加强现场安全管理，确保施工过程中的安全生产。
如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任和相应费用。
第七条合同价款：本合同的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
乙方在签订合同时一次性向甲方支付合同价款的10%作为预付款，剩余款项在工程完工并经验收合格后支付。
第八条违约责任：一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
钢筋班组劳务承包合同3篇
钢筋班组劳务承包合同3篇现今,钢筋分项工程施工主要以“点工”的形式承包工程,这使钢筋工程分包的组织结构管理层次多、管理幅度较小,造成资源不能充分利用,而且层层转包的现象也是处处可见。
以下是小编为大家整理的钢筋承包合同范本，感谢您的欣赏。
钢筋班组劳务承包合同1甲方项目负责人：乙方项目负责人：甲方将承建的城北花园11###楼工程的钢筋项目分包给乙方施工。
双方本着友好合作，在充分协商的基础上，达成如下协议：一.甲、乙双方的权利和义务：1.甲方必须提供乙方施工人员的正常住宿条件(宿舍和床铺)、就餐乙方自理。
2.甲方必须及时的供应材料，乙方必须按楼层提前3～7天向甲方提供数量，杜绝浪费现象。
3.甲方提供必要的技术指导，施工工作面的轴线，施工技术的要求数据。
4.甲方保证乙方施工人员的生活费用(每人元/月)。
5.甲方必须提供施工人员的安全帽，施工操作面的临边防护。
6.乙方必须服从甲方管理人员的管理，有权对乙方违规操作进行处罚(按公司的规章制度执行)。
7.乙方施工人员必须合理配料，如有浪费现象，甲方有权要求乙方赔偿。
对材料要节约，做到日做日清，用料合理;并合理使用周转料，对所用材料工作面结束后剩余的堆放要整齐，如不能及时的清理，甲方将有权指派他人清理，工资双倍扣除;如果乙方不能合理使用材料，甲方发现按材质的双倍价钱扣除。
8.乙方必须按“谁用工谁负责”的原则管理好本班组的工人，不得打架斗殴;施工操作必须按规范、规程执行，服从甲方的统一管理。
9.乙方工人必须严格遵守“安全生产六大纪律”，上班必须配戴安全帽，如有违规不戴最高罚款50元/人次;如有违规操作等，所有安全责任由乙方负责，同时要接受甲方的处罚;如造成质量问题的返工，对材料要照价赔偿，并接受处罚(1000元以上罚款)。
10.乙方人员中如有偷窃行为的，一经发现送法办，并罚款500～1000元。
二.工程价款及结算方式：1.按结算，乙方内容包括钢筋加工，制作和绑扎及各项验收2.施工期间，生活费按付工程款的%，余款年底确保%，争取结清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**二区五路安置房二期钢筋班组施工承包协议书发包人：**项目部（以下简称甲方）承包责任人：（以下简称乙方）年月日因乙方要求，甲方将乐清新农村建设旧城改造二区五路安置房二期6、7、8、9、10、11、12、13、14#楼及地下室工程钢筋制作安装工程发包给乙方，为了双方能共同承担责任和义务，维护双方利益，使工程能如期按质完成，经双方协商，签订以下协议：一、承包形式和内容：1、承包形式：（1）包清工（含人工、机械）、包质量、包安全、包进度、包落手清，包效益、包本协议中所有的内容；（2）扎丝、焊条、切割片、机械配件等辅材由乙方承担；（3）一次性包干，乙方自负盈亏（不得转包）。
2、承包范围内工作内容：（1）钢筋料单的合理编制报审和按进度进行材料的报量、辅助材料的购买和保管。
（2）钢筋材料进场后及时无偿卸车、场内运输、场内整理。
（3）无偿配合现场取样、检测等试验工作和基础、主体结构、竣工验收工作。
（4）钢筋下料、制作（含钢筋细材的半成品加工制作）、现场绑扎，操作脚手架的搭拆。
（5）钢筋加工区电弧焊、对焊及现场电弧焊、电渣压力焊、气压焊。
（6）垫铁、撑脚、垫块的制作和安装。
钢板止水带的焊接安装。
（7）材料及半成品的水平运输、垂直运输、必要的二次搬运。
（8）协助放线放样（委派2名以上技术人员）（9）按要求正确留置预留孔洞。
（9）浇筑混凝土时钢筋看护修整。
（10）钢筋加工场地的布置、机械就位、钢筋工程完工后机械及时清场和剩余材料堆放制定地点。
（11）建施、结施图中注明的土建部分预埋铁的制作、安装；二次结构的预埋钢筋和拉接筋的制作加工。
（12）钢筋短料的焊接及利用等所有的钢筋工程节约和杜绝浪费工作。
（13）成品保护、包括对其他工序的成品和半成品保护。
（14）加工场地材料分类堆放整齐并标识，半成品堆放整齐，下脚料集中堆放，场地清理。
（15）必要的文明标化工地义务清理工作、承包范围和项目部分配的卫生包干区域内的清理工作。
（16）本工种施工机械机具的配备、安装、维修、保管；二级配电箱以下电气设备的配备、维修、保管；现场施工用水设施的维修和保管；夜间施工照明用具的配备、维修和保管。
（17）协助甲方资料员整理工程资料。
二、技术和质量要求：1、质量标准：乙方必须按国家、地方的有关施工及质量验收规范、规定、甲方技术交底标准，进行施工，达到优质标准。
2、乙方应配备足够的技术过硬、素质好的施工人员入场施工。
如达不到工程质量、安全、文明施工合同要求的，甲方将乙方清退出场，结算方式按工程量的80%给予结算。
3、乙方无甲方验收结论不能作为当月工作量上报。
4、乙方必须严格把好质量关，及时进行自检、互检、交接检工作并做好记录。
同时应配备一名专职质量员,坚持每天在工地配合甲方施工员进行互检、交接检工作,如缺席按每天100元处罚。
5、在施工中，乙方必须服从甲方的正确领导，甲方提出整改工作，乙方必须迅速、及时完成，整改拖延时间超过2小时的，每次罚款200~1000元；要是拒不整改的每次罚款400~2000元处以罚款或中止合同。
延误其它工种工期，造成损失由乙方负责。
乙方不服从以上管理的，甲方有权中止合同。
6、乙方造成返工，其材料损耗、工期延误由乙方负责赔偿外，同时每次罚款200-1000元。
监理、业主和质检等部门验收通不过而影响砼浇筑的，处3000元一次罚款。
三、机械、工具、材料要求1、甲方供应材料报审批后购进，要求乙方所有工人合理节约材料。
甲方所供应材料乙方从仓库签字领取。
钢筋损耗率必须控制在1%以内，仓库及材料部门结算时超出部分由乙方承担费用。
2、甲方提供垂直运输机械，其他由乙方自负（包括乙方自用的运输工具及劳保用品）。
甲方提供的机械出现故障，乙方必须及时保养或通知甲方维修，非正常损坏修理由乙方自负。
3、自购材料必须符合设计和规范要求，进场必须经仓库和施工员核签，作为发放工程款的参考依据。
4、钢筋连接梁板构件Φ14以上采用气压焊，Φ14以下搭接，Φ25采用直螺纹连接。
墙柱构件Φ14和Φ14以上采用电渣压力焊，Φ14以下采用搭接。
加工场采用对焊和电弧焊连接和短料利用。
5、每层工完时必须做到：无剩余成品钢筋（大于Φ12钢筋不得有剩余钢筋，剩余箍筋总数量不超过200只），如有小部分多余，应及时利用或敲直使用。
无短材，下料时应根据钢筋尺寸，合理组合，减少浪费；如发现把长钢筋切断作废料者，按每根处以1000元的罚款。
完一层，清一层，场地上无乱丢钢筋、扎丝。
在绑扎过程中，发现多绑扎一个箍筋或一根钢筋，必须取出，如检查出通知后，仍不整改的罚款500元。
6、材料必须按“大材大用，小材小用，废材利用”的原则，严禁乱断乱代；如发现乱断乱代现象，按照相关罚款细则处罚。
7、做到文明施工，加工场地材料按类堆放，整齐有序。
工完料净，每天下班前清理现场。
四、结算及付款方法：1、结算依据：设计图纸，设计变更联系单和甲方签证单。
2、结算单价：说明：1）以上单价含辅材、人工、机械、管理费用。
人工费用已包括清工工资、各类补贴、劳保福利、非生产用工和临时停电、停水间歇用工、短时间停工待料误工费、二次搬运用工、本工种范围内材料装卸用工。
辅材费用包括扎丝、电焊条、切割片、机械配件等。
2）乙方所有职工个人所得税由乙方自理。
3）以上单价不含地下室及裙楼操作脚手架。
4）主楼单价含电渣压力焊费用（Φ12钢筋如实际电渣压力焊的另计价），地下室单价含钢板止水带焊接费用。
5）气压焊和直螺纹套筒按实际发生计量。
线材调直按仓库料单计量。
3、付款方式：1）付款比例：按月付款，付款比例参照乙方与工人所定的劳务协议，但付款总额不超过已完成工程量的80%，如产生超出80%由乙方自行补足；二次结构全部完成主体验收合格后，一个月内支付至工程量的95%（扣除已付款项），余款两个月内付清。
跨年度时春节前支付参照乙方与工人所定的劳务协议，但付款总额不超过已完成工程量的90%，如产生超出90%由乙方自行补足。
2）结算发放方法：每月5日前上报工程量、职工考勤表（须分管施工员签字）、班组材料进场记录表（须分管施工员签字），经甲方有关人员（施工员、质量员、安全员、核算员、仓库保管员、项目经理）审核签字，按本合同规定进行结算并确定工程进度款发放金额。
乙方按甲方结算发放额，按财务要求作好工资或生活费发放表，向甲方领取同等金额，与甲方管理人员一起发放给工人。
工人工资外余额作为材料款，另列工资表，可由乙方领取。
如本月工程量经审核确定发放款后不能满足本月工人工资（生活费）和材料款发放的，由乙方自行补足。
3）领取工资制度：工人凭工卡和身份证领取工资或生活费，工资或生活费代领必须由本人到甲方签字办理手续，方可代领；上月工资或生活费在下月15号左右发放，逾期不予办理和发放。
4）乙方必须按真实的考勤表和职工劳务协议编制工资发放表，职工劳务协议、工资发放表和考勤表须经甲方有效核定，否则甲方不予发放。
乙方在和分包班组或职工订立的劳务协议中，应明确分包班组承包单价、结算和付款方式及职工工资或生活费的支付方式和时间，并不得与本合同相关条款抵触，同时应明确班组和职工中途退场的结算和付款办法。
5）乙方在中途任何情况发生小班组和职工予支或结账，一切由乙方自行解决。
五、安全生产、文明施工1、乙方人员在非本工地的安全生产和交通运输由乙方按国家及地方法律法规执行，不在甲方管理范围内，期间乙方发生的一切安全事故及交通事故均无甲方无关。
2、乙方人员在工地生产和非生产生活中，一切安全事故（包括麻痹大意、注意力不集中、违章操作、违反劳动纪律和安全规定、身体患疾等造成的一切事故），造成他人伤害或本人伤害的，一切损失和后果全部由乙方承担，同时甲方有权视情按规定对乙方进行处罚。
其他班组工种人员因上述原因伤害到乙方人员的，责任人承担责任。
3、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患及时督促责任人整改。
做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。
发生安全事故时分清责任，追究责任人，由责任人负责一切责任。
责任不清的：损失5000元以内的事故由乙方承担经济损失；损失5000至50000元乙方承担70%，甲方承担30%；50000元至200000元的双方各承担50%；乙方最高承担100000元。
4、乙方必须对现场职工进行班组书面教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行“三级安全教育”，考核合格后乙方方可安排职工上岗。
甲方有权对乙方违章进行罚款或令其停工。
5、乙方设立专职安全员，督促员工安全检查生产。
乙方在班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，及时签订职工安全责任书，否则每次罚500-2000元。
发生任何安全事故，均由乙方自行承担责任和经济损失。
6、塔机司机、电梯司机由甲方安排专人操作，严禁乙方人员随机操作，否则一切损失和后果由乙方负责。
7、乙方不得擅自拆除安全防护设施，施工中必须拆除的，经甲方安全员同意后可拆除，作业后应立即恢复，否则罚款每次2000元。
8、乙方在施工作业中必须做到爱护公物和其他班组的财物及成品，若有损坏照价赔偿，情节严重的，甲方有权处以罚款。
乙方落手清工作须安排专人负责，必须做到工完场清。
材料堆放区，各种材料分类堆放整齐，每星期评定，奖罚方式依据按甲方规章制度执行。
9、乙方负责好施工区所属范围卫生打扫工作，配置专人打扫卫生。
甲方组织周检，三次受到处罚，由甲方另安排专人清理，其费用由乙方承担：施工区清理费用每工日150元。
10、甲方安全员有权对乙方职工的违章行为根据情节轻重每人每次处罚20-500元。
六、工期1、具体时间按甲方书面通知执行，以不影响其他工序施工和交工验收时间为原则。
如因施工人员不足，导致施工进度滞后，或影响到其它工种施工，造成不能如期交工，所产生的一切后果由乙方承担（如工期延误责任、窝工费用等）。
2、乙方根据甲方的具体工期计划，配备技术力量强数量充足的人员，必须按时完成，否则暂处以500元-3000元/天的罚款，在当月工程款中扣除。
甲方的进度计划作为本协议的附件。
3、乙方应无条件进行加班施工。
如工期需要乙方须无条件加派人员甚至两班倒施工。
4、乙方拖后计划，甲方提出警告，乙方必须增加机械、人员，赶上进度；完成工作量拖后15%以上，属乙方自行放弃，甲方将与清退，按所完合格工程量95%结算，不合格工程量不予结算，协议自行失效。
5、乙方由于整改或返工造成的延期由乙方负责。
不可抗拒因素及非乙方原因以甲方施工员签字确认，工期相应延顺。
七、人员管理1、乙方严格选择技术好、身体健康、劳动态度好的技、普人员进场施工，严禁无身份证和18岁以下人员入场，严禁带小孩的施工人员进场。
患有高血压、恐高症、心脏疾病、癫痫病、传染病、嗜酒等身体条件不符合施工作业的工人严禁进场，隐瞒工人身体健康状况造成后果的一切由乙方承担。