河北省建设工程施工合同2013版本

合集下载

河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)

河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、合同价款1六、项目经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺2十、签订时间2十一、签订地点2十二、补充协议2十三、合同生效2十四、合同份数2第二部分通用条款41. 总则41. 1 定义41. 2 合同文件及解释71. 3 语言文字81. 4 适用的法律、标准与规范81. 5 通讯联络81. 6 工程分包81. 7 发包人提供资料91. 8 图纸和承包人文件91. 9 投标文件的完备性101. 10 文物和地下障碍物101. 11 事故处理111. 12 专利权111. 13 联合的责任111. 14 保障121. 15 财产121. 16 交通运输122. 发包人132. 1 发包人工作132. 2 发包人代表142. 3 发包人人员142. 4 材料设备的提供142. 5 资金来源证明及支付担保142. 6 发包人支付合同款152. 7 组织竣工验收152. 8 现场统一管理协议152. 9 发包人未尽义务的责任153. 承包人153. 1 承包人工作153. 2 项目经理163. 3 承包人人员173. 4 承包人劳务173. 5 承包人现场查勘193. 6 承包人实施工作193. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排193. 8 承包人对设计图纸的使用和要求193. 9 承包人提供设计图纸及其责任193. 10 承包人为发包人的人员提供配合203. 11 履约担保203. 12 承包人未尽的义务204. 监理工程师204. 1 发包人对监理工程师授权204. 2 监理工程师职权204. 3 监理工程师职权限制214. 4 监理工程师指令214. 5 承包人执行监理工程师指令214. 6 监理工程师代表任命和撤回224. 7 监理工程师职权委托224. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任225. 造价工程师225. 1 发包人对造价工程师授权225. 2 造价工程师职权225. 3 造价工程师职权限制225. 4 造价工程师指令235. 5 承包人执行造价工程师指令235. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任236. 工程质量236. 1 质量的管理236. 2 质量目标246. 3 隐蔽工程和中间验收246. 4 检查和返工256. 5 重新检验和额外检验257. 安全生产、文明施工与环境保护267. 1 安全生产和文明施工267. 2 职业健康277. 3 环境保护288. 工期和进度288. 1 施工组织设计288. 2 进度计划和报告298. 3 开工298. 4 放线308. 5 工期和工期延误308. 6 不利物质条件318. 7 异常恶劣的气候条件328. 8 暂停施工和复工328. 9 加快进度338. 10 竣工日期338. 11 误期赔偿349. 造价349. 1 资金计划和安排349. 2 工程量349. 3 工程计量349. 4 暂列金额359. 5 计日工359. 6 提前竣工奖与误期赔偿费369. 7 合同价款的约定与调整因素379. 8 工程数量的偏差379. 9 工程变更389. 10 合同价款调整方法399. 11 后继法律、法规、规定引起的调整409. 12 支付事项409. 13 预付款419. 14 安全生产、文明施工措施费419. 15 进度款429. 16 索赔439. 17 竣工结算与结算款449. 18 质量保证金4510. 材料与设备4510. 1 发包人供应材料、设备4510. 2 承包人采购材料、设备4610. 3 样品4710. 4 材料与设备专用要求4810. 5 材料、设备的检验4811. 验收和工程试车4811. 1 分部分项工程验收4811. 2 竣工资料4911. 3 竣工验收4911. 4 工程试车5011. 5 提前交付单位工程的验收5111. 6 施工期运行5111. 7 竣工退场5112. 缺陷责任与保修5212. 1 缺陷责任期5212. 2 质量保修5213. 违约5313. 1 发包人违约5313. 2 承包人违约5413. 3 第三人造成的违约5514. 不可抗力5614. 1 不可抗力的因素5614. 2 不可抗力处理程序5614. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担5614. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任5615. 保险5715. 1 工程保险5715. 2 工伤保险5715. 3 其他保险5715. 4 持续保险5715. 5 未按约定投保的补救5715. 6 通知义务5716. 合同争议、解除与终止5816. 1 合同争议5816. 2 合同解除6016. 3 合同解除的支付6116. 4 合同终止6217. 其他6217. 1 缴纳税金、规费6217. 2 保密要求6217. 3 廉政建设63第三部分专用条款651. 总则652. 发包人663. 承包人684. 监理工程师695. 造价工程师696. 工程质量708. 工期和进度709. 造价7110. 材料与设备7411. 验收和工程试车7412. 缺陷责任与保修7513. 违约7514. 不可抗力7615. 保险7616. 合同争议、解决与终止7717. 其他77第四部分附件78附件1承包人承揽工程项目一览表78附件2 房屋建筑工程质量保修书79附件3履约担保81附件4 预付款担保82附件5 支付担保83第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

2013款建设合同范本三篇

2013款建设合同范本三篇

2013款建设合同范本三篇篇一建设工程施工合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程规模的详细描述,如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准,达到[具体质量标准,如合格、优良等]。

2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知及相关技术规范进行施工,确保工程质量。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为:[具体金额]元(人民币/元整)。

2. 付款方式:(1)合同签订后[具体百分比]作为预付款;(2)工程进度达到[具体节点]时,支付[相应百分比]的进度款;(3)工程竣工验收合格后,支付[相应百分比];(4)剩余[具体百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。

五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与周边单位和居民的关系。

2. 乙方责任和义务(1)编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批;(2)按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工;(3)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。

六、工程变更1. 工程变更必须经甲方同意,并由设计单位出具变更通知。

2. 因工程变更导致费用增加或减少的,双方应协商确定调整后的工程造价。

七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收报告,甲方应在[约定时间]内组织验收。

2. 如验收不合格,乙方应在规定的时间内整改完毕,再次申请验收。

八、质量保证1. 质保期为[质保期时长],自竣工验收合格之日起计算。

2013建设工程施工合同

2013建设工程施工合同

2013建设工程施工合同甲方(发包人):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(承包人):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方拟建设[工程项目名称],并接受了乙方对该项目施工的投标书;乙方愿意按照合同条件承接该工程的施工任务。

双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方的[工程项目名称]施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称:[工程项目名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程立项批准文号:[批准文号]5. 资金来源:[资金来源]第二条工程承包范围本工程的承包范围为:[详细描述工程承包范围]第三条合同工期1. 开工日期:[开工日期]2. 竣工日期:[竣工日期]3. 合同工期总日历天数:[总日历天数]第四条质量标准工程质量标准:[描述质量标准,如“合格”、“优良”等] 第五条合同价款1. 合同总价为人民币(大写):[金额大写](¥[金额小写])2. 合同价款包括的风险范围:[详细描述]第六条甲方责任1. 提供施工图纸:[时间要求]2. 办理施工所需的相关手续:[具体手续]3. 其他责任:[其他甲方应尽的责任]第七条乙方责任1. 按照合同约定的工期和质量标准完成工程2. 遵守甲方现场管理规定3. 其他责任:[其他乙方应尽的责任]第八条工程变更1. 工程变更的程序:[变更程序描述]2. 工程变更的计价原则:[计价原则描述]第九条工程款支付1. 预付款:[预付款金额及支付时间]2. 进度款:[进度款支付方式和时间]3. 最终结算:[最终结算方式和时间]第十条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,甲方应在收到报告后[时间]日内组织验收。

2. 验收合格后,双方签署工程验收合格书。

第十一条违约责任1. 甲方违约责任:[违约责任描述]2. 乙方违约责任:[违约责任描述]第十二条争议解决合同执行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成时,可向[约定的仲裁机构或法院]申请仲裁或提起诉讼。

2013河北施工合同

2013河北施工合同

2013年河北省建设工程施工合同(示范文本)第一部分协议书一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程性质:____________1.5 工程内容:____________1.6 工程总价:____________元(大写:____________________________元整)二、合同主体2.1 发包人:____________(以下简称“甲方”)2.2 承包人:____________(以下简称“乙方”)三、合同签订日期:________年____月____日四、合同有效期:自签订之日起至工程竣工验收合格日止。

五、工程质量标准:符合国家及行业相关规范、标准。

六、合同履行期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

七、争议解决方式:双方友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

(2)本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二部分通用条款一、词语定义1. “甲方”:指合同第一部分约定的发包人。

2. “乙方”:指合同第一部分约定的承包人。

3. “工程”:指合同第一部分约定的工程名称、工程地点、工程规模、工程性质、工程内容等项目。

4. “工程总价”:指合同第一部分约定的工程总价。

5. “合同履行期限”:指合同第一部分约定的合同有效期。

6. “质量保修期”:指工程竣工验收合格之日起算的保修期限。

二、乙方的义务2.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程规模、工程性质等要求,完成工程的设计、施工、验收等任务。

2.2 乙方应按照合同约定的工程总价,承担工程价款的风险。

2.3 乙方应保证工程质量,按照合同约定的质量保修期承担工程质量保修责任。

2.4 乙方应按照合同约定的合同履行期限完成工程,如有特殊情况需延长合同履行期限的,应提前向甲方申请,经甲方同意后方可延长。

河北地区建设项目工程施工协议合同2013版(示范文本编辑)

河北地区建设项目工程施工协议合同2013版(示范文本编辑)

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 7 组织竣工验收 (17)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (22)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (23)4. 1 发包人对监理工程师授权 (23)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (24)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (29)7. 1 安全生产和文明施工 (29)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 2 进度计划和报告 (32)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (35)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (38)9. 1 资金计划和安排 (38)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (44)9. 12 支付事项 (44)9. 13 预付款 (45)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (46)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (50)10. 1 发包人供应材料、设备 (50)10. 2 承包人采购材料、设备 (51)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (53)11. 1 分部分项工程验收 (53)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (57)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (59)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (61)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (61)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (62)15. 3 其他保险 (62)15. 4 持续保险 (62)15. 5 未按约定投保的补救 (62)15. 6 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (63)16. 1 合同争议 (63)16. 2 合同解除 (65)16. 3 合同解除的支付 (66)16. 4 合同终止 (67)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (68)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (70)1. 总则 (70)2. 发包人 (72)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (75)5. 造价工程师 (75)6. 工程质量 (76)8. 工期和进度 (76)9. 造价 (77)10. 材料与设备 (80)11. 验收和工程试车 (80)12. 缺陷责任与保修 (81)13. 违约 (81)14. 不可抗力 (82)15. 保险 (83)16. 合同争议、解决与终止 (83)第四部分附件 (85)附件1承包人承揽工程项目一览表 (85)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (86)附件3履约担保 (88)附件4 预付款担保 (89)附件5 支付担保 (90)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

河北省建设工程施工合同范本(2013)示范文本

河北省建设工程施工合同范本(2013)示范文本

河北省建设工程施工合同范本(2013)示范文本工程编号:合同编号:省建设工程施工合同(示文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:省住房和城乡建设厅制订省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (8)一、工程概况 (8)二、工程承包围 (8)三、合同工期 (8)四、质量标准 (9)五、合同价款 (9)六、项目经理 (9)七、组成合同的文件 (9)八、词语含义 (9)九、承诺 (10)十、签订时间 (10)十一、签订地点 (10)十二、补充协议 (10)十三、合同生效 (10)十四、合同份数 (10)第二部分通用条款 (12)1.总则1.1定义 (12)1.2合同文件及解释 (15)1.3语言文字 (16)1.4 适用的法律、标准与规 (16) 1.5通讯联络 (16)1.6工程分包 (17)1.7发包人提供资料 (17)1.8图纸和承包人文件 (17)1.9投标文件的完备性 (18)1.10文物和地下障碍物 (19)1.11事故处理 (19)1.12专利权 (19)1.13联合的责任 (20)1.14保障 (20)1.15财产 (20)1.16交通运输 (21)2.发包人2.1发包人工作 (22)2.2发包人代表 (22)2.3 发包人人员 (23)2.4材料设备的提供 (23)2.5资金来源证明及支付担保 (23) 2.6发包人支付合同款 (23)2.7组织竣工验收 (23)2.8现场统一管理协议 (24)2.9发包人未尽义务的责任 (24)3.承包人3.1承包人工作 (24)3.2项目经理 (25)3.3 承包人人员 (26)3.4 承包人劳务 (26)3.5 承包人现场查勘 (28)3.6 承包人实施工作 (28)3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28) 3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28) 3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28)23.10承包人为发包人的人员提供配合 (29) 3.11履约担保 (29)3.12承包人未尽义务的责任 (29)4.监理工程师4.1发包人对监理工程师授权 (29)4.2监理工程师职权 (30)4.3监理工程师职权限制 (30)4.4监理工程师指令 (30)4.5承包人执行监理工程师指令 (31)4.6监理工程师代表任命和撤回 (31)4.7监理工程师职权委托 (31)4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)5.造价工程师5.1发包人对造价工程师授权 (32)5.2造价工程师职权 (32)5.3造价工程师职权限制 (32)5.4造价工程师指令 (32)5.5承包人执行造价工程师指令 (33)5.6造价工程师未尽义务或失误的责任 (33)6.工程质量6.1质量的管理 (33)6.2质量目标 (33)6.3隐蔽工程和中间验收 (34)6.4检查和返工 (35)6.5重新检验和额外检验 (35)7.安全生产、文明施工与环境保护7.1安全生产和文明施工 (35)7.2职业健康 (37)7.3环境保护 (38)8.工期和进度8.1施工组织设计 (38)8.2进度计划和报告 (38)8.3开工 (39)8.4 放线 (40)8.5工期和工期延误 (40)8.6不利物质条件 (41)8.7异常恶劣的气候条件 (42)8.8暂停施工和复工 (42)8.9加快进度 (43)8.10竣工日期 (44)8.11误期赔偿 (44)9.造价9.1资金计划和安排 (44)9.2工程量 (45)9.3工程计量 (45)9.4暂列金额 (46)9.5计日工 (46)9.6提前竣工奖与误期赔偿费 (47) 9.7合同价款的约定与调整因素 (47) 9.8工程数量的偏差 (48)9.9工程变更 (48)9.10合同价款调整方法 (49)9.11后续法律、法规、规定引起的调整 (50) 9.12支付事项 (50)9.13预付款 (51)9.14安全生产、文明施工措施费 (52)9.15进度款 (52)9.16索赔 (54)4。

河北省建设工程施工合同2013版本

河北省建设工程施工合同2013版本

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (3)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (4)十四、合同份数 (4)第二部分通用条款 (6)1. 总则 (6)1. 1 定义 (6)1. 2 合同文件及解释 (9)1. 3 语言文字 (10)1. 4 适用的法律、标准与规范 (10)1. 5 通讯联络 (11)1. 6 工程分包 (11)1. 7 发包人提供资料 (12)1. 8 图纸和承包人文件 (12)1. 9 投标文件的完备性 (13)1. 10 文物和地下障碍物 (13)1. 11 事故处理 (14)1. 12 专利权 (14)1. 13 联合的责任 (15)1. 14 保障 (15)1. 15 财产 (15)1. 16 交通运输 (16)2. 发包人 (17)2. 1 发包人工作 (17)2. 2 发包人代表 (18)2. 3 发包人人员 (18)2. 4 材料设备的提供 (18)2. 5 资金来源证明及支付担保 (18)2. 6 发包人支付合同款 (19)2. 7 组织竣工验收 (19)2. 8 现场统一管理协议 (19)2. 9 发包人未尽义务的责任 (19)3. 承包人 (19)3. 1 承包人工作 (19)3. 2 项目经理 (20)3. 3 承包人人员 (21)3. 4 承包人劳务 (22)3. 5 承包人现场查勘 (23)3. 6 承包人实施工作 (24)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (24)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (24)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (24)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (25)3. 11 履约担保 (25)3. 12 承包人未尽的义务 (25)4. 监理工程师 (25)4. 1 发包人对监理工程师授权 (25)4. 2 监理工程师职权 (26)4. 3 监理工程师职权限制 (26)4. 4 监理工程师指令 (26)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (27)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (27)4. 7 监理工程师职权委托 (27)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (27)5. 造价工程师 (28)5. 1 发包人对造价工程师授权 (28)5. 2 造价工程师职权 (28)5. 3 造价工程师职权限制 (28)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (29)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (29)6. 工程质量 (29)6. 1 质量的管理 (29)6. 2 质量目标 (29)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (30)6. 4 检查和返工 (31)6. 5 重新检验和额外检验 (31)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (32)7. 1 安全生产和文明施工 (32)7. 2 职业健康 (34)7. 3 环境保护 (34)8. 工期和进度 (35)8. 1 施工组织设计 (35)8. 2 进度计划和报告 (35)8. 3 开工 (36)8. 5 工期和工期延误 (37)8. 6 不利物质条件 (38)8. 7 异常恶劣的气候条件 (39)8. 8 暂停施工和复工 (39)8. 9 加快进度 (40)8. 10 竣工日期 (41)8. 11 误期赔偿 (41)9. 造价 (42)9. 1 资金计划和安排 (42)9. 2 工程量 (42)9. 3 工程计量 (42)9. 4 暂列金额 (43)9. 5 计日工 (43)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (44)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (45)9. 8 工程数量的偏差 (46)9. 9 工程变更 (46)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (48)9. 12 支付事项 (49)9. 13 预付款 (49)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (50)9. 15 进度款 (51)9. 16 索赔 (52)9. 17 竣工结算与结算款 (53)9. 18 质量保证金 (55)10. 材料与设备 (55)10. 1 发包人供应材料、设备 (55)10. 2 承包人采购材料、设备 (56)10. 3 样品 (57)10. 4 材料与设备专用要求 (58)10. 5 材料、设备的检验 (58)11. 验收和工程试车 (59)11. 1 分部分项工程验收 (59)11. 2 竣工资料 (59)11. 4 工程试车 (60)11. 5 提前交付单位工程的验收 (61)11. 6 施工期运行 (62)11. 7 竣工退场 (62)12. 缺陷责任与保修 (63)12. 1 缺陷责任期 (63)12. 2 质量保修 (63)13. 违约 (64)13. 1 发包人违约 (64)13. 2 承包人违约 (65)13. 3 第三人造成的违约 (67)14. 不可抗力 (67)14. 1 不可抗力的因素 (67)14. 2 不可抗力处理程序 (67)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (68)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (68)15. 保险 (68)15. 1 工程保险 (68)15. 2 工伤保险 (68)15. 3 其他保险 (69)15. 4 持续保险 (69)15. 5 保险凭证 (69)15. 6 未按约定投保的补救 (69)15. 7 通知义务 (69)16. 合同争议、解除与终止 (70)16. 1 合同争议 (70)16. 2 合同解除 (72)16. 3 合同解除的支付 (73)16. 4 合同终止 (74)17. 其他 (75)17. 1 缴纳税金、规费 (75)17. 2 保密要求 (75)17. 3 廉政建设 (76)1. 总则 (77)2. 发包人 (80)3. 承包人 (82)4. 监理工程师 (85)5. 造价工程师 (85)6. 工程质量 (86)8. 工期和进度 (86)9. 造价 (88)10. 材料与设备 (92)11. 验收和工程试车 (93)12. 缺陷责任与保修 (94)13. 违约 (94)14. 不可抗力 (96)15. 保险 (97)16. 合同争议、解决与终止 (97)17. 其他 (99)附件1承包人承揽工程项目一览表 (100)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (101)附件3履约担保 (104)附件4 预付款担保 (106)附件5 支付担保 (107)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

河北省建设工程施工合同2013版本

河北省建设工程施工合同2013版本

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书..................................... 错误!未指定书签。

一、工程概况.................................... 错误!未指定书签。

二、工程承包范围................................ 错误!未指定书签。

三、合同工期.................................... 错误!未指定书签。

四、质量标准.................................... 错误!未指定书签。

五、合同价款.................................... 错误!未指定书签。

六、项目经理.................................... 错误!未指定书签。

七、组成合同的文件.............................. 错误!未指定书签。

八、词语含义.................................... 错误!未指定书签。

九、承诺 ....................................... 错误!未指定书签。

十、签订时间.................................... 错误!未指定书签。

十一、签订地点.................................. 错误!未指定书签。

十二、补充协议.................................. 错误!未指定书签。

十三、合同生效.................................. 错误!未指定书签。

十四、合同份数.................................. 错误!未指定书签。

河北省2013年施工合同范本

河北省2013年施工合同范本

河北省2013年施工合同范本a. 合同编号:_______________________b. 甲方:_______________________c. 乙方:_______________________d. 地址:_______________________e. 联系人:_______________________f. 联系电话:_______________________第二条合同内容a. 工程名称:_______________________b. 工程地点:_______________________c. 工程规模:_______________________d. 工程工期:_______________________e. 工程质量标准:_______________________f. 工程合同价款:_______________________第三条付款方式a. 付款比例:_______________________b. 付款时间:_______________________c. 付款方式:_______________________d. 付款条件:_______________________e. 付款凭证:_______________________f. 付款争议解决:_______________________第四条工程进度及验收a. 工程进度计划:_______________________b. 工程验收标准:_______________________c. 工程验收时间:_______________________d. 工程验收程序:_______________________e. 工程验收争议解决:_______________________f. 工程验收证书:_______________________第五条工程变更及索赔a. 工程变更范围:_______________________b. 工程变更程序:_______________________c. 工程变更价格确定:_______________________d. 工程索赔范围:_______________________e. 工程索赔程序:_______________________f. 工程索赔争议解决:_______________________第六条争议解决a. 争议解决方式:_______________________b. 争议解决机构:_______________________c. 争议解决期限:_______________________d. 争议解决费用:_______________________e. 争议解决争议解决:_______________________第七条保密条款a. 保密内容:_______________________b. 保密期限:_______________________c. 保密义务:_______________________d. 违约责任:_______________________第八条合同解除a. 合同解除条件:_______________________b. 合同解除程序:_______________________c. 合同解除后果:_______________________第九条其他约定a. 其他约定事项:_______________________b. 其他约定事项说明:_______________________第十条合同生效及终止a. 合同生效日期:_______________________b. 合同终止条件:_______________________c. 合同终止程序:_______________________d. 合同终止后果:_______________________甲方代表签字:______乙方代表签字:______签订日期:_______________________签订地址:_______________________。

河北省建设工程施工合同2013版本

河北省建设工程施工合同2013版本

工程编号:合同编号: __________________河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:___________________________________工程地点:___________________________________发包人:_____________________________________承包人:_____________________________________河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0 —三年十二月目录第一部分协议书...................................... 1...一、工程概况 ........................................................... 1...二、工程承包范围 ....................................................... 1...三、合同工期 ........................................................... 1...四、质量标准 ........................................................... 2...五、合同价款 ........................................................... 2...六、项目经理 ........................................................... 2...七、组成合同的文件 ..................................................... 2...八、词语含义 ........................................................... 2...九、承诺 ............................................................... 3...十、签订时间 ........................................................... 3... 十一、签订地点 ......................................................... 3... 十二、补充协议 ......................................................... 3... 十三、合同生效 ......................................................... 3... 十四、合同份数 ......................................................... 3... 第二部分通用条款 (5)1. 总则.................................................................................................................. 5...1. 1 定义5...1. 2 合同文件及解释8...1. 3 语言文字9...1. 4 适用的法律、标准与规范......................................... 9..1. 5 通讯联络....................................................... 9...1. 6 工程分包..................................................... 1..0.1. 7 发包人提供资料............................................... 1..0.1. 8 图纸和承包人文件.............................................. 1..01. 9 投标文件的完备性.............................................. 1..1 1. 10 文物和地下障碍物 ............................................ 1..2 1. 11 事故处理 ..................................................... 1..2.1. 12 专利权 ....................................................... 1..2.1. 13 联合的责任 ................................................... 1..3.1. 14 保障 ......................................................... 1..3.1. 15 财产 ......................................................... 1..3.1. 16 交通运输 ..................................................... 1..4.2. 发包人1..5.2. 1 发包人工作.................................................... 1..5.2. 2 发包人代表.................................................... 1..5.2. 3 发包人人员.................................................... 1..6.2. 4 材料设备的提供................................................ 1..6.2. 5 资金来源证明及支付担保........................................ 1..6 2. 6 发包人支付合同款.............................................. 1..6 2. 7 组织竣工验收.................................................. 1..6.2. 8 现场统一管理协议.............................................. 1..72. 9 发包人未尽义务的责任.......................................... 1..73. 承包人1..7.3. 1 承包人工作.................................................... 1..7.3. 2 项目经理...................................................... 1..8.3. 3 承包人人员.................................................... 1..9.3. 4 承包人劳务.................................................... 1..9.3. 5 承包人现场查勘................................................ 2..1.3. 6 承包人实施工作................................................ 2..1.3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排.............................. 2.1 3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求.................................. 2..1 3. 9 承包人提供设计图纸及其责任.................................... 2..1 3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 ................................. 2..23. 11 履约担保 ..................................................... 2..2.3. 12 承包人未尽的义务 ............................................. 2..24. 监理工程师2..2.4. 1 发包人对监理工程师授权........................................ 2..24. 2 监理工程师职权................................................ 2..3.4. 3 监理工程师职权限制............................................ 2..34. 4 监理工程师指令................................................ 2..3.4. 5 承包人执行监理工程师指令...................................... 2..44. 6 监理工程师代表任命和撤回...................................... 2..44. 7 监理工程师职权委托............................................ 2..44. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任................................ 2.45. 造价工程师2..5.5. 1 发包人对造价工程师授权........................................ 2..55. 2 造价工程师职权................................................ 2..5.5. 3 造价工程师职权限制............................................ 2..55. 4 造价工程师指令................................................ 2..5.5. 5 承包人执行造价工程师指令...................................... 2..65. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任................................ 2.66. 工程质量2..6.6. 1 质量的管理.................................................... 2..6.6. 2 质量目标...................................................... 2..6.6. 3 隐蔽工程和中间验收............................................ 2..76. 4 检查和返工.................................................... 2..8.6. 5 重新检验和额外检验............................................ 2..87. 安全生产、文明施工与环境保护....................................... 2..87. 1 安全生产和文明施工............................................ 2..87. 2 职业健康...................................................... 3..0.7. 3 环境保护...................................................... 3..1.8. 工期和进度3..1.8. 1 施工组织设计.................................................. 3..1.8. 2 进度计划和报告................................................ 3..1.8. 3 开工.......................................................... 3..2.8. 4 放线.......................................................... 3..3.8. 5 工期和工期延误................................................ 3..3.8. 6 不利物质条件.................................................. 3..4.8. 7 异常恶劣的气候条件 ............................................ 3..5 8. 8 暂停施工和复工................................................. 3..5.8. 9 加快进度....................................................... 3..6.8. 10 竣工日期...................................................... 3..7.8. 11 误期赔偿...................................................... 3..7.9. 造价............................................................................................................... 3..7.9. 1 资金计划和安排................................................ 3..7.9. 2 工程量........................................................ 3..8.9. 3 工程计量...................................................... 3..8.9. 4 暂列金额...................................................... 3..9.9. 5 计日工........................................................ 3..9.9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费........................................ 4..09. 7 合同价款的约定与调整因素 ...................................... 4..0 9. 8 工程数量的偏差................................................. 4..1.9. 9 工程变更....................................................... 4..1.9. 10 合同价款调整方法 ............................................. 4..29. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 ............................... 4.3 9. 12 支付事项...................................................... 4..3.9. 13 预付款........................................................ 4..4.9. 14 安全生产、文明施工措施费 ..................................... 4..5 9. 15 进度款........................................................ 4..5.9. 16 索赔.......................................................... 4..7.9. 17 竣工结算与结算款 ............................................. 4..89. 18 质量保证金.................................................... 4..9.10. 材料与设备........................................................ 4..9.10. 1 发包人供应材料、设备......................................... 4..910. 2 承包人采购材料、设备 ........................................ 5..010. 3 样品......................................................... 5..1.10. 4 材料与设备专用要求........................................... 5..210. 5 材料、设备的检验 ............................................ 5..211. 验收和工程试车5..2.11. 1 分部分项工程验收............................................. 5..211. 2 竣工资料..................................................... 5..3.11. 3 竣工验收..................................................... 5..3.11. 4 工程试车..................................................... 5..4.11. 5 提前交付单位工程的验收....................................... 5..511. 6 施工期运行 ................................................... 5..5.11. 7 竣工退场...................................................... 5..5.12. 缺陷责任与保修5..6.12. 1 缺陷责任期................................................... 5..6.12. 2 质量保修..................................................... 5..6.13. 违约5..7..13. 1 发包人违约................................................... 5..7.13. 2 承包人违约................................................... 5..8.13. 3 第三人造成的违约............................................. 6..014. 不可抗力6..0.14. 1 不可抗力的因素............................................... 6..014. 2 不可抗力处理程序............................................. 6..014. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担................................. 6..014. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任............................... 6.115. 保险6..1..15. 1 工程保险.....................................................6..1.15. 2 工伤保险.....................................................6..1.15. 3 其他保险.....................................................6..1.15. 4 持续保险.....................................................6..2.15. 5 保险凭证 .....................................................6..2.15. 6 未按约定投保的补救 ........................................... 6..215. 7 通知义务 .....................................................6..2.16. 合同争议、解除与终止 .............................................. 6..216. 1 合同争议.....................................................6..2.16. 2 合同解除.....................................................6..4.16. 3 合同解除的支付............................................... 6..516. 4 合同终止.....................................................6..6.17. 其他6..7..17. 1 缴纳税金、规费............................................... 6..717. 2 保密要求.....................................................6..7.17. 3 廉政建设.....................................................6..8. 第三部分专用条款.. (69)1. 总则 ....................................................................... 6..9 ..2. 发包人7..1.3. 承包人7..3.4. 监理工程师7..6.5. 造价工程师7..6.6. 工程质量7..7.8. 工期和进度 ....................................................................... 7..7 .9. 造价 ....................................................................... 7..8 ..10. 材料与设备8..2.11. 验收和工程试车8..2.12. 缺陷责任与保修 .................................................... 8..3.13. 违约 ............................................................. 8..3..14. 不可抗力 .......................................................... 8..5.15. 保险 ............................................................. 8..6..16. 合同争议、解决与终止 .............................................. 8..617. 其他 ............................................................. 8..8.. 第四部分附件. (89)附件 1 承包人承揽工程项目一览表........................................ 8..9 附件 2 房屋建筑工程质量保修书.......................................... 9..0 附件3履约担保........................................................ 9..3. 附件 4 预付款担保...................................................... 9..4. 附件 5 支付担保........................................................ 9..5.第一部分协议书发包人:(全称)_________________________________________________________ 承包人:(全称)_________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

河北省建设工程施工合同2013

河北省建设工程施工合同2013

河北省建设工程施工合同2013在现代社会,建设工程的施工合同是确保工程质量和合法权益的重要法律文件。

河北省建设工程施工合同2013是根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规制定的,旨在促进建设工程的合理进行和监管。

本文将介绍这份合同的概要以及其中的一些重要条款,以增加公众对建设工程合同的了解和认识。

河北省建设工程施工合同2013是根据河北省特定地域和建设工程的特殊要求制定的。

合同中包括了各方的权利和义务,合同的签订主要涉及建设工程的业主、施工单位和监理单位。

合同的签订需要严格按照法律法规的规定进行,并应由合同的各方自觉履行合同义务。

合同的第一部分是合同的基本条款。

合同中明确规定了建设工程的名称、位置以及主要工程内容。

此外,合同还规定了工期和工程品质等重要要求。

这些要求是确保建设工程能够按时完成、质量合格的基本条件。

而在合同的第二部分,涉及了合同的价款支付和合同履行的相关规定。

合同中规定了价款支付的方式和时间,并强调了支付的及时性。

同时,合同还规定了工程中发生的变更和索赔的相关事宜,以确保各方的合法权益得到保护。

在合同的第三部分,规定了合同中各方的权益和义务。

合同中明确规定了业主、施工单位和监理单位的责任和义务,并要求各方要严格遵守合同的约定,确保工程质量和工程进展。

除了以上主要内容外,河北省建设工程施工合同2013还规定了分包合同的相关要求,对工程监理的职责和权益进行了明确规定,并强调了建设工程的安全生产和环保要求。

总的来说,河北省建设工程施工合同2013是一份全面而有力的合同文件,它在落实建设工程标准、保护各方合法权益、促进工程进展方面起到了重要的作用。

合同的签订和履行不仅要求各方要严格遵守,而且要求监管部门扎实开展工程监管工作,确保合同的有效实施。

然而,合同本身只是一个工具,它的作用还需要各方的共同努力来发挥。

业主、施工单位和监理单位在建设工程过程中都要加强合作,增强工程质量意识和安全意识,以确保工程的顺利进行。

河北施工合同2013

河北施工合同2013

河北省建设工程施工合同(2013年版)第一章总则第一条本合同的订立,是为了遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,规范施工合同的订立和履行行为,保护发包人和承包人的合法权益,保障工程质量与施工安全。

第二条本合同适用于河北省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。

第二章合同当事人第三条发包人(以下简称甲方):(一)名称:____________________(二)地址:____________________(三)法定代表人:____________________(四)联系电话:____________________第四条承包人(以下简称乙方):(一)名称:____________________(二)地址:____________________(三)法定代表人:____________________(四)联系电话:____________________第三章合同内容第五条工程内容:(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)工程规模:____________________(四)工程性质:____________________(五)工程量:____________________第六条工程质量:(一)质量标准:____________________(二)质量验收:____________________(三)质量保修:____________________第七条工程进度:(一)开工日期:____________________(二)竣工日期:____________________(三)进度计划:____________________第八条工程造价:(一)合同价款:____________________(二)价款支付:____________________(三)价款调整:____________________(四)价款结算:____________________第四章合同履行第九条甲方的权利和义务:(一)提供施工场地:____________________(二)提供施工图纸:____________________(三)提供施工许可:____________________(四)支付合同价款:____________________(五)组织工程验收:____________________第十条乙方的权利和义务:(一)按期完成工程:____________________(二)保证工程质量:____________________(三)保障施工安全:____________________(四)接受甲方监督:____________________(五)支付违约金:____________________第十一条合同的变更和解除:(一)合同的变更:____________________(二)合同的解除:____________________第五章违约责任第十二条甲方的违约责任:(一)未按约定提供施工场地:____________________(二)未按约定提供施工图纸:____________________(三)未按约定提供施工许可:____________________(四)未按约定支付合同价款:____________________(五)其他违约行为:____________________第十三条乙方的违约责任:(一)未按期完成工程:____________________(二)未保证工程质量:____________________(三)未保障施工安全:____________________(四)其他违约行为:____________________第六章争议解决第十四条合同争议的解决方式:(一)协商解决:____________________(二)调解解决:____________________(三)仲裁解决:____________________(四)诉讼解决:____________________第七章附则第十五条本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

2013版《建设工程施工合同》

2013版《建设工程施工合同》

2013版《建设工程施工合同》一、合同概述2013版《建设工程施工合同》是根据《民法典》及相关法律法规,结合我国建设工程施工的实际情况,编制并发布的标准化合同文本。

其目的是为规范建设工程施工的法律关系,确保工程顺利实施,保障各方权益。

二、合同主体合同的主要主体包括发包方与承包方。

发包方通常为业主或项目投资者,承包方则为承担具体施工任务的单位或个人。

在签订合同前,双方应对各自的资质、信誉及工程能力进行充分了解。

三、合同内容1.工程概况合同中应明确工程的名称、地点、规模及技术标准等基本信息。

这部分是合同的核心内容之一,为工程实施提供基础。

2.合同价格价格条款应包括工程总造价、付款方式及具体付款节点。

根据项目的特殊性,可能还需约定价格调整的条件。

3.工期约定应详细约定工程开工及竣工的具体时间,工期延误的责任划分以及相应的赔偿措施。

4.质量标准工程的质量要求需参照国家及行业标准,明确责任方及违约责任。

如果因质量问题导致的经济损失,应有相关赔偿条款。

5.变更条款工程实施过程中可能会出现设计变更、施工方案调整等情况,因此合同须约定变更的流程及相关费用处理。

6.违约责任规定双方在违约情况下的责任,明确违约金的计算方式,保障合同的有效性。

四、合同的签署与生效合同应由双方的法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章。

合同自双方签字之日起生效,除非对合同中约定的生效条件另有说明。

五、合同管理与争议解决为用好合同,建议发包方与承包方定期召开协调会,检讨施工进度和质量,及时处理各类问题。

同时,在合同中明确争议解决的方式,如:仲裁或诉讼,并指定具体的管辖法院或仲裁机构。

六、结束语2013版《建设工程施工合同》为工程建设提供了法律依据,有助于维护市场秩序。

参与各方应认真对待合同的一切条款,以确保项目顺利进行,实现互利共赢的目的。

对于合同条款如有疑问,应及时咨询专业法律人士,以便在法律框架内合理维护自身权益。

河北省建设工程施工合同2013版本

河北省建设工程施工合同2013版本

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程简况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准2五、合同价款2六、工程经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺3十、签订时间3十一、签订地点3十二、补充协议3十三、合同生效3十四、合同份数3第二部分通用条款51. 总则51. 1 定义51. 2 合同文件及解释81. 3 语言文字91. 4 适用的法律、标准与规范91. 5 通讯联络91. 6 工程分包101. 7 发包人提供资料101. 8 图纸和承包人文件111. 9 投标文件的完备性111. 10 文物和地下障碍物121. 11 事故处理121. 12 专利权121. 13 联合的责任131. 14 保障131. 15 财产131. 16 交通运输142. 发包人152. 1 发包人工作152. 2 发包人代表162. 3 发包人人员162. 4 材料设备的提供162. 5 资金来源证明及支付担保162. 6 发包人支付合同款172. 7 组织竣工验收172. 8 现场统一管理协议172. 9 发包人未尽义务的责任173. 承包人173. 1 承包人工作173. 2 工程经理183. 3 承包人人员193. 4 承包人劳务203. 5 承包人现场查勘213. 6 承包人实施工作213. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排213. 8 承包人对设计图纸的使用和要求223. 9 承包人提供设计图纸及其责任223. 10 承包人为发包人的人员提供配合223. 11 履约担保223. 12 承包人未尽的义务234. 监理工程师234. 1 发包人对监理工程师授权234. 2 监理工程师职权234. 3 监理工程师职权限制234. 4 监理工程师指令244. 5 承包人执行监理工程师指令244. 6 监理工程师代表任命和撤回244. 7 监理工程师职权委托244. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任255. 造价工程师255. 1 发包人对造价工程师授权255. 2 造价工程师职权255. 3 造价工程师职权限制255. 4 造价工程师指令265. 5 承包人执行造价工程师指令265. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任266. 工程质量266. 1 质量的管理266. 2 质量目标276. 3 隐蔽工程和中间验收276. 4 检查和返工286. 5 重新检验和额外检验287. 安全生产、文明施工与环境保护297. 1 安全生产和文明施工297. 2 职业健康307. 3 环境保护318. 工期和进度318. 1 施工组织设计318. 2 进度计划和报告328. 3 开工338. 4 放线338. 5 工期和工期延误348. 6 不利物质条件358. 7 异常恶劣的气候条件358. 8 暂停施工和复工358. 9 加快进度368. 10 竣工日期378. 11 误期赔偿379. 造价389. 1 资金计划和安排389. 2 工程量389. 3 工程计量389. 4 暂列金额399. 5 计日工399. 6 提前竣工奖与误期赔偿费409. 7 合同价款的约定与调整因素419. 8 工程数量的偏差419. 9 工程变更429. 10 合同价款调整方法439. 11 后继法律、法规、规定引起的调整449. 12 支付事项449. 13 预付款459. 14 安全生产、文明施工措施费469. 15 进度款469. 16 索赔479. 17 竣工结算与结算款489. 18 质量保证金5010. 材料与设备5010. 1 发包人供应材料、设备5010. 2 承包人采购材料、设备5110. 3 样品5210. 4 材料与设备专用要求5210. 5 材料、设备的检验5311. 验收和工程试车5311. 1 分部分项工程验收5311. 2 竣工资料5311. 3 竣工验收5411. 4 工程试车5411. 5 提前交付单位工程的验收5511. 6 施工期运行5611. 7 竣工退场5612. 缺陷责任与保修5712. 1 缺陷责任期5712. 2 质量保修5713. 违约5813. 1 发包人违约5813. 2 承包人违约5913. 3 第三人造成的违约6114. 不可抗力6114. 1 不可抗力的因素6114. 2 不可抗力处理程序6114. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担6114. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任6215. 保险6215. 1 工程保险6215. 2 工伤保险6215. 3 其他保险6215. 4 持续保险6215. 5 保险凭证6315. 6 未按约定投保的补救6315. 7 通知义务6316. 合同争议、解除与终止6316. 1 合同争议6316. 2 合同解除6516. 3 合同解除的支付6716. 4 合同终止6717. 其他6817. 1 缴纳税金、规费6817. 2 保密要求6817. 3 廉政建设69第三部分专用条款701. 总则702. 发包人723. 承包人744. 监理工程师775. 造价工程师776. 工程质量788. 工期和进度789. 造价7910. 材料与设备8311. 验收和工程试车8412. 缺陷责任与保修8413. 违约8514. 不可抗力8715. 保险8716. 合同争议、解决与终止8817. 其他89第四部分附件90附件1承包人承揽工程工程一览表90附件2 房屋建筑工程质量保修书91附件3履约担保94附件4 预付款担保95附件5 支付担保96第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

河北省建设工程施工合同2013版

河北省建设工程施工合同2013版
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程规模:__________
1.4工程内容:__________
1.5工程总投资:__________
二、合同金额
2.1本合同施工项目的总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2合同价款包括:__________
2.3合同价款支付方式:__________
三、合同工期
3.1开工日期:__________
3.2竣工日期:__________
3.3工期延误:__________
四、质量标准
4.1工程质量应达到__________标准。
4.2质量验收:__________
五、权利义务
5.1甲方权利义务:__________
5.2乙方权利义务:__________
六、违约责任
6.1甲方违约责任:__________
6.2乙方违约责任:__________
七Байду номын сангаас争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定
河北省建设工程施工合同2013版
甲方(发包方):__________
乙方(承包方):__________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方在河北省进行建设工程施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:
8.1合同的签订、履行、修改和解除,应符合国家相关法律法规的规定。

河北省建设工程施工合同2013

河北省建设工程施工合同2013
2.验收:
(1)隐蔽工程验收:乙方在隐蔽工程完成后,及时通知甲方进行验收;
(2)分部工程验收:分部工程完成后,乙方组织自验收,合格后通知甲方验收;
(3)竣工验收:工程全部完成后,乙方组织自验收,合格后向甲方提交竣工验收报告,甲方在收到报告后15日内组织验收。
六、保修及售后服务
1.保修期:自工程竣工验收合格之日起计算,土建工程保修期为2年,装饰、安装工程保修期为1年。
2.乙方(承包人):具备相应资质的施工单位
三、合同工期
1.计划开工日期:2013年XX月XX日
2.计划竣工日期:2013年XX月XX日
3.合同总工期:XX天
四、合同价款及支付方式
1.合同价款:人民币XX万元(大写:XX圆整)
2.支付方式:
(1)预付工程款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的20%作为预付工程款;
河北省建设工程施工合同2013
一、工程概况
1.工程名称:河北省某建设工程
2.工程地点米
4.工程性质:新建
5.工程造价:人民币XX万元
6.工程资金来源:自筹
7.工程承包范围:土建、装饰、安装等(具体以施工图纸为准)
二、合同主体
1.甲方(发包人):河北省某单位
(2)进度款:乙方按月向甲方提交已完工程量报告,甲方在收到报告后15日内支付相应进度款;
(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交工程结算报告,甲方在收到报告后30日内支付至结算价款的95%,剩余5%作为质量保证金,待保修期满后无质量问题,甲方支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准:符合国家及行业相关标准、规范要求。
签订日期:2013年XX月XX日
(注:本合同仅供参考,具体内容以双方实际协商为准。)

河北建设工程合同2013

河北建设工程合同2013

河北建设工程施工合同(2013年版)第一章总则第一条本合同的订立,旨在遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,明确双方的权利和义务,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第二条本合同适用于河北省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。

第二章合同当事人第三条发包人(以下简称甲方):(一)名称:____________________(二)地址:____________________(三)法定代表人:________________(四)联系人:____________________联系电话:____________________第四条承包人(以下简称乙方):(一)名称:____________________(二)地址:____________________(三)法定代表人:________________(四)联系人:____________________联系电话:____________________第三章工程概况第五条工程名称:________________第六条工程地点:________________第七条工程规模:________________第八条工程内容:________________第四章合同价格第九条合同总价:人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。

第十条合同价格构成:包括设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及税金等。

第十一条合同价格调整:合同履行过程中,如遇设计变更、材料价格波动等不可抗力因素,双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。

第五章合同履行第十二条甲方义务:(一)办理土地、规划、建设等相关手续,取得施工许可证;(二)提供施工场地,确保乙方顺利施工;(三)按合同约定支付合同价款;(四)协调解决施工过程中的有关问题,确保工程顺利进行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (17)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (83)12. 缺陷责任与保修 (83)13. 违约 (84)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (87)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1 承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 (90)房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3 (93)履约担保 (93)附件4 (94)预付款担保 (94)附件5 (95)支付担保 (95)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1.合同总价:人民币(大写):(¥ 元)其中:(1)安全生产、文明施工费:人民币(大写):(¥ 元)(2)暂列金额:人民币(大写):(¥ 元)六、项目经理承包人项目经理:七、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第1.2.2款。

(2)本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺1. 承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

2.发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间本合同订立时间:年月日十一、签订地点本合同订立地点:十二、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

十四、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款1. 总则1. 1 定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:1.1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。

1.1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。

招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。

1.1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。

招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.1.7标准与规范:指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.1.8图纸:指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.1.9发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.10承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

相关文档
最新文档