消防工程施工合同 经典简易版

消防工程施工合同

甲方：

乙方：

《消防工程施工合同》依据《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方本着友好、诚信、自愿的原则，经协商达成以下协议

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条承包范围:

消火栓系统、火灾自动报警系统预留、预埋及安装（含水箱排污管、溢流管安装）同时，乙方按图纸设计说明要求完成全部安装施工内的所有内容。

第三条工程承包方式

1、本工程在无设计变更时一次性承包。按本合同上述第

二条工程量的内容，若工程变更增、减，以变更签证

为依据计算，依产品设备人工费承包单价执行。2、工程辅材以双方认可的清单乙方自备（详见合同后

的“莲湖茗居消防安装施工机械、辅材详单”）（附二）。

第四条合同工期：

1，开工日期随土建工程进度配合施工

2，竣工日期：(工程经消防部门验收合格并出具消防验收合格证的时间)至工程保修期内的时间。

第五条工程造价、付款方式及价款调整：

1、工程造价：大写

（后附工程量计算双方认可清单）

2、付款方式：

乙方报量，甲方技术员签字确认合格，由甲方负责人审核，按工程进度的比例75%支付人工费，预留款工程完成验收合格，扣留5%质保金后一次性付清（乙方人工费不含税金）

第六条工程质量及验收标准

本工程由甲、乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关规范、标准为标准共同验收合格。

第七条安全施工责任

1、乙方在遵守执行国家和地方有关规范要求的同时，须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条

例等，造成发生的工程质量事故、人身伤亡安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及又此造成的一切经济损失。

3、乙方要教育员工树立安全意识和自我保护意识，遵

守现场管理制度和安全操作规程，落实安全责任制措施，做好安全、文明施工。

4、乙方在施工中要教育施工人员爱护公共财物和不超

越施工范围，服从各方的监督和检查，并与其专业工种搞好协调配合，不得损害公共利益和甲方的形象。

第八条质量保修

1、本工程免费质量保修期限为壹年，终身维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后八小时内到达现场并

及时处理。

3、在免费质保期内，乙方应有专人负责该项目的质保

工作，定期与甲方沟通，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯通畅。甲乙双方随时能够保持联系。如

乙方调整保修人员或更换联系电话号码，应及时通知

甲方，若因乙方通讯不畅通或故意不接，拖延推诿，甲方可视为乙方放弃保修责任，甲方有权自行解决，但；乙方承担所有费用并加收50%的劳务费。

第九条质保金支付方法

1、质保金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，

甲方一次性无息付给乙方。

2、在免费质量保修期内，出现质量问题乙方接到甲方维

修通知后，未能按照本合同上述第八条规定的时间内

进行维修，则视为授权甲方维修，并由乙方承担所有

费用和质量责任，同时甲方加收维修费的50%作为

劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方

负责补足质保金。

第十条双方的权力和义务：

1、甲方负责为乙方协调用水、用电及配合费，费用

甲方承担，计量容器、一次电源箱，施工中的二次移动电源箱（包括电线），乙方自备并符合室外施工的要求和规定。

2、乙方负责甲方签订的“莲湖茗居A座消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务且协助甲方与建设单位和各专业施工单位现场负责人的沟通等工作。

3、乙方必须按照甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改变。如有变更，甲方以书面变更或通知单为准。

4、乙方对消防电气线路，消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程验收和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录时间，工程安装施工结束未通过验收之前，乙方应对整个工程负责。

5、乙方在施工中，须主动向甲方提供施工过程中的预留、预埋、设备安装、调试记录、自检记录、隐蔽工程记录的准确时间，供甲方资料报验时间，切实履行交接手续，并主动做好工程的后期维修保养工作。

6、在施工过程中，甲方所提供的工程材料、设备包括工程结束后现场剩余的材料等，原则上规定不超过施工地点60米以外，乙方有免费装卸的义务。同时，甲方供给的主材料，在施工中和工程未交验收前乙方有保管的义

务。若损坏、丢失。由此造成的经济损失由乙方承担。

第十一条违约责任：

1、甲乙双方严格按照项目施工合同执行，任何一方不得违约。否则，依据《合同法》相关规定违约方将承担由此造成的一切经济损失。

2、若因甲方采购的产品或设备出现质量问题需要更换

时，乙方免费。

3、由于乙方提供的辅材、施工机械设备造成的施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。

4、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收合格。

5、乙方在工程安装竣工后，应及时将工程设备安装

及其它与工程有关的资料交付甲方存档，配合甲方竣工资料完善和验收工作。

第十二条争议的解决

本合同发生争议，双方本着协商解决的原则，协商不成，可向工程所在地人民法院起诉、判决或仲裁机构