XXX工程施工管理处罚条例样板
工程施工处罚通告
工程施工处罚通告根据《建设工程施工管理条例》的相关规定，我单位对贵公司在本次工程施工过程中存在的违规行为做出以下处罚通告：一、项目名称：XX工程项目二、负责单位：XXX建筑工程有限公司三、违规情况：1. 在项目施工过程中，贵公司存在未经审批擅自变更设计方案的行为，严重影响了施工进度和工程质量。
2. 贵公司未严格履行施工安全管理责任，导致发生多起安全事故，严重危及施工人员的生命安全。
3. 贵公司未按照合同约定完成工程进度，延误了工程竣工时间，给业主方造成了严重的损失。
四、处罚措施：1. 要求贵公司立即停止违规行为，并立即整改到位，确保施工安全和工程进度。
2. 对贵公司开出违规罚款，金额为合同总金额的10%，共计XXX万元。
3. 撤销贵公司在本项目的施工资质，暂停其在相关工程中的施工资格。
4. 根据实际情况，视情况对相关责任人员进行处罚，并采取其他必要的措施以维护工程进度和工程质量。
五、督促措施：1. 要求贵公司及时整改到位，并将整改情况报送我单位。
2. 对贵公司的施工现场进行定期检查和督导，确保施工安全和工程质量。
3. 监督贵公司按照合同要求完成工程进度，保证工程按时竣工。
以上处罚通告自下发之日起生效，如有异议，请在收到通知之日起三个工作日内向我单位书面提出，我单位将依法进行复核。
希望贵公司听取处罚通告，严格遵守相关规定，确保工程施工质量和进度。
特此通告。
日期：XXXX年XX月XX日我单位：XXX建设工程监理处联系电话：XXXXXXXXXXX以上是工程施工处罚通告，如有疑问请咨询我单位相关负责人员。
感谢您的配合。
建筑工程罚款单
建筑工程罚款单编号：2021-001日期：2021年8月15日被罚单位：XXX建筑有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号违规描述：根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第十二条及相关法规，XXX建筑有限公司在进行建筑工程过程中发生以下违规行为：1. 未经批准擅自修改施工图纸，在XXX项目中将柱子的尺寸从设计图纸的500mm×600mm改为450mm×550mm，严重影响工程质量。
2. 未按照规定进行临时用电设施的验收与报备手续，违反了《建设工程临时用电管理规定》。
3. 在XXX项目进行施工时，未按照相关安全规范搭建足够稳固的施工脚手架，存在安全隐患。
以上违规行为已经被有关监督部门查实，并被记录在案。
根据相关规定，XXX建筑有限公司将被处以以下罚款：罚款详情：1. 根据修改施工图纸违规行为，根据《建设工程质量管理条例》第十三条第一款，决定罚款金额为违规行为造成的工程质量损失的10%，即10% ×工程投资金额。
2. 根据未按规定进行临时用电设施验收与报备手续违规行为，根据《建设工程临时用电管理规定》第十五条第一款，决定罚款金额为违规行为造成的事故隐患的10%，即10% ×预估事故损失金额。
3. 根据未按相关安全规范搭建施工脚手架违规行为，根据《建设工程安全生产管理条例》第十五条第一款，决定罚款金额为违规行为造成的人员伤亡事故隐患的10%，即10% ×预估人员伤亡事故赔偿金额。
根据上述规定，罚款总额为XXX元（人民币）。
罚款缴纳要求：1. 被罚单位应在收到本通知书之日起十五个工作日内，将罚款金额汇入指定银行账户。
2. 缴纳罚款后，请将汇款回执发送至监督部门，以确认罚款已缴纳。
如不服本处罚决定，可以在收到本通知书之日起十五个工作日内向市建设主管部门提起行政复议或者依法向人民法院提起行政诉讼。
特此通知。
XXX市建设监督管理局日期：2021年8月15日。
工程项目管理处罚通知单(3篇)
第1篇工程项目名称：XXXX项目项目编号：XXXX-XXXX建设单位：XXXX有限公司施工单位：XXXX建筑有限公司监理单位：XXXX工程监理有限公司根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，结合XXXX项目现场实际情况，经调查核实，现对XXXX建筑有限公司在XXXX项目施工过程中存在的问题进行处罚。
具体如下：一、处罚依据1. 《中华人民共和国建筑法》第五十四条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自改变工程设计图纸。
2. 《建设工程质量管理条例》第三十九条：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对施工质量负责。
3. 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，采取必要的安全措施，确保施工安全。
二、处罚内容1. 责令施工单位立即停止违规施工行为，整改完毕后方可继续施工。
2. 对施工单位处以人民币壹万元整（￥10,000.00）的罚款。
3. 对施工单位项目经理及相关责任人进行通报批评，并在行业内进行公示。
4. 对施工单位项目经理及相关责任人的职业资格证书进行暂扣，待整改完毕并经审查合格后方可恢复。
三、违规事实及整改措施1. 违规事实：（1）在施工过程中，施工单位未严格按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，擅自改变工程设计图纸。
（2）施工过程中，施工单位未采取必要的安全措施，存在安全隐患。
（3）施工过程中，施工单位未按合同约定进行施工，影响工程进度。
2. 整改措施：（1）立即停止违规施工行为，重新审查工程设计图纸，确保施工过程中严格按照设计图纸和施工技术标准进行施工。
（2）加强施工现场安全管理，严格落实安全措施，消除安全隐患。
（3）严格按照合同约定进行施工，确保工程进度不受影响。
四、整改期限施工单位应在本处罚通知单送达之日起15日内完成整改工作，并将整改情况书面报送建设单位、监理单位及我单位。
施工现场安全文明施工管理违约处罚规定模版
施工现场安全文明施工管理违约处罚规定模版一、目的和依据为了规范施工现场的安全文明施工管理工作，加强对违约行为的处罚，确保施工现场的安全和环境的卫生，依据相关法律法规，《建设工程安全生产管理条例》等文件，制定本管理规定。
二、适用范围本处罚规定适用于所有参与施工现场安全文明施工管理工作的人员，包括但不限于施工单位、监理单位、承包商、施工人员等。
三、违约行为和处罚措施1. 无证施工：未经相应部门审批，擅自进行施工作业的，按照国家有关规定处罚，责令停工整顿并罚款20000元以上，同时吊销违法行为单位的施工许可证。
2. 施工单位未按规定组织施工人员参加安全教育培训或教育培训不合格的，罚款10000元，并责令进行整改。
3. 施工人员擅自进入施工现场、不按规定佩戴安全防护用品或未按规定穿戴工地制服的，罚款500元，并责令进行教育培训。
4. 违反施工现场卫生管理规定，乱扔垃圾、建筑废弃物等，罚款500元，并责令进行整改。
5. 未按规定配备消防设施、未定期进行消防设施的检查和维护的，罚款1000元，并责令进行整改。
6. 未按规定组织施工人员进行安全技术交底，或交底内容不全面的，罚款2000元，并责令进行整改。
7. 违反施工现场安全管理规定，未按规定设置安全警示标识、未划定工作区域等，造成安全事故的，按照事故的严重程度，罚款5000元以上，并责令停工进行整改，并依法追究相关人员的刑事责任。
8. 施工过程中未按照规定进行安全巡查，未及时发现和排除安全隐患的，罚款1000元，并责令进行整改。
9. 未按规定进行施工单元的安全交底和分包施工单位的安全责任交底，罚款2000元，并责令进行整改。
10. 施工单位未按规定设置施工现场安全管理岗位和监督检查岗位，或人员没有相应的资质和培训合格证书的，罚款5000元，并责令进行整改。
四、处罚程序1. 违约行为发生后，由安全文明施工管理部门进行现场检查和调查核实，并出具违约行为处罚通知书。
项目文明施工管理处罚制度模版
项目文明施工管理处罚制度模版一、背景和目的本公司/单位为了提高施工项目的文明施工水平，保护环境、减少污染，并严格按照相关法律法规和施工标准进行施工管理，制定了本文明施工管理处罚制度。
该制度的目的在于对违反文明施工管理规定的责任人员或单位进行相应的处罚，并确保施工项目的顺利进行。
二、适用范围本文明施工管理处罚制度适用于本公司/单位所有的施工项目，包括委托的分包商或供应商。
三、处罚准则1. 一般违规情况：（1）未按规定佩戴统一的工作服、安全帽等个人防护用具的，每人每次罚款XX元；（2）擅自拆除、损坏或移动施工围挡、警示标志等，每次罚款XX元；（3）未按规定时间或地点进行施工作业的，每次罚款XX元；（4）施工现场无人值守或无专人进行巡查的，每次罚款XX元；（5）施工现场存在乱堆乱放、建筑垃圾不及时清理等现象的，每次罚款XX元；（6）未按规定进行施工现场卫生保洁的，每次罚款XX元；（7）擅自添加或改变施工工艺、材料的，每次罚款XX元。
2. 严重违规情况：（1）施工单位违反相关法律法规和施工标准而导致重大安全事故或环境污染的，根据具体情况，罚款金额不低于XX元，并视情节轻重进行停工整顿或吊销合同资质等处理；（2）施工人员破坏环境、污损公共设施等情况，每次罚款XX 元，并视情节轻重进行处罚，最高可予纳入黑名单，并限制其参与今后的施工项目。
四、违规处理程序1. 发现违规情况后，由项目负责人或主管部门进行调查核实，收集相关证据；2. 经过核实属实后，由项目负责人或主管部门向相关责任人或单位发出书面通知，说明违规行为和处罚依据；3. 相关责任人或单位应在接到通知后的XX天内提出书面申辩；4. 所有的申辩材料将被交由相关部门进行综合评定，综合评定结果将作为决策依据；5. 根据综合评定结果，由项目负责人或主管部门作出处罚决定，并书面通知相关责任人或单位；6. 相关责任人或单位应在接到处罚决定后的XX天内履行处罚决定；7. 如相关责任人或单位不服处罚决定，可在接到处罚决定后的XX天内提起申诉；8. 相关部门将对申诉进行复核，最终裁定作为最终处理结果。
项目安全文明施工管理处罚制度模版
项目安全文明施工管理处罚制度模版一、目的与依据为加强对施工现场的安全文明管理，提高施工单位和从业人员的安全文明意识，确保施工工程能够按规定完成，特制定本项目安全文明施工管理处罚制度。
本制度参照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，并结合本项目的具体实际进行制定。
二、适用范围本处罚制度适用于本项目的所有施工单位及从业人员，涉及本项目施工过程中的所有违规行为。
三、处罚内容及标准1. 违规行为一：未按规定提交施工安全责任书处罚标准：施工单位罚款500元，项目经理罚款200元。
2. 违规行为二：未按规定组织开展安全教育培训处罚标准：施工单位罚款1000元，项目经理罚款500元。
3. 违规行为三：未按规定设置和维护施工现场安全警示标志处罚标准：施工单位罚款500元，项目经理罚款200元。
4. 违规行为四：未按规定做好施工用电设备的安全管理处罚标准：施工单位罚款1000元，项目经理罚款500元。
5. 违规行为五：未按规定组织开展施工现场作业人员的安全技能培训处罚标准：施工单位罚款1000元，项目经理罚款500元。
6. 违规行为六：未按规定使用个人防护设备处罚标准：从业人员罚款100元。
7. 违规行为七：未按规定使用防护用品、设备、工具处罚标准：施工单位罚款500元，项目经理罚款200元。
8. 违规行为八：未按规定设置和保持安全疏散通道处罚标准：施工单位罚款500元，项目经理罚款200元。
9. 违规行为九：未按规定规范施工机械设备使用及维护管理处罚标准：施工单位罚款1000元，项目经理罚款500元。
10. 违规行为十：未按规定组织开展施工现场安全巡查处罚标准：施工单位罚款500元，项目经理罚款200元。
四、追究责任对于施工单位和从业人员违反本处罚制度的行为，按照相关规定追究相应的责任。
施工单位对从业人员的违纪违规行为也要做出相应处理，并报告项目经理。
项目经理要对施工单位的安全文明管理工作负责。
施工现场管理协议处罚条例
施工现场管理协议处罚条例甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：为保证工程建设的顺利进行，加强工程现场各项管理，保证各项管理制度的落实，特制定如下违章处罚条例，请乙方严格执行，如有违章行为按本条例进行处罚。
具体处罚条例如下一、工程现场管理、进度管理处罚条例：1、对于甲方、监理单位要求上报的所有报表、方案、计划及文字资料，乙方应及时上报。
未能按期、按要求上报者，视情节轻重罚款人民币元/次。
2、乙方须保证现场施工管理人员的稳定，严格按投标文件中所约定的人员予以落实，如有更换需提前3天书面致函监理及甲方工程部，并经其同意后方可更换；若甲方或监理单位人员发现乙方现场人员技术水平等方面不能满足工程施工时，乙方须在接到甲方或监理单位书面通知后7天内予以更换完成；否则甲方将对乙方进行每次不少于人民币元的罚款。
3、乙方人员要严格服从甲方及监理的管理，沟通交流要有礼貌，不得对监理或甲方人员有过激的言语冲撞或威吓甚至动武等现象，违者甲方将根据情节严重情况予以每次不少于人民币元的罚款处罚。
4、乙方须保证施工现场整洁有序，料具码放规整，有相应的宣传标语及现场标识，并按“廊坊市安全文明工地”的标准进行管理与落实；违者一经发现（甲方及监理单位认可即可）将予以每次不少于人民币元的罚款处罚，若在各项重大活动或联合检查中予以发现，将予以加重处罚。
5、乙方须做好现场各分包单位的管理（包括甲方分包单位），不得有吃、拿、卡、要等不良现象的发生，违者将视情节严重情况进行人民币元的罚款，并由其承担后续全部责任。
6、乙方须在工程施工中及时完成各项变更及洽商的办理工作，并经监理单位及甲方工程部相关人员签字确认后立即进行施工，且不得以任何理由推托或延误，否则甲方有权根据情节严重情况予以每次不少于人民币元的罚款处罚，此项费用按累计数额从工程款总额中自动扣除。
7、在施工过程中，经甲方及监理单位发现并确认乙方在后续的工作中根本无法按双方合同内容所约定的施工质量或总体施工进度计划完工时间予以交工时，甲方有权将全部或部分工程另行安排其他乙方进场施工，且甲方无需支付乙方后续所有剩余工程款；同时，乙方须在接到甲方撤场通知后3天内无条件自动撤出现场，如有拖延或破坏等行为的发生，甲方有权按损失所折合金额的双倍数额向乙方予以追偿。
完整版)劳务施工班组管理办法及处罚条例
完整版)劳务施工班组管理办法及处罚条例第一部分：现场安全文明施工管理在施工现场，所有施工班组的工作人员必须遵守安全文明施工规定。
对于违反规定的班组和个人，必须服从命令，听从现场管理人员的安排。
如果违反规定，劳务公司将按照项目规定的处罚条例进行处罚。
具体的处罚措施如下：1.在施工现场不佩戴安全帽，每人罚款100元。
2.登高作业人员必须正确佩戴安全带，违反规定的每人罚款100元。
3.严禁在宿舍内使用大功率电器做饭等，每次违规罚款50元。
严禁点长明灯，每次发现罚款50元。
4.塔吊司机和信号工必须按时上班，不迟到、不早退。
如果迟到或早退，每次罚款50元。
5.每个班组每天必须留有两个以上工作人员。
班组长必须常驻工地，保证通讯畅通。
如果需要离开工地，必须提前请假。
未经请假擅自离开工地，一次罚款500元。
6.塔吊指挥人员必须在吊物现场指挥。
对不符合起吊要求的，坚决不予吊运。
禁止任何人违规占用塔吊。
对不服从管理或违反规定占用塔吊拉塔吊钢丝绳的班组，每次罚款1000元。
7.对于野蛮施工、乱抛乱撒的行为，每次罚款100元。
情节严重的，根据情况罚款最低500元。
8.严禁在工地楼层内大小便，一次性罚款1000元。
9.不服从劳务管理人员正确的指挥和管理，并谩骂或殴打管理人员的，最低罚款2000元。
情节严重的，劳务公司将上报公安机关处理。
10.施工现场必须保持清洁，不能达到要求，每次罚款200元。
11.私自拆除上下爬梯、孔洞盖板、栏杆、隔离层或虽经有关部门同意，但须完工后及时恢复而没有恢复的，每次罚款500元。
12.每个工序完成后，必须进行“工完场清”，不得影响下一个工序的施工。
不能按时完成的，最低罚款500元。
第二部分：质量管理在工程施工中，必须严格按照施工图纸和技术变更的要求进行施工。
施工成品必须符合分部工程施工质量验收规范的要求，并且满足观感质量的要求。
各班组必须加强管理，责任必须落实到每个人。
为了加强施工过程中的动态质量控制，完善劳务公司的质量管理体系和规章制度，有效保护结构成品和构配件，杜绝工程质量缺陷的产生，确保工程质量达到管理目标，特制定了以下质量管理办法和处罚条例。
施工现场管理条例及处罚制度标准
施工现场管理条例及处罚制度标准为确保工程质量，预防安全事故，我们项目部制定了以下施工现场管理制度条例，请各施工班组认真遵守。
一、文明施工、安全制度1.进入施工现场不戴安全帽罚款100元/次。
2.禁止赤脚、赤膊、穿高跟鞋和拖鞋进入施工现场作业，违者罚款200元/次。
3.禁止故意损坏标识牌或涂改安全标语，违者罚款200元/次。
4.高空作业必须系安全带，禁止乱抛材料工具。
如未造成伤害，违者罚款200元；如造成伤害，所在班组负全责。
5.非专业人员未经允许擅自操作机电设备，违者罚款500元/次。
6.未经允许拆除安全设施，违者罚款500元/次。
7.禁止住宿区域或施工区域私拉乱接电源，违者罚款500元/次。
8.木工分期段施工结束前，作业面必须彻底清理，如未完成，违者罚款1000元/次。
9.在外架上放置用具和材料，违者罚款500元/处。
10.禁止故意损害建筑成品或半成品，违者罚款500元/件。
11.禁止酒后进入施工现场施工，违者罚款500元/次，并责令离开施工现场。
12.禁止酗酒、煽动工人扰乱项目部正常工作及生活秩序，违者罚款1000元/人，并不得再进入工地；聚众闹事、静坐、围堵公路、政府等，罚款5000-元（视情况而定），严重情况下将移交公安处理。
13.禁止在施工区域随地大小便，违者罚款500元（不清除者加倍）。
除以上规定外，还有以下规定：14.无理生事或不听指挥辱骂、殴打管理人员，违者罚款2000-5000元，并追究法律责任。
15.偷扣件者罚款200元/个；偷电线电缆者罚款100元/m；带拆模铁钎、钢筋出工地者按5元/cm罚款。
16.未经允许私自借用任何工地物品或机具出工地，罚款100元/次。
17.私卸钢丝绳、绳卡罚款200元/次。
18.禁止在禁止吸烟区吸烟或在施工作业中吸烟，违者罚款200元。
19、高空掉落物品未造成伤害的将罚款500元，造成伤害的将承担完全法律责任。
20、进入施工现场、上下楼层不走安全通道，攀爬塔吊、外架、电梯的将罚款500元/次。
建筑工程惩罚制度范本
建筑工程惩罚制度范本一、总则1. 本惩罚制度是为了加强建筑工程管理，保证工程质量和施工安全，根据相关法律法规和行业标准制定。
2. 所有参与本工程项目的建设、监理、设计和施工单位，必须遵守本制度。
3. 本制度适用于项目从开工到竣工验收的全过程。
二、责任主体1. 建设单位负责组织实施本制度，对违反规定的行为进行记录和处理。
2. 监理单位负责监督执行情况，确保各项规定得到有效落实。
3. 施工单位应自觉遵守制度要求，对自身工作负责。
三、违规行为及处罚1. 对于施工过程中出现的质量问题，如使用不合格材料、违反施工工艺等，将视情节轻重，给予警告、罚款或暂停施工的处罚。
2. 安全生产方面，如发现未按规定佩戴安全防护用品、违反操作规程等行为，将给予相应的处罚，严重者可责令停工整改。
3. 设计单位若提供的设计文件不符合规范要求，导致工程延误或质量问题，将依法追究其责任，并要求赔偿由此造成的损失。
4. 对于监理单位的失职行为，如未能及时发现问题或隐瞒不报，将依法进行处理，并记入不良记录。
四、处罚程序1. 发现违规行为后，建设单位应及时向相关责任人发出书面警告。
2. 若违规行为未得到及时改正，建设单位应根据本制度提出处罚建议，并通知监理单位。
3. 监理单位应在接到通知后两个工作日内完成调查核实，并提出处理意见。
4. 最终处罚决定由建设单位做出，并书面通知所有相关方。
五、复议与申诉1. 被处罚方对处罚决定有异议时，可在接到处罚通知后五个工作日内提出书面复议申请。
2. 建设单位应在接到复议申请后十个工作日内组织复议，并做出最终决定。
3. 如果复议结果仍不能解决争议，可依法向有关部门提出申诉。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关方。
3. 各相关方应定期组织学习本制度，确保每位员工都能了解并遵守。
工程管理制度处罚
工程管理制度处罚工程项目的复杂性和多样性要求管理者具备高度的责任心和执行力。
为了保障工程质量、安全生产以及工程进度，制定一套合理的管理制度至关重要。
在这个制度中，对于违反规定的行为，应当有明确的处罚措施，以此来确保所有参与者都能遵守既定规则。
我们需要明确处罚的目的是为了纠正错误，而不是简单的惩罚。
因此，处罚措施应当具有教育意义，帮助违规者认识到自己的错误，并促使其在今后的工作中避免类似问题的发生。
同时，处罚应当公正合理，不能有过重或过轻的情况出现，以免影响团队的士气和公平性。
我们来看一个具体的处罚范本：1. 对于轻微违规行为，如迟到早退、不按规定着装等，首次给予口头警告，记录在案。
若再次发生，可进行书面警告，并要求违规者做出书面检讨。
2. 对于中等违规行为，如不遵守安全操作规程、擅自改动工程设计等，首次违规将给予书面警告，并进行罚款，金额根据违规行为的严重程度而定。
若重复违规，将暂停其工作资格，并要求参加相关培训，直至考核合格后方可重新上岗。
3. 对于严重违规行为，如造成重大安全事故、严重延误工程进度、贪污腐败等，将立即停止其工作资格，并根据公司规定和法律法规，移交相关部门处理，可能面临刑事责任或经济赔偿。
4. 对于屡次违规不改的行为，除了上述处罚外，还将考虑解除劳动合同，并将其列入公司黑名单，禁止其参与今后的任何项目。
在实施处罚时，管理者应当确保程序的透明和公正，避免任何形式的偏见和不公。
同时，应当鼓励员工之间相互监督，共同营造一个良好的工作环境。
需要强调的是，处罚制度只是工程管理的一部分，更重要的是通过教育培训、激励机制等手段，提高员工的自我管理能力和责任感，从根本上减少违规行为的发生。
工程部规章处罚制度模板
工程部规章处罚制度模板一、总则1. 本规章处罚制度（以下简称“本制度”）是为了加强工程项目管理，确保工程质量和施工安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况制定。
2. 本制度适用于公司所有参与工程项目的员工及相关合作单位。
3. 违反本制度的行为将受到相应的处罚，处罚的种类和程度应当与违规行为的严重性相匹配。
二、处罚原则1. 公正性原则：对所有违规行为一视同仁，确保处罚的公正性。
2. 教育与惩罚相结合原则：处罚不仅是对违规者的惩戒，也是对其及其他人员的警示和教育。
3. 分级负责原则：各级管理人员应按照职责范围负责违规行为的查处和处罚工作。
三、违规行为分类及处罚1. 轻微违规行为：如迟到早退、未佩戴安全帽等，给予警告或小额罚款。
2. 一般违规行为：如擅自改变施工方案、使用不合格材料等，给予书面警告、罚款或暂停工作。
3. 严重违规行为：如造成安全事故、重大质量问题等，给予停职检查、解除合同或依法追究法律责任。
四、处罚程序1. 发现违规行为后，现场管理人员应立即采取措施制止，并进行初步调查。
2. 根据调查结果，填写违规报告，并上报至相关部门负责人。
3. 部门负责人审核违规报告，并根据情况决定是否进行进一步调查。
4. 最终处罚决定由公司管理层或专门的纪律委员会作出，并书面通知违规者。
5. 违规者有权在接到处罚通知后的一定时间内提出申诉。
五、处罚执行与记录1. 所有处罚措施必须严格执行，不得有任何形式的徇私舞弊。
2. 违规行为及其处罚情况应详细记录在案，并作为员工考核的重要依据。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有员工并公布于公司公告栏。
xx施工现场管理办法
工程施工现场管理办法目录第一章总则 (3)第二章处罚条例第一节基本规定 (3)第二节钢筋工程 (4)第三节模板工程 (5)第四节混凝土工程 (6)第五节砌体工程 (7)第六节抹灰工程 (8)第七节饰面砖工程 (10)第八节屋面工程 (10)第三章进度奖惩办法 (11)第四章安全文明施工奖罚制度 (11)第一章总则第一条为贯彻工程的质量、进度、安全管理理念，严格执行国家、行业、地方标准规范、操作规程，经建设、监理、施工单位共同协商特制定本制度。
第二条为确保本工程的施工质量、进度能顺利达到预期制定的质量目标、进度目标，对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、方案施工造成质量问题或质量事故按本制度相对应条款的处罚。
第二章处罚条例第一节基本规定第三条材料验收施工单位擅自替换不合格材料或使用与设计不符的材料，经建设、监理人员发现一次处罚500元，已经使用部位，进行返工处理。
第四条严格按图施工，严禁擅自更改图纸，违者一切责任自负，并承担经济损失。
第五条所有钢材、水泥、砂、砌块等材料进场时，应有产品合格证并按要求取样复验，使用前须经建设、监理单位签字同意后方可使用，否则承担相应经济损失；不符合要求的材料，严禁使用，并限期退场。
第六条现场分项工程施工前，需按规范、建设、监理单位要求制作实体样板，样板经过验收合格后方可大面积施工，如没有样板带路，擅自施工，给予2000元/次的处罚。
第七条分部分项工程经过验收合格后，须做好成品保护，任何人不得故意损坏，否则给予200元/次的罚款。
第八条现场各工序施工过程中，必须要切实做到工完场清，则将给予200/次的罚款。
第九条施工过程严格、认真执行三检制，各工种自检、互检、交接检合格后均填写好对应的表格，上交建设、监理单位审核。
对于三检制度落实不到位的施工单位，第一次给予警告，第二次给予500～1000元的处罚。
第十条施工单位必须积极配合建设、监理单位组织的检查验收工作。
对于第一次报验不合格，给予下发《整改通知》进行整改，整改完毕后进行报验直到验收合格。
工程建设项目施工违规行为处罚管理规定(经典完整版)
工程建设项目施工违规行为处罚管理规定为加强工程管理，促进安全文明施工，防止出现工程质量缺陷，保证工程按期竣工，督促施工单位遵照建设管理的有关法规，遵守施工合同，正确履行承包方的义务，达到工程建设的各项目标，制定此处罚管理规定。
施工单位应配备具备相应水平的管理人员，加强施工管理，并服从建设单位及项目监理人员的指示，出现下列问题时予以处罚。
1.项目部主要管理人员包括项目经理、技术负责人、专职安全员等应在工程施工中正常工作，未经请假例会迟到20分钟以上的每次罚款200元；不参加会议的每次罚款500元。
擅离职守使管理工作受到影响的责任人每次罚款1000元。
2.对各种会议纪要明确限期办理的事项及监理书面通知要求办理的事项不落实的，每次罚款1000元；对重大决议不落实的每次罚款5000元。
3.现场工作和管理人员进入施工现场未戴安全帽的发现一人次罚款100元，多人未戴的累加计算，项目部主要管理人员不配戴安全帽的加倍处罚。
4.对缺少临边临口安全围挡、未按规定架设外脚手架及安全网等安全设施，经监理书面指示后仍不按要求加设的每项罚款3000元。
5.凡因施工单位原因造成建设单位收到安全、文明施工投诉的每次罚款1000元，上述投诉经建设单位要求，施工单位不落实整改的每次罚款5000元。
6.施工单位应认真编写施工方案、施工计划、工程技术资料等，报监理审核，对监理书面提出的补充或调整要求进行积极回应。
对监理工程师通知单、工作联系单等指示文件要及时落实，在限定时间内不予办理或理会的，每次罚款5000元。
7.施工单位应保证工程技术资料与工程建设的同步性和真实性，对不能及时提交施工技术资料，经监理书面限期提交，无正当理由但仍不能提交的，或资料与实际情况存在明显偏差的每次罚款5000元。
8.对进场的主要材料、设备、分包队伍等按规定及时进行书面报验，经监理书面催要，仍不报验的每次罚款5000元。
不提交材料合格证明文件、检测报告、试验报告等就擅自使用于工程施工中的每次罚款3000元。
施工现场管理制度及处罚条例
施工现场管理制度及处罚条例安全文明管理部分本工程施工期间各施工班组必须服从项目部安全管理办法，并在施工中加强自身安全防护意识，涉及安全隐患的事项必须坚持自己的安全原则，对不安全因素有权利、有义务上报项目部专职安全员。
杜绝一切不安全因素的发生，从而控制整个工程的安全管理。
各施工班组必须注意施工人员文明施工行为；争做文明人，为工程建设贡献自己的力量。
对于违反安全文明施工管理的班组及个人，我项目部将通过项目既定的处罚条例进行处罚，具体处罚措施条款如下：1、施工现场不佩戴安全帽罚款20元/人，不系帽带罚款10元/人。
登高作业人员须正确佩戴安全带，违反规定的处以50元/人罚款。
2、工地严禁生火、烤火，随地大小便，违者罚款20-100元。
3、工地严禁穿拖鞋、高跟鞋、穿短裤，违者罚款20元。
4、严禁偷盗、打架斗殴、赌博、吸毒、酗酒闹事，违者罚款500-元，情节严重的，移交司法机关；严禁带小孩进入工地，违者罚款50元。
5、严禁私自接电动和机械设备，违者罚款50元。
6、爱惜公司设备、设施，违者罚款20-100元。
7、塔吊批示人员必须在吊物现场批示，对不符合起吊要求的，坚决不予吊运，对不平从管理或违反规定的处以50元/次罚款。
8、对于施工时野蛮施工，乱抛乱撒的，将处以100元/次罚款，情节严重的，可根据情况处以最低500元/次的罚款。
9、不服从项目部管理人员正确的指挥及管理，并谩骂或殴打管理人员的，项目部将视情节处以最低500元/次的罚款，情节严重的，项目部有权无条件驱逐出场。
10、违反施工机械操纵规程的，发觉后予以口头警告，若无视管理人员警告，将处以50元/次罚款。
11、攀爬或翻越塔吊、护栏等安全机械及防护措施的将处以最低100元/次罚款。
12、有意破坏安全防护措施的处以100元及以上罚款。
13、施工现场必须保证人走场清，首次发觉的须立即整改，拒不整改的或再次冒犯的处以50元/次罚款。
14、无证人员不得私自随意接拉电线；现场施工临时电线不得随意拉拽，接触钢筋等导电体的必须架空并加护套；乙炔、氧气等必须按要求保证安全距离，违反规定首次发现的须立即整改，拒不整改的或再次触犯的处以最低50元/次得罚款。
模板工程惩罚制度
模板工程惩罚制度一、总则1. 为了加强工程管理，保证工程质量和安全生产，根据相关法律法规，特制定本惩罚制度。
2. 本制度适用于所有参与本工程项目的单位和个人，包括但不限于承包商、分包商、供应商、监理单位及工程管理人员。
3. 违反本制度的单位和个人，将根据违规行为的性质和严重程度，给予相应的处罚。
二、责任主体1. 施工单位应建立健全内部管理制度，确保工程质量和安全生产。
2. 监理单位应对施工过程进行监督，发现问题及时指出并督促整改。
3. 建设单位应提供必要的支持和保障，确保工程顺利进行。
三、违规行为与处罚1. 对于使用不符合标准的材料或偷工减料的行为，责令限期改正，逾期不改的，处以合同金额1%至5%的罚款。
2. 若发现安全隐患未及时整改，导致事故发生的，依法追究相关责任人的法律责任，并对单位处以10万元至50万元的罚款。
3. 对于未经批准擅自变更设计或施工方案的行为，责令停工整顿，并对单位处以5万元至20万元的罚款。
4. 对于违反操作规程，造成设备损坏或人员伤害的行为，根据损害程度，对个人处以1000元至1万元的罚款，对单位处以5万元至20万元的罚款。
5. 对于伪造、隐瞒工程质量记录的行为，一经查实，立即取消其在本工程中的资格，并处以合同金额5%至10%的罚款。
四、处罚程序1. 发现违规行为的单位或个人应立即上报项目管理部。
2. 项目管理部应及时组织调查核实，必要时可成立专项调查组。
3. 根据调查结果，项目管理部提出处罚建议，并报请项目决策层审批。
4. 处罚决定由项目管理部负责执行，并对外公布，接受社会监督。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理部负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关单位和人员。
结语。
施工工程罚款单通知(3篇)
第1篇尊敬的施工单位：根据我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为确保施工工程的质量、安全、环保，维护公共利益，我单位在施工过程中对贵单位进行了现场检查。
经查，贵单位在施工过程中存在以下违规行为，现依法予以处罚，特此通知如下：一、违规行为及处罚依据1. 违规行为：施工过程中未按照设计文件和施工图纸进行施工，擅自改变设计内容。
处罚依据：《建筑法》第五十九条：违反本法规定，擅自改变设计文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
2. 违规行为：施工现场安全防护设施不完善，存在安全隐患。
处罚依据：《建设工程质量管理条例》第五十七条：施工单位未按照规定设置安全防护设施，或者未按照规定对施工现场进行安全管理，造成安全事故的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
3. 违规行为：施工现场环保措施不到位，排放污染物超过标准。
处罚依据：《环境保护法》第六十六条：违反本法规定，排放污染物超过国家或者地方规定的排放标准的，责令限期治理，处二万元以上二十万元以下的罚款。
二、处罚决定根据以上违规行为及处罚依据，我单位决定对贵单位作出以下处罚：1. 责令改正：立即停止违规行为，按照规定进行整改。
2. 罚款：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《环境保护法》的相关规定，对贵单位处以罚款人民币五万元整。
三、缴纳罚款及整改要求1. 罚款缴纳：请贵单位在接到本通知之日起五个工作日内，将罚款人民币五万元整缴纳至以下账户：开户银行：XX银行账户名称：XX市建设局账号：1234567890123456782. 整改要求：请贵单位在接到本通知之日起十个工作日内，提交整改方案及整改落实情况报告，并确保整改措施落实到位。
四、其他事项1. 如贵单位对处罚决定有异议，可在接到本通知之日起五个工作日内向我单位提出书面申诉。
2. 如贵单位逾期未缴纳罚款，我单位将依法采取强制措施，包括但不限于申请法院强制执行。
敬请贵单位予以重视，严格遵守国家法律法规，确保施工工程的质量、安全、环保。
工程管理制度罚则
工程管理制度罚则一、总则1. 为确保工程管理有序进行，特制定本罚则，凡参与本工程项目的单位和个人，必须遵守本制度的规定。
2. 本罚则适用于所有参与工程项目的建设、监理、设计和施工单位及其员工。
3. 违反本制度的单位或个人，将根据情节轻重，依法依规给予相应的处罚。
二、责任与处罚1. 安全生产1.1 任何单位和个人未按规定配备或使用安全防护设施的，将给予警告，并处以500元以上5000元以下的罚款。
1.2 发生安全事故未及时上报或隐瞒不报的，对单位处以1万元以上10万元以下的罚款，并对直接责任人处以2000元以上1万元以下的罚款。
2. 质量控制2.1 施工单位若使用不符合国家标准的材料，将责令改正，并对单位处以材料价值两倍以上五倍以下的罚款。
2.2 监理单位未能履行职责导致工程质量问题的，将给予警告，并处以5000元以上5万元以下的罚款。
3. 进度管理3.1 施工单位无故延误工程进度，影响整体工程计划的，将按每日延误的实际损失额收取滞纳金。
3.2 设计单位迟延提供设计文件，影响工程进度的，将给予警告，并处以1万元以上5万元以下的罚款。
4. 环境保护4.1 施工单位未采取有效措施，造成环境污染的，将责令整改，并处以5000元以上5万元以下的罚款。
4.2 随意排放建筑垃圾、废水等污染物的，将对单位处以1万元以上10万元以下的罚款。
三、监督与执行1. 本工程项目设立专门的监督管理小组，负责监督执行情况，并处理违规事件。
2. 任何单位和个人发现违规行为，有权向监督管理小组举报，对于查实的举报，将给予举报人适当的奖励。
3. 对于屡教不改的单位和个人，将依法依规加大处罚力度，直至清退出场。
四、附则1. 本罚则自发布之日起生效，由工程项目管理部门负责解释。
2. 本罚则如有更新，将及时公布最新版本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX工程现场施工管理处罚细则为加强XXXXXX工程现场施
工管理，规范施工行为，保证现场各项工作有序开展，并根据业主、监理要求，特制定本办法。
第一条：施工现场的库房、机械设备、材料、成品、半成品、模板、脚手工具、加工场地、办公室、厕所等布置，须严格按照监理部批准的最新现场总平面图中位置布置，不按照规定的位置布置，以每处为单位，每处罚款
200～1000元，并按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款200元，罚
款总额累加。
第二条：现场内的污水排放，包括基坑、地下室及施工现场地表面、厕所、卫生间、沉淀池（化粪池）等，不及时清理排放，每发现一次，罚款200～1000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
施工人员严禁随地大小便，对未在指定地点大小便人员，小便每次罚款200元，大便每次罚款1000元，其所属施工班组负连带责任，如查不出当事人，由所属班
组共同承担。
第三条：废旧材料不按照现场总平面图布置位置堆放，不按时外运或废旧材料堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款200～1000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
第四条：建筑垃圾不按照现场总平面布置位置堆放，不按时外运或垃圾堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款500～2000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款500元，罚款总额累加。
第五条：施工现场周围及楼内的建筑垃圾不及时清运，以每层或每10平方米（对室外和地下室而言）为单位，每发现一次，罚款200～1000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
第六条：施工现场的临时施工用电方案须经监理部批准后，方可施工。
现场内的临时架空或挂墙须按规范敷必须使用合格的电力电缆埋地敷设，施工线路敷设，设，接入设备或配电箱的电线电缆要规整，否则按照电缆数或不规整处，，罚款
100～500元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改每根或每处，罚款200
元，罚款总额累加。
第七条：按照有关规定，现场临时用电配电箱不符合要求，如：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱、开关
箱无箱门，非防雨配电箱、开关箱等，以每一项或每一条为单位，罚款100～500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一项或每一条，罚款200元，罚款总额累加。
第八条：进入施工现场不戴安全帽者，每人次罚款50元，管理人员每人次罚款100元，罚款总额累加。
现场严禁高空抛物，违者个人罚款1000元，所在施工单位罚款5000元，发生安全事故的，除承担一切责任外，将第一责任人清除出场。
第九条：施工现场穿拖鞋或凉鞋的工人，每人次罚款100元，管理人员每人次罚款300元，罚款总额累加。
第十条：“四口”“五临边”防护不合格，以每一项或每一条为单位，罚款100～500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
第十一条：安全通道不合格、无安全通道指示标志、无封道指示标志、安全通道无照明、照明设施无人及时维护者，以每一项或每一条为单位，罚款100～500元，按监理通知限定的期限每拖一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
第十二条：施工现场应在规定的位置设置灭火器，未在规定的位置上设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器失效、灭火器没有标注检查日期，以每一项或每一处为
单位，罚款100～500元，按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款200
元，罚款总额累加。
第十三条：现场施工机械设备无防护罩（如：电锯、电焊机等），以每一台为单
位，罚款100～500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一台罚款200元，罚款总额累加。
元；不及时500～300，罚款天内）3材料进场，不及时通知监理检验（第十四
条：
送检（进场3天内），从而影响正常施工使用的，除按合同承担相应的责任外，每次罚款1000～3000元；对于经检验不合格的物料，不及时退场（3天内），
每拖延一天次罚款1000元；对于明知不合格的材料，还在使用的，除每次罚款3000～5000元并按相应条款处理。
第十五条：建筑材料须在取得见证送检合格报告后，才能使用（特殊情况除外），
如提前使用，每发现一次，罚款3000～10000元；送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天下午17：00前报监理，每拖延一天，罚款300元。
第十六条：未经监理验收，擅自进行下一道工序施工，除进行必要剥离以达到检
验目的外，每次罚款1000～5000元。
第十七条：出现质量问题、或质量事故，每次罚款2000～10000元。
第十八条：在监理公司质量、安全月检的评比中，排名为倒数第一、二的，罚款
2000元，排名为倒数第三、四、五的，罚款1000元。
第十九条：对于蓄意影响、阻挠监理正常验收工作，或验收过程中同一工序发现
二处或两次未进行自检者，每次罚款500元。
第二十条：蓄意影响监理或业主开展正常计量工作，或弄虚作假，妨碍计量正常
进行，罚款2000～5000元。
第二十一条：监理部发的监理通知有关限期进行整改的项目（或每条），或周例会上业主、监理通知要求完成的工作，施工方无正当理由被监理书面确认者，以
每一项或每一条为单位，按监理通知限定的期限不整改者，罚款500～2000元，每拖延一天整改，罚款500元，罚款总额累计计算。
第二十二条：周例会、专题例会等，各施工单位迟到或早退者每次罚款200元，无故不参加例会的单位，每次罚款500元，并无条件执行会议内容。
第二十三条：施工方管理人员不能有效组织现场施工，不能与业主或监理很好配合，开展现场的管理工作，对工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止，
每次罚款1000元。
各施工单位（包括总包）周计划、月计划没有按时完成，又无正当理由第二十四条：
被监理书面确认者，按照每一项每拖延一天，罚款200元，罚款总额累计计算。
第二十五条：将根据工程进展情况，陆续增加新的细则内容。
本办法从颁布之日起开始执行（以前的罚款不变）。