2019年电力工程施工框架合同协议书范本
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：负责人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：负责人：身份证号码：鉴于甲方为了完成某电力工程项目的施工，拟按照约定规定与乙方签订电力工程施工框架合同，特订立本合同。
第一条合同目的甲方委托乙方进行电力工程施工，乙方接受委托并按照约定完成电力工程施工任务。
第二条委托内容1. 甲方委托乙方进行电力工程项目的施工，具体包括但不限于电缆敷设、变压器安装、电气设备调试等工作。
2. 乙方接受委托，按照甲方的要求和计划，完成所委托的电力工程施工任务。
第三条委托期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至电力工程施工任务完成并经甲方验收合格为止。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，应当及时通知甲方，并经甲方同意后延长工程期限。
第四条价格和支付方式1. 在本合同有效期内，甲方按照乙方提交的电力工程施工报价进行支付。
2. 甲方在支付时，可根据工程进度适时支付工程款项，最终结算以交工验收后的实际完工数量为准。
第五条施工规范1. 乙方应当遵循国家有关电力工程施工标准和规范，保证项目的质量和安全。
2. 乙方应当安排具备相应资质和经验的施工人员，严格按照项目计划进行施工。
3. 乙方应当对施工现场进行安全管理和环境保护，确保工程的顺利进行。
第六条知识产权1. 电力工程施工过程中产生的技术成果和设计方案等知识产权归属于甲方所有。
2. 乙方不得私自泄露、复制或将技术成果用于其他项目，否则应当承担相应的法律责任。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量要求完成工程，并支付相应的违约金。
2. 若因乙方过错导致工程质量不达标或发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密及其他保密信息，均应当予以保密，并在合同终止后继续承担保密责任。
第九条争议解决双方因履行本合同所产生的一切争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
电力工程施工框架协议模版8篇
电力工程施工框架协议模版8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发包方）：XXXX电力公司地址：XXXX法定代表人：XXXX乙方（承包方）：XXXX电力施工公司地址：XXXX法定代表人：XXXX鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，乙方具备相应的施工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电力工程施工项目2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电设备安装、配电系统建设等。
4. 工程质量要求：符合国家相关电力工程施工质量标准。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料；（2）协助乙方办理施工许可等相关手续；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）对乙方的施工质量进行监督，并提出合理要求。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定完成工程施工任务；（2）遵守国家相关法律法规及甲方的管理规定；（3）确保施工质量符合合同要求；（4）配合甲方进行竣工验收等相关工作。
三、施工期限1. 施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
如遇特殊情况需延长施工期限，双方应协商一致并签订补充协议。
2. 延期责任：因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。
具体单价及工程量详见附件一《工程预算表》。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（2）乙方完成施工任务的XX%后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（3）乙方完成全部施工任务后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（4）竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。
3. 发票及税务处理：乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，并承担相应的税务责任。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
电力工程项目框架合作协议范本
电力工程项目框架合作协议范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方开展电力工程项目（以下简称“项目”）的相关事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目投资估算：__________________1.5 项目主要建设内容：__________________二、合作内容2.1 乙方承担项目的可行性研究、工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提交项目进度计划、设计方案、施工组织设计等文件，并对其真实性、合法性、有效性负责。
2.3 乙方应确保项目质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求，对其质量问题承担责任。
2.4 乙方应按照约定的工期完成项目，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
2.5 乙方应协助甲方办理项目相关审批手续，确保项目合法合规开展。
2.6 乙方应按照约定保护甲方商业秘密，不得泄露甲方相关信息。
三、合作期限3.1 本协议合作期限自双方签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、合作费用4.1 双方根据项目实际情况，协商确定项目投资估算，并按照约定的比例分担投资费用。
4.2 乙方在项目实施过程中发生的设备采购、施工安装、调试等费用，由乙方承担。
4.3 甲方应按照约定及时向乙方支付投资费用，迟延支付的，应承担迟延支付期间的违约金。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 乙方如未按照约定完成项目，应承担相应的违约责任。
5.3 甲方如未按照约定支付投资费用，应承担迟延支付期间的违约金。
电力工程施工框架合同
电力工程施工框架合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟建设___________（工程名称），现甲乙双方就该工程的施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程内容：包括但不限于土建工程、设备安装、调试及试运行等。
5. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同价格1. 合同总价：人民币________元。
2. 价格构成：详细分项价格见附件。
3. 价格调整：如遇不可抗力或双方认可的特殊情况，价格可经协商调整。
三、工期要求1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期延误：因乙方原因导致的延误，乙方应承担违约责任。
四、质量要求1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收。
五、支付方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按约定比例支付。
3. 竣工款：工程竣工并通过验收后，支付剩余款项。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程，应赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，应支付违约金。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
电力施工框架协议书
电力施工框架协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需进行电力施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就电力施工工程达成如下框架协议：第一条工程概述1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 工程质量标准：_____________________1.7 工程安全标准：_____________________第二条工程承包范围2.1 乙方负责的施工范围包括但不限于：_____________________ 2.2 乙方需按照甲方提供的施工图纸和相关技术文件进行施工：_____________________2.3 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准：_____________________第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 工程价款的支付方式为：_____________________3.3 工程进度款的支付条件及时间：_____________________3.4 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程款：_____________________第四条工程变更4.1 工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认：_____________________4.2 工程变更导致的工程量增减，双方应重新协商确定相应的工程价款：_____________________4.3 工程变更不得影响工程质量和安全标准：_____________________第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告：_____________________5.2 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收：_____________________5.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明：_____________________第六条工程质量保证6.1 乙方应保证工程质量符合合同约定的标准：_____________________6.2 工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起____年：_____________________6.3 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应负责无偿修复：_____________________第七条安全生产7.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全：_____________________7.2 乙方应对施工人员进行安全教育和培训：_____________________ 7.3 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担相应责任：_____________________第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任：_____________________ 8.2 违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失：_____________________8.3 违约责任的具体承担方式由双方协商确定：_____________________第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决：_____________________9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼：_____________________第十条其他10.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充：_____________________10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力：_____________________10.3 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效：_____________________甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_____________________授权代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日。
电力工程施工框架协议模板范本
电力工程施工框架协议模板范本电力工程施工框架协议模板范本甲方（承包方）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮件：乙方（业主方）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮件：一、协议目的为保障双方的合法权益，规范工程施工流程和管理，确保工程顺利完成，制定本电力工程施工框架协议。
二、双方基本信息甲方（承包方）承担本次电力工程的设计、施工、调试及相关管理工作。
乙方（业主方）委托甲方进行相关工作，并提供必要的协助和支持。
三、各方身份1.甲方在本次协议中是承包方，负责工程施工的实施，具有相应的工程设计、施工、调试、管理能力和资质。
2.乙方在本次协议中是业主方，负责提供工程建设资金和场地资源，并负责向甲方提供在本工程中所需要的所有支持和协助。
四、权利与义务1.甲方的权利与义务（1）按照合同约定的工程建设标准和整体规划，完成工程的设计、施工、调试和管理等工作。
（2）按照合同约定的工程进度和质量要求，保证工程施工和调试时间的稳定性和可靠性，确保整体工程顺利完成。
（3）保证符合国家相关法律法规的工程设计、施工、管理和调试标准，保证工程的质量和安全。
（4）对工程建设过程中发生的任何问题，主动与业主方沟通协商并及时解决。
2.乙方的权利与义务（1）按照合同约定向甲方提供必要的建设资金和场地资源，保证工程建设过程中的正常资金和场地供应。
（2）协助甲方完成工程的设计、施工、管理和调试等工作，对所需要的资源予以积极支持和协助。
（3）保证工程施工和调试时间的稳定性和可靠性，确保整体工程按照合同约定的工程进度和质量要求顺利完成。
（4）向甲方提供工程方案、技术资料、设备和物资等必要的支持，保证在工程施工过程中的正常使用。
五、履行方式、期限与违约责任1.履行方式双方协商履行合同，并按照本协议的约定和工程建设标准规范进行。
2.期限本协议自签订之日起生效，完成工程建设后解除。
3.违约责任（1）任何一方未能按照本协议的约定和工程建设标准规范履行义务的，应承担违约责任，包括赔偿因违约引起的损失和不当得利。
电力工程项目框架合作协议范本
电力工程项目框架合作协议范本第一条合作意向与目的本合作协议由以下各方签订，旨在明确双方在电力工程项目框架合作中的权利与义务，加强双方的互信与团结，实现项目的顺利推进与运营。
本合作协议具有法律效力，双方应本着友好、平等、诚实守信的原则进行合作。
第二条合作范围1. 双方共同研究、策划、开发、运营等电力工程项目。
2. 提供相应的技术、设备、资金等支持，共同推动项目进展。
3. 在项目运营过程中，双方共同承担项目风险，并分享项目收益。
第三条合作方式与责任1. 双方应以合作为基础，充分发挥各自的技术、管理与资源优势，共同推进项目的顺利进行。
2. 双方应建立协调机制，保持及时有效的沟通，共同解决合作过程中的问题与争议。
3. 双方应遵守法律法规及相关政策，不得违反合作协议约定，对项目造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第四条保密条款1. 合作双方必须对获取的涉及商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
2. 合作双方承诺不利用合作关系牟取不正当利益，不进行对抗性竞争与商业窃取行为。
第五条资金投入与收益分配1. 合作双方应按照约定比例出资，并在合同约定的时间内完成资金的投入。
2. 项目收益将按照合作协议约定的比例进行分配，双方应本着诚实守信的原则进行合作，共同分享项目的成功与收益。
第六条合作时间与终止1. 本合作协议以签署之日起生效，有效期为___年，双方可以在合作期满前协商续签或终止合作。
2. 若合作过程中出现违反合同约定的严重违法违规行为，对方有权立即终止合作，并追究违约方的法律责任。
第七条法律适用与争议解决1. 本合作协议的签署、履行与解释均适用中华人民共和国法律。
2. 若在合作过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合作协议的变更与补充本合作协议如需进行变更或补充，双方应以书面形式进行约定，经双方签署后方可生效。
第九条合作协议的生效与效力本合作协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
电力工程施工框架协议书范本
电力工程施工框架协议书范本甲方：（单位全称）__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________传真：__________乙方：（单位全称）__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________传真：__________鉴于甲方为______工程项目的业主，拟与乙方就该工程项目的施工事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本协议。
一、项目名称：______工程项目。
二、项目地点：______（具体地址）。
三、项目概况：______（包括项目规模、工程内容等）。
四、工程进度计划：______（具体工期安排）。
五、施工内容：______（具体施工范围和要求）。
六、质量要求：______（包括材料、工艺等要求）。
七、安全生产：______（包括安全管理要求、责任划分等）。
八、环境保护：______（包括环境保护措施、责任划分等）。
九、施工费用及支付方式：______（包括总价、支付进度、支付方式等）。
十、合同变更：______（包括变更程序、变更方式等）。
十一、违约责任：______（包括违约责任、违约处理方式等）。
十二、争议解决：______（包括争议解决方式、协商解决原则等）。
十三、其他约定事项：______（包括其他双方约定的事项）。
十四、协议生效：本协议自双方盖章之日起生效。
十五、协议终止：本协议在双方履行完毕后终止。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________年______月______日乙方（盖章）：__________年______月______日。
电力施工框架协议范本
电力施工框架协议范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主拟进行电力施工项目（以下简称“项目”），为确保项目施工的安全、质量、进度和投资控制等目标得以实现，经双方友好协商，特制定本框架协议（以下简称“本协议”）。
一、项目概述1.1 项目名称：____________电力施工项目1.2 项目地点：____________省（自治区、直辖市）____________市（地、州）____________县（区）1.3 项目内容：主要包括____________等电力设施的施工、安装、调试、验收等工作。
二、双方责任与义务2.1 业主责任与义务（1）负责办理项目所需的各项审批、核准、备案等手续。
（2）负责提供项目施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施。
（3）按照本协议约定的时间和金额向施工方支付项目施工费用。
（4）对施工过程中的安全生产、质量控制、进度管理等事项进行监督和检查。
（5）协调解决项目施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。
2.2 施工方责任与义务（1）按照本协议约定的时间和质量标准完成项目施工。
（2）严格按照国家法律法规、行业标准和业主要求进行施工，确保施工安全、质量、进度和投资控制等目标的实现。
（3）负责项目施工人员的培训、管理和生活保障。
（4）承担项目施工过程中的所有费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。
（5）协助业主办理项目验收、投运等相关手续。
三、项目施工费用3.1 本项目施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 业主应按照本协议约定的时间和金额向施工方支付施工费用。
3.3 施工方应向业主提供合法、有效的发票。
四、项目施工期限4.1 本项目施工期限为____________个月，自双方签订本协议之日起计算。
4.2 施工方如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响，应提前通知业主，并采取措施减少损失。
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板电力工程施工框架合同模板一、合同背景本合同由甲方（以下简称为"业主"）与乙方（以下简称为"承包商"）订立，为开展电力工程施工合作提供合同保障。
双方均同意按照本合同的规定和条件开展合作，共同完成电力工程施工任务。
二、合同目的本合同旨在明确双方的权益和义务，规范施工过程中的各项事项，为项目的顺利进行提供法律保障。
三、工程范围1. 业主指定乙方为电力工程的承包商，负责施工任务的提供和完成。
2. 施工范围包括但不限于：电力设备安装、线路敷设、配电柜安装等相关工程。
四、工程周期1. 工程开始日期：____年____月____日。
2. 工程预计完成日期：____年____月____日。
五、施工条件1. 业主负责提供工程所需的土地、施工场地以及必要的基础设施。
2. 业主配合乙方开展施工工作，提供所需的项目进度、计划以及相关技术资料。
六、合同价格与支付方式1. 合同总价为____人民币，由业主负责支付。
2. 付款方式：（1）签订合同后，业主支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程进展到一定阶段，业主支付合同总价的XX%作为第二笔款项；（3）工程完工验收合格后，业主支付合同总价剩余部分。
七、质量标准和验收1. 施工质量应符合国家有关标准和技术要求，应经过业主的验收合格后方可交付使用。
2. 乙方应提供完整的工程验收材料，包括但不限于：设计图纸、施工记录、技术资料等。
八、延误与违约1. 若双方因不可抗力等特殊情况导致工程延误，应及时通知对方，并共同商讨解决方案。
2. 如一方违约导致工程无法正常进行，应承担相应的经济赔偿责任。
九、保密条款1. 双方在合作过程中可能接触到的商业机密、技术资料等应予以保密，双方应保障对方的权益。
2. 未经对方同意，任何一方不得将双方合作的相关情况以及技术资料等透露给第三方。
十、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商进行解决。
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板合同编号：_____________________合同签订日期：_____________________甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行电力工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承担甲方电力工程施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________第二条工程期限2.1 工程开工日期：_____________________2.2 工程竣工日期：_____________________2.3 工程总日历天数：_____________________第三条合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）_____________________3.2 合同价款的支付方式、时间和条件：_____________________ 第四条工程质量4.1 乙方必须严格按照国家及行业的相关质量标准进行施工。
4.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第五条安全施工5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法规和甲方的安全规章制度。
5.2 乙方应对其施工人员进行安全教育，并采取必要的安全措施。
第六条工程变更6.1 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
6.2 工程变更导致的合同价款调整，应按照双方协商的结果执行。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
7.2 甲方应在收到通知后____天内组织验收。
第八条违约责任8.1 因乙方原因导致工程延期交付的，乙方应支付违约金。
电力工程承包框架协议范本
电力工程承包框架协议范本
本框架协议由以下各方于日期签署：
承包商（以下简称“承包商”）：
地址：
电话：
电子邮件：
业主（以下简称“业主”）：
地址：
电话：
电子邮件：
鉴于业主拥有电力工程项目（以下简称“项目”）的所有权，而承包商具有从事电力工程承包工作的能力和经验，为了达成共同的商业目标，各方同意以下条款：
1. 项目范围：承包商将根据业主的具体要求和项目规格，承担项目的设计、施工、设备采购和调试等各项工作。
2. 时间表：双方应当达成详细的时间表，并在合同签订后立即执行。
3. 工程变更：如有项目变更，需经双方书面同意后方可执行。
4. 付款方式：业主应按照约定的进度和质量要求，按时支付承包商工程款。
5. 资金拨付：业主应根据实际进度拨付款项以维持施工进度。
6. 保修期：承包商应对工程提供合格的保修期，并在此期间内负责维修和维护。
7. 保险责任：双方应分别承担工程中的责任保险和人身意外保险。
8. 解除合同：如任何一方未履行义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。
9. 法律适用：本框架协议适用于中华人民共和国法律。
以上为电力工程承包框架协议的基本条款，特此共同签署。
业主：承包商：
签名：签名：
日期：日期：。
电力工程框架施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：电力工程框架施工，包括但不限于基础、主体结构、屋面、装饰等。
1.4 工程总投资：人民币___________元整。
1.5 工程合同工期：自合同签订之日起___________个月。
第二条双方责任2.1 甲方责任：（1）提供工程设计图纸、施工图及有关技术资料；（2）负责办理工程建设所需各项审批手续，确保工程顺利进行；（3）按合同约定支付工程款；（4）负责组织竣工验收，对工程质量负责。
2.2 乙方责任：（1）按照工程设计图纸、施工图及有关技术资料进行施工；（2）保证工程质量，按照国家标准和行业规范施工；（3）按合同约定的时间完成工程；（4）负责施工过程中的安全、文明施工，确保施工安全；（5）对施工过程中发生的问题及时与甲方沟通，协商解决。
第三条工程款支付3.1 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。
3.2 首付款：合同签订后___________个工作日内，甲方支付合同总价款的___________%作为首付款。
3.3 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付相应工程款。
3.4 竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的___________%作为竣工结算款。
3.5 保修金：合同签订后___________个工作日内，甲方支付合同总价款的___________%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。
第四条竣工验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及有关技术资料；4.2 甲方应在收到竣工报告及有关技术资料后___________个工作日内组织竣工验收；4.3 竣工验收合格后，甲方应在___________个工作日内支付竣工结算款。
电力施工工程框架协议(3篇)
第1篇甲方（需方）：_______有限公司乙方（供方）：_______电力工程公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方（需方）与乙方（供方）就_______电力施工工程（以下简称“本工程”）达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______电力施工工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于电力线路架设、变电站建设、配电设施安装等。
4. 工程规模：_______5. 工程总投资：_______万元二、合作方式1. 乙方作为本工程的施工方，负责本工程的施工、安装、调试及保修等工作。
2. 甲方负责本工程的设计、审批、资金筹措、协调及竣工验收等工作。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应按照甲方提供的设计文件、施工图纸和工程进度计划进行施工。
2. 乙方应确保工程质量和安全，遵守国家及地方有关安全生产的法律法规。
3. 工程进度应按照双方约定的计划执行，如有延误，乙方应承担相应的责任。
四、工程款项及支付方式1. 甲方应在合同签订后30日内，向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工资料，甲方应在收到资料后30日内支付合同总价款的_______%。
3. 工程保修期满后，甲方应在收到乙方提交的保修期满证明后30日内支付保修金。
五、违约责任1. 乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
2. 乙方违反安全生产规定，导致事故发生，应承担相应的法律责任。
3. 甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板【合同名称】电力工程施工框架合同【甲方（发包方）】：（完整公司名称）地址：代表人：（姓名）联系方式：【乙方（承包方）】：（完整公司名称）地址：代表人：（姓名）联系方式：鉴于甲乙双方就（具体工程项目名称）电力工程施工项目达成一致意见，现依据相关法律法规，经友好协商，订立如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程项目名称）2. 工程地点：（详细地址）3. 工程内容：（包括主要施工内容及范围）4. 工程标准：（明确所应遵守的行业标准及质量要求）二、合同期限1. 开工日期：（具体年月日）2. 竣工日期：（具体年月日）3. 如遇特殊情况需延期，应提前（具体天数）天书面通知对方，并协商确定新的工期。
三、合同价款1. 合同总价：（金额大写及数字）2. 付款方式：（分期付款比例及时间节点）3. 价款调整机制：（如有变更如何计算增减费用）四、质量要求乙方须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到（具体标准等级）。
五、安全生产乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，建立健全安全生产管理制度，并对施工现场的安全生产负全责。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交（具体仲裁机构名称）进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他约定（此处可根据具体情况增加其他需要约定的内容，例如保密协议、知识产权归属等）九、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
电力工程框架协议书范本
电力工程框架协议书范本甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程的建设，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________电力工程1.2 工程地点：____________1.3 承包范围：包括电力工程的规划设计、设备采购、土建施工、安装调试、验收投运等全部工作。
1.4 承包方式：乙方按照甲方的要求，完成电力工程的建设和验收，并保证工程质量和安全。
1.5 工期：本工程自____年__月__日开工，于____年__月__日竣工。
1.6 工程质量：工程质量应符合国家电力工程质量标准和设计要求，达到合格及以上等级。
1.7 协议价款（人民币大写）：____________元整（小写）：____________元。
二、甲方责任2.1 甲方应向乙方提供完整的工程设计图纸、技术规范、施工方案等资料，并保证资料的准确性和完整性。
2.2 甲方应负责办理工程所需的各类审批手续，包括规划许可、施工许可、安全生产许可等。
2.3 甲方应负责协调工程所在地的相关部门，确保工程顺利施工。
2.4 甲方应指派专人与乙方负责工程协调和管理，确保工程按期完成。
2.5 甲方应按合同约定支付工程进度款和竣工结算款。
三、乙方责任3.1 乙方应按照设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，保证工程质量和安全。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按约定承担违约责任。
3.3 乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全生产要求进行施工，确保工程安全和人员安全。
3.4 乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
四、工程变更4.1 如有工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容和价款，并签订书面变更协议。
4.2 工程变更不得影响工程质量和工期，如因变更导致工程质量和工期受到影响，乙方应承担相应责任。
电力工程施工框架合同协议（范文二篇）
电力工程施工框架合同协议（范文二篇）本站小编为你整理了多篇相关的《电力工程施工框架合同协议(范文二篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《电力工程施工框架合同协议(范文二篇)》。
第一篇：电力工程施工框架合同协议工程项目施工框架协议甲方：（以下简称甲方）地址：邮编：乙方：(以下简称乙方)地址：邮编：第一条总则1.1甲方委托乙方承担，为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。
第二条合作方式2.1自签订合同之日起，********电力有限责任公司原有技工等持证在岗工作人员劳务关系全部纳入*****************安装有限公司。
2.2自签订合同之日起，***********安装有限公司承建***********电力有限责任公司所属项目发生施工安全责任，均由***********安装有限公司所承担。
2.3在施工过程中所需协调、停电、验收、送电等事宜，均由甲方承担。
2.4项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。
遇施工合同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。
在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。
第三条定价原则及支付 3.1 工程量及施工费计取方式：针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准；最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。
3.2 工程款支付：以最终签订的单个项目的具体合同为准。
第四条权利和义务4.1 甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
4.2 乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。
4.3 乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。
电力工程施工框架协议书范本
电力工程施工框架协议书范本电力工程施工框架协议书甲方(施工方)：法定代表人：地址：电话：邮箱：乙方(业主方)：法定代表人：地址：电话：邮箱：双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、协议内容乙方有意委托甲方进行电力工程的施工项目，甲方接受乙方委托，按照乙方的要求、质量、安全、环保、合规要求，履行施工合同。
该协议书为双方在约定期限内合作的框架协议书，具体施工项目履行需在单独的施工合同中约定。
二、双方权利义务1. 甲方责任(1) 在单独的施工合同约定的期限内完成委托的施工项目。
(2) 按照乙方提出的施工方案进行施工，全面负责施工期间的安全、质量、环境保护、劳动保障等。
(3) 配合乙方工作，按要求提交施工方案、施工图纸和施工报告等，保持良好的沟通和合作。
(4) 严格按照合同约定履行义务，防止违反法律法规和有关规定的行为。
2. 乙方责任(1) 向甲方提供委托项目的具体要求和要求的实现目标。
(2) 对甲方提交施工图纸、方案等文件进行审核，对施工过程中提供必要的协助。
(3) 按照约定时间结算、支付甲方工程款，并且在合同约定期限内评估甲方服务，提出必要的建议和意见。
(4) 对于甲方违约的行为，乙方可以向甲方提出索赔要求。
3. 双方共同责任(1) 履行协议约定的义务和责任。
(2) 遵守国家有关法律法规和技术规范，维护施工过程中的安全、环保、质量等各方面工作。
(3) 确保施工不会侵犯他人的合法权益。
(4) 其他双方在合同中约定的责任和义务。
三、履行方式和期限(1) 本框架协议书的期限为1年，自双方签署之日起生效。
期限届满前双方可以进行续签，或者单独签署施工合同。
(2) 甲方在接到乙方的委托后，按照要求提供施工方案和文件，并且在双方约定的时间段完成施工任务。
(3) 乙方负责按时按约结算工程款，并且在施工合同中约定具体的结算周期、方式和标准。
四、违约责任1. 甲方违约责任：(1) 未履行合同约定，无正当理由拒绝履行合同，或者不按照合同约定时间完成委托的施工任务，应承担违约责任。
电力工程框架施工合同
电力工程框架施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程框架施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________电力工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：电力工程框架施工，包括（具体内容见附件）二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、运输、住宿、餐饮、保险等一切费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前__________天提交施工进度计划，并按照计划完成施工。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格的标准为：__________。
五、付款方式及进度5.1 本合同价款采用__________付款方式。
5.2 付款进度如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交__________解决。
电力工程框架协议书范本
电力工程框架协议书范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程的设计、施工等相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、合作范围和内容2.1 乙方作为甲方的电力工程服务商，负责本工程的设计、施工、设备供应及售后服务等事项。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成电力工程的设计工作，并保证设计质量符合国家相关标准和规范。
2.3 乙方应按照约定的时间和质量要求，完成电力工程的施工工作。
2.4 乙方应提供合格的设备，并负责设备的安装、调试和验收。
2.5 乙方在工程验收合格后，应提供相应的售后服务，包括设备维护、技术支持等。
三、合作期限3.1 本协议合作期限自双方签订之日起至工程验收合格之日止。
四、合作条件4.1 乙方应具备国家规定的电力工程设计、施工资质。
4.2 乙方应具备与本工程相适应的技术力量、施工设备和资金。
4.3 乙方应具有良好的商业信誉和业绩。
五、权利和义务5.1 甲方应按照约定向乙方支付工程设计费、施工费等费用。
5.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，并保证乙方的正常施工。
5.3 乙方应按照约定完成工程的设计、施工等工作，并保证工程质量。
5.4 乙方应按照约定提供售后服务，并保证服务质量。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任。
6.2 具体违约责任按照双方约定和法律法规的规定执行。
七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________电力工程施工框架合同
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
地址：
邮编：
乙方：
地址：
邮编：
第一条总则
1.1甲方委托乙方承担，为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。
第二条合作方式
2.1自签订合同之日起，________________电力有限责任公司原有技工等持证在岗工作人员劳务关系全部纳入__________________________________安装有限公司。
2.2自签订合同之日起，______________________安装有限公司承建______________________电力有限责任公司所属项目发生施工安全责任，均由______________________安装有限公司所承担。
2.3在施工过程中所需协调、停电、验收、送电等事宜，均由甲方承担。
2.4项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，
的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。
遇施工合同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。
在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。
第三条定价原则及支付
3.1 工程量及施工费计取方式：
针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准；最终施工费以甲方审计部门审定金
额为准。
3.2 工程款支付：
以最终签订的单个项目的具体合同为准。
第四条权利和义务
4.1 甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
4.2 乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。
4.3 乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。
4.5工程施工项目竣工后，由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件，并向甲方提交验收申请报告；甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内，按有关工程验收规范，组织相关人员对乙方承担的工程进行验收，乙方应给予配合(如有争议时应在该期限内通知乙方)。
工程验收合格后，及时办理工程交接手续。
4.6甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查，在随工验收不合格或对质量有争议时，甲方有权要求乙方暂停工程施工。
4.7 乙方对其所承担施工的系统项目工程，应严格按工程施工规范要求进行施工，并确保在合同规定的期限内按质按量完成。
4.8未经甲方许可，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案，否则由此带来的一切损失均由乙方承担。
4.9乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改，工程验收后一周内没有整改的工作项，甲方有权扣罚整改此项费用，如造成了严重后果，并依照法律程序追究乙方相应的责任。
4.10乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料。
4.11乙方施工中应做到文明生产，安全施工，工程期间的安全问题甲方不承担任何责任，所有安全责任将由乙方全部承担。
4.12乙方在承接甲方委托的项目过程中，除遵守本协议外，还必须严格执行
制定的施工单位管理考评办法。
第五条保密
5.1 除另有规定外，甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。
5.2未经对方书面许可，任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。
第六条期限与终止
6.1 本协议有效期为年月日至年月日。
6.2 在发生下列情形时，任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议：
6.2.1有下列情形之一的，甲方乙方双方可以解除合同：
6.2.1.1因不可抗力致使合同无法履行；
6.2.1.2因一方违约致使合同无法履行。
6.2.2一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
6.2.3 关于甲方单方面解除合同的约定；如乙方违反本协议4.8款，甲方可以单方面解除项目施工合同。
第七条协议的生效及其他
7.1 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
7.2 按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文件，均为本协议的组成部分。
经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。
所有更改、修订或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效，成为本协议不可分割的一部分。
7.3 本协议项下的任何一项权利和义务，任何一方未经对方书面同意，不得转让。