完整版内部经济责任承包协议

公司
内部经济责任承包协议
项目编号：_________________________________ 工程名称：_____________________________ 承包人：__________________________________ 签订日期：________________________________
内部经济责任承包协议
发包人（以下简称甲方）： ______________________________________________
承包人（以下简称乙方）： ______________________________________________
鉴于：
1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性，不断提高工程项目管理水平，明确公司与项目管理
人员之间的权责利，增强市场竞争力，__________________ 公司（发包人）积极推进工程项目承包责任制；
2、工程项目承包责任制，是指_________________ 公司（发包人）承包的工程任务，由项目内部承包人严
格按照工程项目内部承包协议书的约定，依法组织项目实施，实行项目独立核算。

工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关
利益，自负盈亏，自担风险；项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系，并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险；
3、2013年11月11日，甲方经招投标程序（或磋商议标），依法承接 __________________________ 建设项目工程
的施工总承包（或分包工程）的施工任务，并与建设单位（或总承包人）正式签订了___________ 建设
工程施工合同（总包合同）；
4、经乙方提出工程项目承包申请，并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面
进行综合考评的基础上，甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务，项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定；
在此基础上，为了全面履行 ______________ 建设工程施工合同（总包合同），加强对工程项目的管理，明确
甲、乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，协商一致，达成本合同，以资共同遵
守。

第一条、工程概况（具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准）
1.1工程名称：________________________________
1.2工程地址：________________________________
1.3建设单位：________________________________
1.4工程规模：建筑面积：_____________________ 结构层次_____________________
1.5工程立项批文：______________________
1.6承包内容：__________________________________
1.7工程造价：小写（RMB）____________ ，大写： __________________ 元-
1.8工期目标：计划开工日期：_________________ ，计划竣工日期：年月日，总日历天_________ （天）
1.9质量标准:
1.10安全文明施工目标：_____________________
第二条、承包形式及范围
2.1承包形式：乙方依据_____________ 建设工程施工合同（总包合同）及本协议的约定，保质量、包工期、
包安全、包验收通过的方式进行承包；
承包人确认，已完全知悉、理解并自愿接受发包人与建设单位签订的_____________________ 建设工程施工合同（总
包合同）约定的各项条款，自愿承担全部合同风险及经济责任，自负盈亏。

22承包范围：以甲方与建设单位签订的_________________ 建设工程施工合同（总包合同）及相关补充协议中
约定的承包范围为准（具体承包范围详：土建施工范围及其与装饰工程界面划分）；
双方确认 ____________ 建设工程施工合同（总包合同）中约定的甲方应履行的义务和责任，均由乙方负
责全面履行，包括但不限于从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本预算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程工程价款全过程的管理及竣工后的回访、保修工作。

乙方不得以任何方式将施工任务另行分包或转包。

第三条、甲方的责任和义务
3.1负责与建设单位的施工合同、补充协议的洽谈和签订，督促和协助乙方履行甲方与建设单位所签订
的___________ 建设工程施工合同（总包合同）、补充协议的各项条款。

3.2协助乙方在工程技术、质量、安全等方面进行把关，对施工组织设计进行审批。

3.3定期对工程质量、安全生产、文明施工、经营行为、综合治理、财务管理等方面进行检查。

3.4建设单位的工程款必须支付到甲方公司账户，甲方对到账的工程款严格监管，并及时与乙方沟通，根据乙方书面付款申请并经审核确认后，由甲方直接支付到乙方指定的公司或个人账户，从而保证项目正常运转，双方确认，乙方不得以项目部或项目负责人的名义从建设单位领取工程款或借用工程款，也不得以项目部或项目负责人的名义与建设单位就工程款支付或货物抵扣等达成任何协议。

3.5若发生工程质量、安全等事故，负责组织和协助善后处理工作。

3.6协助乙方处理好与建设单位、建筑行业管理部门的有关事宜尽力帮助乙方解决施工中的实际困难。

3.7甲方定期召开生产例会，审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况，不定期组织专业岗位培
训或组织观摩学习等活动，及时向乙方通报有关情况，传达上级主管部门的有关文件要求。

3.8甲方有权对乙方违法、不执行国家标准、不按规范进行施工管理、违反甲方有关规定的行为进行纠
正，并视情况责令停工整改、予以经济处罚、解除本合同。

3.9负责对工程专业分包、劳务分包等工作进行审查。

3.10甲方指导乙方建立项目专用账册，做好工程成本账。

甲方有权监督、检查乙方按时足额支付各项
款项（包含但不限于人员工资、材料款、租金等）
3.11负责监督乙方就本次工程施工过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序；乙方遇到紧急问题
需要协调时，应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方，甲方接通知后及时解决。

3.12如发生诉讼或仲裁，由甲方参与，乙方协助积极负责处理，在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用由乙方承担。

如因诉讼或仲裁案件导致甲方单位账号被冻结、划款或导致甲方在相关法院网站上被公示，乙方同意甲方从应支付给乙方的工程款中扣留案件所涉及的费用，并同意向甲方支付案件标的5%的违约金。

3.13甲方有权向乙方收取约定费用。

第四条、乙方的责任和义务
4.1认真履行甲方与建设单位签订的________________ 建设工程施工合同（总包合同）、补充协议约定的义务
和责任。

4.2乙方必须认真学习和严格执行法律法规、政府的有关规定、和甲方的有关文件，做好计划统计、技
术资料、质量、安全、消防、治安、文明施工、财务、预结算、资金、成本、劳务分包、材料采购、竣工资料等工作，并配合建设单位、工程监理和甲方的管理工作，积极维护甲方的合法权益。

及时编制项目质量计划，做到对工程进行合理组织、合理布局、合理安排。

对工程质量、安全生产、文明施工、施工进度全面负责。

4.3乙方依据本协议，组建项目经理部，全面主持项目经理部全面工作；根据国家规范组织编制包含项
目管理实施计划在内的各项计划；组织实施施工现场的生产要素的配置和管理；组织制定和实施项目经理部各项管理制度；在甲方授权范围负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门等部门的工作联系和协调，负责劳务分包、协作单位的管理；负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料。

4.4乙方项目班子成员必须具有相应资质，开工前报甲方审查批准后，报送建设单位、监理单位及有关管理部门备案。

未经甲方书面同意，班子成员不得随意更换，否则视为乙方违约。

4.5以防被须负责监管施工队伍，对施工队伍的人员进行登记（要求施工人员提供身份证）和考勤，在施工期间不出现聚众闹事的恶性事件；工程施工所有人员必须是乙方在册人员，按规定为职工办理政府规定的保险，工程备案后及时做好该项目保险的注销、建筑务工人员信息的退出登记工作；严禁使用无资质的民工队伍、挂靠队伍，严禁将工程转包、倒卖。

否则甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金并对转
包队伍和外地民工进行彻底的清理、清退，一切费用和损失由乙方承担，直至终止合同。

乙方必须按甲方规定及时足额缴纳职工的各种保险等费用；职工发生工伤事故的，由乙方承担全部责任。

4.6乙方必须按照甲方的规定使用项目部印章，项目部用章仅限于工作联系单、技术核定单、图纸会审
纪要等工程技术资料和工程例会纪要使用。

无论任何情况或原因乙方不得将项目部印章用于本工程材料、
工程款、民工工资等资金的结算、借支和本工程无关的活动，不得用于对外贷款、担保、承诺等活动，不得用于变更建设工程施工合同（总包合同）的变更、工程量的增减、工程价款的结算、支付等，
乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺；否则，视为乙方违约，并对此承担全部相关责任。

4.7本项目所有工程款必须全部汇入甲方账户，乙方工程款的使用必须以满足本工程项目的施工需要为
唯一目的，保证做到专款专用，按照与第三方的合同约定按时足额支付劳务费用和分包费用、人员工资等，并对此承担全部相关责任。

4.8本工程质量等级、安全生产管理目标、文明施工管理目标按照 ____________________ 建设工程施工合同（总包
合同）的有关条款执行。

甲方有权要求乙方根据项目情况调整申报各种奖项，乙方应配合实施。

乙方应严格加强质量、安全生产管理，杜绝重大质量、安全事故的发生，一切责任和费用由乙方自行承担。

4.9乙方必须按规定缴纳相关费用，如税金、是会保障费、管理费等。

4.10乙方必须按照规定及时向公司报送相关资料，每月20日前上报月度报表，按时派人参加公司月度
工作会议及公司组织的各项活动。

4.11规定经营行为，按建设程序办事，树立名牌意识，维护及提高企业信誉。

乙方在施工期间必须接受行业主管部门及甲方的监督管理。

4.12负责按行业准则及甲方的要求建账，并做好个人所得税、企业所得税等税种的查账征收的应对工作，如按月提交个人所得税申报表等。

配合税务部门查账工作，负责由此缠手的费用及工作不到位所承担的责任。

乙方会计核算不能满足会计准则和我国相关法律、法规规定的，被税务机关要求核定征收企业所得税和个人所得税等税种的，由乙方承担调增部分金额并向甲方支付承包总价的2%违约金。

4.13承包人必须承担____________ 建设工程施工合同（总包合同）及补齐条款中引起的所有风险，并承诺
愿意按照以下第1种方式向总部作为履约担保。

①自本协议签署之日起乙天内，乙方向甲方支付人民币______________________ 万元作为本工程内部经济技术责
任承包的履约保证金。

乙方依约履行本协议全部义务，经甲方考核，乙方不存在任何违约行为或者本协议履行不存在任何争议时，甲方于本协议履行完毕之日起10日内全额无息返还乙方。

乙方未依约履行本协议全部义务，经甲方考评，存在违约行为或者给甲方造成损失的，乙方缴纳的工
程履约保证金不予退还。

若任不足以弥补违约金或给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方依法追偿。

②自本协议签署之日起乙天内，向甲方提供第三方担保承诺书，即具有一定经济实力的单位（或个人）对乙方项目承包进行担保，该担保人为承包人向发包人提供连带责任担保。

第五条、费用承担及项目管理
5.1项目利润经甲乙双方协商确认，本工程项目承包人乙方须向甲方支付项目利润，合计为本工程总造价（最终以工程结算价为标准）的 _%，上述费用甲方甲方在每次支付乙方进度款时按比例扣回（特殊情况由承包人与公司领导商定具体扣款时间）。

5.2项目税费及相关费用本工程项目应缴税金、社会保障费及各级主管部门的收取的与本工程有关费
用等全部由乙方承担，甲方可代扣代缴。

乙方出现亏损或给甲方造成损失，经考评，甲方有权没收乙方缴纳的工程履约保证金。

如工程履约保证金无法弥补全部损失的，由乙方承担责任并向甲方赔偿。

5.3质量安全统筹金甲方对本项目实行质量安全统筹金管理制度，质量安全统筹金提取基数为本工程项目结算总价的_%，全部由乙方承担，该统筹金由甲方提取后不返还，主要用于本项目的工程质量、安全文明施工奖励、安全生产活动统筹费用等。

5.4其他费用
541由于乙方管理不善，需要甲方派员驻场协助指导的（指专业岗位人员在场时间15天以上），或因
项目规模较大、工程较特殊，应乙方要求甲方公司派员驻场协助的，派驻人员工资按甲方内部发放标准，由乙方承担，并由甲方从项目工程款中按实支付。

5.4.2由于本项目受到上级有关部门的经济处罚（及因此而造成的对甲方公司的经济处罚），或甲方公司生产检查时（含各种活动未及时参加）给予乙方的经济处罚，上述罚款或费用全部由乙方承担，甲方凭处罚单据直接从项目工程款中予以扣回。

5.5建设单位付到甲方账户的工程款，除应由乙方支付和承担的各项费用外，剩余部分全部归乙方所有，
但在工程结束及竣工结算前必须存于甲方公司账户专款专用，待本协议履行完毕，且处理好对外所有债权债务后，余额归承包人所有。

5.6在项目经营活动中，所有材料合同、租凭合同、劳务合同、检测合同及其他与本项目履行有关的经济合同，合同文本必须经甲方审核通过，合同签订均需先由合同对方签字盖章，再经乙方签字认可，最后由甲方加盖“合同专用章”后生效，签章后的合同原件，甲方须留一份归档备查，并作为乙方请款的依据，否则甲方不予付款。

5.7乙方请款时应该明确所申请工程款的用途，并提交相应的合同、发票、第三方履行合同凭证（如送货单等）、第三方提供的付款和相应的对账明细等至甲方请款。

若提交材料不全，甲方有权拒绝付款。

5.8大额材料款（5万元以上）等，由甲方从网银直接支付给出票单位（如用支票支付，需加盖“不得背书转让章”），严控大额现金支出。

5.9乙方采购的全部材料设备和发生的一切费用，必须凭合法、有效、真实的票据及甲方要求提供的材料合同报支入账。

5.10乙方应单独建账，在项目竣工、财务核算全部结束后，要将该项目全部完整的账册、凭证等财务
资料送交甲方建档入库，最迟在付清最后5%保修金前交清并办理交接手续，以备税务等单位检查。

第六条协议的变更、解除、终止和违约责任
6.1因乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务，致使 ____________________ 建设项目施工合同（总包合
同）违约或无法履行的，所有向建设单位承担的违约责任和赔偿承担，均应由乙方承担，同时，乙方还需向甲方承担人民币 _万元的违约金及赔偿因此给甲方造成的损失等。

6.2本协议履行过程中有以下情况之一时，甲方有权单方解除本协议，并没收工程履约保证金，同时要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任：
6,2.1履行本协议过程中，出现违约行为，经甲方告诫后仍未纠正的；
622乙方没有全面履行本协议约定职责，管理混乱，经甲方考核，认为难以完成承包任务的；
6.2.3严重违反甲方企业管理制度，经批评教育，未能改正；
6.2.4违法、违规经营，造成恶劣影响的；
6.2.5建设单位和甲方均认为乙方不称职的；
6.2.6乙方发生直接或间接影响甲方所在市场生产、经营行为（如发生事故、民工上访、现场被主管部门查处等），消极应对或不作为的；
6.2.7出现严重的对内、对外的欺诈行为；
6.2.8乙方出现其他违约情形的。

6.3因上述原因甲方有权选择终止本协议，乙方承担协议期间的违约责任，并赔偿所发生的全部损失。

构成犯罪的，移交司法机关处理（如因特殊原因没有终止协议的，不免除乙方承担的全部责任）。

6.4甲方与建设单位签订的建设工程施工合同发生变更时，本承包协议做相应变更。

协议的变更以书面形式进行。

6.5在施工期间，如甲方无正当理由要求终止本协议，给乙方所造成的直接损失，由甲方承担。

第七条争议的解决
7.1甲乙双方对本协议的履行有争议的，双方协商解决，协商不成的，双方约定应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2甲乙双方因本协议履行发生的债权债务纠纷，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条协议的生效和终止
8.1本协议自甲乙双方签字盖章后生效，至工程竣工交付使用、结算完毕、工程款全部收回且乙方全
面履行本协议义务止。

8.2甲方公司及地区总部/分公司的现行的规章制度，包括履约过程中制定并公开颁布的规章制度，均作为本协议的有效组成部分，具有同等效力。

8.3本合同未尽事宜由甲乙双方另行商议，并签订补充协议。

8.4本合同一式 叁 份，甲方 贰份，乙方壹份。

第九条 合同附件与本合同具有同等法律效力
1承诺书 2 、项目安全生产协议书 3、甲方与建设单位签订的建设项目施工合同、补充协议
4、 担保书
5、施工范围及其工程界面划分
6、质量管理奖励与处罚暂行条例
7、施工现场安全管理违章处 罚暂行办法
承包人： 身份账号吗: 联系电话： 日
发包人（盖章）
负责人：
联系电话：
合同签订日期:
附件1
承诺书
___________________ （发包方）
本人__________ （身份账号：________________________________ ）作为_____________________ （发包方）公司
内部经济技术责任承包人，就 ______________________ （工程名称）履行事宜正式向甲方公司承诺如下：
一、本人将严格按照安全生产要求文明施工。

如本项目实施期间发生安全生产事故，本人自愿承担一切法律责任和法律后果，造成公司经济损失的，本人自愿以家庭合法财产赔偿。

二、如本项目由于工期或质量原因致使甲方对建设单位构成任何违约，本人自愿以家庭合法财产承担因前述违约引起的违约责任和损失赔偿责任。

三、因本项目履行所引起的对内、对外一切债务纠纷（包括但不限于人员工资、材料费、机械费等）均
由本人负责处理，一切法律责任及费用均由本人自愿以家庭合法财产承担。

四、本人保证严格执行《会计法》、《税法》、《安全法》、等国家有关法律、法规、规章规定，如被行政机关查处，一切法律责任和法律后果本人均自愿承担。

五、如因以上一至四条给公司造成经济损失的，本人除自愿按照损失额的130%向甲方赔偿损失，另向
贵司支付损失10%作为违约金。

特此承诺！
承诺人：__________________________________________
年月日
承诺人身份证复印件
项目安全生产协议
发包人：________________________________________________________ （以下简称甲方）
承包人：________________________________________________________ （以下简称乙方）
为全面履行甲乙双方签订的 ________________ 建设项目内部承包协议书，进一步明确施工过程中双方的安
全责任，保护施工人员的安全与健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共
和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）及其他相关法律法规、签订本协议。

本协议为 _________________ 建设项目内部承包协议书的附件，与 ____________________ 建设项目内部承包协议
书具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、甲乙双方应共同遵守安全生产法律法规和规定，认真执行各项安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，乙方责任人应定期召开班组安全工作会议，建立健全安全生产责任，制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工转好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产制度，严格执行持证上岗的规定，在组织生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故应立即采取措施保护好现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告业主和上级部门，组成调查小组，查清原因，确定责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对责任者的处理意见。

由于乙方责任造成的损失，从乙方工程款中扣除。

六、乙方对本项目的施工安全工作负有直接责任。

具体内容如下：
1、负责配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。

乙方责任须参加工地安全生产机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

2、负责施工人员的安全教育和安全管理。

组织施工人员进场前的学习有关安全生产法律法规，教育施工人员遵守甲方安全管理制度，做到预防为主；负责向施工人员进行各种机械安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁心工人未培训进行操作负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同事有针对性的进行安全技术交底。

由于上述工作不到位而引发的安全事故由乙方负责。

3、负责按照甲方要求制定承包项目的安全目标责任、管理规章制度，并报甲方备案。

4、负责按照经甲方审批确认的施工组织设计和施工方案，组织实施本项目施工范围内的安全施工方案和安全技术措施。

5、负责对所属施工人员登记造册，并向甲方提供花名册，接受甲方入场前的安全教育。

有人员调整时，立即报告甲方，同时向甲方提交修改的花名册，经甲方同意后方可允许施工。

未经安全教育的，不得
进入施工现场。

不得录用无身份证的人员、残疾人、工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

施工
人员按规定持证上岗
6、负责施工作业过程中的安全检查，发现隐患及时报告并整改。

7、负责向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用
8、负责做好消防工作。

施工现场内严禁施工易燃易爆物品，禁止吸烟；施工现场生活区与施工区分
离，并符合消防规范要求及防火有关规定，施工现场配备消防器材和消防水源，并派人负责。

在容易发生火灾的区域动火时，事前向甲方申请，经批准并采取有效防范措施后方可施工。

储存使用易燃易爆器材时，因采取相应的消防安全措施。

职工宿舍内严禁使用电炉、电饭煲等餐具开小灶，不允许使用电炉、取暖器，一经发现立即没收，并扣除乙方500元/次的违约金。

9、负责教育职工遵守纪律，杜绝违章指挥和违章操作。

施工中如因乙方人员违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

在日常安全检查中，如乙方人员出现“三违”现象，甲方有权利及时制止，并留存影像资料备查，同时给予乙方罚款，再由乙方处罚工人。

10、负责做好生活区管理。

按照甲方要求设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求，宿舍内禁止留宿非本工地工作的人员及职工家属，一经发现立即清除，并扣除乙方200元/次的违约金。

11、负责教育监督施工人员遵纪守法，妥善处理解决施工人员之间的纠纷，防止矛盾扩大化、扰
乱社会治安。

职工之间的赌博、打架，不论何种原因，扣除乙方200元/次的违约金；发生群殴事件，不论
何种原因，扣除乙方1000元/次的违约金，医药费由打架者自付。

发生失窃案件立即报公安机关处理。

七、本协议与《 _________________ 建设项目内部承包协议》同时生效与终止。

发包人：项目内部承包人：
负责人：
电话：电话：签订日期：
附件3
甲方与建设单位签订的建设项目施工合同、补充协议
附件4
担保书
鉴于贵司与 _____________________ 建设项目于20 年月日签订编号为__________ 的《工程项目内部
承包协议书》（以下简称主合同），本人/本单位____________________ （以下简称担保人）同意为 __________ 以连带责任保证方式向贵公司提供工程履约担保。

担保人在此声明和保证：
一、担保人是有完全担保能力的主体，任何改变或可能改变担保人能力的事件发生或有可能发生时，
担保人保证及时通知贵公司。

二、担保人向贵公司保证，当__________ 未按照主合同的约定履行主合同义务给贵公司造成损失时，由担。