2020年建筑施工合同范本
建设工程合同范本(2020版)
建设工程合同范本(2020 版) Model construction project contract(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-012203建设工程合同范本(2020 版)说明:以下合同书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。
建设工程合同范本(一)合同编号:发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程范围和内容:第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2.提供必要的施工条件;3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6.按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7.严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。
2020年建筑工程施工总承包合同范本
2020年建筑工程施工总承包合同范本【正式版】2020年建筑工程施工总承包合同范本【正式版】发包方:______________________(以下简称甲方)法定代表人:________________________________通讯地址:__________________________________联系方式:__________________________________银行账户:__________________________________银行卡号:___________________________________承包方:______________________(以下简称乙方)法定代表人:________________________________通讯地址:__________________________________联系方式:__________________________________银行账户:__________________________________银行卡号:___________________________________签订地点:__________________________________风险告知:作为发包方,为预防欺诈问题,发包方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的,应该要确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,保证工程顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,在完全理解本协议条款的基础上,特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书),以资共同遵守。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板
1. 引言
本文档旨在提供一份2020年施工合同样板,以帮助各方在签订施工合同时有一个简单而有效的指导。
2. 合同概述
该合同适用于2020年的施工项目,旨在明确各方的权利和义务,确保项目的顺利进行。
3. 合同条款
3.1 项目描述
详细描述项目的性质、规模、地点以及其他必要的信息。
3.2 价格和支付方式
明确工程的总价款、支付方式、分期付款计划等。
3.3 工期
确定工程的开始时间和预计完工时间,并约定相关的延期和罚款条款。
3.4 变更和索赔
规定变更工程的程序和条件,以及双方在索赔方面的权利和义务。
3.5 质量保证
明确工程质量的要求,并约定相应的保修期限和责任范围。
3.6 保险责任
规定各方在工程期间的保险责任和赔偿程序。
3.7 争议解决
约定争议解决的方式和程序,可以选择仲裁或法院诉讼等方式。
3.8 合同解除
规定合同解除的条件和程序,以及双方在解除后的权利和义务。
4. 签署和生效
明确合同的签署方式和生效条件,确保合同的有效性。
5. 其他条款
可以根据具体情况添加其他必要的条款,如保密条款、不可抗力条款等。
6. 总结
本文档提供了一份简洁而明确的2020年施工合同样板,各方在签署合同时应根据具体情况进行必要的调整和补充,以确保合同的合法性和有效性。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方:___________________乙方:___________________时间:___________________编号:FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称):____承包人(全称):____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1。
工程名称:_____。
2。
工程地点:_____。
3。
工程立项批准文号:____。
4。
资金来源:_____。
5。
工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围:_________。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写____)(¥____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥____元);2。
合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
建筑工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:合同订立时间:年月日合同订立地点:建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点:1、工程名称:xxxxxxx2、建设地点:xxxxxxx二、工程范围:按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价:合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ¥元,大写:佰拾万佰拾元角分)。
2020建筑工程施工合同
2020建筑工程施工合同
本合同双方为甲方(建设单位)与乙方(施工单位)就2020年度建设工程的施工业务达成以下协议:
第一条工程名称、工程地点、工程规模
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程规模:
第二条工程内容和要求
1. 工程内容:
2. 工程要求:
第三条工程进度和工期
1. 工程进度:
2. 工程工期:
第四条工程质量和安全
1. 工程质量要求:
2. 工程安全:
第五条工程款项和付款方式
1. 工程款项:
2. 付款方式:
第六条违约责任
1. 甲方的违约责任:
2. 乙方的违约责任:
第七条合同变更和解除
1. 合同变更:
2. 合同解除:
第八条法律适用和争议解决
1. 法律适用:
2. 争议解决:
本合同共计××(数字)条,甲、乙双方均已认真阅读,理解并同意此合同的所有内容,自愿签订并遵守该合同,合同自签订之日起生效。
甲方:
签字:
日期:
乙方:
签字:
日期:。
2024年-建设工程施工合同(标准版)范本2020
建设工程施工合同(标准版)范本20201.引言本合同范本适用于2020年的建设工程施工合同。
本合同旨在明确合同双方的权利和义务,确保工程顺利进行,并保障双方的合法权益。
本合同范本仅供参考,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
2.合同双方3.工程概况3.2工程地点:(1)土建工程:(2)装饰工程:(3)安装工程:(4)其他:(1)合格;(2)优良;(3)其他:4.合同价款及支付方式4.2支付方式:(1)预付款:甲方应在本合同签订后日内向乙方支付合同价款的%作为预付款;(2)进度款:乙方应根据工程进度向甲方申请支付进度款,甲方应在收到乙方申请后日内支付进度款;(3)结算款:本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算报告,甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后日内支付结算款;(4)质保金:甲方应在本工程竣工并经甲方验收合格后,向乙方支付合同价款的%作为质保金,质保期为个月,自工程竣工之日起计算。
质保期满后,如无质量问题,甲方应在日内向乙方支付剩余的质保金。
5.双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务:(1)提供施工场地和施工条件;(2)提供施工图纸和技术资料;(3)提供施工所需的设备和材料;(4)对工程进行监督检查;(5)支付合同价款;(6)其他:5.2乙方的权利和义务:(1)按照施工图纸和技术资料进行施工;(2)按照合同约定的质量标准进行施工;(3)按照合同约定的工程期限完成工程;(4)对施工过程中的质量问题进行整改;(5)接受甲方的监督检查;(6)其他:6.违约责任6.1甲方违约:(1)未能按照合同约定支付合同价款,每逾期一日,应向乙方支付合同价款的%作为违约金;(2)其他:6.2乙方违约:(1)未能按照合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同价款的%作为违约金;(2)工程质量不符合合同约定的质量标准,应负责无偿返工或修理,并承担由此产生的费用;(3)其他:7.争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-006384建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本(2020版)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
住建部合同范本2020版
住建部合同范本2020版甲方(委托方):____________________地址:_________________________________法定代表人:_________________________联系电话:_________________________乙方(受托方):____________________地址:_________________________________法定代表人:_________________________联系电话:_________________________鉴于甲方需要对位于_________________的建筑项目进行施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经充分协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:________________________1.4 工程规模:________________________1.5 工程质量标准:______________________1.6 工程承包方式:______________________1.7 工程期限:自________年____月____日至________年____月____日。
第二条合同价款2.1 本工程合同价款为人民币(大写):______________________ 2.2 合同价款的支付方式、时间及比例如下:2.2.1 预付款:合同签订后____天内,甲方支付合同价款的____%,即人民币(大写):______________________2.2.2 进度款:根据工程进度,甲方按以下比例支付:- 基础工程完成,支付合同价款的____%;- 主体工程完成,支付合同价款的____%;- 装修工程完成,支付合同价款的____%;- 工程竣工验收合格,支付至合同价款的____%。
2020建筑施工合同范本4篇
2020建筑施工合同范本4篇篇12020建筑施工合同范本一、签约双方甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:二、施工项目甲方委托乙方承建的建筑工程项目名称为,具体位置为,工程范围包括但不限于:1. 工程概况及现状调查2. 方案设计及施工图纸制作3. 土地平整及基础施工4. 主体结构施工5. 给排水、电力系统施工6. 室内装修及设施安装7. 竣工验收及交付使用以上施工内容详见工程量清单。
三、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币(大写),人民币(小写)元整。
2. 工程款支付方式:分期付款,具体如下:A. 前期款:合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的XX%作为前期款,即人民币(小写)元整。
前期款支付完毕后,乙方开始施工。
B. 进度款:工程施工中,根据工程进度,甲方按实际施工进度向乙方支付工程款,支付比例为实际完成工程量的XX%。
C. 竣工款:工程竣工后,甲方应于工程验收合格后XX个工作日内向乙方支付剩余款项,即人民币(小写)元整。
四、工程质量及保修期1. 乙方应保证施工质量符合相关国家标准和规定,确保工程安全可靠。
2. 工程竣工验收合格后,乙方承诺提供一年的免费维修保养服务,保修期从工程交付使用之日开始计算。
五、工程期限1. 工程期限为自合同签署之日起,工期为XX个工作日/月。
2. 若因不可抗力因素造成工期延误,双方应协商解决,并按照实际情况确定工期延长或赔偿方式。
六、违约责任1. 若乙方无故延误工程进度或工程质量不符合要求,则应承担违约责任,甲方有权要求乙方支付违约金人民币(大写),人民币(小写)元整。
2. 若甲方未按约定支付工程款项,给乙方造成损失的,甲方应按实际损失支付违约金。
七、争议解决1. 双方如发生争议,应友好协商解决。
如协商不成,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格交付使用之日终止。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例:2020年工程建设施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务,双方经友好协商一致,特订立本合同,共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为(工程名称),具体位置为(详细地址),项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议,∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为(具体天数),自(具体日期)起至(具体日期)止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币(大写),(小写),由甲方分期支付,支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准,确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题,乙方应立即采取相应措施处理,确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时,甲方有权对工程质量进行检查验收,如发现不符合质量要求,乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定,加强安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度,避免对施工环境造成污染和破坏,保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构,明确责任部门,负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告,确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查,乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除,需经双方协商一致,并书面表示解除意向。
2. 一方经通知,或者一方严重违约时,对方有权解除本合同,且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,可向有关主管部门申请调解,或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程施工合同书范本(2020版)
工程施工合同书范本(2020 版) Model project construction contract(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-012108工程施工合同书范本(2020 版)说明:以下合同书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。
工程施工合同书范文 1为了强化***工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县***(全称以下简称甲方)将****工程,承包给***(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称:****新建工程二、工程内容及工程量:*******。
三、工程总造价:大写(¥******元)四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。
五、约定施工工期:年月日至年月日。
六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣 10%质量保证金,无质量问题到期返还)七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。
九、质保期(一年):此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日工程施工合同书范文 2发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2021年建筑施工合同范本
【篇一】
发包方(甲方):承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
1.4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)
1.5、工期:天。
(按甲方通知进场施工当天计,即从年月日起计)
1.6、工程质量:按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。
1.7、合同工程价款(人民币大写):(详见预算表)。
第2条甲方工作
2.1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。
2.2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
2.3、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。
2.4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
2.5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
第3条乙方工作
3.1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。
对各班组施工人员作好技术和安全交底。
3.2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。
3.8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。
3.9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。
若施工中发生安全事故由乙方负责。
第4条关于工期的约定
4.1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。
4.2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。
4.3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期
5.2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。
若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。
6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。
6.2、工程款的支付方式:
6.2.1、甲、乙双方签订合同后,甲方支付%工程款。
6.2.2、乙方完成,甲方支付%工程款。
6.2.3、乙方完成,甲方支付%工程款。
6.2.4、余款(保修金除外)在工程完工通过验收,在双方确定结算后天内甲方支付完毕。
6.2.5、乙方以人民币工程保修金,待保修期满后十天内结清。
6.3、本工程项目的增减约定
6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。
甲方确定不做的项目不能结算。
第7条有关材料供应的约定
7.1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。
第9条违约责任、争议或纠纷处理
9.1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9.2、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。
第10条附则
10.1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。
10.2、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。
10.3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。
10.4、附件:《装修工程报价(预算)表》
甲方:乙方:
代表(签字):代表(签字):
年月日年月日
【篇二】
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
拟建建设工程施工合同中注意事项有哪些呢?
中国建筑网通过整理建设工程施工合同中基本的注意事项包括以下几点:
(1)审查发包人与承包人履约情况
(2)履约管理之工期
(3)工程签证与索赔
(4)项目章和公章的风险
(5)业主拖欠工程款时,建设工程价款的优先权问题
其中拟建工程建设工程施工合同中履约管理之工期基本内容:
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。
承包人的证据可以是建筑单位发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);
③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响工期的因素
1、施工许可证:
①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;
②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
①鉴定合格,顺延工期;
②鉴定不合格,视情况而定。
7、建设单位的其他原因
如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、发生不可抗力事件
无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。