建筑工程施工合同(含保密协议)
工程施工保密协议范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方委托乙方承担本工程项目的施工任务，为确保工程项目的顺利进行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就本工程项目的保密事宜达成如下协议：一、保密范围1. 甲方提供的工程图纸、技术资料、设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等涉及工程项目的所有技术秘密、商业秘密和保密信息。
2. 甲方提供的工程设备、材料、构件等产品的技术参数、性能指标、质量标准等涉及产品秘密的信息。
3. 甲方提供的工程合同、工程协议、工程款支付凭证等涉及工程项目的财务秘密。
4. 甲方提供的工程现场管理、施工组织、人员安排等涉及工程项目的管理秘密。
5. 甲方提供的其他涉及工程项目的保密信息。
二、保密义务1. 乙方在施工过程中，对甲方提供的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露、复制、传播或以其他方式使用。
2. 乙方应采取有效措施，确保保密信息的安全，防止保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损。
3. 乙方应对其员工进行保密教育，使其充分认识到保密的重要性，并要求其遵守本协议的保密义务。
4. 乙方在施工过程中，如发现保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损，应及时通知甲方，并采取一切必要措施予以补救。
三、保密期限本协议的保密期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起计算，共计____年。
四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务，泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 乙方违反本协议的保密义务，给甲方造成严重后果的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼过程中，双方应继续履行本协议的保密义务。
工程施工保密协议范本最新整理版3篇
工程施工保密协议范本最新整理版3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于：1. 甲方拟进行某项工程项目的施工，为确保工程质量与进度，需向乙方提供一定的技术资料、图纸以及其他相关商业信息；2. 为保护上述信息的安全性与机密性，双方特签订本《工程施工保密协议》（以下简称“本协议”），明确双方在信息保密方面的权利和义务。
第一条定义1.1 “保密信息”指甲方在本协议有效期内向乙方披露或以其他方式使乙方知悉的所有未公开的技术资料、图纸、设计方案、工艺流程、成本结构、客户名单、营销策略等任何形式的信息，无论该等信息是否标明“保密”字样。
1.2 “项目”指由甲方委托乙方实施的具体工程项目。
第二条保密义务2.1 乙方应采取一切必要措施保证甲方提供的保密信息安全，不得以任何方式泄露给第三方。
2.2 未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本项目之外的目的。
2.3 乙方应限制其内部接触到保密信息的人员范围，并确保这些人员知晓并遵守本协议规定的保密义务。
2.4 乙方应定期对保密信息进行检查，防止未经授权的使用或泄露。
第三条例外情况3.1 下列情况下，乙方无需承担保密义务：(a) 已经或正在通过非乙方违约行为而进入公有领域的信息；(b) 在甲方向乙方披露之前，乙方已经合法拥有的信息；(c) 从不承担保密义务的第三方合法获得的信息；(d) 依据法律规定或法院命令必须披露的信息，但乙方应在合理期限内通知甲方，并协助甲方采取必要的保护措施。
第四条保密期限4.1 本协议项下的保密义务自本协议生效之日起至相关信息成为公众所知之日止。
第五条违约责任5.1 如乙方违反本协议约定的保密义务，应当立即停止违约行为，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
5.2 若乙方因违反本协议导致甲方遭受第三方索赔时，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议的任何修改、补充或变更均须经双方协商一致，并以书面形式作出。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及机密信息，为明确保密责任，经双方友好协商，达成以下保密协议：一、协议目的双方同意本协议的条款，旨在明确双方在工程施工过程中各自的保密义务和责任，确保项目涉及的商业秘密、技术信息及其他机密不被泄露。
二、保密信息范围1. 甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规格等所有与工程相关的技术资料；2. 甲乙双方关于工程实施的商务谈判记录、合同文本等商业信息；3. 工程实施过程中知悉的对方商业秘密及其他不宜公开的信息。
三、保密责任和义务1. 双方应妥善保管保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露；2. 双方应采取有效措施，确保保密信息不被不当使用或泄露；3. 双方不得将保密信息用于本协议以外的其他用途；4. 未经对方同意，不得私自复制、摘录或引用保密信息；5. 双方应明确各自参与工程的人员的保密责任和义务，保证保密信息的传递安全；6. 若发现保密信息被泄露或可能被滥用时，双方应立即相互通知，并共同采取必要措施防止信息扩散和损失。
四、例外情况以下情况不视为违反本协议：1. 该信息在披露时已为公众所知悉的信息；2. 该信息经对方书面同意而披露的信息；3. 在法律法规规定下需要披露的信息。
但披露方应提前通知对方，并协助对方采取必要的保护措施。
五、违约责任和纠纷解决方式如发生一方违反本协议规定的保密义务，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因违约行为造成的损失。
若发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程实施期间及工程完工后两年；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱：[甲方公司电子邮箱地址]乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[乙方公司联系电话及地址]电子邮箱：[乙方公司电子邮箱地址]注：以上协议仅为范本，实际协议需根据具体情况进行调整和完善。
工程施工合同保密协议
工程施工合同保密协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为明确甲方与乙方在工程施工过程中的保密事项，维护双方的合法权益，特订立本保密协议。
一、保密范围1.1 甲方保密信息：指甲方提供给乙方的与工程施工相关的所有技术文件、资料、设计方案、施工图纸、施工计划、工程进度、质量控制标准等涉及本工程施工的一切资料信息，不论以何种形式提供，均仅限乙方在本工程施工范围内使用。
1.2 乙方保密信息：指乙方在本合同履行过程中所了解到的甲方的商业秘密、经营机密、财务资料等相关信息，除非经甲方许可，乙方不得向他人泄漏。
二、保密义务2.1 乙方保证在本合同履行期间和合同终止后仍对甲方保密信息承担保密义务，未经甲方书面许可，不得向第三方透露、传播甲方的任何保密信息。
2.2 甲方保证对乙方提供的商业秘密和其他保密信息保密，不得泄露给任何未经授权的第三方，并承担相应的法律责任。
2.3 双方应加强信息安全管理，采取必要的措施确保保密信息的安全性，如采用密码保护、加密存储等方式避免信息泄露。
三、保密期限3.1 本协议约定的保密期限自合同签署之日起生效，至双方终止履行本合同义务之日止。
3.2 合同终止后，乙方应将甲方所有提供的保密信息归还给甲方，并销毁所有已复制的保密信息，不得擅自保留或继续使用。
四、违约责任4.1 若一方违反本协议的约定，有义务赔偿对方因此导致的损失，并承担由此造成的法律责任。
4.2 如乙方因违反本协议规定泄露了甲方的保密信息，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金，违约金数额不低于合同总额的百分之十。
五、协议的变更和解释5.1 本协议经双方协商一致后生效，未尽事宜由双方再行商议，必要时可签订书面协议变更。
5.2 本协议的解释和效力适用中华人民共和国相关法律法规，如发生争议，应当协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，每份存一方，均具有同等法律效力。
工程施工保密协议范本4篇
工程施工保密协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为保障双方的合法权益，特签订本协议。
一、保密内容1.1 保密内容包括但不限于工程设计方案、施工图纸、工程施工计划、工程进度、工程造价预算等涉及工程施工过程的技术、管理资料等。
1.2 甲、乙双方在合作过程中产生的文件、资料，均应属于保密内容，未经双方允许，不得向第三方透露或泄露。
二、保密责任2.1 甲、乙双方应加强对保密内容的保护，采取必要措施确保信息的安全性。
2.2 甲方应对自身信息的保密负责，不得随意向外泄露相关资料。
2.3 乙方应加强员工教育，严格遵守保密规定，不得擅自将保密内容外泄，如有违反者，应承担相应的法律责任。
三、信息使用3.1 乙方在获得保密信息后，仅限于为完成工程施工任务而使用，不得用于其他商业用途。
3.2 甲方不得擅自要求乙方将保密内容提供给其他单位或个人，如有需要转交他人需要，应征得乙方同意。
4. 违约责任4.1 如甲、乙双方任何一方在协议约定中违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
4.2 若因乙方泄露保密内容给第三方造成损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
五、保密期限5.1 本协议自双方签订之日起生效，保密期限至工程竣工验收合格之后终止。
5.2 协议期满后，双方仍应对已提供的保密内容保密，除非双方达成另行约定。
六、协议解释6.1 本协议内容和解释均应依法律规定进行，如有争议，双方应友好协商解决。
6.2 在特殊情况下，双方可采取补充协议的形式，对本协议内容进行调整或补充。
七、协议生效本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人：（签字）乙方：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《刑法》及其他有关规定，甲、乙双方经友好协商，就（工程名称）________________的施工过程中的信息保密工作达成协议，具体内容如下：第一条保密内容1.1本协议涉及保密的内容包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、施工技术、工程进度、成本预算、质量控制等相关信息。
施工合同保密协议
甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲方与乙方就某一建筑工程项目达成施工合同，为保护双方的商业秘密和知识产权，明确保密义务和责任，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立本保密协议。
一、保密内容1. 甲方提供的技术资料、设计图纸、施工方案、工程预算、合同文件、项目管理资料等涉及商业秘密的信息。
2. 乙方在施工过程中产生的施工图纸、施工方案、施工技术、施工工艺、施工组织设计、施工进度计划等涉及商业秘密的信息。
3. 双方在合同履行过程中产生的商务谈判、合同条款、价格信息、财务数据等涉及商业秘密的信息。
4. 任何一方因合同履行而获取的对方企业机密、技术秘密、商业秘密等。
二、保密义务1. 甲方对乙方提供的保密信息负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方对甲方提供的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
3. 双方应采取合理的保密措施，确保保密信息的安全，包括但不限于以下措施：（1）对保密信息进行分类管理，限制访问权限；（2）对保密信息进行加密处理，防止信息泄露；（3）对涉及保密信息的员工进行保密教育，提高其保密意识；（4）对保密信息的存储设备进行安全防护，防止信息丢失或泄露。
4. 双方在合同履行过程中，应遵守以下规定：（1）不得将保密信息用于与本合同无关的用途；（2）不得将保密信息用于与合同履行无关的经营活动；（3）不得将保密信息用于损害对方利益的竞争行为。
三、保密期限本保密协议的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。
四、违约责任1. 如一方违反本保密协议，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如一方违反本保密协议，给对方造成名誉损害的，应承担相应的法律责任。
五、争议解决本保密协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
六、其他1. 本保密协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
工程施工保密协议范本6篇
工程施工保密协议范本6篇篇1工程施工保密协议范本甲方（委托方）：（单位名称）乙方（受承方）：（单位名称）为了确保双方在工程施工过程中的信息安全，保护工程相关的技术秘密和商业机密，维护双方的利益，特订立本协议。
一、保密内容1. 受承方应当履行本协议项下的保密义务，对于甲方提供的所有工程施工相关的技术资料、商业机密和其他涉及保密内容的信息（以下简称“保密信息”），予以严格保密。
受承方不得泄露给任何第三方，包括员工、供应商、合作方等。
2. 除非经甲方书面同意，受承方不得将保密信息用于其他目的，不得擅自复制、传播、发布或用于其他工程项目。
3. 受承方应当合理保管和使用甲方提供的保密信息，确保不被盗窃、泄露或遗失。
如有发生保密信息泄露的情况，受承方应当立即通知甲方，并配合甲方采取相应措施。
二、保密期限1. 本协议项下的保密期限为工程施工完成并验收合格之日起三年。
在保密期限届满后，双方可以商议延长保密期限。
2. 协议期间双方发生争议时，仍应执行本协议项下的保密义务，直至争议解决为止。
三、违约责任1. 如受承方违反本协议规定，泄露保密信息或披露给第三方，应承担违约责任，包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
2. 如因受承方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权追究受承方的法律责任，并要求受承方承担全部损失。
四、其他1. 本协议未尽事宜，双方可以另行商议，并经双方书面确认后生效。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：日期：乙方（受承方）：日期：篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系人：联系电话：为明确双方在工程施工过程中的保密责任，保护工程施工过程中的机密信息，特订立本保密协议。
双方经友好协商一致，按照平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条保密信息的范围1.1 本协议所称保密信息是指在工程施工过程中，一方向另一方提供的、涉及商业秘密、技术机密等的任何口头、书面或电子形式的信息。
建筑施工人员保密协议合同
建筑施工人员保密协议合同甲方（用人单位）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（劳动者）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号码]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方从事建筑施工业务，需要乙方作为其员工参与其中，为确保甲方商业秘密的安全，双方经友好协商，达成如下保密协议：一、保密内容1. 甲方经营活动的商业秘密，包括但不限于技术秘密、经营信息、客户名单、市场策略、财务状况等；2. 乙方在工作中接触到的甲方的内部管理文件、技术资料、设计图纸、施工方案等；3. 乙方参与的项目中涉及到的甲方合作伙伴、客户信息及商业秘密。
二、保密期限1. 本保密协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[保密期限，例如：三年]；2. 乙方离职后，仍应遵守本协议的保密义务，保密期限自离职之日起继续计算。
三、保密义务1. 乙方在任职期间及离职后，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用本保密协议所涉及的保密信息；2. 乙方应采取合理措施，防止保密信息的泄露，包括但不限于对电脑、手机等电子设备采取加密措施，不在非工作场合谈论保密信息等；3. 乙方不得利用保密信息为自己或第三方谋取利益。
四、价格与支付方式1. 甲方同意支付乙方保密费，总额为人民币[保密费总额]元；2. 保密费分[保密费支付期数，例如：每月]支付，具体支付时间为每月[具体日期]；3. 支付账户：[甲方银行账户信息，包括开户行、账号、户名等]。
五、违约责任1. 乙方违反本保密协议，泄露保密信息给第三方，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；2. 乙方违反本保密协议，给甲方造成损失的，应立即停止违法行为，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；3. 甲方违反本保密协议，泄露乙方个人信息或未按时支付保密费，乙方有权要求甲方立即改正并赔偿损失。
六、争议解决1. 双方在履行本保密协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；2. 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
施工合同保密协议范本
施工合同保密协议范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工过程中涉及的保密信息事项，达成如下协议：一、保密信息的定义1.1 保密信息是指在施工过程中，甲方提供给乙方或乙方在施工过程中产生的，不为公众所知悉、具有商业价值并需要采取保密措施的技术信息、业务信息、管理信息、财务信息等。
1.2 保密信息包括但不仅限于：设计图纸、施工方案、技术资料、经营计划、客户信息、合同内容、价格策略、优惠政策、人力资源等信息。
二、保密义务2.1 乙方必须对甲方的保密信息严格保密，不得向任何第三方泄露、披露或公开。
2.2 乙方不得利用甲方的保密信息从事与甲方业务相竞争的活动，不得为自己或第三方谋取不正当利益。
2.3 乙方应采取适当的措施，确保甲方的保密信息在施工过程中不被泄露、丢失或损坏。
2.4 乙方承诺，在合同终止后继续承担保密义务，且保密期限不得少于三年。
三、保密信息的范围3.1 乙方在施工过程中接触到的所有保密信息，包括但不限于甲方提供的纸质文件、电子文档、口头陈述、现场演示等。
3.2 乙方在施工过程中产生的与甲方业务相关的任何保密信息。
四、保密信息的例外4.1 保密信息不包括已经公开的信息，或者在正常业务活动中不可避免地要公开的信息。
4.2 保密信息不包括法院、行政机关或其他合法授权机关要求乙方提供保密信息的情况，但乙方应在提供前通知甲方，并尽可能减少泄露范围。
五、违约责任5.1 如乙方违反本协议的保密义务，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，并承担相应的违约责任。
5.2 乙方泄露保密信息给甲方造成经济损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额包括但不限于甲方经济损失、律师费、诉讼费等。
5.3 乙方泄露保密信息给第三方造成经济损失的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。
工程施工保密协议范本最新整理版5篇
工程施工保密协议范本最新整理版5篇篇1协议编号：[协议编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]进行工程施工合作，为明确双方在合作过程中的保密义务，特达成以下协议：第一条保密信息定义1. 本协议所称保密信息包括但不限于以下内容：工程设计方案、施工图纸、技术数据、工程预算、施工进度计划、施工组织安排、施工技术标准、施工细节等双方在施工过程中的一切技术信息和商业信息。
2. 任何一方在未得到对方书面授权的情况下披露的上述信息均视为保密信息。
第二条保密义务及责任1. 甲乙双方应对在合作过程中获知的对方保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 未经对方书面授权，任何一方不得将保密信息用于与本次工程施工无关的任何用途。
3. 双方应制定并执行相应的安全保护措施，确保保密信息的安全。
如因一方原因导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。
第三条例外情况以下情形不构成违约行为：1. 该信息在双方合作前已经公开发表或公开披露的；2. 该信息在合作过程中由第三方合法披露的；3. 法律明文规定需要披露的信息。
在以上情形下披露保密信息的，披露方需提供相关证据证明其合法性。
第四条违约责任及赔偿损失如一方违反本协议约定的保密义务，应承担以下责任：1. 向对方支付违约金，具体金额根据违约情况而定；2. 赔偿因违约行为给对方造成的全部损失；3. 采取一切必要措施消除违约行为带来的负面影响。
如因违约导致本协议终止，不影响保密条款的效力。
双方仍需继续履行保密义务直至保密信息的公开或保密期限届满。
第五条法律适用及争议解决方式本协议适用中华人民共和国法律。
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工保密协议书（5篇）
工程施工保密协议书工程施工保密协议书(5篇)在当下社会，各种协议频频出现，协议协调着人与人，人与事之间的关系。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编收集整理的工程施工保密协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程施工保密协议书1建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围：本工程位于第一小学绿地总面积为 280 平方米三、工程内容：1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;"">说明书等具体规范标准要求；2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款4.在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。
乙方：1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；3.如乙方人为的'工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。
4.如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。
十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方：代表人：乙方：代表人：年月日年月日工程施工保密协议书2甲方：乙方：根据甲乙双方____年____月____日签定的《合同》，鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
２、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
建筑工程施工合同含保密协议
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程面积：_______1.5工程质量：_______1.6工程造价：_______二、施工期限2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3工程总工期：_______天三、工程价款及支付方式3.1工程价款：本工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方审核无误后，支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算资料，甲方审核无误后，支付至结算总价款的_______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满_______年后，甲方支付剩余的_______%作为质保金。
四、工程质量和安全4.1乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准、施工规范及设计文件进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。
4.2乙方应加强施工现场安全管理，遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，确保工程安全。
4.3乙方应按照国家有关规定，对施工现场进行环境保护，防止施工过程中产生的污染。
五、保密协议5.1乙方应对在合同签订和履行过程中所获悉的甲方商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露、使用或允许他人使用上述保密信息。
5.2保密期限：自合同签订之日起至合同履行完毕后_______年。
建筑施工保密合同范本
建筑施工保密合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：鉴于：1. 甲方拥有特定的建筑施工项目，并希望乙方参与施工工作。
2. 乙方需获得甲方的保密信息以完成施工任务。
3. 双方均希望保护其商业机密和敏感信息。
基于上述情况，甲乙双方达成以下协议：第一条保密信息的定义1.1 保密信息包括但不限于以下内容：（1）甲方的商业计划、商业模型和市场策略等商业机密；（2）与建筑施工相关的图纸、设计方案、技术文件、合同文件等技术机密；（3）甲乙双方在合作过程中涉及的商业、技术和管理信息。
1.2 保密信息不包括以下情况：（1）在签订本合同之前已是公开信息；（2）在签订本合同之后，经过合法途径获得的公开信息；（3）根据法律、法规或行政机关的要求而公开的信息；（4）在未违反本合同其他规定的情况下，由乙方自行独立开发的信息。
第二条保密义务2.1 乙方同意严格保守和维护甲方的保密信息，未经甲方书面许可，不得向任何第三方披露或使用保密信息。
2.2 甲方同意乙方有限度地使用保密信息，以完成双方协议约定的建筑施工任务，但乙方不得将该保密信息用于任何其他目的。
2.3 乙方应采取相应的技术和管理措施，防止保密信息被非法获取、使用、篡改、泄露或损坏。
第三条信息使用等违约责任3.1 如乙方违反本合同第二条规定，披露或使用甲方的保密信息，并给甲方造成经济损失的，应承担违约责任，赔偿甲方的损失。
3.2 乙方对于泄露或有可能泄露保密信息的情况，应在第一时间通知甲方，并采取一切合理措施进行应急处理。
3.3 双方约定，如发生保密信息泄露的情况，乙方应立即停止使用保密信息，并向甲方归还所有相关资料，并对已使用、披露或复制的保密信息进行销毁或删除。
第四条保密期限4.1 本保密合同的保密期限为【具体保密期限】，自本合同生效之日起计算。
4.2 本保密合同的约定不因本合同的解除、终止、失效或履行终了而失效，乙方应继续承担保密义务。
(特殊条款)建设工程项目施工合同、保密协议
(特殊条款)建设工程项目施工合同、保密协议建设工程项目施工合同与保密协议的重要性及内容要点一、引言建设工程项目施工合同和保密协议是建筑工程项目管理中不可或缺的文件。
建设工程项目施工合同是建设工程项目发包人与承包人之间明确双方权利义务、工程范围、工程质量、工程期限、工程造价、支付方式等事项的法律文件。
保密协议则是在建设工程项目过程中，双方对于涉及商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息进行保护的约定。
本文将重点阐述建设工程项目施工合同和保密协议的重要性及内容要点。
二、建设工程项目施工合同的重要性及内容要点1.明确双方权利义务：建设工程项目施工合同应详细列出发包人和承包人的权利义务，包括但不限于工程范围、工程质量、工程期限、工程造价、支付方式等内容。
明确双方权利义务有助于降低合同纠纷，确保工程顺利进行。
2.工程质量保障：建设工程项目施工合同应明确工程质量标准，包括设计文件、施工规范、验收标准等。
工程质量保障是建设工程项目的核心内容，关系到工程项目的使用寿命和安全性。
3.工程期限约定：建设工程项目施工合同应明确工程期限，包括开工日期、竣工日期等。
合理的工程期限有助于确保工程进度，降低工程延期带来的风险。
4.工程造价及支付方式：建设工程项目施工合同应明确工程造价，包括合同总价、预付款、进度款、结算款等。
同时，应约定支付方式，如银行转账、支票等。
明确工程造价及支付方式有助于保障双方的合法权益。
5.违约责任：建设工程项目施工合同应明确违约责任，包括发包人违约和承包人违约。
违约责任有助于约束双方履行合同义务，降低合同纠纷。
6.争议解决方式：建设工程项目施工合同应约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
明确的争议解决方式有助于降低合同纠纷处理成本，提高解决效率。
三、保密协议的重要性及内容要点1.保护商业秘密：保密协议有助于保护建设工程项目中的商业秘密，如合同价格、合作伙伴信息等。
保护商业秘密有助于维护企业竞争优势，降低商业风险。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方（委托方）：______________（单位名称）乙方（承包方）：______________（单位名称）为了保障工程信息的保密性和安全性，双方经友好协商，达成如下协议：一、保密内容1. 甲方提供的所有施工图纸、设计方案、施工计划等相关文件资料，均属于保密内容。
2. 乙方在施工过程中获得的与工程相关的所有信息，包括但不限于施工进度、技术指导、施工过程中遇到的问题以及解决方案等，均属于保密内容。
二、保密义务1. 乙方承诺对上述保密内容进行严格保密，不得私自泄露、复制、传播给第三方，尤其是竞争对手。
2. 乙方不得擅自将甲方的保密内容用于其他项目或者其他商业用途，必须严格遵守保密义务。
3. 乙方应当妥善保管与工程相关的所有文件资料，不得外借或丢失，一经发现造成信息泄霩，乙方将承担相应法律责任。
三、违约责任1. 若乙方违反本协议的保密义务，泄霩、传播甲方的保密内容，甲方有权要求乙方承担相应的经济赔偿责任，并保留追究法律责任的权利。
2. 若乙方因违反本协议而使甲方遭受损失的，乙方需赔偿甲方的全部损失，并承担违约责任。
四、协议变更1. 本协议经双方签字盖章后生效，如需变更，需经双方协商一致并签订书面协议。
2. 未经双方书面同意，任何一方不得变更、解除本协议。
五、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并完全结清工程款后终止。
2. 本协议的签署地点为__________________，本协议一式___份，双方各执___份。
甲方（委托方）：______________（盖章）乙方（承包方）：______________（盖章）日期：____年____月____日以上是工程施工保密协议范本，希望双方遵守协议内容，共同维护工程信息的安全和保密性。
如有任何疑问或需要进一步协商，可随时联系双方指定代表进行沟通。
祝合作愉快，工程顺利完成！篇2工程施工保密协议范本甲方：（委托方）乙方：（施工方）为明确双方在工程施工过程中的保密责任和义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本协议。
工程施工合同保密条款(3篇)
第1篇鉴于甲方（以下简称“发包方”）与乙方（以下简称“承包方”）在工程施工过程中可能涉及到商业秘密、技术秘密、管理秘密等，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方特制定本保密条款，以明确双方在工程施工过程中的保密责任和义务。
第一条保密信息范围1.1 本合同所称保密信息，是指以下内容：（1）发包方提供的工程设计图纸、技术文件、施工方案、技术资料、商业秘密、管理秘密等；（2）承包方在工程施工过程中产生的技术成果、施工工艺、施工方法、施工数据等；（3）双方在合同履行过程中涉及到的其他保密信息。
1.2 保密信息包括但不限于以下形式：（1）书面形式，如文件、图纸、报告、函件等；（2）口头形式，如会议、电话、讨论等；（3）电子形式，如电子邮件、数据、软件等。
第二条保密义务2.1 承包方应严格保守发包方提供的保密信息，未经发包方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。
2.2 承包方在工程施工过程中产生的技术成果、施工工艺、施工方法、施工数据等，未经发包方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。
2.3 承包方应建立健全保密制度，对参与工程施工的人员进行保密教育，确保保密信息的安全。
2.4 承包方在合同履行过程中，如发现保密信息泄露，应立即采取措施防止信息进一步泄露，并及时通知发包方。
第三条保密期限3.1 本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后三年止。
3.2 在保密期限内，如因特殊情况导致保密期限需要延长，双方应协商一致后书面确认。
第四条违约责任4.1 如承包方违反本保密条款，泄露、披露或使用保密信息，给发包方造成损失的，承包方应承担全部赔偿责任。
4.2 如因承包方违反本保密条款，导致发包方遭受名誉损害或其他不良影响的，承包方应承担相应的法律责任。
第五条其他5.1 本保密条款作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
5.2 本保密条款未尽事宜，双方可另行协商解决。
工程施工合同保密协议
工程施工合同保密协议一、定义与术语明确列出文档中所涉及的关键词语的定义，如“保密信息”、“披露方”、“接收方”等，确保双方对条款的理解和执行上没有歧义。
二、保密信息的范围详细描述哪些信息属于保密信息范畴，通常包括但不限于技术资料、工程图纸、施工方法、项目管理计划、成本预算等。
同时，也应注明哪些信息不属于保密信息范围，如公众已知的信息或独立开发的信息等。
三、保密义务规定接收方必须承担的保密义务，包括限制对保密信息的使用范围、不得泄露给第三方、采取合理的安全措施防止信息泄露等。
四、信息披露的条件若因法律要求、法院命令或政府规定需披露保密信息时，应明确何种情况下可以披露，以及如何通知披露方。
五、保密期限设定保密信息的保密期限，即从何时开始至何时结束，这个期限应当合理，既能保护披露方的利益，也不会无限制地束缚接收方。
六、违约责任一旦违反保密协议，应承担的责任，包括赔偿损失、违约金等。
七、争议解决约定如何解决因保密协议引起的争议，可以选择协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。
八、其他条款根据具体情况，可能还需要包括一些特别约定，如保密信息的归还或销毁、协议的变更和终止条件等。
九、签字盖章双方代表的签字和单位的公章，以证明协议的正式性和法律效力。
在工程建设项目中，保密工作的重要性不言而喻。
一个有效的保密协议能够确保工程项目的关键信息不被泄露，保护设计独特性、技术先进性以及商业竞争力。
以下是一份工程施工合同保密协议的范本内容，供参考。
（此处为范本，具体内容根据上述关键点展开，详细列出各项条款，确保内容的完整性和逻辑性。
）在编写保密协议时，应当注意语言的准确性和严谨性，避免模糊不清的表述，确保协议的可操作性和执行力。
同时，协议应当符合相关法律法规的要求，不得设置违法的条款。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及保密信息，为明确双方保密责任，保障双方合法权益，经友好协商，达成以下工程施工保密协议：一、协议目的双方同意本协议的条款和条件，以确保涉及工程项目的所有商业秘密、技术信息和其他保密信息得到有效保护，避免未经授权的披露或使用。
二、保密信息的定义本协议所称的保密信息包括但不限于：1. 工程设计、施工图纸及规格；2. 施工进度计划、时间安排；3. 材料采购信息、供应商名单；4. 双方商谈的价格条款及其他合同细节；5. 双方业务经营中的商业秘密；6. 其他与工程相关的未公开信息。
三、保密责任和义务1. 甲乙双方应对所有保密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
2. 双方应采取合理的安全措施，防止保密信息丢失、泄露或被非法获取。
3. 双方员工及参与项目的人员应遵守本保密协议，对知悉的保密信息承担相应的保密责任。
4. 未经对方同意，任何一方不得擅自复制、摘录或引用保密信息。
5. 若因一方违反保密义务导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。
四、保密期限本协议的保密期限自协议签署之日起至工程竣工验收合格之日起两年止。
保密期限届满后，除非双方另有书面协议延续保密期限，否则保密义务自动终止。
五、例外情况在下列情况下，一方可以披露保密信息：1. 法律或法院命令要求披露；2. 披露方在事先获得对方书面同意；3. 信息已经公开或普遍知晓的信息。
在上述情况下披露保密信息的，披露方应通知对方并提供相关证据。
六、违约责任及法律救济1. 若一方违反本协议规定的保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致保密信息泄露，违约方应承担法律责任，并承担因此产生的所有法律后果。
3. 双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求对方承担违约责任和法律责任。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
工程施工保密协议
工程施工保密协议甲方：__________乙方：__________根据甲乙双方签定的《工程施工合同》，鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方工程信息资料的秘密和其他技术秘密的有关事项，特签定本保密协议如下：一、协议背景和目的1.1 本协议旨在确保甲方在工程施工过程中的商业秘密和技术秘密得到妥善保护，防止泄露给第三方。
1.2 乙方作为施工方，需接触和使用甲方的工程信息资料，因此存在泄露保密信息的风险。
1.3 本协议是双方共同维护商业秘密和技术秘密的约定，双方应严格遵守本协议的条款。
二、保密信息的定义2.1 本协议所称的“保密信息”包括但不限于：（1）工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等；（2）甲方提供的任何图纸、文件和其他与本工程有关的资料或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯的信息；（3）乙方在施工过程中产生的与本工程相关的所有文件、资料、数据、样品等。
三、保密义务3.1 双方确认遵守《保密法》及其他相关法律法规，承担保守国家秘密和对乙方有关人员进行保密教育、管理的义务，采取有效措施确保本项目保密信息的安全。
3.2 乙方承诺对甲方的保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露、披露、公布、发表或以任何方式使用。
3.3 乙方只为本合同工程的目的使用甲方的保密信息，不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
四、保密期限4.1 本协议项下的保密义务自双方签署之日起生效，至工程竣工后三年内终止。
五、违约责任5.1 如乙方违反本协议的保密义务，导致甲方的保密信息泄露给第三方，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方的损失。
5.2 甲方有权要求乙方立即停止违约行为，消除影响，并承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工保密协议范本最新整理版5篇
工程施工保密协议范本最新整理版5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方为某工程项目的合作方，为确保工程实施过程中涉及的技术信息、商业秘密及其他敏感信息的保密性，经双方友好协商，达成以下保密协议：一、协议目的双方本着诚实信用的原则，共同保护并保守工程实施过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息，确保不因不当泄露造成损失。
本协议旨在明确保密责任，规范保密行为，维护双方的合法权益。
二、保密内容1. 双方合作过程中获取的工程设计方案、施工图纸、技术文档及相关数据资料均属于保密内容。
2. 涉及工程实施过程的商业计划、财务资料、采购信息、合同内容等商业信息亦为保密内容。
3. 双方之间的交流记录、会议纪要等文件也属保密范畴。
4. 其他经双方明确认定为保密的信息。
三、保密义务1. 甲乙双方应严格保守本协议约定的保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施，防止保密信息被泄露、滥用或非法获取。
3. 双方员工及参与项目工作的第三方人员均负有保密义务，应遵守本协议的约定。
4. 在工程项目合作结束后，保密义务继续存在，直至保密信息被合法公开或双方书面同意解除保密责任。
四、保密责任1. 任何一方违反本协议约定的保密义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因一方泄露保密信息导致对方遭受重大损失，受损方有权要求违约方承担法律责任并索赔。
3. 若因一方泄露保密信息导致第三方侵权，则泄露方应承担连带责任。
五、例外情况1. 在得到对方书面同意的情况下，可以披露保密信息。
2. 当法律、法规或司法机关要求披露某些保密信息时，一方在合理通知对方后可依法披露。
3. 若保密信息已经合法进入公共领域或被公众广泛知晓，则不再视为保密信息。
六、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程项目实施期间及结束后两年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
建设单位：武警支队
施工单位：
日期： 2017年 11 月 2 日
第一部分合同协议书
合同协议书
建设单位（全称）：武警支队
施工单位（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
合同名称：工程
建设地点：
工程内容：装饰装修
二、工程承包范围
承包范围：包工包料
三、合同工期
开工日期： 2017 年 11 月 5 日。
竣工日期： 2017 年 11 月 25 日。
合同工期总日历天数： 20 天。
四、质量标准：合格。
五、工程承包方式及价款
1、合同价款：。
2、工程付款方式：工程开工进场之后，付工程款的30％，工程竣工后付至已完工程量款总价的80％，审计验收后付至已完工程量总造价的95％，
其余5％作质保金壹年后无息返还。
六、质量要求
1、乙方应按甲方要求，精心组织施工，严把工程质量关，以优良工程标准确作为管理目标。
2、为确保工程质量，工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定，方可进场使用。
七、甲方的权利和义务
1、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。
2、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收。
3、甲方有权对现场技术质量进行管理，协调施工。
4、合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。
八、乙方权利利和义务
1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案，并交甲方认可。
2、乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。
九、安全施工与检查
1、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承担全部责任。
2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任有发生的费用。
第二部分保密协议
根据武警部队军事信息系统建设工程保密要求，为确保甲方有关涉密信息资料安全，鉴于乙方在工程建设项目实施期间及竣工后有关保守甲方秘密的有关事项，特签订此协议：
一、甲方工程建设项目为涉密项目，乙方不得将甲方建设项目的有关内容（包括但不限于：合同、方案、文件、图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料）以任何形式外泄，仅被用于它所规定的用途，不得向任何第三方透露，不得私自将甲方工程项目的内容复印转发，不得将甲方工程项目的内容在互联网上传播，不得在任何商业或技术文献上刊登或披露，不得以任何形式向媒体透露施工工程的相关情况。
所有纸质文件在施工结束后一律交付甲方，电子文件自行粉碎性删除。
二、乙方根据甲方工程建设项目内容自行设计的有关内容（包括但不限于：方案、文件、图纸、详细资料、样品、模型、模件、照片和所有其他资料），在项目实施期间应妥善保存，不得外泄，不得在互联网上传播。
所有纸质文件在施工结束后一律交付甲方，电子文件自行粉碎性删除。
三、工程相关所有照片资料的版权归甲方所有，甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯，没有甲方批准，乙方不得作任何应用。
乙方只有使用与本工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必须的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。
四、乙方不得在施工工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有资料应事先征得甲方批准。
五、乙方在工程实施期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方人员进入工程实施现场。
六、工程竣工后，乙方仍对其工程实施期间接触、知悉的属于甲方的涉密事项有保密义务。
七、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密。
凡因乙方原因将工程建设项目有关内容外泄，造成失泄密事件，乙方及其直接负责人将承担有关刑事责任和民事赔偿责任。
合同订立时间： 2017 年 11 月 2 日
本合同一式四份，甲方三份乙方一份，双方约定盖章后生效。
建设单位： (盖章) 施工单位：(盖章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：。