建筑工程施工合同纠纷起诉状范本
建设施工合同起诉状9篇
建设施工合同起诉状9篇第1篇示例:建设施工合同起诉状原告:XXX 公司被告:YYY 公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,原告XXX 公司与被告YYY 公司签订了建设施工合同,合同约定了双方的权利义务。
但是在履行合同的过程中,被告YYY 公司未按照合同约定的时间和质量要求完成建设工程,给原告XXX 公司造成了严重的经济损失。
现原告XXX 公司依法向法院提起诉讼,请求法院依法判决如下:1. 判决被告YYY 公司按照合同约定的时间和质量要求完成建设工程,并承担因迟延交付和工程质量不符导致的一切损失;2. 判决被告YYY 公司支付给原告XXX 公司经济损失共计X万元;3. 判决被告YYY 公司承担本案的诉讼费用。
事实和理由:1. 原告XXX 公司与被告YYY 公司于X年X月X日签订建设施工合同,约定由被告YYY 公司承担工程建设任务。
合同中明确约定了工程建设的时间、质量要求和相关责任规定;2. 在工程建设过程中,被告YYY 公司未能按照合同约定的时间节点完成工程,且工程质量存在明显问题。
这导致原告XXX 公司在相关项目中遭受了一系列的经济损失,严重影响了原告公司的正常经营活动;3. 原告XXX 公司曾多次向被告YYY 公司提出整改要求,但被告YYY 公司置之不理,导致了纠纷的进一步扩大;4. 原告XXX 公司基于维护合法权益的目的,不得不向法院起诉,请求法院依法判决被告YYY 公司承担相应的责任。
特此起诉。
原告:XXX 公司代理人:(签字)日期:XXXX 年X 月X 日第2篇示例:在建设领域,合同是保障双方利益的重要文件。
有时候建设施工合同会因为一方的违约行为而引发诉讼。
当双方不能就合同违约问题达成一致意见时,诉讼成为解决纠纷的唯一途径。
建设施工合同起诉状是起诉一方向法院提出的书面诉讼请求,主要包括以下内容:起诉人、被告、请求事项、事实和理由、证据、陈述及案件的处理意见等。
在书写建设施工合同起诉状时,需要遵循法律规定,充分陈述事实、提供相关证据,并确保诉讼请求合理、合法。
建设工程施工纠纷诉状(3篇)
第1篇原告:[原告姓名],性别:[原告性别],年龄:[原告年龄],民族:[原告民族],职业:[原告职业],工作单位:[原告工作单位],住所:[原告住所],联系方式:[原告联系方式]。
被告:[被告单位名称],法定代表人:[法定代表人姓名],职务:[职务],住所:[被告住所],联系方式:[被告联系方式]。
案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求:1. 判令被告支付原告工程款人民币[具体金额]元。
2. 判令被告支付原告因逾期付款产生的违约金人民币[具体金额]元。
3. 判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:一、合同签订与履行情况原告于[签订合同日期]与被告签订了《建设工程施工合同》,合同编号为[合同编号]。
合同约定原告承包被告位于[工程地点]的[工程名称]工程,工程规模为[工程规模],合同总价为人民币[合同总价]元。
合同约定了工程进度、付款方式、质量标准等内容。
二、合同履行情况原告严格按照合同约定,按照工程进度完成了施工任务。
在施工过程中,原告认真执行国家有关建设法规和技术标准,确保了工程质量。
工程竣工后,经双方验收合格。
三、款项支付情况根据合同约定,被告应按工程进度分阶段支付工程款。
然而,被告未按约定支付工程款,具体如下:1. 第一阶段工程款人民币[具体金额]元,应于[付款期限]支付,实际支付日期为[实际支付日期]。
2. 第二阶段工程款人民币[具体金额]元,应于[付款期限]支付,实际支付日期为[实际支付日期]。
3. 第三阶段工程款人民币[具体金额]元,应于[付款期限]支付,实际支付日期为[实际支付日期]。
截至起诉之日,被告尚欠原告工程款人民币[具体金额]元。
四、违约责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
被告未按合同约定支付工程款,已构成违约。
五、诉讼请求的法律依据根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十五条之规定,原告请求被告支付工程款及违约金。
2024年建筑工程合同起诉状(三篇)
2024年建筑工程合同起诉状尊敬的法官:我是原告XXX,现住于XXX。
本人特此向贵庭提交起诉状,请求依法处理下述纠纷。
一、案件的基本情况____年,我与被告YYY签订了一份建筑工程合同,合同约定由被告为我进行一处住宅的装修工程。
根据合同约定,工程应于2024年完工。
然而,自工程开始至今,被告未能按时、按质、按量履行合同义务,致使工程进展缓慢,难以达到约定的工程质量和进度。
于是,我不得不通过起诉的方式来维护自己的合法权益。
二、事实和理由1. 工程进展缓慢:根据合同约定,工程应于2024年完工,但至今已经过去了两年,工程仍未完成。
被告一直以来都没有提供充分的解释和合理的理由,造成了工程进展的严重延误。
2. 工程质量不达标:根据合同约定,工程应满足相关的建筑标准和质量要求。
然而,在工程进行过程中,被告使用了低质量材料和设备,施工质量明显不达标。
如墙面出现开裂、地板铺设不平整等问题,严重影响了我日常居住的舒适度和安全性。
3. 违约责任:被告未按照合同约定的时间和质量要求进行履行,已构成违约。
根据相关法律法规,被告应承担相应的违约责任,并赔偿因此给我造成的实际损失。
三、诉讼请求基于上述事实和理由,我要求贵庭判决如下:1. 要求被告按照合同约定的时间和质量要求履行合同,尽快完成工程,并保证工程质量符合相关标准和要求。
2. 要求被告承担相应的违约责任,赔偿我因此造成的实际损失。
具体损失金额将在庭审过程中由我提供相关证据进行认定。
3. 要求判决被告承担全部诉讼费用。
四、证据作为原告,我将在庭审过程中提供以下证据:1. 建筑工程合同:作为本案最重要的证据之一,该合同将证明我与被告之间存在合同关系,明确了双方的权利义务。
2. 工程进展记录和照片:我将提供工程进行过程中的记录和照片,以证明工程进展缓慢、质量不达标等问题的存在。
3. 相关专业人士鉴定意见:我将请相关专业人士对工程进展和质量进行鉴定,以证明被告的违约行为。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本8篇
建设工程施工合同纠纷起诉状范本8篇篇1一、起诉人(原告):姓名:[原告姓名]性别:[原告性别]民族:[原告民族]身份证号:[原告身份证号]住址:[原告住址]联系方式:[原告联系方式]二、被告:姓名:[被告姓名]性别:[被告性别]民族:[被告民族]身份证号:[被告身份证号]住址:[被告住址]联系方式:[被告联系方式]三、案由:因建设工程施工合同纠纷事宜,原告认为被告在合同履行过程中存在违约行为,导致双方产生争议,故依法向法院提起诉讼。
四、诉讼请求:1. 请求法院判决被告承担因违约造成的经济损失[具体金额]元及相应利息;2. 请求法院判决被告继续履行合同或承担不履行合同的违约责任;3. 本案诉讼费用由被告承担。
五、事实和理由:1. 原告与被告于[合同签订日期]签订了建设工程施工合同,约定由原告承包被告位于[工程地点]的建设工程。
合同明确规定了工期、造价、质量标准等内容。
2. 在合同履行过程中,被告存在以下违约行为:(1)未按合同约定支付工程进度款,导致工程无法正常进行;(2)提供的施工图纸多次变更,严重影响施工进度;(3)未办理相关行政审批手续,导致工程多次停工;(4)未按合同约定完成工程验收和结算工作。
3. 因被告的违约行为,原告遭受了严重的经济损失,包括但不限于人工费、材料费、机械租赁费等。
原告多次与被告沟通协商未果,故提起诉讼。
4. 根据相关法律法规和合同约定,被告应承担违约责任,赔偿原告的经济损失,并继续履行合同或承担不履行合同的违约责任。
六、证据清单:1. 建设工程施工合同;2. 工程进度款支付凭证及相关凭证;3. 施工图纸变更记录;4. 相关行政审批手续文件;5. 工程停工通知及复工通知;6. 工程验收和结算文件;7. 经济损失相关证据材料;8. 其他相关证据材料。
七、诉讼费用承担:本案诉讼费用由被告承担。
如原告胜诉,请求法院判决由被告承担相关费用;如原告败诉,原告愿意承担相应费用。
八、代理人授权委托书:本人授权[代理人姓名](身份证号:[代理人身份证号])作为本案的诉讼代理人,代理人有权代为起诉、应诉、调解等事宜。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇篇1一、起诉人信息:原告:[原告全称,例如:某某建设有限公司]地址:[原告公司地址]法定代表人:[原告公司法定代表人姓名]联系电话:[原告公司联系电话]二、被告信息:被告:[被告全称,例如:某某房地产公司]地址:[被告公司地址]法定代表人:[被告公司法定代表人姓名]联系电话:[被告公司联系电话]三、案由:因建设工程施工合同纠纷事宜,原告与被告之间产生争议,现原告决定依法向法院提起诉讼。
四、诉讼请求:1. 请求法院判决被告支付施工合同约定的欠款人民币[具体金额]元;2. 请求法院判决被告承担逾期付款违约金,具体金额按合同约定计算;3. 请求确认原告对在建工程享有优先受偿权;4. 本案诉讼费用由被告承担。
五、事实和理由:1. 双方于[签订合同时间]签订了关于[工程名称]的建设工程施工合同。
原告按照合同约定履行了施工义务,但被告未按约定支付工程进度款及结算款项。
2. 原告已按照合同约定完成了工程任务,并提交竣工验收资料。
被告无正当理由拖延验收,致使工程无法按期交付使用,造成原告经济损失。
3. 被告存在违约行为,包括但不限于未按约定支付工程款、设计变更不及时通知原告等,导致工程进度受阻。
被告行为已构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
4. 由于被告拖欠工程款,原告不得已暂停施工。
在多次协商无果的情况下,原告不得不向法院提起诉讼,以维护自身合法权益。
5. 根据合同约定及《中华人民共和国XX法》相关规定,被告应承担违约责任,支付欠款及违约金,并保障原告的优先受偿权。
六、证据清单:1. 建设工程施工合同及其附件;2. 工程进度款支付凭证及相关财务凭证;3. 工程验收资料及竣工验收报告;4. 工程量清单及结算报告;5. 双方关于工程问题的往来函件及会议纪要等;6. 相关法律法规及司法解释。
七、诉讼费用承担:本案的诉讼费用应由被告承担。
如被告未按时履行法院判决,原告有权依照法律规定申请强制执行。
建筑工程施工诉状(3篇)
第1篇地址:[原告地址]联系电话:[原告电话]被告:[被告公司名称]地址:[被告公司地址]联系电话:[被告公司电话]案由:建筑工程施工合同纠纷尊敬的[法院名称]:我方作为原告[原告姓名],特就与被告[被告公司名称]之间发生的建筑工程施工合同纠纷一事,向贵院提起诉讼,现将事实与理由陈述如下:一、事实与理由1. 合同签订原告于[签订日期]与被告签订了《建筑工程施工合同》(以下简称“合同”),约定由被告承建原告位于[工程地点]的[工程名称]项目,合同总价为[合同总价],工期为[工期],质量标准为[质量标准]。
2. 施工过程被告在合同约定的工期内开始施工,但在施工过程中,被告多次出现以下问题:(1)施工质量不达标,部分工程不符合合同约定的质量标准。
(2)施工进度严重滞后,未能按合同约定的时间完成工程。
(3)施工过程中,被告未按照合同约定进行现场管理,导致施工现场安全隐患重重。
3. 争议产生由于被告在施工过程中存在的问题,原告多次与被告协商,要求其整改,但被告均未予以重视。
在协商无果的情况下,原告于[协商时间]向被告发出《终止合同通知书》,要求被告承担违约责任。
4. 违约责任根据《中华人民共和国合同法》第107条、第113条之规定,被告应承担以下违约责任:(1)支付原告因被告违约造成的损失,包括但不限于工期延误损失、工程质量问题修复费用等。
(2)赔偿原告因被告违约造成的其他经济损失。
(3)承担本案诉讼费用。
二、诉讼请求1. 判令被告支付原告因违约造成的损失,包括但不限于工期延误损失、工程质量问题修复费用等,共计人民币[损失金额]元。
2. 判令被告赔偿原告因违约造成的其他经济损失,共计人民币[损失金额]元。
3. 判令被告承担本案诉讼费用。
三、证据1. 《建筑工程施工合同》2. 《终止合同通知书》3. 工程施工过程中的相关照片、视频等证据4. 原告与被告的往来函件5. 其他与本案有关的证据四、结语鉴于上述事实和理由,为维护原告的合法权益,特向贵院提起诉讼。
2024年建筑工程合同起诉状模板(4篇)
2024年建筑工程合同起诉状模板【原告姓名】:(详细信息包括姓名、年龄、性别、身份证号码等)【原告地址】:(详细住址)【被告姓名】:(详细信息包括姓名、年龄、性别、身份证号码等)【被告住址】:(详细住址)【案由】:建筑工程合同纠纷【起诉状】尊敬的法院:本案原告【原告姓名】,系中国国籍,住址【原告住址】。
特委托我代为提起诉讼。
被告【被告姓名】,系中国国籍,住址【被告住址】。
一、案情及事实陈述1.【原告姓名】与【被告姓名】于(具体日期)签订了一份建筑工程合同,合同编号为(合同编号)。
2.根据合同约定,【被告姓名】应承包【工程名称】,并按照计划完成工程于(具体日期)交付【原告姓名】。
3.【原告姓名】依约履行了合同义务,按照合同约定支付了全部工程款项。
4.然而,在工程进行过程中,【被告姓名】未能按照合同约定的时间节点完成工程,并且工程质量存在严重问题。
5.【原告姓名】曾多次与【被告姓名】沟通协商,并提出工程质量问题的整改意见,但【被告姓名】未能积极回应或解决。
6.鉴于【被告姓名】违反了合同约定,并给【原告姓名】造成了经济和精神损失,【原告姓名】决定向法院起诉,要求【被告姓名】承担相应法律责任。
二、诉讼请求根据以上事实和案情,【原告姓名】要求法院做出以下判决:1.判令【被告姓名】按照合同约定的时间节点完成工程,并保证工程质量符合合同约定及行业标准。
2.判令【被告姓名】赔偿【原告姓名】因工程延期及质量问题所造成的直接经济损失,合计金额为人民币【具体金额】元。
3.如果【被告姓名】未能按照判决履行合同义务,判令【被告姓名】支付【原告姓名】:按照每一天【迟延天数】元计算,作为违约金。
4.判决【被告姓名】支付【原告姓名】承担本起诉讼费用、咨询费用、保全费用等相关费用。
5.其他【原告姓名】认为需要法院判决的内容。
三、证据列表1.合同原件及复印件(副本附在此)2.【原告姓名】支付工程款的相关支付凭证及银行转账记录3.【原告姓名】与【被告姓名】之间的通讯纪录4.【原告姓名】提出的工程质量整改意见书5.其他与本案有关的证据四、财产状况【原告姓名】通过积蓄准备参与本次建筑工程,目前经济状况稳定,无不动产和车辆。
建设工程施工合同纠纷起诉状(精选3篇)
建设工程施工合同纠纷起诉状(精选3篇)建设工程纠纷起诉状篇1一、建设工程施工合同纠纷起诉状范本民事起诉状原告:法定代表人,职务董事长,住xx市xx区xx街号楼xx室,邮编:电话:被告:x公司,法定代表人,职务总经理,住xx市xx区号,邮编:电话:案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至20__年8月15日,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由原告与被告于x年xx月xx日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从x 年xx月xx日至x年xx月xx日。
合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至x年xx月xx日。
然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致xx市xx区人民法院具状人:x有限公司法定代表人:x年xx月xx日二、建设工程合同纠纷发生的原因1、承包人没有资质,导致合同无效。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
”在建设工程合同中,经常会出现一些非法转包,违法分包的情况,违反了法律的禁止性规定导致合同无效,以至于当事人的合法利益受到损害。
建设施工合同起诉状6篇
建设施工合同起诉状6篇篇1建设施工合同起诉状原告:[甲方姓名/企业名称]住所(或营业地点):[详细地址]法定代表人(或负责人):[姓名]委托代理人(若有):[姓名]住所(或营业地点):[详细地址]联系电话:[电话号码]被告:[乙方姓名/企业名称]住所(或营业地点):[详细地址]法定代表人(或负责人):[姓名]案由:建设施工合同履行纠纷诉讼请求:依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第二百六十一条之规定,请求判令被告向原告支付工程款[具体金额]元(大写:[具体金额大写]),承担迟延履行期间的违约金[具体金额]元;同时,请求被告承担案件受理费、保全费及律师费等相关费用。
事实和理由:一、原告与被告于[具体时间]签订了《建设施工合同》,合同约定由被告承接原告[工程名称]工程,工程款为[具体金额]元。
二、合同生效后,原告依约履行支付工程款及其他相关费用,但被告在工程施工中存在以下违约行为:1、未按照合同规定完成工程进度;2、工程质量不符合合同约定标准;3、拒绝接受原告提出的合理质疑及问题解决建议;4、未能按照工程方案及设计图纸施工;5、无故停工,并且违约不支付违约金。
三、原告多次书面通知被告整改并履行合同义务,但被告始终未能认真对待,导致工程延误,给原告造成重大经济损失。
四、考虑到被告拖延时间、敷衍应诉等情况,为维护原告合法权益,原告决定向法院提起诉讼,请求法院依法判决被告承担相应的法律责任。
五、现因被告未履行合同约定,引发纠纷,原告特向贵院提起诉讼,请依法处理。
附:1、原告提供的与被告签订的《建设施工合同》一式[具体份数]份;2、原告提供的支付工程款凭证和相关通知函一式[具体份数]份。
特此起诉。
原告:[签名]委托代理人:[签名]【如有代理人】日期:[具体日期]附:法院收件章以上内容属实,如有虚假陈述,愿承担法律责任。
篇2建设施工合同起诉状原告:(甲方姓名)被告:(乙方姓名)一、原告系(甲方)自然人,住址为(甲方住址)。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇第1篇示例:法院:原告(甲方):被告(乙方):原告系XXXXXXXX有限公司(以下简称甲方),乙方系XXXXXXXX 建设工程有限公司(以下简称乙方)。
甲、乙双方就甲方委托乙方对XXXXXXXX项目进行施工合同纠纷事宜,依照中华人民共和国民事诉讼法等相关法律规定,提起诉讼。
现向贵院提起诉讼,请求贵院依法处理,并判决如下:一、确认甲、乙双方签订的XXXXXXXX项目施工合同无效;二、责令乙方返还甲方支付的工程款XXXX万元;三、乙方承担甲方XXXX元的违约金;四、乙方承担本案一切诉讼费用。
事实和理由:一、甲、乙双方于XXXXXXXX年XX月XX日签订了XXXXXXXX 项目的施工合同(合同编号:XXXXXXXX),约定乙方负责XXXXXXXX 项目的施工工作,合同金额为XXXX万元,工期为XX个月。
二、合同生效后,甲方按照约定向乙方支付了XXXX万元的预付款,并且提供了相应的工程设计图纸及施工准备所需材料,但乙方未按时开工,且未按合同约定的时间节点完成施工任务。
三、在合同执行过程中,乙方未提供符合工程质量标准的施工材料,并且在施工过程中存在质量问题,导致已完成的部分工程出现质量安全隐患,严重影响了整个工程的进展进度和质量。
四、鉴于乙方在工程施工过程中的违约行为,甲方提出终止合同并要求返还已支付的工程款,但一直未得到乙方的积极回应。
五、经多次协商,乙方未能就返还工程款的数额及违约金等问题与甲方达成一致意见,为此,甲方不得不通过法律途径解决已存在的纠纷。
上述事实,甲方有相关合同、付款凭证等证据予以证实。
基于上述事实和理由,甲方依法要求贵院判决:确认甲、乙双方签订的XXXXXXXX项目施工合同无效;责令乙方返还甲方支付的工程款XXXX万元;乙方承担甲方XXXX元的违约金;乙方承担本案一切诉讼费用。
特此起诉,请贵院依法审理。
原告申请人:(盖章)日期:XXXX 年XX月XX日第2篇示例:关于建设工程施工合同纠纷起诉状范本原告:(甲方名称)根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,经本人委托,特向贵院起诉如下。
建设施工合同起诉状3篇
建设施工合同起诉状3篇篇1建设施工合同起诉状原告(甲方):XXX 公司住所地:XXX被告(乙方):XXX 公司住所地:XXX案由:建设施工合同纠纷原告XXX 公司与被告XXX 公司于XXXX年X月X日签订了一份建设施工合同,约定原告承揽被告建设工程项目。
合同约定工程款为XXXXX万元,工程工期为XX个月。
然而,在履行合同过程中,被告多次违约,导致工程延期,质量问题严重,且未按约支付工程款。
原告在多次催告无果的情况下,只能不得已向法院提起诉讼,请求法院依法判决被告承担违约责任,并赔偿原告相应损失。
原告向法院起诉如下:一、被告应按建设施工合同约定的内容及时间完成工程,并按照工程进度支付相应的工程款;二、被告应承担因违约行为导致的工程延期及质量问题的赔偿责任;三、被告应支付原告在工程停滞期间的人工、材料等实际支出的费用;四、被告应支付原告诉讼费用及相关律师费用。
事实和理由:原告代表,按照建设施工合同的约定,本着合同责任的原则,一直以来都在努力履行合同义务,按时按质完成工程,并按照合同要求提供相应的服务。
然而,被告未能履行合同义务,多次违约,导致工程延误,严重影响了工程质量,并未按时支付工程款。
首先,被告应当尽早发现并解决工程问题,确保工程能按时交付使用。
但是在工程进行过程中,被告对工程问题置之不理,导致工程延期,给原告造成了重大经济损失。
其次,被告未按时支付工程款,已经违反了建设施工合同的约定。
合同明确规定了工程款的支付方式和时间,但是被告一再敷衍推诿,导致原告资金周转困难,给公司经营带来了较大的困难。
最后,原告多次催告被告履行合同义务,但是被告并未作出任何实质性的回应。
在无奈之下,原告不得不向法院提起诉讼,请求法院维护正义,保护原告的合法权益。
综上所述,原告诚请法院按照法律规定,判决被告承担相应的违约责任,并给予原告适当的赔偿。
特此起诉。
原告:XXX 公司法定代表人(委托代理人)签名:XXX日期:XXXX年XX月XX日法院裁定1审理法院:XXX中级人民法院案件名称:建设施工合同纠纷案裁定书原告XXX 公司诉被告XXX 公司建设施工合同纠纷一案,原告提出起诉状,请求判令被告承担违约责任并赔偿相应损失。
建设工程的施工合同纠纷起诉状6篇
建设工程的施工合同纠纷起诉状6篇篇1原告:XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址:XXXXXX,联系电话:XXXXXX。
被告:XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址:XXXXXX,联系电话:XXXXXX。
诉讼请求:1. 请求法院判令被告支付拖欠的工程款XXX元及利息(自应付工程款之日起至实际支付之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算);2. 请求法院判令被告支付违约金XXX元;3. 本案的诉讼费用由被告承担。
事实与理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建设工程施工合同》,约定由原告承建被告的位于XXXX的住宅楼,合同总价为XXX万元。
合同签订后,原告按照合同约定履行了施工义务,但被告在支付了部分工程款后,尚有XXX元的工程款未支付。
原告多次向被告催要,但被告一直以各种理由推脱,至今仍未支付。
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,被告的行为已经构成违约,应当承担相应的违约责任。
同时,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,原告有权向法院提起诉讼,要求被告支付拖欠的工程款及利息,并支付违约金。
因此,原告特向贵院提起诉讼,请求贵院依法判决,支持原告的诉讼请求。
证据清单:1. 《建设工程施工合同》一份,证明原告与被告之间的施工合同关系及合同总价;2. 付款凭证若干份,证明被告已支付的工程款数额;3. 催款通知若干份,证明原告多次向被告催要拖欠的工程款;4. 违约金计算清单一份,证明被告应支付的违约金数额。
证人名单:1. 证人XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址:XXXXXX,联系电话:XXXXXX。
证明原告已经按照合同约定履行了施工义务。
2. 证人XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址:XXXXXX,联系电话:XXXXXX。
证明被告拖欠工程款的事实。
备注:1. 本起诉状副本一份,已送达给被告;2. 本起诉状相关证据已随案移送贵院;3. 本案证人已通知到庭。
建筑施工合同起诉状(精选3篇)
建筑施工合同起诉状(精选3篇)建筑起诉状篇1原告:_________________钢结_______________有限公司住址:_________________北京市__________法定代表人:_________________职务:_________________董事长委托代理人:_________________北京市易行律师事务所律师被告:_________________中国建筑__________工程局第_____建筑公司住址:_________________市__________负责人:______________职务:_________________经理邮编:_________________电话:_________________案由:加工承揽合同纠纷事实与理由:_________________此致__________人民法院具状人:___________________年_____月_____日建筑施工合同起诉状篇2今天为大家介绍的是新版建筑施工合同范文示例,供各位阅读,希望能满足大家的阅读需求,看完后有所收获和启示。
招标编号( )甲方(建设单位):乙方(施工单位):遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明1、名称:2、地址:3、规模:4、结构及层数:5、发包方式:6、发包范围:7、年月天8、质量要求:二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:人民币:元(大写: )人民币:元(大写: )2、价格计算依据:(1)标定的定额为:(2)标定的取费标准:(3)政策性调价文件截止日期:三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据:对材料质量的要求:四、工程款支付方式1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
建设施工合同起诉状6篇
建设施工合同起诉状6篇篇1原告:[原告名称]地址:[原告地址]联系电话:[原告联系电话]被告:[被告名称]地址:[被告地址]联系电话:[被告联系电话]鉴于原告和被告就建设施工合同产生争议,现原告依法向贵法院提起诉讼,请求法院支持原告的诉讼请求。
一、诉讼背景及理由概述原告与被告于[合同签订日期]签订了建设施工合同,约定原告承包被告位于[地点]的建筑工程项目。
在合同履行过程中,因被告存在违约行为,导致工程进度受阻,双方就合同解除及赔偿问题产生争议。
经多次协商无果,原告为维护自身合法权益,依法提起诉讼。
二、具体诉讼请求1. 请求确认被告存在违约行为并承担相应的违约责任;2. 请求解除原告与被告签订的建设施工合同;3. 请求被告支付因违约导致的工程损失赔偿金[具体金额];4. 请求被告支付因违约导致的原告人员工资损失[具体金额];5. 请求被告承担本案的诉讼费用。
三、事实和理由1. 合同签订情况原告与被告于[合同签订日期]签订建设施工合同,约定由原告承包被告位于[地点]的建筑工程项目。
合同详细约定了工程范围、工期、造价、质量标准、支付方式等内容。
双方均确认合同条款,并签字盖章。
2. 被告的违约行为(1)未按时支付工程进度款:合同约定被告应按照工程进度支付款项,但被告多次未按约定时间支付进度款,导致工程进度受阻。
(2)未按时提供施工条件:合同约定被告应提供必要的施工条件,但实际上被告未能及时完成场地平整、障碍物拆除等工作,影响施工进度。
(3)设计变更未履行通知义务:在施工过程中,被告多次变更设计,但未按照合同约定及时通知原告,导致原告按照错误的设计进行施工,造成损失。
3. 原告损失情况因被告的违约行为,导致工程无法按照合同约定的进度进行,原告产生了大量的人工、材料损失,并且丧失了与其他项目合作的机会,造成了严重的经济损失。
具体损失如下:(1)工程损失赔偿金[具体金额];(2)原告人员工资损失[具体金额]。
2024年建筑工程合同起诉状模板(三篇)
2024年建筑工程合同起诉状模板尊敬的法院:原告【姓名】系中国【国籍】公民,现年【年龄】岁,住址为【住址】,联系电话为【电话号码】。
被告【姓名】系中国【国籍】公民,现年【年龄】岁,住址为【住址】,联系电话为【电话号码】。
原告提起本次诉讼,系因与被告之间关于【建筑工程合同】一事产生的纠纷。
特向贵院提起诉讼,并依法请求贵院依法保护原告的合法权益。
本案的事实和理由如下:一、事实陈述【建筑工程合同】系双方自愿签订的合同,合同编号为【合同编号】,签订日期为【签订日期】。
合同约定了以下主要条款:1. 工程内容:合同约定了【工程内容】,主要包括【工程内容详细描述】。
2. 工程期限:合同约定了工程的起止日期为【起止日期】。
3. 工程款项及支付方式:合同约定了工程款项为【工程款项详细描述】,支付方式为【支付方式详细描述】。
4. 违约责任:合同约定了双方的违约责任和违约金,并约定了争议解决方式为【争议解决方式】。
双方依照合同的约定开展工程进程,并已支付了【付款金额】作为首期款项。
然而,在施工过程中,被告未按照合同约定的工程质量和时间节点完成工程,并且未完全履行其在合同中约定的责任。
原告多次与被告协商并提出合法合理的要求,但被告未予以正当回应或解决问题。
二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,双方应当按照合同的约定履行各自的义务。
被告未履行合同约定的义务,构成了违约行为。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条的规定,当事人之间的合同纠纷应当由人民法院受理。
三、诉讼请求基于上述事实和法律依据,原告提出以下诉讼请求:1. 判决被告按照合同约定的质量和时间节点完成工程;2. 判决被告支付违约金【金额】,作为对被告违约行为的损害赔偿;3. 判决被告支付原告的律师费和诉讼费用;4. 其他原告认为应当承担的责任。
四、证据清单原告在本诉讼中将提供以下证据:1. 建筑工程合同原件及其复印件;2. 交付工程款项的相关证明;3. 双方之间的往来函件及通信记录;4. 工程进行过程中的照片、录像等相关证据;5. 相关专家的鉴定意见;6. 其他与本案有关的证据。
建设施工合同起诉状5篇
建设施工合同起诉状5篇篇1原告:XXX,男,XX岁,身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,住所地:XXXXXXXXX,联系方式:XXXXXXXXX。
被告:XXX,男,XX岁,身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,住所地:XXXXXXXXX,联系方式:XXXXXXXXX。
原、被告双方经协商,就建设施工合同事宜,于XXXX年XX月XX 日签订了合同,约定由原告负责被告的建设施工工程,工程总价款为人民币XXXX元。
现原告已按照合同约定完成了工程,但被告未按照约定支付工程款项,导致原告遭受了经济损失。
为维护原告的合法权益,特依法提起诉讼,请求法院依法判决。
一、诉讼请求1. 请求法院依法判决被告支付原告工程款人民币XXXX元及逾期利息人民币XXXX元;2. 请求法院依法判决被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了建设施工合同,约定由原告负责被告的建设施工工程,工程总价款为人民币XXXX元。
原告按照合同约定,按时完成了全部工程,并经过被告验收合格。
但被告未按照约定支付工程款项,导致原告无法按时支付工人工资和其他相关费用,遭受了经济损失。
原告多次催告被告支付工程款项,但被告一直未能履行付款义务。
原告认为,被告的行为已经构成了违约,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告特依法提起诉讼,请求法院依法判决被告支付原告工程款及逾期利息,并承担本案的全部诉讼费用。
三、证据和证据来源1. 建设施工合同原件一份,证明原、被告双方存在建设施工合同关系;2. 工程验收单原件一份,证明原告已经按照合同约定完成了全部工程,并经过被告验收合格;3. 催款函原件一份,证明原告已经多次催告被告支付工程款项,但被告一直未能履行付款义务。
以上证据均由原告提供,并经过被告质证。
综上所述,原告请求法院依法判决被告支付原告工程款及逾期利息,并承担本案的全部诉讼费用。
原告认为,被告的行为已经构成了违约,严重侵害了原告的合法权益。
建设工程的施工合同纠纷起诉状7篇
建设工程的施工合同纠纷起诉状7篇篇1原告:XXX,地址:XXX,联系方式:XXX。
被告:XXX,地址:XXX,联系方式:XXX。
诉讼请求:1. 请求法院判令被告支付原告工程款人民币XX元;2. 请求法院判令被告支付利息(自欠款之日起至实际给付之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算);3. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》,约定由原告承包被告发包的XX工程,工程总造价为人民币XX元。
合同签订后,原告按照合同约定进行了施工,并已经完成了全部工程任务。
然而,被告却未能按照合同约定及时支付工程款,至今仍拖欠原告工程款人民币XX元。
根据《建设工程施工合同》的约定,被告应当在工程竣工验收合格后支付全部工程款。
然而,被告却未能履行这一义务,导致原告无法正常收取应得的工程款。
因此,原告有权要求法院判令被告立即支付拖欠的工程款,并支付利息及承担本案的诉讼费用。
证据清单:1. 《建设工程施工合同》:证明原告与被告之间的建设工程施工合同关系;2. 工程竣工验收报告:证明原告已经按照合同约定完成了全部工程任务;3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告工程款的事实及金额;4. 利息计算清单:证明被告应当支付的利息金额及计算方式。
诉讼费用:根据《诉讼费用交纳办法》的规定,本案的诉讼费用应由被告承担。
具体费用包括案件受理费、保全费、鉴定费等,具体金额以法院实际收取为准。
法律依据:1. 《中华人民共和国合同法》:证明原告与被告之间的合同关系及双方的权利义务;2. 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:证明原告有权要求法院判令被告支付拖欠的工程款及支付利息;3. 相关司法解释及法律法规:证明本案的诉讼费用应由被告承担。
诉讼请求:1. 请求法院判令被告支付原告工程款人民币XX元;2. 请求法院判令被告支付利息(自欠款之日起至实际给付之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算);3. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程合同纠纷民事起诉状
原告:北京**新兴建筑材料有限公司
法定代表人张红英,职务董事长
住北京市丰台区东大街东里**号楼**室,邮编:***
电话:******
被告:北京**房地产开发有限公司
法定代表人隋心梅,职务总经理
住北京市通州区梨园镇工业区***号,邮编:***
电话:******
案由
建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;
2、以上金额截至2007年8月15日,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于2008年10月12日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从2008年10月12日至2008年11月30日。
合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至2010年6月1日。
然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
北京市通州区人民法院
具状人:北京**新兴建筑材料有限公司
法定代表人:
年月日。