铁路建设工程施工合同条件与合同范本(2020)
铁路建设工程施工(合同)条件与(合同)范本施工
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工1. 引言2. 合同条件2.1 合同双方合同双方为建设单位和施工单位。
建设单位是指经批准设立的负责铁路建设的单位,施工单位是指具有相应资质的承揽铁路建设工程施工的单位。
2.2 合同内容铁路建设工程施工合同内容应包括但不限于条款:•项目背景和工程范围的说明•工程进度计划•工程质量要求•工程安全要求•施工组织与管理体系•合同价款及支付方式•变更和索赔处理机制•合同履行保证措施•合同的生效和解除条件2.3 合同签署和审批铁路建设工程施工合同应由建设单位和施工单位的法定代表人签署,并经相应审批程序。
2.4 合同变更和解除合同变更和解除应按照相关法律法规和合同约定进行。
双方应在合同中明确变更和解除的条件和程序,并遵守相应的程序进行操作。
3. 合同范本施工3.1 合同范本概述本范本是一个典型的铁路建设工程施工合同范本,包括了基本的合同条款和格式,供建设单位和施工单位参考使用。
3.2 合同范本条款本合同范本包括但不限于条款:•项目背景和工程范围的说明:对铁路建设工程的背景和范围进行详细描述。
•工程进度计划:说明工程的施工时间安排和工期要求。
•工程质量要求:规定工程的质量标准和验收程序。
•工程安全要求:明确工程施工过程中的安全措施和要求。
•施工组织与管理体系:规定施工单位的组织架构和管理体系。
•合同价款及支付方式:约定合同价款的金额以及支付方式和进度。
•变更和索赔处理机制:明确合同变更和索赔的程序和条件。
•合同履行保证措施:规定合同履行过程中的保证措施和责任。
•合同的生效和解除条件:规定合同的生效和解除的条件和程序。
4. 结论铁路建设工程施工合同的条件和合同范本施工是保证工程顺利进行的重要因素。
建设单位和施工单位应合理制定合同条件,并按照合同约定履行各自的责任和义务,确保工程的质量和安全。
本文提供的合同范本可作为参考,但具体合同内容应根据实际情况进行调整与修改。
铁路建设工程施工合同条件与合同范本
铁路建设工程施工合同条件与合同范本铁路建设工程施工合同的条件和合同范本可以根据不同国家的法律和具体情况略有差异,以下是一般情况下的合同条件和合同范本。
铁路建设工程施工合同条件:1. 合同双方的名称、住所和联系方式;2. 工程的名称、规模、地点和工期;3. 工程的内容、技术要求和质量标准;4. 施工范围和工程进度安排;5. 付款方式和工程的价款;6. 合同履行保证金和违约责任;7. 双方的变更和解决争议的方式;8. 合同的生效、履行和解除条件;9. 双方的保密义务;10. 其他约定事项。
铁路建设工程施工合同范本(简化版):合同编号:(合同编号)甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)根据双方的协商一致,甲方以自己的名义委托乙方承担以下工程的施工任务:工程名称:(工程名称)工程规模:(工程规模)工程地点:(工程地点)工程工期:(工程工期)甲方委托乙方完成的工作内容包括但不限于:(具体工作内容)乙方承诺按照以下条件完成工程任务:1. 按照合同要求进行工程施工;2. 保证工程质量符合相关标准和规范;3. 严格遵守施工进度安排,并保证如期完成工程;4. 提供必要的施工设备、材料和人力资源;5. 配合甲方进行工程验收及相关手续办理。
甲方承诺按照以下条件履行合同义务:1. 按时支付工程款项;2. 提供必要的设计文件和工程材料;3. 在必要时配合乙方进行现场勘察和施工。
工程价款:(工程价款及付款方式)合同生效条件:双方签署并盖章后生效。
合同解除条件:合同履行完毕并经过双方验收。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:签字盖章日期:乙方:签字盖章日期:。
铁路修建合同范本
铁路修建合同范本甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方为铁路修建项目之业主,乙方为具有相应资质的铁路修建承包商,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方铁路修建项目事宜,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称:________________________1.2 项目地点:________________________1.3 项目规模:________________________1.4 项目内容:包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道施工、电气化工程等。
第二条承包范围2.1 乙方负责本合同约定的铁路修建工程的全部施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币(大写):__________________3.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付条件由双方另行约定。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并提出解决方案。
第六条安全生产6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
6.2 甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督。
第七条合同变更7.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更。
7.2 因设计变更、工程量增减等原因需变更合同的,双方应签订书面变更协议。
第八条违约责任8.1 如乙方未按合同约定完成工程任务,应承担违约责任。
8.2 如甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的争议,应通过协商解决。
9.2 协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
铁路施工合同格式
铁路施工合同格式如下:合同编号:_______甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行铁路施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程投资估算:_______二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同金额包括:_______(1)施工图纸及说明所列的工程量清单内的所有工程项目的施工费用;(2)施工过程中甲乙双方确认增减的工程项目的施工费用;(3)合同内规定的乙方应承担的风险费用;(4)合同内规定的乙方应支付的其他费用。
三、合同工期3.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如乙方原因导致工期延误,甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照设计和规范要求以及国家铁路工程质量检验标准进行施工,确保工程质量。
4.2 工程质量的评定和验收按照《中华人民共和国铁路工程质量检验标准》和《中华人民共和国铁路工程质量监督管理办法》执行。
五、合同的履行5.1 乙方应当按照合同约定进行施工,保证工程进度、工程质量、工程安全。
5.2 甲方应当按照合同约定及时支付合同价款,提供施工所需的条件。
5.3 甲乙双方应当相互配合,共同解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付违约金。
铁路建设工程施工合同6篇
铁路建设工程施工合同6篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工作事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________铁路建设工程。
2. 工程地点:____________。
3. 工程内容:包括但不仅限于铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等设施的土建及安装工程。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应按照工程进度,及时向甲方提交验收申请,甲方应及时组织验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故,乙方应承担相应责任。
四、工程价款与支付1. 工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
具体支付节点和金额按照工程进度进行。
3. 乙方应在收到款项后,及时向甲方提供合法有效的发票。
五、工程变更与调整1. 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容发生变化的,双方应及时协商,确定变更内容、价格及工期等事项。
2. 乙方不得擅自变更工程内容、规模、标准等,如需变更,应提前与甲方协商,经甲方同意后方可实施。
六、工程保修1. 工程竣工验收合格后,乙方应按照国家相关规定及合同约定,对工程进行保修。
保修期限及范围详见附件。
2. 在保修期内,如工程出现质量问题,乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项的,应承担违约责任,支付逾期违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工的,应承担违约责任,支付违约金并赔偿甲方损失。
3. 双方因履行合同产生的其他违约责任,应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。
2020版铁路工程施工合同范本
铁路工程施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行铁路工程的施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就铁路工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________3.工程内容:包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖、站台建设等。
4.工程规模:____________________5.工程质量要求:符合国家及行业标准,达到优良等级。
6.工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价款1.合同总价款:人民币(大写)____________________元整(¥____元)。
2.付款方式:甲方应按工程进度支付工程款,具体支付比例和时间以双方签订的付款协议为准。
三、甲方责任1.甲方应提供完整的施工图纸及技术资料,并负责工程的监督和验收。
2.甲方应确保施工场地的“三通一平”,即通水、通电、通路和场地平整。
3.甲方应按时支付工程款,不得无故拖延。
四、乙方责任1.乙方应按照合同约定和甲方提供的图纸、技术资料进行施工。
2.乙方应保证工程质量,确保施工安全,遵守国家有关安全生产的法律法规。
3.乙方应按期完成施工任务,不得无故拖延工期。
五、违约责任1.如甲方未按合同约定支付工程款,应按日向乙方支付未付款项万分之五的违约金。
2.如乙方未按合同约定完成施工任务,应按日向甲方支付未完成工程款万分之五的违约金。
3.因不可抗力导致无法履行合同的,双方应及时协商解决。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
铁路建设工程施工合同完整版模板正规范本(通用版)
铁路建设工程施工合同完整版模板1. 合同背景本合同是根据甲方(建设单位)和乙方(施工单位)之间的协商一致,就铁路建设工程施工事宜达成的协议。
双方根据相关法律法规的要求,以及工程的具体要求和条件,制定本合同。
2. 项目概述本项目包括但不限于内容:•工程名称:铁路建设工程项目名称•工程地点:铁路建设工程项目所在地•工程规模:铁路建设工程项目的规模•工程内容:铁路建设工程项目的具体内容和范围•合同价款:双方达成的工程总价款3. 合同约定3.1 工程任务甲方根据工程的具体要求和条件,授予乙方施工资格,乙方接受并承担下列工程任务:•施工方案的制定和执行•施工现场的组织和管理•施工材料和设备的供应和管理•施工进度的控制和安排•施工质量的保证和验收•施工过程的安全保障和环境保护3.2 工程进度本项目的工程进度由甲方和乙方共同商定,并在合同附件中明确约定,双方应按照合同约定的时间节点完成相关工作。
3.3 工程质量乙方保证施工过程中的质量符合相关法律法规和建设标准的要求,保证工程的质量达到甲方要求的标准,并承担相应的责任。
3.4 工程价款甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点,按照已完成的工程进度支付相应的工程价款给乙方。
3.5 合同变更和索赔如有需要对本合同的内容进行变更,双方应书面协商一致,并签署变更协议。
如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按合同约定完成,乙方有权对相关损失进行索赔。
3.6 违约责任如双方其中一方违反本合同的条款和约定,应承担相应的违约责任。
4. 合同履行及终止4.1 合同履行本合同自双方签字盖章之日起生效,双方应按照合同约定履行各自的责任和义务,达到合同约定的目标。
4.2 合同终止本合同在情况下终止:•双方协商一致终止本合同•因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行本合同5. 其他条款5.1 争议解决双方因本合同的解释和履行发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
铁路建设工程施工合同协议书范本6篇
铁路建设工程施工合同协议书范本6篇篇1甲方:XXX铁路建设有限公司乙方:XXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方铁路建设工程施工事项,达成如下协议:一、工程概况工程名称:XXX铁路建设工程工程地点:XXX二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务(1)甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求及相关资料,确保其真实、准确、完整。
(2)甲方应按照合同约定支付乙方工程款,并确保支付及时、足额。
(3)甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题,并提供必要的支持和协调。
2. 乙方的权利和义务(1)乙方应按照设计图纸和技术要求进行施工,确保施工质量符合国家标准和合同约定。
(2)乙方应合理安排施工进度,按时完成施工任务,并确保施工安全。
(3)乙方应做好施工现场的管理工作,保持施工现场的整洁、有序。
(4)乙方应积极配合甲方的监督检查工作,并及时整改存在的问题。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款本合同总价为人民币XXX元,具体单价和工程量详见附件一。
2. 支付方式(1)甲方应在本合同签订后XX天内,向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
(2)乙方按合同约定完成施工任务后,应向甲方提交竣工结算报告,甲方应在XX天内完成审核并支付剩余款项。
(3)付款方式采用银行转账方式,具体信息详见附件二。
四、违约责任1. 甲方违约责任(1)甲方如未按照合同约定支付乙方工程款,应承担逾期支付的违约责任,并支付相应的违约金。
(2)甲方如提供的设计图纸、技术要求等相关资料存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任(1)乙方如未按照设计图纸和技术要求进行施工,应承担施工质量不合格的违约责任,并负责整改至合格为止。
(2)乙方如未能按时完成施工任务或未能达到合同约定的施工进度,应承担相应的违约责任,并支付相应的违约金。
(3)乙方如存在施工现场管理不善、未保持施工现场整洁有序等行为,应承担相应的违约责任。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本1. 引言2. 合同双方甲方:[甲方名称] 地质:[甲方地质]乙方:[乙方名称] 地质:[乙方地质]3. 合同内容3.1 项目基本信息项目名称:[项目名称] 项目地质:[项目地质]项目规模:[项目规模] 工期:[工期]3.2 乙方责任乙方应按照甲方的要求和设计文件,按时、按质、按量完成铁路建设工程的施工任务。
乙方应负责施工期间的安全、质量和环境保护工作。
3.3 甲方责任甲方应提供施工所需的必要文件和图纸,并按照合同约定支付工程款项。
3.4 施工款支付方式•前期预付款:合同签订后,甲方向乙方支付等额于总合同金额的20%作为前期预付款。
•进度款:根据工程进度,甲方按照约定支付相应的进度款项。
•完工结算款:工程竣工后,甲方根据工程验收情况支付尾款。
3.5 工期延误和违约责任•如乙方发生工期延误的情况,乙方应承担相应的违约责任,并支付甲方相应的违约金。
•如甲方因不可抗力等原因导致工期延误,甲方应及时通知乙方,并延长工期。
3.6 知识产权在本合同履行过程中,由乙方创作的设计文件、图纸等成果,归属乙方所有。
甲方在未经乙方同意的情况下,不得擅自使用或转让。
4. 合同生效和解除4.1 合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,自[合同生效日期]起执行。
4.2 合同解除•双方一致同意解除合同。
•一方严重违反合同约定,经通知后未在规定期限内改正的。
•发生不可抗力事件,严重影响双方履行合同的义务。
5. 争议解决本合同解释和履行中,如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他条款6.1 附属文件•工程规划设计方案•付款计划表6.2 合同变更本合同如需变更,应由双方协商一致,并以书面形式进行修改。
6.3 合同备案本合同生效后,双方应将本合同及附属文件备案到相关主管部门。
6.4 合同顺序与排他性如本合同与附属文件存在冲突,应以本合同为准。
本合同是双方之间关于铁路建设工程施工事项的完整协议,排除其他任何口头或书面形式的陈述或约定。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要建设铁路工程,现甲方决定将该项目交由乙方进行施工,经双方友好协商,达成如下协议条款:一、工程概况工程名称:__________铁路建设工程工程地点:__________工程内容:包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等施工内容二、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定,按时支付工程进度款。
具体支付节点为:工程开工后每月支付一次进度款,每次支付进度款的_____%;工程竣工并经甲方验收合格后支付尾款。
三、工期及进度1. 工程开工日期:自合同签订之日起____天内开工。
2. 工程竣工日期:自开工之日起____天内完成全部施工内容。
3. 乙方应按照甲方要求的施工进度进行工程施工,确保工期按时完成。
如遇特殊情况,需经甲方同意后方可调整工期。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 验收标准:按国家铁路工程建设相关标准和规范进行验收。
3. 验收方式:甲方组织验收小组对乙方完成的工程进行验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供施工所需的材料设备,并确保按时供应。
如因甲方原因导致材料设备供应延误,工期相应顺延。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料设备,避免浪费和损坏。
如有浪费或损坏,乙方应承担相应费用。
六、安全施工及保障措施1. 乙方应严格遵守安全施工规定,采取必要的安全措施,确保施工过程安全无事故。
2. 乙方应对施工现场进行封闭管理,防止非施工人员进入施工现场。
3. 如因乙方违反安全施工规定导致事故发生,乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
七、违约责任及赔偿标准1. 若因乙方原因未能按时完成工程,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此产生的损失。
铁路工程施工合同范本
铁路工程施工合同范本合同编号:XXX/2022甲方:XXX铁路有限公司地址:XXX市XXX区XXX路XXX号联系人:XXX电话:XXX-XXXXXXX乙方:XXX建筑工程有限公司地址:XXX市XXX区XXX路XXX号联系人:XXX电话:XXX-XXXXXXX鉴于甲方拥有铁路工程项目的开发和管理权,乙方具备进行铁路工程施工的专业技术和经验,双方本着平等互利的原则,达成以下合同:第一章总则第一条合同目的本合同的目的是规定双方在铁路工程施工过程中的权利、义务以及其他相关事项。
第二条合同效力本合同经双方签字盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
第三条项目描述本合同约定甲方委托乙方进行 XXX铁路工程的施工。
具体施工内容及工期将在后续章节中详细描述。
第二章权利和义务第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同规定的质量、工期和安全要求进行工程施工。
4.2 甲方应提供施工场地,保证乙方顺利施工。
4.3 甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方需按照合同约定的质量、工期和安全要求进行工程施工。
5.2 乙方应派遣经验丰富的技术人员到现场,负责施工调度和协调工作。
5.3 乙方应按照合同约定向甲方提供工程进展情况和质量报告。
第三章工程内容第六条工程范围本项目工程包括但不限于以下内容:- 铁路基础设施的建设- 铁路线路的敷设- 环境保护设施的安装- 系统集成及测试等工作第七条工程进度本项目工程的施工工期为XX个月,具体工期按照双方协商一致的施工计划确定。
第八条质量要求本项目工程的质量要求按照相关法律法规和标准执行,并符合国家监察机构的验收标准。
第四章价格及付款方式第九条价格和付款方式本项目的合同总金额为XXX万元,具体支付方式按照以下约定:- 预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款;- 进度款:乙方完成工程的一定阶段后,甲方按照合同约定支付相应的进度款项;- 完工款:乙方完成整个工程后,甲方支付合同总金额的10%作为完工款。
铁路工程施工合同范本(最新版)
铁路工程施工合同范本(最新版)合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系电话:__________联系人:__________乙方:__________地址:__________联系电话:__________联系人:__________鉴于甲方为铁路工程的建设方,乙方为铁路工程的施工方,双方为了共同完成该工程,经协商一致,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程总投资:__________二、合同主体2.1 甲方主体:__________2.2 乙方主体:__________三、合同价格3.1 本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和工程量清单进行编制的,包括所有工程内容的人工、材料、设备、机械台班等费用。
3.3 合同价款支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款;(2)工程进度达到__________%时,甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款;(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。
四、合同履行4.1 甲方责任:(1)负责办理工程所需的各种手续和准备工作;(2)提供施工场地,确保施工顺利进行;(3)按照合同约定支付工程价款;(4)组织工程验收,确保工程质量达到合同要求。
4.2 乙方责任:(1)按照合同约定完成施工任务;(2)保证工程质量,确保工程安全;(3)遵守国家和地方有关法律法规,严格执行施工现场的管理制度;(4)承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。
五、工程变更和解除合同5.1 工程变更:(1)合同执行过程中,如遇不可抗力等因素导致工程变更,双方应协商确定变更内容和工程价款的调整;(2)甲方提出工程变更,应提前通知乙方,并经乙方确认后执行;(3)乙方提出工程变更,应提前通知甲方,并经甲方确认后执行。
铁路建设工程合同
铁路建设工程合同合同编号:_________甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方铁路建设工程项目的施工事项,经充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_________铁路建设工程项目1.2 工程地点:_________1.3 工程规模:_________1.4 工程结构:_________1.5 工程质量标准:_________第二条承包范围2.1 乙方承包范围包括:(1)土建工程:包括但不限于基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程等;(2)安装工程:包括但不限于给排水工程、电气工程、暖通工程、通信工程等;(3)市政工程:包括但不限于道路工程、桥梁工程、隧道工程等;(4)其他工程:包括但不限于绿化工程、照明工程、防腐工程等。
2.2 乙方应自备施工所需的所有机械、设备、材料、人员等。
第三条合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
3.2 合同价格支付方式:(1)工程进度付款:按照工程实际进度,分期支付工程进度款;(2)验收合格付款:工程验收合格后,支付合同价款的95%;(3)质保金付款:工程验收合格后,预留合同价款的5%作为质保金,质保期满无质量问题后支付。
第四条质量要求4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应承担因施工原因造成的质量问题所产生的整改、维修费用。
第五条工期要求5.1 工程计划工期:_________天。
5.2 乙方应保证工程按期完工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全生产6.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工,确保施工现场安全。
6.2 乙方应承担因施工原因造成的人员伤亡、财产损失等一切法律责任。
铁路建设工程施工合同版
铁路建设工程施工合同版一、合同目的本合同目的是为了明确双方在铁路建设工程施工过程中的权利、义务和责任,保障双方的合法权益,确保工程顺利完成。
二、合同双方•甲方:指承包铁路建设工程的公司或个人。
•乙方:指委托甲方承包铁路建设工程的单位或个人。
三、合同约定1.工程概况:本合同签订的工程为(工程名称),具体包括(工程范围)。
工程建设地点为(地点)。
2.工程进度:甲方应按照工程计划书的进度要求进行施工,如因甲方原因导致工程进度推迟,则甲方应承担相应的违约责任。
3.施工期限:本合同规定的施工期限为(期限),如因不可抗力因素导致工期延长,则双方应根据实际情况进行协商并签订书面补充协议。
4.工程质量:甲方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工,确保工程质量符合要求。
如因甲方原因导致工程质量不达标,则甲方应承担相应的违约责任。
5.工程款项:乙方应按照合同约定的支付方式和支付进度及时支付工程款项,如因乙方原因未按期支付款项,则乙方应承担相应的违约责任。
6.工程变更:如因工程变更导致工程费用和工期发生变化,则双方应根据实际情况进行协商并签订书面补充协议。
7.违约责任:如一方违反本合同规定致使对方受损失或影响工程顺利进行,则违约方应承担相应的违约责任。
8.税费和保险:甲方应按照国家相关法律法规和本合同约定,办理相关税费和保险事宜。
9.合同解除:如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,则双方应根据实际情况进行协商并签订书面协议解除合同。
10.争议解决:双方因本合同履行发生争议的,应通过友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院起诉。
四、合同生效本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜,双方可协商处理,并在书面形式上作出补充约定,补充协议具有同等法律效力。
五、合同变更和解除本合同变更和解除,应经甲乙双方协商一致,并经双方签字确认。
本合同的变更和解除协议,应纳入本合同的组成部分。
铁路施工合同(标准版)(双篇)
铁路施工合同(标准版)甲方:__________乙方:__________鉴于甲方拥有合法的铁路建设资质,乙方具有承揽铁路施工的能力,双方经友好协商,达成如下合同:第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程范围:__________1.4 工程质量要求:__________第二条合同价格及支付方式2.1合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2乙方在签订合同后7个工作日内向甲方支付合同总价款的10%作为预付款,余款在工程验收合格后一次性支付。
第三条工程施工3.1乙方应当按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工,并保证施工质量符合甲方的要求和国家相关标准。
3.2乙方应当按照甲方的要求及时完成施工任务,并保证工程进度和质量。
3.3乙方在施工过程中应当遵守安全生产法律法规,确保施工安全。
3.4乙方在施工过程中应当妥善保护施工现场的环境卫生,避免对环境造成污染。
第四条工程验收4.1 工程完成后,甲方应当在7个工作日内组织验收。
4.2 验收合格后,甲方应当向乙方支付合同总价款的余款。
4.3 验收不合格的,乙方应当无条件返工至合格。
第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定完成施工任务的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款×0.5%×逾期天数。
5.2甲方未按照合同约定支付合同价款的,应当按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款×0.5%×逾期天数。
第六条合同解除6.1 双方协商一致可以解除本合同。
乙方在施工过程中出现重大质量安全事故或者严重违反合同约定的,甲方有权解除本合同。
第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工1. 引言2. 合同条件2.1 合同名称和标的合同应明确标注为铁路建设工程施工合同,并清楚描述合同的标的物,包括工程名称、地点、范围等。
2.2 合同价款合同应明确工程施工的价款,包括工程造价、工程变更、索赔等费用的计算方式和支付规定。
2.3 工期要求合同应明确工程施工的时间要求,包括开始和结束日期,以及各个施工阶段的工期等。
2.4 质量要求合同应明确工程施工的质量要求,包括技术标准、验收标准等,以确保工程达到预期目标。
2.5 知识产权合同应明确工程施工过程中产生的知识产权归属及使用权等相关事宜。
2.6 保证金和履约保证合同应明确保证金的缴纳方式和退还条件,以及履约保证的形式和金额等。
2.7 争议解决合同应明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式,包括仲裁、诉讼等。
3. 合同范本施工流程3.1 招标和投标建设单位发布招标公告,施工单位根据公告要求提交投标文件,包括施工方案、技术方案、工程量清单、价格等。
建设单位评审投标文件并确定中标单位。
3.2 合同签订建设单位和中标单位进行合同谈判,商议合同的具体条款和条件,达成一致后签订合同。
3.3 施工准备中标单位进行施工准备工作,包括确定施工组织计划、采购材料设备、组建施工队伍等。
3.4 施工过程中标单位按照合同约定的工期和质量要求进行施工,完成各个施工阶段的工作。
3.5 质量验收建设单位对施工单位完成的工程进行验收,确认是否符合合同约定的质量标准。
3.6 支付结算建设单位根据合同约定,对施工单位进行工程款的支付和结算。
3.7 竣工验收建设单位对整个工程进行竣工验收,确保工程符合建设要求,验收合格后进行移交手续。
4. 总结铁路建设工程施工合同是铁路建设项目中必不可少的一环,合同的条件和合同范本施工流程的明确,能够保障项目的顺利进行,确保工程质量和工期的达成。
建设单位和施工单位在合同签订前应仔细研究,确保合同条款和流程的合理性和可行性,以避免后期纠纷的发生。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1合同编号:【填写编号】甲方(发包方):【填写名称】,统一社会信用代码:【填写代码】,法定代表人:【填写姓名】,住所地:【填写地址】。
乙方(承包方):【填写名称】,统一社会信用代码:【填写代码】,法定代表人:【填写姓名】,住所地:【填写地址】。
鉴于:1. 甲方拥有铁路建设项目的合法权利,并希望将该项目委托给乙方进行施工;2. 乙方具备相应的铁路工程施工资质和能力,愿意接受甲方的委托,按照约定完成施工任务。
经甲乙双方友好协商,就本项目施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:【填写名称】;2. 工程地点:【填写地点】;3. 工程范围:【填写工程范围】;4. 工程内容:【详细描述工程的具体内容】;5. 承包方式:【固定总价/可调总价/成本加酬金等】;6. 工程造价:人民币【填写金额】元整;7. 开工日期:【填写日期】;8. 竣工日期:【填写日期】;9. 工程质量标准:符合国家现行相关标准及甲方要求;10. 安全文明施工要求:严格执行国家有关安全生产法规和甲方规定。
二、双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务1. 按时提供施工场地,保证乙方正常施工所需条件;2. 负责协调处理与本工程有关的各种外部关系;3. 及时支付工程款,并监督乙方按期完成施工任务;4. 对工程质量进行监督检查,有权提出整改意见;5. 在工程竣工验收合格后,及时办理竣工结算手续。
(二)乙方的权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和安全要求完成施工任务;2. 自行解决施工所需的机械设备、材料和人员等问题;3. 遵守国家法律法规及甲方的相关管理制度;4. 接受甲方对工程质量、进度等方面的检查和指导;5. 施工过程中发生的安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。
三、工程变更与索赔1. 如因设计变更等原因导致工程量增加或减少时,双方应协商确定调整后的工程造价;2. 因不可抗力造成工期延误的,经甲方确认后可以顺延工期;3. 若发生非乙方原因导致的工期延误,乙方有权向甲方提出索赔请求。
铁路建设工程施工合同条件模板标准
铁路建设工程施工合同条件模板标准一、总则铁路建设工程施工合同(以下简称“本合同”)是铁路建设工程施工方与业主之间就具体工程施工内容、合同价款及其他相关事宜达成的协议。
本合同的签订,依据中华人民共和国相关法律法规以及监理和设计文件要求,旨在明确双方权利义务,规范工程施工活动,保障项目顺利进行。
二、项目描述本合同所涉及的铁路建设工程项目为(填写具体项目名称)。
详细工程范围、施工地点、工期要求以及技术要求等详见施工设计文件。
三、合同价款1. 本合同价款为(填写具体金额),包括工程施工费、材料采购费、设备租赁费、劳务费、管理费等相关费用。
2. 合同价款支付方式及进度按照工程施工进度划分,分期支付,具体约定如下:a) 首期付款:合同签订后7日内,支付合同总价款的30%作为首期付款。
b) 中期付款:工程进展到一定程度,经业主验收合格后,支付合同总价款的40%作为中期付款。
c) 尾款:工程竣工、业主验收合格后,支付合同总价款的30%作为尾款。
四、施工期限1. 工程施工期限为(填写具体期限),自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力因素或业主的合理要求,经施工方书面同意,工程施工期限可以适度延长,但延长期限不得超过30天。
五、质量保证1. 施工方应严格按照施工设计文件和相关标准规范进行施工,确保施工工艺和质量符合要求。
2. 施工方应主动采取有效措施,确保工程施工期间安全、环保,并负责施工期间的相关事故及环境污染的处理。
3. 工程完工后,施工方应对竣工工程进行检测,确保工程质量完全符合验收标准。
六、变更和索赔1. 如因工程设计、施工方案变更等原因,导致施工方需要进行变更施工,应由双方商议确定变更内容及费用,并签署书面变更合同。
2. 如因工程施工过程中发生不可抗力因素或业主原因造成施工方损失,施工方有权提出索赔要求,经双方协商一致后进行赔偿。
七、违约责任1. 如施工方未按合同约定工期完成工程施工,按照实际延期日数,每延期一天,业主有权扣除合同总价款的0.1%作为违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改铁路建设工程施工合同条件与合同范本(2020)The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.铁路建设工程施工合同条件与合同范本(2020)铁路建设工程施工合同条件1.词语解释1.1发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人,本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。
1.2承包方(简称乙方):协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。
1.3甲方代表:甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。
1.4乙方项目经理:乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。
1.5铁路建设工程监理:甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位,对工程施工进行的监理。
1.6总监理工程师:铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。
1.7设计单位:铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。
1.8工程质量监督站:铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。
1.9工程:协议条款约定的具体的永久工程。
1.1合同价款:按有关规定或协议条款约定的,用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。
1.11经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
1.12费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
1.13工期:协议条款约定的合同工期,工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。
1.14开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
1.15竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
1.16施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。
1.17书面形式:根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
1.18协议条款:结合具体工程,甲、乙双方协商后签订的书面协议。
1.19变更设计:自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。
2.合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释,互为说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:2.1协议条款;2.2合同条件;2.3洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议;2.4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书;2.5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的前提下,由甲、乙双方协商解决(或先由监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按照解决争议的方式加以解决。
3.合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章。
施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。
铁道部没有相应标准、规范时,可以使用国家和建工行业标准、规范。
4.双方一般责任4.1甲方代表。
甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:4.1.1甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己的部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
4.1.2甲方代表的通知由本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理,乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。
确有必要时甲方代表可发口头通知,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的通知应予执行。
乙方认为甲方代表通知不合理,应在收到通知后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内,作出修改通知或继续执行原通知的决定,以书面形式再通知乙方。
4.1.3甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需文件、图纸及资料,并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内,可向甲方代表提出迟误的后果。
甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
4.2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;4.2.1乙方的要求和通知,以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方代表,经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效;4.2.2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的通知、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
5.对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为:5.1第1条工程概况5.1.1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。
工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。
5.1.2工程地点系指工程所在县(含)以上行政区域。
5.1.3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。
5.1.4承包方式系指双方约定的,甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。
5.2第5条设计文件5.2.1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供,应在合同补充协议中写明分期分批,按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸,以满足乙方施工要求。
5.2.2甲方对设计文件和图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容,保密费用由甲方承担。
5.3第7条7.9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》(计建设〔1997〕352号)办理。
5.4第11条11.1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指:5.4.1在合同中另有规定的;5.4.2由于乙方某种失误或违约导致的,或乙方应对其负责的必要的暂停施工;5.4.3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工;5.4.4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工;5.4.5计划调整。
5.5第12条12.1工期延误原因及责任中:5.5.1不可抗力是指因突发战争、军事征地、动乱、罢工、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。
5.5.2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》(铁建〔1996〕13号)划分的四个等级的重大工程质量事故。
5.6第14条工程质量检查中:5.6.1质量保证体系:乙方为了实现合同对工程质量的要求,建立的质量管理组织结构、制度和措施等。
5.6.2工程质量:在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件,以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
5.6.3不合格工程:既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程,也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。
5.7第15条隐蔽工程检查和签证中:5.7.1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的,竣工后无法观察检查的,需被复、掩盖的分部、分项工程。
5.7.2本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。
5.7.3重点工程系指按(8)铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程,或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。
5.8第17条甲方供应的材料设备5.8.1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。
5.8.2承包方式采用包工不包料的工程项目,以及铁路通信信号等专业材料设备,甲方须自行采购的,应使用本条款规定。
5.9第21条验工计价5.9.1乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交已完实际工程量报告,甲方代表在接到报告后3天内,按设计图纸核实已完工程量(以下简称“计量”),并在计量前24小时通知乙方。
若不通知,甲方计量结果无效。
5.9.2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加,无正当理由不参加,甲方自行计量有效。
5.9.3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。
5.1第22条工程款支付工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定,双方根据工程实际情况协商研究,明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。
5.11第23条竣工验收依据国家计委计建设〔199〕1215号文《关于印发〈建设项目(工程)竣工验收办法〉的通知》和铁道部(84)铁鉴字第18号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。
5.12第24条竣工决算国家组织验收的大中型项目,在工程正式验收后,竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司,鉴定中心及使用单位。
其他建设项目,在工程正式验收后,竣工决算应在3至6个月内完成,并报铁道部财务司、建设项目主管部门及使用单位。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ 开户银行及帐号:_________开户银行及帐号:__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________XX创意设计Your Name Creative Design Co., Ltd.。