承包商履约保函-范本
2024版承包商履约保函合同范本
2024版承包商履约保函合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方与乙方之间存在合同关系，为确保乙方按照约定履行合同义务，甲方要求乙方提供履约保函。
经双方协商一致，特订立本保函合同，共同遵守。
第一条定义1.2 本合同中下列术语的含义如下：（1）甲方：指承担保证责任的合同一方。
（2）乙方：指接受保证的合同一方。
（3）合同：指甲方与乙方之间签订的编号为__________的合同。
（4）赔偿金：指乙方未按照合同约定履行义务时，甲方应向甲方支付的金额。
第二条保函金额及有效期2.1 本保函的金额为人民币__________元整。
2.2 本保函的有效期为自保函开具之日起至合同到期之日止。
第三条保函的履行3.1 乙方应按照合同约定履行义务。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方要求赔偿金。
3.2 在本保函有效期内，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方在收到甲方要求赔偿的书面通知后__________个工作日内，向甲方支付赔偿金。
3.3 甲方在支付赔偿金后，有权依法追偿乙方应支付的赔偿金。
第四条保函的变更和解除4.1 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以变更本保函的金额、有效期等条款。
变更事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。
4.2 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以解除本保函。
解除事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。
第五条保密条款5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同及双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息，双方应当予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.3 本合同的终止、解除或者履行完毕，并不意味着双方保密义务的终止。
双方仍应继续履行保密义务，直至双方书面同意解除保密义务。
第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（业主）：_____________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________丙方（承包商）：___________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________为确保丙方履行与乙方签订的合同（以下简称“主合同”），保障乙方的合法权益，甲方作为担保机构，根据乙方的申请和丙方的请求，愿意就丙方在主合同项下的义务提供履约担保。
经甲、乙、丙三方友好协商，现订立如下担保合同承包商履约保函：一、担保范围与条件1. 本保函为不可撤销的担保，甲方对丙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
担保金额为人民币__________元整。
担保期限为主合同生效日起至主合同履行完毕为止。
担保范围为包括但不限于工程进度款支付、竣工验收、质保期维护等义务。
如丙方未按照主合同约定履行义务，乙方有权向甲方主张担保权利。
甲方应当在接到乙方索赔请求后的XX日内进行代偿，以保障乙方合法权益不受损失。
本担保不因任何理由解除或撤销。
2. 丙方必须按照主合同的约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
履约保函(标准版)
保函编号：履约保函致：（业主名称）本保函作为贵方与（以下简称“承包商”）于年月日就项目签订的合同（编号：，以下简称“合同”）的履约保函。
（以下简称我方）无条件地、不可撤销地具结保证无追索地向贵方以人民币支付总额不超过（¥元）的款项，即相当于合同价格的%，并以此约定如下：1．只要贵方确定承包商未能忠实的履行所有合同文件的规定及双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物、承包商单方终止合同时（以下简称“违约”），无论承包商有任何反对，我方在收到贵方提交的索赔通知、本保函原件、因承包商违约而造成贵方损失情况的证明材料、人民法院或仲裁机构出具的关于承包商应承担赔偿责任的生效法律文书、人民法院出具的承包商因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后十五个工作日内，将根据书面通知要求的索赔金额及付款方式向贵方支付款项。
2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。
对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3．本保函的条款构成我方无条件的、不可撤销的直接责任。
对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除我方责任的任何其他行为，或合同无效，均不能解除或免除我方在本保函项下的责任，我方的担保责任亦不会因此而改变（包括不加重）。
4．担保期限：本保函直至全部工程竣工验收合格、竣工资料及工程移交、承包商获得全部工程移交证书后六十（60）天内一直有效。
尽管前述，本保函有效期最迟不超过年月日。
5．本保函的受益人为业主。
保证人（盖单位章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：地址：邮政编码：电话：传真：日期：年月日（本保函失效后，请将原件退回我方注销）备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的保函格式，但相关内容不得违背本保函格式约定的全部实质性内容。
履约保函使用说明一、文件概述《履约保函》是一份由保证人（通常为承包商或第三方金融机构）出具给业主的书面保证文件，旨在担保承包商在特定工程项目中忠实履行合同规定的各项义务。
承包商履约保函（精选3篇）
承包商履约保函（精选3篇）承包商履约保函篇1承包商履约保函编号：(工字)第号(业主)：鉴于贵方与 (以下简称“承包商”)就项目于______年______月______日签订编号为的《建设工程》(以下简称主合同)，应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元(大写： )。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
担保合同承包商履约保函
担保合同承包商履约保函编号：[合同编号]甲方（担保方）：[公司名称]（以下简称甲方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证明文件编号：[相关资质证明文件编号]乙方（委托方）：[公司名称]（以下简称乙方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]鉴于乙方作为承包商与业主方签署工程承包合同，为确保乙方全面履行合同约定，甲方应乙方请求，同意为乙方的履约行为提供担保，并出具本履约保函。
甲乙双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、担保事项甲方为乙方按照与业主签订的合同条款及承诺全面履行工程承包合同提供履约担保。
担保金额为本工程承包合同总金额的百分之XX （XX%）。
担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项为止。
担保方式为连带责任保证。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程完成质量保障等合同约定事项。
二、甲方义务和责任1. 甲方应按照本保函约定承担担保责任，确保乙方履行合同义务。
2. 甲方应监督乙方的履约行为，发现问题及时向乙方提出并敦促其整改。
3. 在本保函有效期内，如出现业主因乙方违约而向甲方索赔情况，甲方应依据业主的合理请求及时赔付，保障业主权益。
4. 本保函在签署后即具有法律效力，甲方无权要求撤销或更改担保内容。
如乙方不履行合同约定义务或存在违约行为时，甲方须承担相应的法律责任和违约责任。
同时乙方对甲方所受损失承担全部赔偿责任。
三、乙方义务和责任1. 乙方应严格遵守与业主签订的合同条款及承诺，全面履行工程承包责任和义务。
2. 乙方应按照合同约定按时向业主支付工程进度款并按时完成工程建设任务。
如出现延误情况应及时向业主报告情况并采取有效措施进行补救。
如因乙方原因导致工程无法按期完成或存在质量问题时，应承担违约责任并赔偿业主相应损失。
2024年最新版承包商守信履约保函范例
2024年最新版承包商守信履约保函范例本合同目录一览1. 承包商守信履约保函定义与范围1.1 守信履约保函的含义1.2 守信履约保函的有效期1.3 守信履约保函的金额2. 承包商义务与责任2.1 承包商的基本义务2.2 承包商的项目管理义务2.3 承包商的质量与安全责任3. 守信履约保函的启用与终止3.1 守信履约保函的启用条件3.2 守信履约保函的终止条件3.3 守信履约保函的启用与终止程序4. 守信履约保函的赔付4.1 赔付条件4.2 赔付流程4.3 赔付金额与方式5. 守信履约保函的监督与检查5.1 监督与检查机构5.2 监督与检查内容5.3 监督与检查结果的处理6. 守信履约保函的违约处理6.1 违约行为的认定6.2 违约处理措施6.3 违约责任的分担7. 守信履约保函的权益保护7.1 承包商的权益保护7.2 发包商的权益保护7.3 第三方权益的保护8. 守信履约保函的适用法律与争议解决8.1 适用法律8.2 争议解决方式8.3 争议解决机构9. 守信履约保函的修改与补充9.1 修改的条件与程序9.2 补充的内容与方式9.3 修改与补充的生效条件10. 守信履约保函的附件10.1 附件的内容与格式10.2 附件的启用与终止10.3 附件的保管与使用11. 守信履约保函的生效、失效与解除11.1 生效条件11.2 失效条件11.3 解除条件与程序12. 守信履约保函的转让与继承12.1 转让的条件与程序12.2 继承的条件与程序13. 守信履约保函的甲方（发包商）义务与责任13.1 发包商的基本义务13.2 发包商的项目管理义务13.3 发包商的质量与安全责任14. 守信履约保函的乙方（承包商）义务与责任14.1 承包商的基本义务14.2 承包商的项目管理义务14.3 承包商的质量与安全责任第一部分：合同如下：第一条承包商守信履约保函定义与范围1.1 守信履约保函的含义守信履约保函是指承包商为了保证在合同约定的期限内，按照合同约定的方式、质量和标准完成工程，向发包商提供的，由担保机构出具的，具有法律效力的书面担保文件。
2023承包商履约保函合同
承包商履约保函合同范本1. 合同概述此合同为承包商履约保函合同范本，旨在明确承包商应履行的义务，并为受益人提供保证。
承包商履约保函是指保证人向受益人发出的、保证承包商履行合同义务的保函。
本合同由各方签署：•甲方（保证人）–全称：__________________–地质：__________________•乙方（受益人）–全称：__________________–地质：__________________2. 履约保函条款1.保函发出甲方须在本合同签订后10个工作日内向乙方发出承包商履约保函，并提供保函的原件。
保函需标明保证金额、有效期限等信息。
2.保证金额本保函的保证金额为 ____________（金额）。
3.保证期限本保函的有效期为自 ____________（起始日期）起至____________（终止日期）止。
保证期满后，保证自动失效。
4.保函内容保函中应明确注明内容：–保证人和受益人的详细信息；–承包商的全称和履约保证金额；–保证人承诺保证承包商履行合同义务；–保证人对违约行为提供补偿的条款；–保证人的签名和日期。
5.违约责任若承包商未履行合同义务或违反合同约定，乙方有权向甲方提出索赔。
–若甲方无法履行保证责任，甲方需向乙方支付违约金，金额应等于保证金额的 ____________%；–甲方还需赔偿乙方因违约行为造成的所有损失，包括但不限于合同款项、律师费、诉讼费等。
6.争议解决本合同的履行、解释和争议的解决均适用法律。
7.合同修改与终止本合同如需修改或终止，须得到各方书面一致同意。
3. 合同生效与解释本合同自各方盖章之日起生效。
本合同的一切附件、补充性协议和修改协议与本合同具有同等法律效力。
任何与本合同有关的争议，各方应友好协商解决；若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（保证人）：__________________乙方（受益人）：__________________日期：__________________是承包商履约保函合同范本的内容，请各方在参考本范本的基础上根据具体情况进行修改。
2024年标准承包商履约保函合同样本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准承包商履约保函合同样本版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 标准承包商履约保函1.2 合同双方1.3 保函申请人与受益人1.4 保函金额与比例1.5 履约期限1.6 保函有效期第二条保函的发放与提交2.1 承包商提交保函申请2.2 银行为承包商开具保函2.3 承包商向受益人提交保函正本第三条承包商的履约义务3.1 工程质量与进度3.2 材料与设备供应3.3 安全事故处理3.4 环境保护与合规第四条保函的兑付条件4.1 受益人提交兑付申请4.2 银行审核保函有效性4.3 银行扣除相应金额4.4 承包商办理还款手续第五条保函的解除与退还5.1 承包商提前完成履约义务5.2 受益人同意解除保函5.3 银行办理保函退还手续第六条保函的变更6.1 合同双方协商一致6.2 银行办理保函变更手续第七条违约责任7.1 承包商未按约履行义务7.2 受益人未按约兑付保函7.3 银行未按约开具或兑付保函第八条争议解决方式8.1 双方协商解决8.2 提交仲裁机构仲裁8.3 向人民法院提起诉讼第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同签订日期9.2 合同生效条件9.3 合同变更程序9.4 合同终止情形第十条保密条款10.1 合同双方的保密义务10.2 保密信息的范围与期限10.3 违约泄露的后果与责任第十一条法律适用与争议解决11.1 合同适用的法律11.2 争议解决方式第十二条其他条款12.1 合同的附件12.2 合同的补充协议12.3 合同的解除与终止第十三条合同的签署与盖章13.1 合同签署日期13.2 合同签署地点13.3 合同盖章要求第十四条合同的份数与保管14.1 合同正本与副本份数14.2 合同双方的保管责任14.3 合同的传递与归还程序第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 标准承包商履约保函本合同所称的"标准承包商履约保函"是指由银行开具的，为确保承包商按照合同约定履行各项义务，承诺在保函有效期内，按照保函金额和比例，对受益人可能遭受的损失予以赔偿的书面担保。
承包商履约保函合同范本
承包商履约保函合同范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于委托人需要乙方提供履约保函以确保乙方按照合同约定履行合同义务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：一、保函类型及金额1. 乙方根据委托人的要求，向委托人提供一份履约保函，保函金额为人民币________万元。
二、保函有效期1. 履约保函的有效期自保函开出之日起至合同约定的乙方履行完毕合同义务之日止。
三、保函内容1. 乙方承诺按照合同约定履行各项义务，如乙方未能按照合同约定履行义务，乙方同意承担相应的违约责任。
四、保函的退还1. 在合同约定的保函有效期满后，且乙方已按照合同约定履行完毕义务的，委托人应将履约保函退还乙方。
五、保函的解除1. 在合同约定的保函有效期满后，且乙方已按照合同约定履行完毕义务的，委托人应向乙方发出保函解除通知，并将保函退还乙方。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同的修改及补充1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、保密条款1. 除非依法应当向第三方披露外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
九、法律适用及合同效力1. 本合同适用中华人民共和国法律，合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日附件：1. 合同协议书2. 履约保函3. 相关法律法规一、附件列表：1. 合同协议书2. 履约保函3. 相关法律法规二、违约行为及认定：1. 乙方未能按照合同约定履行义务，如延期完成工程、工程质量不符合约定等。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1编号：[合同编号]甲方（担保人）：___________（担保人信息填写完整，包括但不限于姓名/名称、注册地等）乙方（被担保人）：___________（被担保人信息填写完整）根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方就甲方为乙方提供担保事宜达成如下协议：一、担保事项及范围甲方愿意为乙方履行某项合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约保函服务。
担保的范围包括但不限于乙方在主合同项下的各项义务和责任，包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保障、工程进度的保障等。
担保的总金额为人民币________元整（大写金额）。
二、担保期限本担保自签订之日起生效，至主合同履行完毕后的__________（天数）止。
如主合同履行期限延长，乙方需提前向甲方申请并经双方协商一致后，另行签订补充协议。
三、担保方式本担保采用无限连带责任保证方式，即甲方在保证范围内承担连带责任，无条件履行乙方未履行的合同义务。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的所有文件和资料，以便进行风险评估和决策。
2. 乙方未履行主合同义务时，甲方应在接到乙方书面通知后______日内履行担保责任。
3. 甲方有权对乙方的经营和财务状况进行监督，并定期检查乙方履行合同的情况。
4. 乙方履行完主合同义务后，甲方应解除担保责任。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按时、全面履行主合同的各项义务和责任。
2. 乙方应妥善保管主合同及相关资料，确保甲方能够充分了解主合同的履行情况。
3. 乙方应按照本合同约定向甲方支付担保费用。
4. 乙方在合同履行过程中如出现违约情况，应及时通知甲方并积极配合甲方采取补救措施。
六、违约责任1. 乙方未按时、全面履行主合同义务的，甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
2. 乙方违反本合同约定，未向甲方支付担保费用的，应按日向甲方支付违约金______元。
3. 甲方在接到乙方书面通知后未在约定时间内履行担保责任的，应按未履行金额的一定比例向乙方支付违约金。
履约担保函(适用于施工承包合同)
履约担保函(适用于施工承包合同)
致：[业主名称]
地址：[业主地址]
兹有[承包商名称]（以下简称“承包商”），根据与贵方签订的施工
承包合同（以下简称“合同”），承包商将承担[具体工程名称]的施
工任务。
为确保合同的顺利履行，承包商特此向贵方提供履约担保函。
一、担保内容
本担保函作为承包商履行合同义务的保证，包括但不限于：
1. 按照合同约定的时间、质量、规格完成工程。
2. 遵守合同中规定的安全、环保、劳动保护等相关标准和要求。
3. 妥善处理合同履行过程中可能出现的任何争议和问题。
二、担保金额
本担保函的金额为[具体金额]，该金额为承包商履行合同义务的保证金。
三、担保期限
本担保函自合同签订之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收
合格并完成所有合同义务后[具体时间]。
四、担保方式
本担保函采用[具体担保方式，如银行保函、保险公司保函等]形式。
五、担保函的生效与解除
1. 本担保函在承包商违约时生效，贵方有权根据合同规定和实际情况，
要求承包商履行违约责任。
2. 合同履行完毕且无违约行为发生，本担保函自动解除。
六、其他
本担保函的解释、适用及争议解决均适用[适用法律]。
承包商承诺，将严格遵守本担保函及合同的各项条款，确保工程的顺利进行。
此致
敬礼！
[承包商名称]
[承包商授权代表签名]
[日期]
注：本履约担保函为示例文本，具体内容应根据实际情况和合同要求进行调整。
担保合同承包商履约保函8篇
担保合同承包商履约保函8篇篇1甲方（担保机构）：_________________________乙方（委托人）：_________________________根据甲、乙双方之间的合作协商原则及我国有关法律法规，为保证双方签订的担保合同的履行，乙方提供履约担保服务。
经甲、乙双方协商一致，就乙方提供的履约保函事宜达成如下协议：一、履约保函目的本履约保函是为确保乙方履行与项目业主签订的建设工程施工合同及其他相关协议的履约担保，确保乙方承担的责任得到妥善履行。
二、担保事项及范围甲方担保事项为乙方履行工程项目的建设进度、工程质量保证义务及资金保障义务等合同条款约定的所有内容。
担保范围包括但不限于因乙方违约产生的违约金、赔偿金及其他费用。
三、担保期限及金额本履约保函的担保期限为自签署之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务止。
担保金额为人民币_________元整（大写_________元整）。
担保金额随工程进度的推进逐步降低，具体降低比例按照合同条款执行。
四、担保方式及条件本履约保函采用连带责任保证方式。
甲方在收到项目业主提出的索赔请求后，按照本保函的约定承担保证责任。
乙方应按照合同约定履行其义务，如因乙方违约导致甲方承担保证责任的，甲方有权向乙方追偿。
同时，乙方应提供必要的反担保措施。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供必要的资质证明及项目进展情况等资料；2. 甲方有权对乙方履行合同情况进行监督；3. 乙方违约时，甲方应按照本保函的约定承担保证责任；4. 甲方承担保证责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应提供真实、完整的资料，确保甲方了解项目情况；2. 乙方应按照合同约定履行其义务；3. 乙方应按照甲方的要求提供反担保措施；4. 乙方承担违约责任时，应承担甲方因此产生的全部损失。
七、违约责任及赔偿1. 若乙方未按照合同约定履行其义务，导致甲方承担保证责任的，乙方应按照本保函的约定向甲方支付违约金及赔偿金；2. 若甲方未能按照本保函的约定承担保证责任的，应按照违约情况向乙方支付违约金；3. 若因违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。
工程履约保函协议书(2篇)
工程履约保函协议书甲方（担保人）：________________（银行或担保公司全称）乙方（承包商）：________________（公司全称）鉴于乙方作为承包商，已与甲方签订《______项目施工合同》（以下简称“施工合同”），为确保乙方按照施工合同约定的条款履行合同义务，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：第一条担保范围1.1 甲方在本协议项下承担的担保责任范围包括但不限于：（1）乙方在施工合同项下的全部合同义务；（2）乙方因违反施工合同而产生的违约责任；（3）乙方应承担的合同违约金、赔偿金等。
第二条担保金额2.1 甲方在本协议项下的担保金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
第三条担保期限3.1本协议项下的担保期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日止。
第四条担保责任4.1在担保期限内，如乙方未按照施工合同约定履行合同义务，导致甲方遭受损失的，甲方有权在本协议项下的担保范围内，向乙方追究违约责任。
第五条担保解除5.1在乙方按照施工合同约定全面履行合同义务，且施工合同项下的工程竣工验收合格后，甲方在本协议项下的担保责任自行解除。
第六条违约责任6.1 如乙方违反施工合同，甲方有权按照本协议的约定追究乙方的违约责任。
第七条争议解决7.1本协议项下发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（担保人）：________________法定代表人/授权代表：____________签字/盖章日期：________________乙方（承包商）：________________法定代表人/授权代表：____________签字/盖章日期：________________工程履约保函协议书（二）甲方（受益方）：__________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（担保银行）：__________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________丙方（承包商/供应商）：______地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方与丙方签订的《__________工程合同》（以下简称“合同”），乙方愿意为丙方的履约义务提供担保，经三方协商，达成以下协议：一、担保金额1.乙方在本协议项下承担的担保金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
承包商履约保函合同范本
承包商履约保函合同范本合同编号：【合同编号】签订日期：【签订日期】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】履约保函合同鉴于甲方与乙方就【项目名称】的履约保函事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本履约保函合同（以下简称“本合同”）。
一、保函金额及有效期限1. 乙方应向甲方提供履约保函，保函金额为【保函金额】（大写：【保函金额（大写）】）人民币，有效期限为【有效期限】。
2. 履约保函的有效期限自保函签发之日起计算，到期后自动失效。
二、保函的用途1. 乙方提供的履约保函将作为乙方履行合同义务的保证，以保障甲方在合同履行过程中的权益。
2. 甲方有权在乙方违约或未按合同约定履行义务时，向保函开立行银行主张索赔。
三、保函的开立1. 乙方应在本合同生效之日起【开立期限】内向甲方提供履约保函，保函应由具备相应资质的银行或保险公司出具，并符合甲方的要求。
2. 甲方有权对乙方提供的履约保函进行审核，如不符合要求，乙方应在【通知期限】内补充或更换保函。
四、保函索赔1. 甲方在乙方违约或未履行合同义务时，有权向保函开立行银行主张索赔。
索赔金额不得超过保函金额。
2. 甲方提出索赔请求后，乙方应在【通知期限】内提供相关证明文件，并承担索赔所需的一切费用。
五、违约责任1. 如乙方未按本合同约定提供履约保函，或提供的保函不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，并有权解除合同。
2. 如乙方违约或未履行合同义务，甲方有权向乙方主张违约赔偿，并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权将争议提交至【仲裁机构名称】仲裁。
七、其他约定1. 本合同一式【份数】份，甲方和乙方各执【份数】份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
承包商2024履约保函协议模板专业版
承包商2024履约保函协议模板专业版本合同目录一览1. 承包商信息1.1 承包商名称1.2 承包商地址1.3 承包商联系方式2. 项目信息2.1 项目名称2.2 项目地址2.3 项目联系方式3. 保函信息3.1 保函类型3.2 保函金额3.3 保函有效期4. 承包商的义务4.1 工程质量4.2 工程进度4.3 工程安全5. 保函的领取与交付5.1 领取条件5.2 交付方式5.3 交付时间6. 保函的激活与失效6.1 激活条件6.2 失效条件6.3 失效后的处理方式7. 保函的修改与撤销7.1 修改条件7.2 撤销条件7.3 修改与撤销的程序8. 保函的索赔与赔付8.1 索赔条件8.2 赔付程序8.3 赔付金额的计算方式9. 保函的保管与转让9.1 保管责任9.2 转让条件9.3 转让程序10. 合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件10.3 变更与解除的程序11. 违约责任11.1 承包商违约11.2 发包方违约11.3 违约的处理方式12. 争议解决12.1 争议的解决方式12.2 争议解决的地点12.3 争议解决的时间限制13. 合同的生效与终止13.1 生效条件13.2 终止条件13.3 合同终止后的处理方式14. 其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用条款14.3 不可抗力条款第一部分：合同如下：第一条承包商信息1.1 承包商名称：X公司1.2 承包商地址：市区路号第二条项目信息2.1 项目名称：X工程项目2.2 项目地址：市区路号第三条保函信息3.1 保函类型：履约保函3.2 保函金额：人民币万元整3.3 保函有效期：自保函开具之日起至工程验收合格之日止第四条承包商的义务4.1 工程质量：承包商应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，保证工程质量，确保工程达到设计要求和质量标准。
4.2 工程进度：承包商应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包商履约保函-范本
编号：(工字)第号
（业主）：
鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行
主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解
决，诉讼管辖地法院为法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：
保证人：
法定代表人（或授权代理人）：
年月日。