建设工程施工合同示范文本GF990201
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
下面是小编给大家带来的建设工程施工合同示范文本，希望能够帮到你哟!建设工程施工合同示范文本1甲方：___________________乙方：___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________________;2、工程地点：_________________________;3、工程内容及承包范围：祥见附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合同工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。
三、质量要求满足设计图纸要求。
四、合同造价工程预算总造价：1、甲方责任：(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。
(2)甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。
(3)负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任：(1)乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。
(2)乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。
(3)乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。
(4)乙方必须按合同工期完工。
五、工期延误对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。
1、工程量变化或设计变更。
2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。
3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
建筑工程施工合同书范本
合同编号：建筑工程合同书工程名称：建筑单位：施工单位：签订日期： 2017 年月日发包人全称：甲方承包人全称：乙方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同.一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：漯河市XXX3、备注：二、工程承包范围根据宏福鞋业公司要求建设厂房.具体见图纸,以预算单中的项目为准三、合同工期本工程在预付款到位,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天.四、质量标准工程质量标准：依据钢、砖构有关验收规范合格.五、合同价款1、工程总造价：大写：元人民币￥：元人民币六、合同价款支付；1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的 20% 给乙方作工程预付款.2、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的 70 % 给乙方作工程款.3、一年的工程质保期到期后,三日内甲方再付工程总造价的10 % 给乙方作工程尾款.七、发包人工作1、委派为工地代表,联系方式：2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利.3、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任.八、承包人工作1、委派为工地代表,联系方式 .2、严格按图纸进行施工.3、进入工地遵守国家规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用.4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场.九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须经甲方同意.3、乙方在工程变更确定后7天内,提出变更工程价款的报告,经甲方确认后调整合同价款,与工程款同期支付.十、竣工验收工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格.甲方并承担工程保管及一切意外责任.十一、竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内,给予确认并支付工程竣工结算价款,乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方.十二、违约1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承担停工或工期延误及其损失责任.2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的10%的违约金.3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由工程所在地人民法院管辖.十三、不可抗力1、发生不可抗力造成工程施工困难,如雨、雪天气,自然灾害工期延误.2、发生不可抗力造成合同履行困难,双方友好协商解决.十四、本合同自双方签章之日起生效,该工程质保期到期且结算完毕后,本合同即告终止.十五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力.发包人签字：承包人：公章授权代表人签字：电话：电话：签订时间：。
建设工程施工合同示范文本GF-2019-0201校对版-14页精选文...
建设工程施工合同示范文本GF-2019-0201校对版-14页精选文...建设工程施工合同示范文本GF-2019-0201校对版-14页一、合同双方：甲方：（合同甲方名称及地址）乙方：（合同乙方名称及地址）二、工程名称及位置：（工程名称）位于（工程位置）。
三、工程内容及规模：本工程建设内容及规模详见附件1（建设工程施工项目实施方案及相关图纸）。
四、施工期限及竣工时间：本工程施工期限为（工程完工时间），竣工日期为（竣工时间）。
五、工程价款及付款方式：1. 工程总价款为（工程总价款），包括劳务、材料、机械及其他费用。
2. 工程价款分期支付，具体如下：（分期付款计划表）六、质量保证：1. 合同签订后，乙方应在规定时间内按合同约定开展土地复垦、排水、平整、亩产量提高等工作，确保工程规范、质量、保质期等方面符合相关法律法规及建设标准。
2. 乙方应按照约定按时交工并承担质量保证和维护期责任，期限为（维护期时间），维护期内出现的质量问题均由乙方负责维修、更换、重建或赔偿。
3. 在施工过程中，乙方应按照国家相关法律法规及建设标准定期进行检查，如发现问题及时整改，确保工程质量符合相关规定。
七、违约责任：1. 乙方未按照合同要求完成工程的，甲方有权要求乙方尽快完成；如乙方无法完成，则甲方有权解除合同。
2. 出现以下任何一种情况，乙方应承担相应的赔偿责任：（1）不按照约定时间交工，造成甲方经济损失的；（2）工程质量不符合合同要求，造成甲方经济损失的；（3）提供虚假材料或证明文件，造成甲方经济损失的；（4）未按照约定质量保证及维护期要求，造成甲方经济损失的。
八、争议解决：1. 如双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
协商不成的，可向当地人民法院起诉解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，合同自双方签字之日起生效。
附：建设工程施工项目实施方案及相关图纸简要注释：1. 合同双方：包括合同甲方和乙方的名称及地址。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方：（委托人/业主）乙方：（承包人/施工单位）第二条工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程规模：（填写工程规模）4. 工期要求：（填写工期要求）5. 施工内容：（填写施工内容）第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额：（填写合同价款总额）2. 支付方式：预付款：（填写预付款比例和金额）进度款：（填写进度款比例和金额）竣工验收款：（填写竣工验收款比例和金额）最终付款：（填写最终付款比例和金额）第四条材料与设备1. 供应商：（填写供应商名称）2. 材料与设备清单：（需要供应的材料和设备）3. 材料与设备的验收标准：（填写验收标准）第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限：（填写施工期限）2. 延期罚金：（填写延期罚金规定）第六条品质保证与质量检验1. 品质保证：（填写品质保证期限）2. 质量检验：（填写质量检验方法和标准）第七条合同变更和解除1. 变更：（填写变更合同的程序和条件）2. 解除：（填写解除合同的程序和条件）第八条争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条合同生效及效力2. 合同效力：本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。
第十条其他约定事项（可以根据具体情况增加其他约定事项）第十一条合同附件本合同附件包括以下文件：1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。
该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。
(文字数：238)。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同（示范文本）合同编号： GF-1999-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议，达成如下《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，确立双方合理的利益关系，有效保障工程的顺利进行而制定的。
第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。
本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。
第三条术语的定义本合同中所涉及的术语，除另有明确规定外，均按照下列含义理解：1. 建设工程：指根据设计文件，在一定的时间内，按照规范和技术标准，组织人员、机械、材料和其他资源，进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。
2. 设计文件：指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。
3. 施工：指按照设计文件要求，利用各种资源，组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。
4. 监理：指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序，对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。
5. 工期：指从开工之日起，按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。
6. 保证金：指甲方按照合同约定，向乙方提供的一定数额的担保金。
第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是（），位于（）。
第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为（）平方米，总建造面积（含附属设施）为（）平方米。
2. 本工程总体建设规模为：（）。
3. 本工程主要工程内容及规模如下：（1）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）（2）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为（）万元（大写：（）元），包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201) 建设工程施工合同 (GF-1999-0201)引言一、合同主体本合同由以下双方共同订立：甲方： [甲方名称/个人姓名]住所： [甲方住所地质][甲方]乙方： [乙方名称/个人姓名]住所： [乙方住所地质][乙方]二、合同目的本合同的目的是确定双方在建设工程项目中的权利和义务，包括但不限于工程的规模、进度、质量标准、工程款项等方面。
双方应本着诚实、公平、合理的原则，遵守相关法律法规，保证合同的履行。
三、工程内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程进度：[工程进度要求]5. 工程质量：[工程质量要求]6. 工程款项：[工程款项支付方式与时间节点]四、工期和交付1. 工期：合同生效后，双方应共同商定具体工期，并在合同中予以明确。
2. 交付标准：乙方应按照甲方要求，按时、按质地完成工程，达到约定的交付标准。
3. 工期延误：若由于甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的延期赔偿责任。
五、费用与支付1. 合同总金额：[合同总金额]2. 费用支付方式：双方应商定具体的费用支付方式，可选择一次性支付或分期支付。
3. 预付款：若约定有预付款项，乙方应在合同签订后的 [预付款时间节点] 内收到相应的预付款。
4. 进度款：按照工程进度及甲方验收情况，乙方有权向甲方提出进度款支付申请。
5. 最终结算：乙方须在工程完工后的 [最终结算时间节点] 内向甲方提交最终结算报告，并进行最终结算。
六、质量保证与维修1. 质量标准：乙方应按照相关法律法规和双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 质保期：工程竣工验收合格后，乙方应承担一定的质保期，确保工程在质保期内无质量问题。
3. 维修：如在质保期内出现质量问题，乙方应及时进行维修，承担维修费用。
七、违约与争议解决1. 违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所遭受的损失。
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。
所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。
这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。
但商人之间没有利益冲突是不可能的事。
所以，开始签合同时大家一团和气。
但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。
2019年最新建设工程施工合同（示范文本）_合同范本
2019年最新建设工程施工合同（示范文本）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价(大写)： (人民币)元(小写)：元(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
)2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4：)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1) 本合同;(2) 中标;(3) 投标函及投标函附件;(4) 本专用合同条款;(5) 本通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7) 图纸;(8) 已标价工程量清单(附件4：);(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真: 传真：开户银行：开户银行：。
建设工程施工合同示范文本(2020版)
建设工程施工合同示范文本(2020版)建设工程施工合同甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责按照约定的工程规模、质量和时间要求进行建设工程的施工。
第二条工程内容1. 甲方委托乙方进行的建设工程的具体内容、施工范围和工程规模详见附件1。
2. 乙方应按照合同约定完成工程，并保证施工过程中的安全、质量和进度。
第三条工期1. 工程的起止时间为合同生效后，乙方应按时开始施工并按照合同约定的工期完成。
2. 乙方若因不可抗力等合理原因无法按时完成工程，应及时向甲方提出书面变更申请，并经甲方同意后方可延长工期；延期不得超过合同约定工期的50%。
第四条施工条件1. 甲方应保障乙方施工所需的场地、材料、设备和施工条件。
如有特殊需求，甲方应在施工前提前告知乙方。
2. 如因甲方原因无法提供施工所需的场地等条件，导致乙方无法按时完成工程的，甲方应承担相应违约责任。
第五条质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定或设计文件的要求。
2. 工程竣工后，甲方有权组织第三方进行验收。
如发现工程存在质量问题，乙方应承担修复责任，在甲方规定的期限内进行整改。
第六条施工报酬及支付方式1. 乙方完成合同约定的施工任务后，甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。
2. 施工款结算方式：（填写具体方式）第七条合同变更1. 合同履行过程中，如因工程设计或其他原因需要变更合同的，甲乙双方应按照法律法规的规定进行协商，签订书面变更协议，并按照变更协议的约定执行。
2. 双方变更合同的费用、工期等应在变更协议中予以明确。
第八条合同解除1. 如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权提出解除合同的申请。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权提出解除合同的申请。
最新版建设工程施工合同范本（通用10篇）
最新版建设工程施工合同范本（通用10篇）最新版建设工程施工合同范本（通用10篇）随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的最新版建设工程施工合同范本（通用10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
最新版建设工程施工合同1发包方(甲方)：_________________________承包方(乙方)：_________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日开工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73―91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：(人民币大写)：____________________注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
建筑工程施工合同范本（精选5篇）
建筑工程施工合同范本(精选5篇)施工合同一般用于建筑工程中,由于牵涉的金额比较大,所以一般用协议的形式来约束双方。
下面小编给大家带来建筑工程施工合同范本，详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。
建筑工程施工合同范本1甲方：________________乙方：_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。
合同条款如下：一，工程位于大庆市大同区新华电厂。
二，总工程量为___________平方米。
三，工程承包形式为总承包。
四，工程每平方米造价为___________元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五，工程追加20--元的设备调遣费。
六，工程自___________年___________月___________日为开工，至___________年___________月___________日为竣工。
七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。
九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。
十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。
十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份，自签订之日起生效。
甲方：乙方：--年-月--日建筑工程施工合同范本2发包方(以下简称甲方)：内蒙古--县--能源有限公司承包方(以下简称乙方)：根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。
建设工程施工合同示范文件
建设工程施工合同示范文件第一部分：合同基本信息甲方（业主）：XX有限公司乙方（承包商）：YY建筑有限公司项目名称：ZZ大厦建设工程项目地址：某市某区某路合同编号：123456签订日期：年/月/日第二部分：工程概况本合同所涉及的工程项目为ZZ大厦的建设，包括主体结构施工、内部装修以及相关配套设施的安装。
工程预计开工日期为年/月/日，竣工日期为年/月/日。
第三部分：合同金额与支付方式合同总金额为人民币XXXX万元整。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后10个工作日内，甲方需支付合同总额的10%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方需支付剩余的合同款项。
第四部分：工期与质量保证乙方应保证工程按合同约定的时间完成，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方并协商解决。
工程质量应符合国家及行业标准，乙方负责质量保修期限不少于两年。
第五部分：变更与索赔工程实施过程中，如需变更设计或施工方案，应经双方协商一致后书面确认。
因变更导致的成本增减，应根据实际情况调整合同金额。
任何一方因违约造成另一方损失的，应当承担赔偿责任。
第六部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七部分：其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密予以保密。
2. 附加条款：根据工程特点和双方需求，可以增加特殊条款作为合同的补充。
第八部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
合同副本具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________甲方盖章：__________ 日期：____年__月__日乙方盖章：__________ 日期：____年__月__日。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同信守执行。
第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（承包范围和内容需详细明确）4. 工程造价：____________________（大写）__________（小写）（总造价需明确）第二条承包方式及组成本工程采取包工包料方式，由乙方承担购买施工所需的全部材料并施工完成本工程。
工程内容包括但不限于以下内容：__________（具体内容根据工程需求进行约定）。
第三条工程期限1. 根据工程需要，约定工程工期为______天。
开工日期自______年______月______日起计算。
若因甲方原因导致工程延期，则工期相应顺延。
2. 因乙方原因造成工程不能按期完成，每延误一天，乙方支付甲方违约金______元。
第四条工程质量标准和要求工程质量应符合国家有关质量规范标准，具体应达到设计要求和国家现行验收标准的合格等级。
若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
第五条甲方责任及义务1. 负责办理相关施工手续及证件等，以便乙方顺利施工。
甲方（发包方）：[公司名称或个人姓名]地址：[地址]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证书号码：[资质证书号码]（如有）篇2建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围和内容：____________________（具体工程内容需明确列举）二、合同工期开工日期：按照甲方发出的开工通知为准。
gf-1999-0201建设工程施工合同范本
gf-1999-0201建设工程施工合同范本建设工程施工合同甲方：（委托人/业主）：_________________地址：_________________电话：_________________邮箱：_________________法定代表人/负责人：_________________乙方：（承包商/施工单位）：_________________地址：_________________电话：_________________邮箱：_________________法定代表人/负责人：_________________鉴于甲方拟对以下建设工程进行施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 工程范围：_________________1.4 工程规模：_________________1.5 工程期限：_________________1.6 工程报价：_________________1.7 工程支付方式：_________________1.8 其他特殊约定：_________________二、合同条款2.1 施工进度和质量保证2.1.1 乙方应按时开始工程施工，并确保施工进度不延误。
如因乙方原因导致施工进度延误，乙方需承担相应的违约责任。
2.1.2 乙方应按照相关法律法规和相关规范标准的要求进行施工，保证施工质量符合合同要求，如出现施工质量问题，乙方需承担相应的返工责任。
2.1.3 乙方应按照合同规定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延长，乙方需承担相应的违约责任，并支付甲方因此产生的额外费用。
2.2 施工方式和责任2.2.1 施工方式：乙方应根据工程实际要求和甲方的指示，采用合适的施工方式进行施工，并确保安全、快捷、高效。
2.2.2 施工责任：乙方应按照工程的实际需要，组织和协调施工过程中所需的所有人工、材料和设备，并对施工过程中的人员安全和工程质量负责。
通用版建筑施工合同范本
通用版建筑施工合同范本施工合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
今天小编就给大家整理了通用版建筑施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!【篇一】通用版建筑施工合同发包人(全称)：_________________承包人(全称)：______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：___________________________________________________________ 工程地点：___________________________工程内容：_____________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_________________资金来源：____________________第二条工程承包范围承包范围：_________________________________________________________ 第三条合同工期开工日期：___________________竣工日期：____________________合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准：____________________________________________________________________ ___第五条合同价款金额(大写)：_______________________________元(人民币)￥：_____________________元。
发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：年月日【篇二】通用版建筑施工合同甲方：乙方：甲方委托乙方承担x工程的部分桩基工程，设计为直径x毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧kn，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧kn，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。
建设工程施工合同示范文本gf-2019-0201-(gf—2019—0201)共163页word资料
（GF—2019—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2019-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2019-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-1999-0201)
《建设工程施工合同》（示范文本）
（GF-1999-0201）
《建设工程施工合同》
第一部分为协议书部分：根据各类工程的特点填写。
第二部分为通用条款部分：一般不允许进行修改。
第三部分为专用条款部分：此部分条款是对通用条款的进一步补充和修改，凡工程实际情况与通用条款不符或需要补充和修改的，均可在专用条款中给予反映。
另请注意：
1、在专用条款中一定要补上第33条竣工结算条款，具体体现竣工结算的有关事项：乙方提交竣工结算书的期限；甲方完成最后审价并出具审价报告的期限；工程进行分阶段结算的部位等。
2、在专用条款第32条，请进一步明确竣工日期的含义：竣工是否包括相关配套工程，如总体道路、绿化工程，是否包括以后的精装修部分，是否包括业主指定分包部分等等给予明确；竣工日期的含义在通用条款中是表示乙方提交竣工验收报告的日期，如实际需进一步明确须在第32条中给予详细体现。
3、在第37条解决争议的方式尽可能填写向人民法院提起诉讼，尽可能不要填写以仲裁方式解决争议。
建设工程施工合同示范文本（中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定）.
建设工程施工合同示范文本（中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定）.（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程施工合同示范合同
建设工程施工合同示范文本（根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定）第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程立项批准文号：5. 资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 合同工期总日历天数：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1. 签约合同价（大写）：元（人民币）2. 合同价格形式：六、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、合同文件的解释本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修。
第二部分通用合同条款一、一般约定1. 合同的签订、履行、终止、解除和争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律法规。
2. 合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。
3. 合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且保修期满之日终止。
4. 合同当事人应按照合同约定履行各自的义务，维护合同的合法权益。
二、发包人1. 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术资料等。
2. 发包人应按照合同约定支付合同价款，支付进度款、质量保证金等。
3. 发包人应履行合同约定的其他义务。
三、承包人1. 承包人应按照合同约定进行施工，保证工程质量、安全、进度等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）
中华人民共和国建设部
中华人民共和国国家工商行政管理局
一九九九年十二月二十四日
第一部分协议书
发包人（全称）：
─────────────────
承包人（全称）：
─────────────────
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本
合同。
一、工程概况
工程名称：
────────────────────
工程地点：
────────────────────
工程内容：
────────────────────
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：
──────────────
资金来源：
────────────────────
二、工程承包范围
承包范围：
────────────────────
三、合同工期：
开工日期：
───────────
竣工日期：
───────────
合同工期总日历天数天
─────
四、质量标准
工程质量标准：
──────────────────
五、合同价款
金额（大写）：元（人民币）
─────────
￥：元
─────────
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量
保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款
项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
──────────
合同订立地点：
───────────────────
本合同双方约定后生效。
────────
发包人：（公章）承包人：（公章）
──────────
住所：住所：
─────────────────────
法定代表人：法定代表人：─────────────── 委托代表人：委托代表人：─────────────── 电话：电话：
───────────────────── 传真：传真：
───────────────────── 开户银行：开户银行：───────────────── 账号：账号：
───────────────────── 邮政编码：邮政编码：─────────────────。