建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)标准版本
建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条款组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1. 发包方：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2. 甲方驻工地代表：甲方在协议条款中指定的代表人。
3. 承包方：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4. 乙方驻工地代表：乙方在协议条款中指定的代表人。
5. 社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6. 总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7. 设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8. 工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9. 工程质虽监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质虽监督机构。
10. 工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11. 合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12. 经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13. 费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14. 工期：协议条款约定的合同工期。
15. 开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16. 竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17. 图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸。
18 .施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]资质证书号码：[甲方资质证书号码]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]资质证书号码：[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包范围工程名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
承包范围：[承包范围详细描述]。
工程规模：[工程规模描述]。
开工日期：XXXX年XX 月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期日历天数：[日历天数]。
工程质量标准：合格。
工程质量目标及承诺质量等级：[具体等级]。
其他相关要求：[其他具体事项]。
第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工，乙方必须编制合理科学的施工进度计划，并严格执行。
如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款人民币[金额]元整。
若因甲方原因造成工期延误，应顺延工期。
进度款支付时间节点需明确约定。
如遇到不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：￥[金额小写]）。
本合同价款采用固定总价合同方式确定。
工程款支付方式约定如下：[支付方式描述]，支付节点根据工程进度合理确定。
若实际结算价超过固定总价时，须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。
此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。
具体支付细节需明确约定。
第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。
建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)范本
一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
18．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
建设工程施工合同GF-91-0201
以我给的标题写文档，最低1200字，要求以Markdown 文本格式输出，标题为：建设工程施工合同ＧＦ－９１－０２０１# 建设工程施工合同GF-91-0201## 一、合同背景本合同由甲方和乙方在自愿平等、协商一致的基础上签订，为甲方委托乙方承担XXXXXXXX项目的建设工程施工任务。
## 二、合同内容### 2.1 工程概况工程名称：XXXXXXXX工程地点：XXXXXXXX建设单位：XXXXXXXX建设规模：XXXXXXXX建设内容：XXXXXXXX### 2.2 工程价款和支付方式1. 工程价款总额为XXX元；2. 工程款分期支付，甲方应当按以下支付方式支付工程价款：1. 工程开工前支付XX%；2. 工程施工期间按月支付XX%；3. 工程竣工验收前支付XX%。
### 2.3 工程期限工程期限为XXX年/月/日至XXX年/月/日，共XXX天。
### 2.4 工程保险和责任保证1. 为保护甲方和乙方双方的合法权益，甲方应依法向乙方提供建设工程施工保险；2. 乙方应当在施工过程中，保证工程质量符合国家规定标准，并承担相应责任。
### 2.5 工程质量要求和验收标准1. 工程施工符合国家和地方法律、法规和规范标准；2. 工程施工期间，乙方应当配合甲方监理单位进行质量检查和验收；3. 工程完工后，必须通过甲方组织的竣工验收，并符合验收标准后方可交付使用。
### 2.6 违约责任1. 如乙方未按照合同约定要求进行施工，甲方有权要求乙方承担违约责任；2. 如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任；3. 如因不可抗力因素导致工程施工无法顺利进行，协商解决。
### 2.7 合同解除1. 如因各种不可抗力因素，导致无法按照合同的要求完成本项目，甲方和乙方均有权解除合同；2. 如甲方提供的资料和信息不真实、不准确，影响工程施工，乙方有权解除合同。
## 三、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并付清工程款项后终止。
建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)5篇
建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)5篇篇1建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、签约双方甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承接方名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：二、合同项目1. 项目名称：建设工程施工合同2. 项目地址：3. 项目内容：（简要描述合同范围）三、合同条款1. 合同效力：本合同自双方签字盖章后生效，至工程验收合格、付清工程款之日终止。
2. 工程标准：乙方承担本项目的设计、施工、监理等工作，并保证符合相关法律法规和质量标准。
3. 工程进度：乙方应按照合同规定的工期完成工程，如有延期需提前申请并经甲方同意。
4. 工程价款：工程总价（含税）为（具体金额），甲方应按约定时间支付款项。
5. 质量保证：乙方应对工程质量承担五年质量保修责任，期间内出现问题应免费进行整改。
6. 安全责任：乙方应严格遵守施工安全规定，确保工程安全顺利进行。
7. 违约责任：一方违反合同约定应赔偿对方造成的损失，并承担合同解除等后果。
8. 紧急情况：若工程出现紧急情况，应及时通知对方并共同商讨解决方案。
9. 其他条款：双方可根据需要增加其他约定，但需书面确认。
四、合同履行1. 签订地点：合同签订地点为甲方注册地，签字盖章即视为合同生效。
2. 合同变更：如有变更需双方协商一致并书面确认。
3. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；若无法协商解决，则提交至有管辖权的法院诉讼解决。
4. 合同解释：本合同解释权归双方共同所有。
五、合同附件1. 项目图纸及规范2. 施工计划及进度表3. 工程款支付明细4. 其他附件：（具体内容）六、附则1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程验收合格、付清工程款之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程施工合同示范文本，双方在签署合同前应仔细阅读条款内容，明确各自责任和义务，确保项目顺利进行。
建设工程施工合同GF-91-0201
建设工程施工合同建设工程施工合同ＧＦ－９１－０２０１一、词语涵义及合同文件建设工程施工合同条件第１条词语涵义。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
１４．工期：协议条款约定的合同工期。
１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
建设工程施工合同GF-91-0201
建设工程施工合同建设工程施工合同ＧＦ－９１－０２０１一、词语涵义及合同文件建设工程施工合同条件第１条词语涵义。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
１４．工期：协议条款约定的合同工期。
１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
建设工程施工合同GF-91-0201【精编】.doc
建设工程施工合同建设工程施工合同ＧＦ－９１－０２０１一、词语涵义及合同文件建设工程施工合同条件第１条词语涵义。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
１４．工期：协议条款约定的合同工期。
１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
GF-91-0201建设工程施工合同
建设工程施工合同(GF—91—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局二O一O年八月建设工程施工合同条件一、词语定义及合同文件第一条词语涵义、建设工程施工合同文本，由建设合同施工合同条件和建设施工合同协议条款组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1 、建设单位发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款指定的代表人。
3 、施工单位承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5、合同价款：按有关规定或协议条款约定的，各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
6、经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后，以增加预算形式或支付的合同价款。
7、工期：协议条款约定的合同工期。
建设工程施工合同协议条款甲方（全称）：_________________________________________乙方（全称）：_________________________________________第一条：依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程名：____________二、工程地点：三、承包范围：四、开工日期：五、竣工日期：_六、施工天数：七、工程量：_____________八、承包价款办法：九、总造价：十、付款方式：_____________ 十一、工程质量：十二、竣工结算：十三、附加条件：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：公证机关（章）年月感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K5380 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)
标准版本
建设工程施工合同示范文本(GF--
91--0201)标准版本
操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
一、词语涵义及合同文件
第1条词语涵义
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工
程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有
关资料）。
18．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21．协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。
第2条合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释，互为说明。
除合同另有
约定外，其组成和解释顺序如下：
1．协议条款；
2．合同条件；
3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
5．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
6．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解释。
第3条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律
合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范
的费用，均由甲方承担。
第4条图纸
甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。
二、双方一般责任
第5条甲方代表
甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：
1．甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以
书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3．甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需
指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。
甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第6条乙方驻工地代表
乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；
合同样本/ SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K5380 1．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；
2．乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here
第2页。