四川省建设工程施工合同正规范本(通用版)
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第一条合同的定义本合同是由承包人和业主签订的，约定了双方在建设工程施工过程中所应履行的权利和义务的协议。
第二条合同的目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工中各自的责任和义务，确保工程的顺利进行。
第三条合同的适用范围本合同适用于在四川省范围内进行的各类建设工程的施工合同。
第二章双方权利和义务第四条承包人的权利和义务1. 承包人有权按照本合同的规定进行工程施工，并要求业主提供必要的配合。
2. 承包人应按照工程计划和设计要求，按时高质量完成工程施工。
3. 承包人应保证施工过程中的安全和质量，遵守相关法律法规和施工标准。
4. 承包人应按照合同约定的支付方式和期限，及时支付工程施工中的费用。
第五条业主的权利和义务1. 业主有权对承包人的工作进行监督和检验，确保工程质量和进度符合要求。
2. 业主应及时支付合同约定的工程款项，并按照相关法律法规提供承包人所需的工程设计和资料。
3. 业主有义务保证工程施工地的安全和秩序，提供必要的协助和配合。
4. 业主应按照合同约定的条件接受承包人交付的工程成果。
第三章施工质量和安全第六条施工质量1. 承包人应按照工程设计要求和施工标准进行施工，确保工程质量符合相关规定。
2. 业主有权对工程施工质量进行检验和验收，如发现质量问题，承包人应立即整改。
3. 验收合格后，承包人应提供工程质量保修期，期限为合同约定或相关法律法规规定的时间。
第七条施工安全1. 承包人应制定有效的施工安全管理措施，确保工程施工过程中的安全。
2. 业主有权对工程施工安全进行监督和检查，如发现安全隐患，承包人应及时处理。
3. 工程施工过程中发生的事故，承包人应及时报告业主，并采取相应的补救措施。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1. 在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应通过书面协商达成一致。
2. 变更后的合同内容应采用书面形式进行确认并及时执行。
第九条合同解除1. 发生以下情况之一时，双方可以协商解除合同：因不可抗力导致无法履行合同的；一方严重违反合同条款的；经协商无法解决争议的。
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 引言该合同是由承包方和发包方达成的四川建设工程施工合同，旨在明确各方的权利和责任，规范工程施工的具体要求和流程，并确保工程质量、安全和进度的达到预期目标。
2. 合同内容2.1 项目名称2.2 项目地点工程项目的具体地点为__________________。
2.3 工程内容•工程项目的设计、施工和交付；•材料、设备的采购和安装；•监理和验收；•工程保修等。
2.4 合同价款工程项目的总合同价款为__________________（人民币大写：__________________）。
2.5 施工期限本合同规定的施工期限为__________________（注明起始日期和截止日期）。
2.6 工程质量和标准2.7 工程变更和索赔任何工程变更或索赔需经双方协商一致，并以正式书面变更或索赔通知的形式确认。
3. 合同履行3.1 承包方责任•按照工程设计和合同规定进行施工，保证施工质量；•按时向发包方提供工程进度报告；•配合发包方和监理单位的工作，接受监督和检查；•完成工程项目的验收并进行必要的修复和保养；•定期向发包方提供工程质量和安全的相关报告。
3.2 发包方责任•提供工程设计文件和相关资料；•按时支付合同款项；•提供必要的配合和支持，以确保工程项目的顺利进行；•对承包方提出的工程变更和索赔按合同约定进行处理。
3.3 变更和解除合同如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并以正式书面通知的形式确认。
4. 质量保证4.1 保修期本合同规定的保修期为工程项目竣工验收之日起__________________（一般不超过12个月）。
承包方在保修期内对工程项目进行必要的修复和保养，确保工程质量满足合同约定的要求。
4.3 质量监督发包方有权随时对工程项目质量进行监督和检查，并提出必要的整改要求。
5. 不可抗力5.1 定义不可抗力指发包方和承包方在合同签订时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2023四川建设工程施工合同(示范文本)正规范本(通用版)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同是根据《合同法》、《城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，根据甲方与乙方的自愿原则，就四川建设工程的施工事宜达成协议。
甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就工程的费用、质量、工期等相关事宜达成如下协议：2. 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]3. 工程概述3.1 工程名称工程名称：[工程名称]3.2 工程地点工程地点：[工程地点]4. 工程内容4.1 工程范围工程范围包括但不限于：[具体工程范围]4.2 工程进度工程进度如下：工程阶段起止日期[工程阶段1][起止日期][工程阶段2][起止日期][工程阶段3][起止日期]4.3 工程质量要求工程质量要求参照[相关国家标准]进行执行。
5. 合同条款5.1 合同金额及支付方式1.总工程款为人民币[合同金额]元；2.工程款支付方式为：–预付款：人民币[预付款金额]元，在签订合同后[预付款支付时间]日内支付给乙方；–进度款：根据工程进度及乙方提交的结算报告支付；–竣工款：工程竣工后，在经验收合格后[竣工款支付时间]日内支付给乙方。
5.2 工程保险1.甲方在工程施工过程中负责购买和支付必要的工程保险；2.工程保险包括但不限于施工险、第三者责任险等。
5.3 违约责任1.甲乙双方在合同履行过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任；2.违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同金额的10%。
5.4 变更和解除合同1.合同生效后，需进行任何变更或解除合同的情况下，需经双方协商一致并以书面形式确认；2.双方协商一致后，变更或解除合同的事项应及时办理相关手续。
6. 合同生效和争议解决6.1 合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期为[__]年。
6.2 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；若协商未果，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
7. 合同附件1.工程图纸；2.相关证照文件。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第一条本合同是按照国家有关法律法规以及四川省有关规定，由建设单位与施工单位订立的，明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证项目质量、安全和进度的合同。
第二条建设单位：（以下简称“甲方”）地质：法定代表人：联系人及职务：联系方式：第三条施工单位：（以下简称“乙方”）地质：法定代表人：联系人及职务：联系方式：第四条工程名称：建设地点：工程规模：工程概算投资：工程性质及工程进度要求：第二章合同的签订第五条本合同自双方代表签字后生效。
第六条签订本合同前，乙方应详细了解工程整体设计方案，明确工程条件，不得因为设计方案的变更而违反本合同约定。
第七条签订本合同后，如需调整工程分部分项工程，应经甲方书面同意。
第三章相关费用第八条乙方承担的工程费用包括（但不限于）人工费、材料费、设备费、机械费、运输费、安装费、管理费、税费等。
第九条甲方应按合同约定的付款方式和时间，按时支付乙方工程进度款项。
第十条工程设计变更引起的费用变动，由双方协商解决。
第四章工程质量与保修第十一条乙方应按照国家和四川省的相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合合同要求，并承担工程质量保修责任。
第十二条乙方提供的材料、设备应符合国家和四川省的相关标准和规范，保证材料的质量和设备的正常运作。
第十三条工程竣工验收合格后，乙方对工程实施一定期限的质量保修，保修期限为【保修期限】。
第五章安全生产与保险责任第十四条乙方负责组织施工过程中的安全生产工作，采取各项措施保证工程安全。
第十五条乙方应为工程进行保险，保险费用由甲方承担。
第六章违约责任第十六条甲方违反合同约定未支付工程进度款项的，应按合同总价款的【逾期罚款比例】支付逾期违约金。
第十七条乙方违反合同约定，未按质量要求完成工程的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
第七章法律适用与争议解决第十八条本合同的解释、变更和终止，适用中华人民共和国相关法律。
四川省建设工程施工总承包合同范本
四川省建设工程施工总承包合同范本一、合同主体发包方（甲方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____承包方（乙方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____二、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____4、工程规模：＿____三、工程承包范围详细说明乙方承担的施工任务范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等具体工作内容。
四、合同工期1、开工日期：＿____2、竣工日期：＿____3、总工期：＿____天五、质量标准工程质量应达到国家及地方现行的施工质量验收规范标准，确保一次性验收合格。
六、合同价款及支付方式1、合同总价：人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）2、计价方式：明确采用的计价方法，如工程量清单计价、定额计价等。
3、支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的_____%作为预付款。
进度款：根据工程进度，按_____的比例支付进度款。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付至结算总价的_____%，剩余____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。
七、双方的权利和义务（一）发包方的权利和义务1、提供施工所需的场地、水源、电源等基础条件。
2、按时支付工程款项。
3、派驻现场代表，对工程进度、质量进行监督检查。
（二）承包方的权利和义务1、按照合同要求和规范标准进行施工，确保工程质量和工期。
2、编制施工组织设计和施工方案，并报发包方审批。
3、遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
八、工程变更1、工程变更的提出：任何一方提出工程变更，需经过对方同意，并办理相关手续。
2、变更价款的确定：按照合同约定的计价方式和相关规定确定变更价款。
九、竣工验收与结算1、竣工验收：工程竣工后，乙方提交竣工验收报告，甲方组织相关部门进行验收。
2、竣工结算：验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在规定时间内审核完成。
四川省建设工程施工合同
6.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付违约金。七 Nhomakorabea争议解决
双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
四川省建设工程施工合同
一、工程概况
1.1工程名称：四川省XX建设项目
1.2工程地点：四川省XX市XX区
1.3工程类型：住宅楼/商业楼/办公楼等
1.4工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋楼，层数XX层。
1.5工期要求：本合同工程总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
二、合同主体
五、工程变更及签证
5.1工程变更：甲方提出工程变更，乙方应积极配合，并根据变更内容重新提交预算。变更金额在合同总价款5%以内的，乙方应无条件执行；超过5%的，双方协商解决。
5.2签证：因甲方原因导致工程停工、返工、窝工等，乙方应向甲方提出签证申请，甲方审核确认后，按照实际发生费用支付给乙方。
六、违约责任
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方审核确认后支付至合同总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量及验收
4.1工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范、设计文件进行施工，确保工程质量。
4.2验收：工程分阶段验收，包括基础验收、主体结构验收、竣工验收等。乙方应按照验收标准提前通知甲方进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
2.1甲方（建设单位）：XX房地产开发有限公司
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)范本 1 - 正式风格方案一：四川省建设工程施工合同（示范文本）【注意】本文件仅供参考，实际使用时请根据具体情况进行修改和调整。
第一章总则第一条合同目的本合同是为了规范四川省范围内的建设工程施工活动，明确各方的权利和义务，保证施工质量、安全和工期的履行，促进建设工程的健康发展。
第二条合同范围本合同适用于在四川省范围内进行的建设工程施工合同活动。
第三条定义和解释1. 建设工程：指在土地上，利用材料、设备和劳动力，以建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程等形式进行的工程建设活动。
2. 施工单位：指按照本合同约定承担建设工程施工的建筑企业或个体工商户等具有相应施工资质的单位或个人。
3. 监理单位：指按照法律法规承担对建筑工程施工过程进行监督和管理的单位。
4. 业主：指建设工程的委托人或所有权人。
5. 设计单位：指按照法律法规承担建设工程设计的单位。
6. 相关单位：指与建设工程有特定关联关系的其他单位，包括但不限于勘察单位、咨询单位、供应商等。
7. 双方：指施工单位和业主。
第二章合同签订和生效第四条合同的签订1. 合同双方应当依法平等自愿地签订合同。
合同应当采用书面形式并加盖（签章）。
2. 合同应当明确约定合同的名称、合同各方的名称和住所、工程名称和地点、工程内容和范围、工程工期、工程质量要求、合同价款、支付条款、违约责任等内容。
第五条合同的生效本合同自双方签字（加盖签章）之日起生效。
双方附有加盖（签章）的合同文本为合同的有效证据。
第三章施工单位的权利和义务第六条施工单位的权利施工单位有权要求业主按照约定支付合同价款，并提供必要的施工条件、相关设计文件和施工图纸等。
第七条施工单位的义务1. 施工单位应当按照相关法律、法规和合同约定，完成合同规定的施工工程，并确保施工质量达到合同约定的标准。
2. 施工单位应当按照工程进度计划和质量控制计划，按时完成工程，并保证工程质量不受影响。
四川建筑施工合同范本5篇
四川建筑施工合同范本5篇合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。
商品生产产生后，为了交换的安全和信誉，人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。
下面小编给大家整理四川建筑施工合同范本，希望大家喜欢！四川建筑施工合同范本1发包方：_________(以下简称甲方)承包方：_________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：(一)工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：_________元(大写：_________)(二)工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日，总工期_________天。
(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
(四)工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
(五)其它约定1、甲方承担的安全责任、权利(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
四川省建设工程施工合同示范文本
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX四川省建设工程施工合同示范文本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 工程款支付方式3.3 工程变更价款3.4 工程索赔价款第四条工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 工程验收5.3 质量保修第六条合同履行6.1 承包人责任6.2 发包人责任第七条安全生产7.1 安全生产要求7.2 安全事故处理第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限第九条违约责任9.1 承包人违约9.2 发包人违约第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 诉讼解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同终止第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 法律适用12.3 合同的份数第十三条附件13.1 工程图纸13.2 技术规范13.3 工程量清单第十四条签订日期14.1 合同签订日期14.2 合同签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人法定代表人：____________ 1.1.4 发包人联系方式：____________ 1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人法定代表人：____________1.2.4 承包人联系方式：____________第二条工程概况2.1 工程名称：____________2.2 工程地点：____________2.3 工程规模：____________2.4 工程内容：____________第三条合同价格3.1 合同总价：____________元整（大写：_______________________________元整）3.2 工程款支付方式：3.2.1 发包人应按照双方约定的付款节点和付款比例，向承包人支付工程款。
通用范文(正式版)四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同由建设工程施工方和业主之间签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权益和责任。
本合同遵循国家相关法律法规，并按照《建筑法》、《合同法》等法律法规的有关规定进行订立。
2. 项目概况2.1 项目名称本项目的名称为 X 建设工程。
2.2 项目地点本项目的地点位于四川省。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括但不限于：•基础设施建设•建筑物主体结构施工•室内装修等相关工程•工程配套设施3. 合同条款3.1 项目计划和进度施工方应按照合同约定的工期，在合理时间内完成工程，并保证工程质量。
如因不可抗力或其他合同外因素导致工期延误，双方应协商解决。
3.2 工程质量施工方应按照国家有关标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到设计要求，并承担因工程质量不达标而造成的责任。
3.3 竣工验收工程竣工后，由双方共同组织竣工验收。
验收合格后，业主应按照合同约定支付工程款项。
3.4 付款方式业主应按照工程进展情况和合同约定，及时支付工程款项。
工程款项的支付方式可采用分期付款或按进度付款等方式进行。
3.5 保证金业主有权要求施工方按照合同金额的一定比例提供保证金，保证金应在合同签订后的一定时间内支付，并在工程竣工验收合格后无任何争议的情况下退还。
3.6 变更和索赔如因设计变更、工程变更或其他原因导致工程费用发生变化，双方应按照合同约定进行变更和索赔的相关流程和程序。
3.7 合同解除双方一致同意或根据国家有关法律法规的规定，可解除本合同。
解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。
3.8 法律适用和争议解决本合同适用法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
4. 合同生效与变更本合同自双方代表签字盖章之日起生效，除非经双方一致同意或根据法律法规规定变更。
5. 其他事项本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工方（盖章）：日期：业主（盖章）：日期：。
四川省建设工程施工合同简洁范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL四川省建设工程施工合同简洁范本本合同目录一览1. 合同主体及合同文件1.1 合同双方1.2 合同文件组成2. 工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程单价3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式4. 工程期限4.1 工期要求4.2 延期规定4.3 提前完成奖励5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量争议处理6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备质量7. 施工责任7.1 施工组织7.2 施工安全7.3 环境保护8. 变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除9. 违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构11. 合同的生效、变更和终止 11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件12. 合同的附则12.1 名词解释12.2 合同的补充和修改13. 其他约定13.1 双方的其他约定14. 合同附件14.1 附件列表第一部分：合同如下：第一条合同主体及合同文件1.1 合同双方甲方：四川省X建设工程有限公司地址：市区路号联系人：X 联系电话：X乙方：X建筑工程有限公司地址：市区路号联系人：X 联系电话：X1.2 合同文件组成（1）合同协议书；（2）合同；（3）合同附件；（4）双方签订的其他补充协议。
第二条工程概况2.1 工程名称：建设工程2.2 工程地点：市区路号2.3 工程规模：平方米2.4 工程单价：根据附件《工程量清单》及《单价分析表》确定。
第三条合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：.00元。
3.2 价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。
3.3 支付方式：双方按照附件《支付条款》约定的时间和比例进行支付。
四川建设工程施工标准合同(最新版)
四川建设工程施工标准合同(最新版)合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程内容：________________________1.5 工程总投资：_____________________第二条合同价格2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。
2.2 乙方报价应包含全部施工内容，包括人工、材料、设备、施工机具、运输、临时设施、税费等所有费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方工程报价的10%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的阶段性付款节点时，甲方按实际完成工程量计算的应付金额支付给乙方；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程价款。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，保证工程质量达到合格标准。
3.2 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。
3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。
四川建设工程施工合同(示范文本)(2023范文免修改)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同是根据《合同法》和相关法律法规的规定，为确保四川省建设工程施工项目的顺利进行，确保各方的权益得到保护而制定的。
2. 合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程按照合同规定的质量、工期和费用完成。
3. 项目描述本合同涉及的项目是位于四川省的建设工程，包括建筑、土木、机电、装饰等工程范围。
4. 双方权利和义务4.1 业主权利和义务提供合法且完整的设计文件和施工图纸；配合施工单位的人员进场，并提供必要的工程配套，如临时用电、用水等；在合同规定的工期内支付合同价款，按时办理施工款的支付手续；在合同约定的范围内向施工单位提供必要的工程变更和设计变更。
4.2 施工单位权利和义务按照业主提供的设计文件和施工图纸进行施工，并保证工程质量符合相应的标准和规范；按照合同约定的工期完成工程，并保证工程的安全施工；在工程施工过程中，保护现场环境和公共设施；向业主提供工程进度报告和质量验收报告。
4.3 双方共同权利和义务建立健全沟通机制，及时协商解决工程施工过程中出现的问题；在工程发生变更时，双方应共同商议并签订变更协议；在工程竣工后，进行质量验收，并签订验收报告。
5. 施工费用和支付方式5.1 施工费用明细施工费用包括人工费、材料费、机械设备租赁费、管理费等。
5.2 支付方式按照工程进度支付，具体支付方式如下：工程启动前支付15%的工程款项；工程完成一定进度后支付30%的工程款项；工程完成80%进度后支付40%的工程款项；工程完工后支付剩余的15%的工程款项。
6. 风险和违约责任6.1 风险由于不可抗力事件导致工程无法按时完成的，双方可协商解决或进行工期延长；若双方发生纠纷无法协商解决的，可按照相关法律进行仲裁或诉讼解决。
6.2 违约责任若施工单位未按期完成工程，并无正当理由的，每延迟一天，按工程款总额的0.05%向业主支付违约金；若业主未按合同约定支付工程款项的，每延迟一天，按工程款总额的0.05%向施工单位支付违约金。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同（示范文本）本合同由施工方（以下简称“乙方”）和建设方（以下简称“甲方”）共同订立，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，制定本合同。
第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确乙方对甲方所委托的建设工程的具体施工、质量要求、工期等方面的责任和义务，保证建设工程的顺利实施。
第二条合同范围本合同约定了以下内容：1. 工程名称、地址、规模、内容等基本信息；2. 施工范围及工程量；3. 工程质量要求；4. 合同价款及付款方式；5. 工程进度要求；6. 合同变更、终止等相关条款。
第三条交底和解释1. 甲方应向乙方详细交底工程位置、要求、工期、技术标准、质量等相关内容，并提供必要的施工图纸和资料；2. 对于本合同项下的任何争议和纠纷，双方应友好协商解决，如无法协商解决，则提交当地仲裁机构处理。
第二章工程内容和质量要求第四条工程内容1. 工程名称：____________2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：______________第五条施工范围和工程量乙方应按照施工图纸和甲方交底的相关要求，完成指定的施工范围和工程量。
第六条工程质量要求乙方应根据甲方提供的技术标准和相关要求，确保所提供的建设工程达到相关质量标准。
第三章工程进度和付款方式第七条工程进度要求乙方应根据项目进度计划的要求，按时完成建设工程的施工，并确保进度的合理安排。
第八条合同价款及付款方式1. 本合同的总价款为____________；2. 甲方应在工程进度符合要求的前提下及时支付对应的工程款项；3. 合同价款支付方式及时间按双方签署的付款计划执行。
第四章合同变更和终止第九条合同变更1. 甲方可提出对合同内容的变更要求，乙方应及时响应并协商解决；2. 双方达成一致意见后，应书面签订合同变更协议；第十条合同终止1. 在以下情况下，本合同可提前终止：甲方支付工程款项不及时且拒绝协商解决；乙方无故中止工程施工超过一周；其他严重影响工程进展的情况；2. 终止合同时，双方应进行相应结算，并支付相应的违约金。
四川省建设工程施工合同范本
四川省建设工程施工合同范本合同编号：__________第一章：合同双方1.1合同主体全称：__________地址：__________联系方式：__________全称：__________地址：__________联系方式：__________1.2授权代表甲方授权代表：姓名：__________职务：__________联系方式：__________乙方授权代表：姓名：__________职务：__________联系方式：__________1.3合同目的本合同旨在规范甲乙双方在四川省某建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。
第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点本工程位于四川省__________市（区、县）__________乡（镇、街道）__________村。
2.3工程内容（1）土建工程：__________（2）安装工程：__________（3）装饰工程：__________（4）其他工程：__________2.4工程规模本工程占地面积__________平方米，建筑面积__________平方米。
第三章：合同价格与支付3.1合同价格本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2价格调整如遇政策性调整、市场行情变化等原因，甲乙双方协商一致，可对合同价格进行调整。
3.3支付方式（1）预付款：乙方在签订合同后__________个工作日内，向甲方支付合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方根据工程进度，按月向甲方支付已完工程量的__________%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方支付至合同总价款的__________%。
（4）质保金：工程质保期届满后，乙方支付剩余的__________%质保金。
第四章：工程期限4.1开工日期乙方应于合同签订后__________日内开工。
四川省施工合同范本
四川省施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________甲方：__________（全称，下同）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程进度：__________1.5 工程预算：__________二、甲方义务2.1 甲方应按照合同约定的内容和标准完成施工，确保工程质量。
2.2 甲方应按照合同约定的时间完成施工，确保工程进度。
2.3 甲方应按照合同约定的价格支付乙方施工费用。
三、乙方义务3.1 乙方应按照合同约定的内容和标准提供施工服务，确保工程质量。
3.2 乙方应按照合同约定的时间完成施工，确保工程进度。
3.3 乙方应按照合同约定的价格收取甲方施工费用。
四、合同价格4.1 合同总价：__________元（大写：_______________________元整）。
4.2 支付方式：__________4.3 支付期限：__________五、合同工期5.1 开工日期：__________5.2 竣工日期：__________六、违约责任6.1 甲方未按照约定时间支付施工费用的，应按照迟延付款金额的__________%支付违约金。
6.2 乙方未按照约定时间完成施工的，应按照迟延完成工程部分的__________%支付违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交__________仲裁委员会仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
四川建设工程合同范本(2篇)
四川建设工程合同范本甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量标准：_______第二条工程价款2.1 工程合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 工程预付款：_______元。
2.3 工程进度款：按工程形象进度分阶段支付。
2.4 工程结算：工程完成后，双方按照合同约定进行结算。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：_______年_______月_______日。
3.2 工程竣工日期：_______年_______月_______日。
第四条工程质量4.1 乙方必须按照国家有关建设工程质量标准进行施工。
4.2 乙方应保证工程质量，对施工过程中出现的质量问题负责。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第五条工程变更5.1 工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致合同价款的调整，双方应按约定进行结算。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约金_______元/天。
6.3 由于甲方原因导致工程延期，甲方应承担违约金_______元/天。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（建设单位）：（盖章）法定代表人/负责人：_______签订日期：_______乙方（施工单位）：（盖章）法定代表人/负责人：_______签订日期：_______四川建设工程合同范本（二）甲方（建设单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方委托乙方进行以下工程的建设施工，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程名称及地址1. 工程名称：_______2. 工程地址：_______二、工程内容与范围1. 工程内容：_______2. 工程范围：_______三、合同工期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______3. 工程总工期：_______天四、合同价款1. 工程合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)四川建设工程施工合同(示范文本)一、合同的缔结本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同缔结，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《合同法》以及其他相关法律、法规的规定，达成以下合同。
二、施工范围与内容1. 甲方委托乙方进行建设工程施工，并提供相应的设计图纸、工程量清单等相关资料。
2. 施工范围包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
3. 乙方应按照协议要求按时、按质、按量完成施工任务。
甲方有权监督乙方的施工进度和质量，对不符合要求的进行整改或追究责任。
三、价格与支付方式1. 本合同总价为人民币___元（大写：___元整），包括人工费、材料费、设备费、管理费等，不含税。
2. 价格支付方式为___，分期付款。
具体付款方式及时间由双方协商确定，并写入附件合同。
3. 如乙方提前完成施工任务，甲方可酌情支付一定的提前完成奖金，具体金额由双方协商确定。
四、工期1. 施工工期为___天/月，自合同生效之日起计算。
2. 如因甲方原因导致施工工期延长的，乙方有权要求甲方支付相应的延期费。
3. 如乙方未按时完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付相应的逾期罚金。
五、质量保证1. 乙方保证所施工的工程符合相关法律法规、标准和合同要求，并具有相应的质量保证期。
2. 在质量保证期内，如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行修复，修复费用由乙方承担。
3. 质量保证期为___年/月，自工程竣工验收之日起计算。
六、违约责任1. 任何一方未履行合同约定的，均构成违约行为，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止合同等。
2. 如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并可解除合同。
七、争议解决双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交___仲裁机构仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式___份，甲方、乙方各执___份，具有同等法律效力。
四川省建设工程合同范本2篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L四川省建设工程合同范本 1本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 合同相关术语解释2. 工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容2.5 工程进度计划3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 付款方式3.4 付款进度3.5 乙方报价明细表4. 工程质量与标准4.1 工程质量要求4.2 工程验收标准4.3 质量保证期4.4 质量问题处理5. 工程进度与交付5.1 工程开工日期5.2 工程竣工日期5.3 工程进度报告5.4 工程交付条件5.5 工程延期违约金计算6. 乙方义务与责任6.1 施工资质与许可证6.2 施工组织与管理6.3 施工安全与环保6.4 材料与设备供应6.5 工程变更处理7. 甲方义务与责任7.1 施工现场准备7.2 施工协调与支持7.3 工程设计变更7.4 工程款项支付7.5 工程验收与移交8. 违约责任与赔偿8.1 乙方违约责任8.2 甲方违约责任8.3 赔偿计算方式8.4 违约金支付9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 诉讼管辖法院10. 合同的变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件10.3 变更与解除的程序11. 合同的终止与解除11.1 合同终止条件11.2 合同解除后的责任11.3 合同终止后的处理12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违反保密条款的赔偿13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果的处理13.3 不可抗力事件的证明14. 其他条款14.1 合同生效条件14.2 合同的转让14.3 合同的解除与终止14.4 附件及附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：X公司甲方地址：省市区路号1.2 乙方名称及地址乙方全称为：X建筑有限公司乙方地址：省市区路号1.3 丙方名称及地址丙方全称为：X材料供应有限公司丙方地址：省市区路号1.4 合同相关术语解释（1）工程：指甲方委托乙方建设的工程项目，具体内容见附件一。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省建设工程施工合同
1. 引言
建设工程施工合同是指由业主和承包商签署的明确规定了双方权
益和义务的合同文件。
本文档旨在对四川省建设工程施工合同进行分
析和解释，以帮助各方了解并正确执行该类型合同。
2. 合同主体
四川省建设工程施工合同的主要当事方包括业主和承包商。
2.1 业主
业主是指拥有建设工程项目并具有相应权益的个人、企业或单位。
作为合同主体之一，业主承担着提供工程图纸、设计方案、施工条件
等必要资料的责任。
2.2 承包商
承包商是指与业主签订建设工程施工合同，并按合同规定承担工
程施工责任的个人、企业或单位。
作为合同主体之一，承包商负责实
施工程施工，并在约定期限内完成工程。
3. 合同内容
四川省建设工程施工合同的内容应包括方面：
3.1 建设工程概况
合同应明确规定建设工程的概况，包括工程名称、位置、用途、规模、面积等基本信息。
这些信息将有助于确保双方对工程项目有相同的理解。
3.2 工程标准和质量要求
合同应明确规定建设工程的标准和质量要求，包括设计要求、施工技术规范、验收标准等。
双方应共同遵守这些要求，以确保工程质量达到预期目标。
3.3 工程进度和工期
合同应明确规定建设工程的工期和工程进度计划。
承包商应按照工期和进度计划合理安排施工，并按时完成工程。
业主有权对施工进度进行监督和验收。
3.4 工程价款和支付方式
合同应明确规定建设工程的价款和支付方式。
价款应根据工程的实际情况进行估算，并根据工程进度和质量进行支付。
支付方式可以分期支付或按工程里程碑进行支付。
3.5 合同变更和索赔
合同应明确规定变更和索赔的规则和程序。
如果由于合同约定外的原因，需要变更合同内容或进行索赔，双方应本着公平和诚实原则进行协商，并及时书面通知对方。
3.6 违约责任和争议解决
合同应明确规定违约责任和争议解决的方式。
双方应遵守合同的约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
若出现争议，双方可以通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。
4. 合同履行与管理
四川省建设工程施工合同的履行和管理应遵守相关法律法规，并按照原则进行：
4.1 诚实信用原则
双方应本着诚实守信的原则履行合同义务，未经对方同意不得扩大或减少合同约定的内容。
4.2 安全生产原则
承包商应按照国家和地方政府的相关规定，保障工人的安全和健康，确保施工过程中的安全生产。
4.3 质量管理原则
承包商应严格按照工程质量标准进行施工，并按照合同约定进行质量验收。
如有不合格的工程质量，承包商应承担相应责任并进行整改。
4.4 合同管理原则
双方应建立有效的合同管理机制，及时沟通和解决合同履行中的问题，确保合同的顺利进行。
5. 合同解除与终止
根据《合同法》的相关规定，四川省建设工程施工合同可以通过协商解除或者根据约定的条款终止。
5.1 合同解除
双方当事人可以通过协商一致的方式解除合同。
解除合同应书面通知对方，并按照约定进行处理。
5.2 合同终止
根据合同中约定的情况，合同可以在发生终止事由时终止。
终止事由可能包括重大违约、不可抗力等情况。
6. 结论
四川省建设工程施工合同是业主和承包商之间的法律约束工具，明确双方的权益和义务。
为了确保合同的顺利履行，双方应依法签订合同，并严格按照合同约定履行义务。
合同履行过程中如有争议或问题应及时沟通解决，确保工程质量和进度的顺利实施。
合同的解除和终止应在法律的规定范围内进行，并依据合同的约定进行处理。
注意：本文档仅供参考，具体合同条款以实际签订的合同为准。