四川省建设工程标准施工合同
2024年四川省房屋建筑工程施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年四川省房屋建筑工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 施工标准第六条违约责任6.1 发包人违约6.2 承包人违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决第八条合同的变更和解除8.1 变更条件8.2 解除条件第九条保险9.1 保险责任9.2 保险费用第十条环境保护10.1 环境保护要求10.2 环境保护措施第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件第十四条合同的生效、变更和解除14.1 合同生效条件14.2 合同变更条件14.3 合同解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人代表：____________1.1.4 发包人联系方式：____________ 1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人代表：____________1.2.4 承包人联系方式：____________第二条工程概况2.1 工程名称：____________2.3 工程规模：____________ 2.4 工程内容：____________第三条合同价格3.1 合同总价：____________ 3.2 价格调整：3.2.1 调整因素：____________ 3.2.2 调整方式：____________ 3.2.3 调整时间：____________ 3.3 支付方式：3.3.1 支付方式：____________ 3.3.2 支付周期：____________ 3.3.3 支付金额：____________ 3.3.4 支付条件：____________第四条工期4.1 开工日期：____________ 4.2 竣工日期：____________ 4.3 工期延误：4.3.1 延误原因：____________ 4.3.2 延误处理：____________第五条质量标准5.1 工程质量：____________5.3 施工标准：____________第六条违约责任6.1 发包人违约：6.1.1 违约行为：____________ 6.1.2 违约责任：____________ 6.2 承包人违约：6.2.1 违约行为：____________ 6.2.2 违约责任：____________第八条合同的变更和解除8.1 变更条件：8.1.1 变更事项：____________ 8.1.2 变更程序：____________ 8.1.3 变更生效：____________ 8.2 解除条件：8.2.1 解除事项：____________ 8.2.2 解除程序：____________ 8.2.3 解除生效：____________第九条保险9.1 保险责任：____________ 9.2 保险费用：____________ 9.3 保险办理：____________第十条环境保护10.1 环境保护要求：____________ 10.2 环境保护措施：____________ 10.3 环境保护责任：____________ 10.4 环境保护检查：____________第十一条保密条款11.1 保密内容：____________ 11.2 保密期限：____________ 11.3 保密义务：____________ 11.4 保密违约：____________第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用：____________ 12.2 争议解决方式：____________ 12.3 争议解决地点：____________ 12.4 争议解决时效：____________第十三条其他条款13.1 不可抗力：____________ 13.2 合同的转让：____________ 13.3 附件：____________13.4 补充协议：____________第十四条合同的生效、变更和解除14.1 合同生效条件：____________14.2 合同变更条件：____________14.3 合同解除条件：____________14.4 合同生效日期：____________14.5 合同变更日期：____________14.6 合同解除日期：____________第二部分：第三方介入后的修正1. 第三方概念界定1.1 第三方定义：在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 引言该合同是由承包方和发包方达成的四川建设工程施工合同，旨在明确各方的权利和责任，规范工程施工的具体要求和流程，并确保工程质量、安全和进度的达到预期目标。
2. 合同内容2.1 项目名称2.2 项目地点工程项目的具体地点为__________________。
2.3 工程内容•工程项目的设计、施工和交付；•材料、设备的采购和安装；•监理和验收；•工程保修等。
2.4 合同价款工程项目的总合同价款为__________________（人民币大写：__________________）。
2.5 施工期限本合同规定的施工期限为__________________（注明起始日期和截止日期）。
2.6 工程质量和标准2.7 工程变更和索赔任何工程变更或索赔需经双方协商一致，并以正式书面变更或索赔通知的形式确认。
3. 合同履行3.1 承包方责任•按照工程设计和合同规定进行施工，保证施工质量；•按时向发包方提供工程进度报告；•配合发包方和监理单位的工作，接受监督和检查；•完成工程项目的验收并进行必要的修复和保养；•定期向发包方提供工程质量和安全的相关报告。
3.2 发包方责任•提供工程设计文件和相关资料；•按时支付合同款项；•提供必要的配合和支持，以确保工程项目的顺利进行；•对承包方提出的工程变更和索赔按合同约定进行处理。
3.3 变更和解除合同如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并以正式书面通知的形式确认。
4. 质量保证4.1 保修期本合同规定的保修期为工程项目竣工验收之日起__________________（一般不超过12个月）。
承包方在保修期内对工程项目进行必要的修复和保养，确保工程质量满足合同约定的要求。
4.3 质量监督发包方有权随时对工程项目质量进行监督和检查，并提出必要的整改要求。
5. 不可抗力5.1 定义不可抗力指发包方和承包方在合同签订时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四川省建设工程施工合同
6.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付违约金。七 Nhomakorabea争议解决
双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
四川省建设工程施工合同
一、工程概况
1.1工程名称：四川省XX建设项目
1.2工程地点：四川省XX市XX区
1.3工程类型：住宅楼/商业楼/办公楼等
1.4工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋楼，层数XX层。
1.5工期要求：本合同工程总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
二、合同主体
五、工程变更及签证
5.1工程变更：甲方提出工程变更，乙方应积极配合，并根据变更内容重新提交预算。变更金额在合同总价款5%以内的，乙方应无条件执行；超过5%的，双方协商解决。
5.2签证：因甲方原因导致工程停工、返工、窝工等，乙方应向甲方提出签证申请，甲方审核确认后，按照实际发生费用支付给乙方。
六、违约责任
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方审核确认后支付至合同总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量及验收
4.1工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范、设计文件进行施工，确保工程质量。
4.2验收：工程分阶段验收，包括基础验收、主体结构验收、竣工验收等。乙方应按照验收标准提前通知甲方进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
2.1甲方（建设单位）：XX房地产开发有限公司
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)范本 1 - 正式风格方案一：四川省建设工程施工合同（示范文本）【注意】本文件仅供参考，实际使用时请根据具体情况进行修改和调整。
第一章总则第一条合同目的本合同是为了规范四川省范围内的建设工程施工活动，明确各方的权利和义务，保证施工质量、安全和工期的履行，促进建设工程的健康发展。
第二条合同范围本合同适用于在四川省范围内进行的建设工程施工合同活动。
第三条定义和解释1. 建设工程：指在土地上，利用材料、设备和劳动力，以建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程等形式进行的工程建设活动。
2. 施工单位：指按照本合同约定承担建设工程施工的建筑企业或个体工商户等具有相应施工资质的单位或个人。
3. 监理单位：指按照法律法规承担对建筑工程施工过程进行监督和管理的单位。
4. 业主：指建设工程的委托人或所有权人。
5. 设计单位：指按照法律法规承担建设工程设计的单位。
6. 相关单位：指与建设工程有特定关联关系的其他单位，包括但不限于勘察单位、咨询单位、供应商等。
7. 双方：指施工单位和业主。
第二章合同签订和生效第四条合同的签订1. 合同双方应当依法平等自愿地签订合同。
合同应当采用书面形式并加盖（签章）。
2. 合同应当明确约定合同的名称、合同各方的名称和住所、工程名称和地点、工程内容和范围、工程工期、工程质量要求、合同价款、支付条款、违约责任等内容。
第五条合同的生效本合同自双方签字（加盖签章）之日起生效。
双方附有加盖（签章）的合同文本为合同的有效证据。
第三章施工单位的权利和义务第六条施工单位的权利施工单位有权要求业主按照约定支付合同价款，并提供必要的施工条件、相关设计文件和施工图纸等。
第七条施工单位的义务1. 施工单位应当按照相关法律、法规和合同约定，完成合同规定的施工工程，并确保施工质量达到合同约定的标准。
2. 施工单位应当按照工程进度计划和质量控制计划，按时完成工程，并保证工程质量不受影响。
四川建设工程标准施工合同2024年
四川建设工程标准施工合同2024年合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程投资：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
第二条工程合同工期2.1本项目合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三条工程质量标准3.1本项目工程质量应达到国家相关标准，具体标准为_______。
3.2乙方应确保工程质量，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
第四条工程价款4.1本项目合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
4.2乙方应在合同生效后_______日内向甲方提交工程预付款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付预付款。
（1）乙方应在每月底前向甲方提交当月工程进度报告和进度款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付进度款；（2）工程进度款支付比例为完成工程量的_______%。
4.4工程结算：（1）本项目工程结算应以实际完成工程量为依据，按照合同约定的单价进行计算；（2）工程结算应在工程竣工验收合格后_______日内完成。
第五条工程变更（1）乙方应在收到甲方变更通知后_______日内提交变更方案和预算；（2）甲方应在收到乙方变更方案和预算后_______日内进行审批，并书面通知乙方是否同意变更；（3）如甲方同意变更，双方应签订变更合同，乙方按照变更合同进行施工。
第六条工程验收（1）乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并办理工程结算。
第七条违约责任（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%；（2）如因违约导致合同无法履行，违约方应承担合同无法履行部分的赔偿责任。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同(示范文本)本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就四川省范围内的建设工程签订。
双方经协商一致，达成以下合同条款：第一章合同概述本章节概述了合同的目的、合同的适用范围、合同的定义、合同的法律依据等内容。
1.1 合同目的本条款规定了合同的目的和目标，明确了业主和承包商之间的合作关系以及双方的权利和义务。
1.2 合同适用范围本条款详细说明了合同适用的范围和限制，包括工程的类型、规模、工期等。
1.3 合同定义本条款解释了合同中使用的一些关键术语和定义，以便双方理解和执行合同。
1.4 合同的法律依据本条款了适用于本合同的法律法规和标准，确保合同的合法性和合规性。
第二章合同的订立和生效本章节规定了合同的订立和生效程序，包括合同的签订、合同的备案等流程。
2.1 合同的签订本条款规定了合同签订的基本要求和程序，包括签订合同的合同各方的权利和义务。
2.2 合同的备案本条款要求合同在签订后进行备案，明确了备案所需的材料和程序。
第三章工程设计与变更本章节详细说明了工程设计和变更的相关事宜，确保工程的设计符合规范和标准，并合理处理工程变更。
3.1 工程设计本条款规定了工程设计的要求和程序，包括设计文件的审核、技术要求的确认等。
3.2 工程变更本条款规定了工程变更的条件和程序，明确了工程变更的申请、审批和实施流程。
第四章施工组织和进度管理本章节详细说明了施工组织和进度管理的相关内容，确保施工按时完成并达到质量要求。
4.1 施工组织本条款规定了施工组织的要求和程序，包括施工方案的编制、施工人员的安排等。
4.2 进度管理本条款规定了施工进度管理的相关要求，包括进度计划的编制、进度检查等。
第五章质量与安全管理本章节详细说明了质量与安全管理的相关内容，确保工程质量和安全。
5.1 质量管理本条款规定了质量管理的要求和程序，包括施工过程中的质量控制、验收等。
通用范文(正式版)四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同由建设工程施工方和业主之间签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权益和责任。
本合同遵循国家相关法律法规，并按照《建筑法》、《合同法》等法律法规的有关规定进行订立。
2. 项目概况2.1 项目名称本项目的名称为 X 建设工程。
2.2 项目地点本项目的地点位于四川省。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括但不限于：•基础设施建设•建筑物主体结构施工•室内装修等相关工程•工程配套设施3. 合同条款3.1 项目计划和进度施工方应按照合同约定的工期，在合理时间内完成工程，并保证工程质量。
如因不可抗力或其他合同外因素导致工期延误，双方应协商解决。
3.2 工程质量施工方应按照国家有关标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到设计要求，并承担因工程质量不达标而造成的责任。
3.3 竣工验收工程竣工后，由双方共同组织竣工验收。
验收合格后，业主应按照合同约定支付工程款项。
3.4 付款方式业主应按照工程进展情况和合同约定，及时支付工程款项。
工程款项的支付方式可采用分期付款或按进度付款等方式进行。
3.5 保证金业主有权要求施工方按照合同金额的一定比例提供保证金，保证金应在合同签订后的一定时间内支付，并在工程竣工验收合格后无任何争议的情况下退还。
3.6 变更和索赔如因设计变更、工程变更或其他原因导致工程费用发生变化，双方应按照合同约定进行变更和索赔的相关流程和程序。
3.7 合同解除双方一致同意或根据国家有关法律法规的规定，可解除本合同。
解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。
3.8 法律适用和争议解决本合同适用法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
4. 合同生效与变更本合同自双方代表签字盖章之日起生效，除非经双方一致同意或根据法律法规规定变更。
5. 其他事项本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工方（盖章）：日期：业主（盖章）：日期：。
四川省建设工程施工合同正规范本(通用版)
四川省建设工程施工合同1. 引言建设工程施工合同是指由业主和承包商签署的明确规定了双方权益和义务的合同文件。
本文档旨在对四川省建设工程施工合同进行分析和解释，以帮助各方了解并正确执行该类型合同。
2. 合同主体四川省建设工程施工合同的主要当事方包括业主和承包商。
2.1 业主业主是指拥有建设工程项目并具有相应权益的个人、企业或单位。
作为合同主体之一，业主承担着提供工程图纸、设计方案、施工条件等必要资料的责任。
2.2 承包商承包商是指与业主签订建设工程施工合同，并按合同规定承担工程施工责任的个人、企业或单位。
作为合同主体之一，承包商负责实施工程施工，并在约定期限内完成工程。
3. 合同内容四川省建设工程施工合同的内容应包括方面：3.1 建设工程概况合同应明确规定建设工程的概况，包括工程名称、位置、用途、规模、面积等基本信息。
这些信息将有助于确保双方对工程项目有相同的理解。
3.2 工程标准和质量要求合同应明确规定建设工程的标准和质量要求，包括设计要求、施工技术规范、验收标准等。
双方应共同遵守这些要求，以确保工程质量达到预期目标。
3.3 工程进度和工期合同应明确规定建设工程的工期和工程进度计划。
承包商应按照工期和进度计划合理安排施工，并按时完成工程。
业主有权对施工进度进行监督和验收。
3.4 工程价款和支付方式合同应明确规定建设工程的价款和支付方式。
价款应根据工程的实际情况进行估算，并根据工程进度和质量进行支付。
支付方式可以分期支付或按工程里程碑进行支付。
3.5 合同变更和索赔合同应明确规定变更和索赔的规则和程序。
如果由于合同约定外的原因，需要变更合同内容或进行索赔，双方应本着公平和诚实原则进行协商，并及时书面通知对方。
3.6 违约责任和争议解决合同应明确规定违约责任和争议解决的方式。
双方应遵守合同的约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
若出现争议，双方可以通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。
4. 合同履行与管理四川省建设工程施工合同的履行和管理应遵守相关法律法规，并按照原则进行：4.1 诚实信用原则双方应本着诚实守信的原则履行合同义务，未经对方同意不得扩大或减少合同约定的内容。
2024四川省建设工程施工标准合同及多场景使用说明
2024四川省建设工程施工标准合同本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、合同主体1.1甲方为具备相应法律资格的业主单位，有权对项目进行委托建设。
1.2乙方为具备相应法律资格的建筑工程施工企业，具备承担本项目的资质和能力。
二、特殊应用场景说明2.1本项目位于四川省_______市/县，项目性质为_______，项目规模为_______。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及工程技术规范要求进行施工，确保工程质量、安全和进度。
2.3乙方应严格按照国家及地方环保、消防、安全等相关法律法规进行施工，确保施工过程中环保、消防、安全等方面的合规性。
三、多方为主导下的附加条款3.1甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、安全和进度进行监督检查，并提出整改要求。
乙方应积极配合甲方的监督检查，及时整改存在的问题。
3.2甲方应按照约定向乙方支付工程款项。
工程款项的支付应按照实际完成工程量及合同约定的结算方式进行。
3.3乙方应按照约定向甲方提供工程验收资料、竣工图纸等相关资料。
甲方有权对乙方提供的资料进行审核，并提出修改要求。
3.4乙方应按照约定向甲方提供工程质量保修书。
保修期内，乙方应按照保修书约定承担保修责任。
3.5本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
3.6本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.7本合同签订后，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年____月____日附件：1.工程施工图纸2.工程技术规范3.工程量清单4.工程进度计划5.工程质量保修书6.环保、消防、安全等相关法律法规文件7.补充协议（如有）==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==这个合同是关于建设工程施工的，咱们可以想象一下，这就好比你家要盖个新房或者装修，你肯定得找个靠谱的施工队来帮你完成这个工程，对吧？这个合同就是规定了甲方（也就是房主）和乙方（也就是施工队）之间的一些权利和义务。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同（示范文本）本合同由施工方（以下简称“乙方”）和建设方（以下简称“甲方”）共同订立，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，制定本合同。
第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确乙方对甲方所委托的建设工程的具体施工、质量要求、工期等方面的责任和义务，保证建设工程的顺利实施。
第二条合同范围本合同约定了以下内容：1. 工程名称、地址、规模、内容等基本信息；2. 施工范围及工程量；3. 工程质量要求；4. 合同价款及付款方式；5. 工程进度要求；6. 合同变更、终止等相关条款。
第三条交底和解释1. 甲方应向乙方详细交底工程位置、要求、工期、技术标准、质量等相关内容，并提供必要的施工图纸和资料；2. 对于本合同项下的任何争议和纠纷，双方应友好协商解决，如无法协商解决，则提交当地仲裁机构处理。
第二章工程内容和质量要求第四条工程内容1. 工程名称：____________2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：______________第五条施工范围和工程量乙方应按照施工图纸和甲方交底的相关要求，完成指定的施工范围和工程量。
第六条工程质量要求乙方应根据甲方提供的技术标准和相关要求，确保所提供的建设工程达到相关质量标准。
第三章工程进度和付款方式第七条工程进度要求乙方应根据项目进度计划的要求，按时完成建设工程的施工，并确保进度的合理安排。
第八条合同价款及付款方式1. 本合同的总价款为____________；2. 甲方应在工程进度符合要求的前提下及时支付对应的工程款项；3. 合同价款支付方式及时间按双方签署的付款计划执行。
第四章合同变更和终止第九条合同变更1. 甲方可提出对合同内容的变更要求，乙方应及时响应并协商解决；2. 双方达成一致意见后，应书面签订合同变更协议；第十条合同终止1. 在以下情况下，本合同可提前终止：甲方支付工程款项不及时且拒绝协商解决；乙方无故中止工程施工超过一周；其他严重影响工程进展的情况；2. 终止合同时，双方应进行相应结算，并支付相应的违约金。
2024年-四川省建设工程标准施工合同
四川省建设工程标准施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担四川省建设工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程质量：________________1.6工程期限：________________1.7工程造价：________________二、合同价款及支付方式2.1合同价款：________________2.2支付方式：________________三、施工要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
3.2乙方应按照国家、行业及地方的相关规定和标准进行施工。
3.3乙方应确保施工过程中的安全、环保和质量。
3.4乙方应按照甲方的要求及时提供施工进度计划和施工报告。
四、甲方权利与义务4.1提供施工图纸、设计文件及有关技术资料。
4.2提供施工现场及施工所需的水、电、气等设施。
4.3按照约定支付合同价款。
4.4对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
五、乙方权利与义务5.1严格按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
5.2确保施工过程中的安全、环保和质量。
5.3按时完成施工任务，并提交相关验收资料。
5.4对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通并解决。
六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
四川建设工程合同范本(2篇)
四川建设工程合同范本甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量标准：_______第二条工程价款2.1 工程合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 工程预付款：_______元。
2.3 工程进度款：按工程形象进度分阶段支付。
2.4 工程结算：工程完成后，双方按照合同约定进行结算。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：_______年_______月_______日。
3.2 工程竣工日期：_______年_______月_______日。
第四条工程质量4.1 乙方必须按照国家有关建设工程质量标准进行施工。
4.2 乙方应保证工程质量，对施工过程中出现的质量问题负责。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第五条工程变更5.1 工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致合同价款的调整，双方应按约定进行结算。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约金_______元/天。
6.3 由于甲方原因导致工程延期，甲方应承担违约金_______元/天。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（建设单位）：（盖章）法定代表人/负责人：_______签订日期：_______乙方（施工单位）：（盖章）法定代表人/负责人：_______签订日期：_______四川建设工程合同范本（二）甲方（建设单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方委托乙方进行以下工程的建设施工，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程名称及地址1. 工程名称：_______2. 工程地址：_______二、工程内容与范围1. 工程内容：_______2. 工程范围：_______三、合同工期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______3. 工程总工期：_______天四、合同价款1. 工程合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)四川建设工程施工合同(示范文本)一、合同的缔结本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同缔结，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《合同法》以及其他相关法律、法规的规定，达成以下合同。
二、施工范围与内容1. 甲方委托乙方进行建设工程施工，并提供相应的设计图纸、工程量清单等相关资料。
2. 施工范围包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
3. 乙方应按照协议要求按时、按质、按量完成施工任务。
甲方有权监督乙方的施工进度和质量，对不符合要求的进行整改或追究责任。
三、价格与支付方式1. 本合同总价为人民币___元（大写：___元整），包括人工费、材料费、设备费、管理费等，不含税。
2. 价格支付方式为___，分期付款。
具体付款方式及时间由双方协商确定，并写入附件合同。
3. 如乙方提前完成施工任务，甲方可酌情支付一定的提前完成奖金，具体金额由双方协商确定。
四、工期1. 施工工期为___天/月，自合同生效之日起计算。
2. 如因甲方原因导致施工工期延长的，乙方有权要求甲方支付相应的延期费。
3. 如乙方未按时完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付相应的逾期罚金。
五、质量保证1. 乙方保证所施工的工程符合相关法律法规、标准和合同要求，并具有相应的质量保证期。
2. 在质量保证期内，如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行修复，修复费用由乙方承担。
3. 质量保证期为___年/月，自工程竣工验收之日起计算。
六、违约责任1. 任何一方未履行合同约定的，均构成违约行为，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止合同等。
2. 如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并可解除合同。
七、争议解决双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交___仲裁机构仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式___份，甲方、乙方各执___份，具有同等法律效力。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)四川省建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第一条本合同是按照国家有关法律法规以及四川省有关规定，由建设单位与施工单位订立的，明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证项目质量、安全和进度的合同。
第二条建设单位：（以下简称“甲方”）地质：法定代表人：联系人及职务：联系方式：第三条施工单位：（以下简称“乙方”）地质：法定代表人：联系人及职务：联系方式：第四条工程名称：建设地点：工程规模：工程概算投资：工程性质及工程进度要求：第二章合同的签订第五条本合同自双方代表签字后生效。
第六条签订本合同前，乙方应详细了解工程整体设计方案，明确工程条件，不得因为设计方案的变更而违反本合同约定。
第七条签订本合同后，如需调整工程分部分项工程，应经甲方书面同意。
第三章相关费用第八条乙方承担的工程费用包括（但不限于）人工费、材料费、设备费、机械费、运输费、安装费、管理费、税费等。
第九条甲方应按合同约定的付款方式和时间，按时支付乙方工程进度款项。
第十条工程设计变更引起的费用变动，由双方协商解决。
第四章工程质量与保修第十一条乙方应按照国家和四川省的相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合合同要求，并承担工程质量保修责任。
第十二条乙方提供的材料、设备应符合国家和四川省的相关标准和规范，保证材料的质量和设备的正常运作。
第十三条工程竣工验收合格后，乙方对工程实施一定期限的质量保修，保修期限为【保修期限】。
第五章安全生产与保险责任第十四条乙方负责组织施工过程中的安全生产工作，采取各项措施保证工程安全。
第十五条乙方应为工程进行保险，保险费用由甲方承担。
第六章违约责任第十六条甲方违反合同约定未支付工程进度款项的，应按合同总价款的【逾期罚款比例】支付逾期违约金。
第十七条乙方违反合同约定，未按质量要求完成工程的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
第七章法律适用与争议解决第十八条本合同的解释、变更和终止，适用中华人民共和国相关法律。
四川省建设工程施工合同简洁范本
四川省建设工程施工合同四川省建设工程施工合同第一章总则第一条合同目的本合同的目的是为了规范和约定四川省建设工程施工过程中各方的权利和义务，并保障合同双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于在四川省境内进行的各类建设工程施工合同，包括但不限于民用建筑、水利工程、公路工程等。
第三条合同结构本合同分为以下几个主要部分：1. 合同背景和目的2. 合同双方的基本信息3. 工程项目的基本情况4. 合同条款5. 合同附件第二章合同的订立和修改第四条合同的订立合同的订立应由甲方和乙方共同协商确定，并签署正式的合同书。
合同书应包括合同的基本条款、附属文件和合同附件。
第五条合同的修改在施工过程中，如需对合同内容进行修改，需双方协商一致并签署修改协议。
修改后的内容应作为合同的一部分，具有同等的法律效力。
第六条合同的解除合同的解除需按照法律规定和双方协议执行。
合同解除后，双方应按照约定进行相应的清算和赔偿。
第三章工程项目的基本情况第七条工程项目的基本信息1. 工程名称：x2. 建设地质：x3. 建设规模：x4. 工程周期：x5. 工程预算：x第八条工程施工单位甲方为工程施工单位，具备相关的资质和人员。
甲方负责工程的施工组织和实施，并按合同约定完成工程任务。
第九条工程设计单位乙方为工程设计单位，具备相关的设计资质和技术人员。
乙方负责工程的设计和施工图纸的编制。
第四章合同条款第十条工程价格和支付方式甲方应按照合同约定的价格和支付方式向乙方支付工程款项。
工程价格应包括工程造价、税金、监理费等。
第十一条工期和质量保证乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程任务。
甲方有权对施工进度和工程质量进行监督和检验。
第十二条违约责任任何一方违反合同约定应承担相应的违约责任。
如造成损失，违约方应进行赔偿并承担法律责任。
第五章合同附件第十三条合同附件合同附件为本合同的组成部分，包括但不限于以下附件：1. 工程图纸和设计文件2. 工程报价和费用明细3. 工程进度计划4. 工程质量检验报告第六章其他事项第十四条管辖法院本合同的解释和纠纷解决适用四川省的法律，并由四川省的人民法院解决。
2024年四川省建设工程施工合同范本
四川省建设工程施工合同范本合同编号：__________第一章：合同双方1.1合同主体全称：__________地址：__________联系方式：__________全称：__________地址：__________联系方式：__________1.2授权代表甲方授权代表：姓名：__________职务：__________联系方式：__________乙方授权代表：姓名：__________职务：__________联系方式：__________1.3合同目的本合同旨在规范甲乙双方在四川省某建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。
第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点本工程位于四川省__________市（区、县）__________乡（镇、街道）__________村。
2.3工程内容（1）土建工程：__________（2）安装工程：__________（3）装饰工程：__________（4）其他工程：__________2.4工程规模本工程占地面积__________平方米，建筑面积__________平方米。
第三章：合同价格与支付3.1合同价格本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2价格调整如遇政策性调整、市场行情变化等原因，甲乙双方协商一致，可对合同价格进行调整。
3.3支付方式（1）预付款：乙方在签订合同后__________个工作日内，向甲方支付合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方根据工程进度，按月向甲方支付已完工程量的__________%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方支付至合同总价款的__________%。
（4）质保金：工程质保期届满后，乙方支付剩余的__________%质保金。
第四章：工程期限4.1开工日期乙方应于合同签订后__________日内开工。
四川建设工程标准施工合同
四川建设工程标准施工合同本文档为四川建设工程标准施工合同范本，包括以下章节：________第一章总则第一条合同目的第二条合同的履行期限第三条合同的成立和效力第二章工程范围和工期第四条工程范围第五条工程质量要求第六条工期安排第三章合同价款和支付方式第七条合同价款第八条支付方式第四章合同变更和索赔第九条变更通知第十条变更价格和工期第十一条索赔权利第五章违约责任和争议解决第十二条违约责任第十三条争议解决第六章合同终止第十四条合同终止的情形第十五条合同终止的后果第七章附件附件一：________工程图纸及说明附件二：________施工进度计划附件三：________工程质量报告法律名词及注释：________1.合同目的：________合同所追求的具体目标或目的。
2.履行期限：________合同规定的履行开始和结束的时间。
3.成立和效力：________合同成立的条件和生效的效力。
4.工程范围：________合同涉及的具体工程内容和范围。
5.工程质量要求：________合同对工程质量的具体要求和标准。
6.工期安排：________合同对工程进度的具体安排和时间要求。
7.合同价款：________合同约定的工程报酬金额。
8.支付方式：________合同对工程款项支付的具体方式和条件。
9.变更通知：________合同变更需要给予对方的书面通知。
10.变更价格和工期：________合同变更后的工程报酬和完成时间。
11.索赔权利：________合同当事人根据合同约定提出经济补偿要求的权利。
12.违约责任：________合同当事人因违反合同义务所承担的责任和后果。
13.争议解决：________合同当事人之间对合同争议进行解决的方式和程序。
14.合同终止的情形：________合同在何种情况下可以终止。
15.合同终止的后果：________合同终止后各方需承担的责任和义务。
本文档涉及附件：________详见附件一至附件三。
通用范文(正式版)四川省建设工程施工合同
四川省建设工程施工合同1. 引言本文档旨在就四川省建设工程施工合同进行详细的说明和解读。
建设工程施工合同是在建设工程施工过程中，承包人与业主之间达成的法律文件，其中规定了双方在工程施工过程中的权利和责任，保障了工程的安全和顺利进行。
2. 合同定义建设工程施工合同是由业主和承包人双方通过协商达成的，用于约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务，并明确各方责任、承担风险、支付工程款项等相关内容的法律文件。
3. 合同内容3.1 合同主体建设工程施工合同主要包括主体：业主：即工程建设的委托人，为建设工程提供资金并享有最终权益。
承包人：负责对建设工程的施工，提供相应的技术和人力资源。
建设工程施工合同应包含要素：合同名称：明确合同的性质和内容，以便双方权益的保障。
合同有效期：合同的生效日期和终止日期，双方需在有效期内履行合同义务。
工程范围：明确建设工程的具体范围、规模、技术要求等内容。
工程价款：约定工程的总价款、付款方式和进度等。
工程保证金：约定承包人需交纳的保证金金额和使用规定。
工期和交付时间：明确工程施工的期限以及工程的交付标准与时间。
质量要求：约定工程质量的技术标准和验收标准。
争议解决：确定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。
3.3 其他补充条款根据实际情况，建设工程施工合同还可以包含补充条款：变更和索赔：约定变更工程、索赔事宜的程序和规定。
安全与卫生：约定工程施工过程中的安全措施和卫生要求。
环境保护：约定工程施工对环境的保护和处理要求。
知识产权：约定工程中涉及的知识产权归属和使用方式。
违约责任：约定违约责任的种类和承担方式。
4.1 履行义务根据合同约定，双方需按照合同的内容和期限履行各自的权利和义务。
业主需按时支付工程款项，并提供合理的施工条件；承包人需按照约定的工程范围和质量要求进行施工。
4.2 变更和索赔如果在施工过程中发生工程变更或承包人认为有索赔事宜，应按合同约定的程序提出变更或索赔申请，并由业主审批或双方协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除四川省建设工程标准施工合同
篇一：四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同（示范文本）
年
月
目录
第一部分协议书第二部分通用条款
1．词语定义1.1合同文件
1.2合同当事人和人员1.3工程和设备1.4日期1.5合同价款1.6其它2．一般约定
2.1合同文件及解释顺序2.2法律2.3语言文字2.4标准、规范2.5图纸和文件2.6保密2.7联络2.8现场查勘
2.9招标文件错失的修正
2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正2.11施工准备
2.12施工设备和临时设施2.13交通运输
2.14专利技术及特殊工艺2.15文物、化石和地下障碍物2.16联合承包2.17员工2.18工程档案2.19严禁贿赂3．合同当事人及相关人
3.
1发包人3.2承包人
3.3监理人
3.4工程造价咨询人
3.5现场管理人员的任命和更换3.6现场管理人员的职权3.7专业工程分包3.8承包人劳务分包4．工期
4.1开工
4.2施工进度计划4.3工期延误4.4暂停施工4.5复工4.6加快进度4.7竣工日期4.8提前竣工奖励4.9误期赔偿5．材料和设备供应
5.1发包人供应材料和工程设备5.2承包人采购材料和工程设备5.3材料和工程设备检验5.4样品5.5材料代换
5.6进口材料和工程设备
5.7禁止使用不合格的材料和工程设备6．安全文明施工与环境保护
6.1安全施工6.2安全防护6.3事故处理6.4工程保护与照管6.5治安保卫6.6文明施工
6.7环境保护7．工程质量
7.1工程质量要求7.2测量放线7.3质量检查
7.4隐蔽工程验收7.5重新验收和额外检验7.6缺陷修复7.7工程试车8．工程变更
8.1工程变更的条件8.2工程变更的范围8.3工程变更的权限
8.4承包人的合理化建议9．工程造价
9.1资金使用计划和安排9.2工程计量9.3暂列金额9.4暂估价9.5计日工9.6合同价款调整9.7法律法规变化9.8工程变更
9.9项目特征描述不符9.10工程量清单漏项、缺项9.11工程量偏差9.12物价变化9.13现场签证9.14工程款支付事项9.15预付款支付9.16安全文明施工费9.17进度款支付9.18竣工结算9.19结算款支付9.20质量保证金9.21最终结清10．工程验收10.1工程竣工
10.2中间验收10.3竣工验收
10.4接收与部分工程的接收
10.5竣工清场10.6施工队伍撤离10.7质量保修11.索赔
11.1承包人索赔11.2发包人索赔12.工程担保、保险与风险12.1承包人履约担保12.2承包人预付款担保12.3发包人支付担保12.4保险12.5发包人风险12.6承包人风险12.7不可抗力
13．违约责任与合同的解除和终止13.1发包人违约13.2承包人违约13.3第三人造成的违约13.4合同解除
13.5合同解除后的价款结算与支付13.6合同终止
14．合同争议的解决
14.1监理或造价工程师暂定14.2友好协商
14.3管理机构的解释或认定14.4争议调解14.5仲裁14.6诉讼14.7继续履约15．合同补充与备案
第三部分专用条款
篇二：四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同（示范文本）
目录
第一部分协议书
第二部分通用条款
1．词语定义
1．1.1合同文件
1．1.2合同当事人和人员
1．1.3工程和设备
1．1.4日期
1．1.5合同价款
1．1.6其它
2．一般约定
1．2.1合同文件及解释顺序
2.2法律
1．2.3语言文字
1．2.4标准、规范
1．2.5图纸和文件
2.6保密
1．2.7联络
1．2.8现场查勘
2.9招标文件错失的修正
2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正1．2.11施工准备
2.12施工设备和临时设施
2.13交通运输
1．2.14专利技术及特殊工艺
1．2.15文物、化石和地下障碍物
1．2.16联合承包
1．2.17员工
2.18工程档案
1．2.19严禁贿赂
3．合同当事人及相关人
1．3.1发包人
1．3.2承包人
1．3.3监理人
1．3.4工程造价咨询人
3.5现场管理人员的任命和更换
3.6现场管理人员的职权
1．3.7专业工程分包
3.8承包人劳务分包
4．工期
1．4.1开工
1．4.2施工进度计划
1．4.3工期延误
1．4.4暂停施工
4.5复工
4.6加快进度
4.7竣工日期
4.8提前竣工奖励
4.9误期赔偿
5．材料和设备供应
1．5.1发包人供应材料和工程设备1．5.2承包人采购材料和工程设备1．5.3材料和工程设备检验
5.4样品
5.5材料代换
5.6进口材料和工程设备
5.7禁止使用不合格的材料和工程设备6．安全文明施工与环境保护
1．6.1安全施工
1．6.2安全防护
1．6.3事故处理
1．6.4工程保护与照管
6.5治安保
6.6文明施工
6.7环境保护
7．工程质量
1．7.1工程质量要求
7.2测量放线
1．7.3质量检查
1．7.4隐蔽工程验收1．7.5重新验收和额外检验7.6缺陷修复
1．7.7工程试车
8．工程变更
1．8.1工程变更的条件1．8.2工程变更的范围
8.3工程变更的权限
8.4承包人的合理化建议9．工程造价
1．9.1资金使用计划和安排9.2工程计量
9.3暂列金额
9.4暂估价
9.5计日工
1．9.6合同价款调整
9.7法律法规变化
9.8工程变更
9.9项目特征描述不符
9.10工程量清单漏项、缺项9.11工程量偏差
9.12物价变化
9.13现场签证
9.14工程款支付事项1．9.15预付款支付
9.16安全文明施工费1．9.17进度款支付
1．9.18竣工结算
9.19结算款支付
9.20质量保证金
9.21最终结清
10．工程验收
1．10.1工程竣工
10.2中间验收
1．10.3竣工验收
10.4接收与部分工程的接收
10.5竣工清场
10.6施工队伍撤离
1．10.7质量保修
11.索赔
11.1承包人索赔
11.2发包人索赔
12.工程担保、保险与风险
12.1承包人履约担保
12.2承包人预付款担保
12.3发包人支付担保
12.4保险
12.5发包人风险
12.6承包人风险
12.7不可抗力
13．违约责任与合同的解除和终止1．13.1发包人违约
1．13.2承包人违约
13.3第三人造成的违约
13.4合同解除
13.5合同解除后的价款结算与支付
13.6合同终止
14．合同争议的解决
14.1监理或造价工程师暂定
14.2友好协商
14.3管理机构的解释或认定
14.4争议调解
14.5仲裁
14.6诉讼
14.7继续履约
15．合同补充与备案
第三部分专用条款第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及履约担保事项协商一致，订立本合同
1、工程概况
工程名称：
篇三：四川省建设工程施工合同
四川省建设工程施工合同（示范文本）。