工程施工管理委托合同模板
工程项目管理委托合同(合同范本)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-022550工程项目管理委托合同(合同工程项目管理委托合同(合同范本)工程项目管理委托合同范文篇一委托人：管理人：使用人：根据《中华人民共和国合同法》，按照平等、自愿和诚实信用原则，委托人通过比选方式，确定管理人为北京市对口支援和田地区交钥匙援建项目的项目管理单位机构库入围单位，负责对委托人指定工程建设项目实施全过程的建设管理。
为保证援建项目的顺利实施，严格控制投资概算，经委托人、管理人与使用人三方协商同意，签订本合同。
一、管理工程概况(一)工程名称：洛浦县人民医院综合住院楼工程(二)建设地点：洛浦县人民医院(三)管理工程的预计总投资额：约4000万元人民币(以批准初步设计概算为准)二、项目管理与服务的职责和内容管理人代行援建项目的项目法人主体职责，负责援建项目工程立项和可行性研究、工程勘察、监理、施工、调试、竣工验收、决算直至项目整体移交等(交钥匙)组织实施和全过程建设管理，包括负责组织工程勘察;负责组织设计方案、初步设计及概算的编制与报审;负责组织施工图设计与审查;负责办理建设工程规划许可证、施工许可证、消防、交通、人防、园林绿化、市政等有关审批手续;负责援建项目的勘察、设计和监理单位、施工企业和设备材料供应商等的选择确定，以及相关合同的订立和履行等;负责组织工程建设中各环节的验收及竣工验收、办理工程移交;负责编制工程决算报告报有关部门审批;负责整理建设项目有关审批文件和技术资料并移交给使用单位。
对管理工程的工程质量、进度、投资、安全、合同和信息等进行管理和控制，核心义务是建设实施全过程的投资控制，并对各项管理和控制工作承担完全责任。
三、项目管理期限450个日历天四、工程质量标准符合国家和新疆维吾尔自治区工程建设有关的质量检验标准、设计和施工验收规范等，保证工程施工达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)规定的合格标准，保证竣工工程达到规定的使用功能要求。
工程施工管理委托合同6篇
工程施工管理委托合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据有关法律法规，为确保工程施工质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程施工管理，经双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 甲方委托乙方对____________________工程进行施工管理。
2. 乙方负责施工现场的组织、协调、监督、检查及验收等工作。
二、工作内容1. 乙方负责制定施工进度计划，并跟踪监督实施情况。
2. 乙方负责现场质量控制，确保施工质量符合相关标准和规范。
3. 乙方负责施工现场安全管理，预防事故发生。
4. 乙方负责与施工单位、甲方及其他相关部门的沟通协调。
5. 乙方负责工程资料整理、归档及验收申请等工作。
三、双方责任与义务1. 甲方应提供工程施工的相关文件、资料，并确保其真实性和完整性。
2. 甲方应按时支付乙方的施工管理费用。
3. 乙方应按照合同约定完成施工管理任务，确保施工质量、进度和安全。
4. 乙方应及时向甲方报告施工进度、质量及安全情况。
5. 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露相关信息。
四、施工管理费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工管理费用，具体金额及支付方式如下：____________________。
2. 支付方式：____________________。
3. 甲方应按时支付费用，如逾期支付，应按照约定支付违约金。
五、合同期限及终止条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕之日止。
2. 若甲方或乙方违反合同约定，对方有权提前终止合同，并追究违约责任。
3. 合同终止时，乙方应完成工程验收申请及相关资料整理工作，确保工程顺利移交。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付施工管理费用，乙方有权停止施工管理服务，并要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成施工管理任务，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
工程托管合同范本
工程托管合同范本我们需要明确工程托管合同的核心要素。
这通常包括合同双方的基本信息、工程项目的详细描述、双方的权利与义务、合同期限、支付条款、违约责任以及争议解决机制等。
这些要素构成了合同的主体，是双方合作的基础。
我们来看一个具体的工程托管合同范本：h2工程托管合同/h2甲方（委托方）：___________地址：_________________联系电话：_____________乙方（受托方）：___________地址：_________________联系电话：_____________鉴于甲方拟将___________工程项目（以下简称“本项目”）交由乙方进行管理，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条项目概述1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目规模及内容：___________1.4 项目起止日期：从____年____月____日至____年____月____日。
第二条双方权利与义务2.1 甲方权利与义务：（1）提供必要的项目资料和支持；（2）按时支付约定的工程款项；（3）监督乙方的工作进度和质量。
2.2 乙方权利与义务：（1）按照约定的标准和时间完成项目管理工作；（2）定期向甲方报告项目进展情况；（3）确保工程质量符合行业标准。
第三条合同金额及支付方式3.1 合同总金额为人民币______元。
3.2 付款方式：（详细列出分期付款的时间点和金额）第四条违约责任4.1 如甲方未能按时支付款项，应按未付金额的___%支付违约金。
4.2 如乙方未能达到合同要求的项目管理水平，应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 双方因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日以上范本仅供参考，实际合同应根据具体项目的需要进行调整和完善。
委托施工合同范本
篇一：工程施工委托协议书工程施工委托协议书工程名称：武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）委托方：江苏禹王水利建设工程有限公司受托方：2012年月日工程施工委托协议书委托方（以下简称甲方）：江苏禹王水利建设工程有限公司受托方（以下简称乙方）：江苏禹王水利建设工程有限公司(以下称称甲方)于2 0 1 1年1 2月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县2 0 1 1年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库）工程施工承包合同（以下简称主合同）。
现甲方委托（以下简称乙方）负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议：一、委托施工内容：江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县2 0 1 1年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库)施王承包合同的全部内容。
二、甲方责任、权利和义务1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同）.2、组建工程项目经理部。
项目经理部作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施.4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。
但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。
三、乙方责任、权利与义务1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
建设工程托管合同范本
建设工程托管合同范本甲方：（委托方）乙方：（受托方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程的托管事宜达成如下合同：一、工程项目情况甲方将位于（具体地址）的建设工程项目委托给乙方进行托管，该工程项目的主要内容包括（工程建设的主要内容、规模等）。
二、服务内容1. 乙方应根据甲方委托，负责对工程托管进行全面管理，包括但不限于监督工程进度、质量检查、安全管理等。
2. 乙方应按照甲方要求，配合甲方对工程项目进展进行定期汇报，并提供相关的进度报告、质量报告等。
3. 乙方应保障工程质量，确保工程项目按照预定计划安全、高质量地完成。
三、权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应按时足额支付乙方的服务费用。
（2）甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，对乙方提供的服务有异议时，应及时提出并要求乙方进行整改。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应严格按照甲方的要求履行托管服务，确保工程顺利进行。
（2）乙方有权合理查看和核对与工程项目有关的文件资料，并据此定期向甲方提供报告。
四、服务费用1. 甲方应按照双方协商的费用标准，按月/季度/年度向乙方支付相应的托管服务费用。
2. 若工程项目进度出现异常或乙方未能完成托管职责，甲方有权中止或终止支付服务费用。
五、合同期限及解除1. 本合同自双方签署之日起生效，持续有效期为（具体期限）。
2. 在合同期限内，若乙方未能履行托管职责或甲方违反合同规定造成严重后果，任何一方均有权提前终止合同。
六、争议解决本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同的附件是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：。
施工委托管理协议书范本(3篇)
第1篇甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工管理事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方对以下工程项目进行施工管理：工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________1.2 乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求，对上述工程项目进行施工管理，确保工程质量和进度。
二、双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方应向乙方提供必要的工程资料、施工图纸等，确保乙方能够顺利开展施工管理工作。
2.1.2 甲方应按照合同约定，及时支付乙方管理费用。
2.1.3 甲方应配合乙方的工作，为乙方提供必要的协助和支持。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方应按照甲方的要求，认真负责地开展施工管理工作，确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守国家法律法规，遵循行业规范，保证施工安全。
2.2.3 乙方应定期向甲方汇报工程进展情况，及时解决施工过程中出现的问题。
2.2.4 乙方应按照合同约定，收取甲方支付的管理费用。
三、工程管理3.1 工程管理范围乙方对以下工程内容进行管理：3.1.1 施工图纸、技术规范、质量标准等的审查和确认。
3.1.2 施工现场的组织、协调和管理。
3.1.3 施工进度、质量、安全的监督和检查。
3.1.4 施工合同、劳务合同、材料采购合同等合同的签订和管理。
3.1.5 施工现场临时设施、设备的租赁和管理。
3.1.6 施工现场环境保护、文明施工等工作。
3.2 工程管理措施3.2.1 乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工管理计划，报甲方批准后执行。
工程项目管理委托合同范文3篇
工程项目管理委托合同范文3篇工程项目管理是指从事工程项目管理的企业(以下简称工程项目管理企业)受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。
以下是小编整理的工程项目管理委托合同，欢迎参考阅读。
工程项目管理委托合同范文1甲方(项目承包、建设单位)：乙方(受委托项目管理单位)：根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第一条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。
第一条组成本合同的文件第二条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：项目合同金额：第三条项目管理服务方式本工程由甲方委托乙方并在甲方领导之下实施项目管理，提供全过程建设管理和咨询服务。
乙方派出由专业技术人员、管理人员等与甲方人员组成的项目管理班子对工程前期、施工阶段、竣工验收，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、施工规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和咨询服务。
第四条项目管理的依据第五条乙方管理内容和职责1、工程前期。
2、项目施工策划。
3、项目建设前期工作及人员架构组织。
4、施工项目组织、协调管理。
5、合同管理、过程资料管理(协助甲方完成过程中的合同签订，甲方具有合同签订的控制权)。
6、工程进度管理。
7、工程质量管理。
8、竣工验收及交付使用(如甲方要求自己后期自行负责，可将词条更换为：乙方为甲方培养自有团队)。
9、乙方按期向甲方递交财务报表，并接受甲方的监督和审查。
第六条甲方职责1. 资金落实负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求，按期核定、确保工程款、材料设备采购款和市政配套费及本工程中发生的各类行政主管部门所收的各项费用等及时到位，并支付给本工程各施工、供货承包单位和其它合同单位。
2.3. 按本合同规定按期支付项目管理费。
第七条服务班子的组成乙方人员由詹稳先生(简历附后)为带头管理人员，并配备具有一定实践经验的人员组成工作班子，名单在项目组织架构中明确，进行本工程的项目管理，根据工程进度逐步到位随时进行补充调整，乙方人员如不称职，甲方有权提出更换。
建设工程项目管理委托合同范文
建设工程项目管理委托合同范文合同编号：___________委托方（甲方）：_________________单位：_______________________受托方（乙方）：_________________单位：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下合同：第一条项目背景1.1 甲方拟施工的项目名称为：___________________（以下简称“项目”）。
1.2 项目位置：____________________（包括详细地址）。
1.3 项目规模：_______________（包括项目的建筑面积、层数、建设工期等）。
1.4 项目的委托范围：________________（明确乙方需要完成的工作内容）。
第二条委托内容2.1 乙方应按照甲方提供的项目要求和施工设计文件，全面负责项目的施工管理工作，并保证工程质量达到甲方的要求。
2.2 乙方应编制符合国家法律法规和有关规定的施工组织设计、安全技术措施、质量管理措施等相关文件，并提交给甲方审核。
2.3 乙方应组织相关专业技术人员编制施工方案、施工进度计划等，并提交给甲方审核。
2.4 乙方应按照甲方要求进行施工现场的管理，保证施工过程中的安全、进度和质量，并及时向甲方报告和解决施工过程中出现的问题。
第三条委托期限3.1 本合同的履行期限为___________（具体的日期），自合同签订之日起算。
3.2 如因不可抗力等原因，导致甲、乙双方无法履行合同的，应及时互相通知，并协商解决。
第四条委托费用和支付方式4.1 甲方应向乙方支付的委托费用为人民币___________（大写）。
4.2 乙方应在项目完工后向甲方开具正式的发票，并提供相关的费用明细。
4.3 甲方应在收到乙方发票后的___________日内，通过银行转账的方式将委托费用支付给乙方。
光伏项目建设委托施工管理合同3篇
光伏项目建设委托施工管理合同3篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟进行光伏项目的建设，并委托乙方进行施工管理，为明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________光伏项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：____________________。
4. 项目内容：包括光伏电池板安装、逆变器安装、电缆铺设等。
二、委托内容甲方委托乙方进行光伏项目的施工管理，包括项目规划、进度管理、质量管理、安全管理、协调沟通等工作。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至项目竣工验收合格并交付使用之日止。
四、双方义务1. 甲方义务：（1）提供项目相关的基础资料和数据；（2）确定项目目标和要求；（3）按时支付合同款项。
2. 乙方义务：（1）按照合同约定组织施工管理，确保项目按期完成；（2）确保施工质量符合国家和行业标准；（3）加强安全管理，防止事故发生；（4）及时与甲方沟通，反馈项目进展情况。
五、施工管理要求1. 乙方应制定详细的项目管理计划，包括进度计划、质量计划、安全计划等，并报甲方备案。
2. 乙方应派遣专业的施工管理团队，确保施工过程的顺利进行。
3. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场的安全。
4. 乙方应根据项目进展情况，及时向甲方报告施工进度、质量、安全等情况。
六、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合国家和行业标准，如因乙方施工质量导致的问题，乙方应承担全部责任。
2. 项目完工后，乙方应组织内部验收，并提交验收报告给甲方。
3. 甲方收到验收报告后，应在XX个工作日内组织最终验收。
4. 如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
七、合同价款与支付1. 本项目的合同总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
工程管理委托书
工程管理委托书在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。
在当今社会生活中，很多时候处理事务都会使用到委托书，你写委托书时总是无从下手？下面是店铺为大家整理的工程管理委托书范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程管理委托书1我公司承建工程，根据签订的建筑工程施工合同，任命为本工程项目经理，任命为本工程项目技术负责人，委托上述二人代表公司负责该项目的施工管理及技术管理工作，处理与本工程有关的一切事务，特此委托。
代理人无转委托权，特此委托；代理人姓名：职务：姓名：职务：单位名称：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日工程管理委托书2工程项目施工时，将依据工程施工进度的实际情况，及时落实如下安全生产责任：1、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证该工程安全生产条件所需资金的投入，并对该工程进行定期和专项安全检查，同时做好安全检查记录。
现委托项目经理（B类上岗证号：）对该工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
2、委派同志（C类上岗证编号：）担任该工程的专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
发现安全事故隐患，应当及时向项目经理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
对垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方允许其上岗作业。
3、严格履行各类施工措施审批手续，施工现场临时用电方案和危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全员进行现场监督。
工程施工项目委托管理合同
工程施工项目委托管理合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将__________工程施工项目委托给乙方进行管理的事宜，经充分友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程总投资：__________1.5 工程主要建设内容：__________二、委托管理内容2.1 乙方接受甲方的委托，负责对上述工程施工项目进行全面管理，包括施工组织、进度控制、质量控制、安全文明施工、成本控制、材料设备管理、合同管理、信息管理、沟通协调等。
2.2 乙方应根据工程特点和甲方要求，制定详细的施工组织设计和管理计划，并提交甲方审批。
2.3 乙方应严格按照国家和行业的有关法律法规、标准规范进行施工管理，确保工程质量和安全。
2.4 乙方应负责施工现场的安全生产和环境保护工作，确保施工现场的安全文明施工。
2.5 乙方应负责工程材料的采购、检验、储存、运输和管理，确保材料质量。
2.6 乙方应协助甲方处理工程施工过程中的各类问题，确保工程顺利进行。
三、委托管理期限3.1 本合同委托管理期限自双方签订之日起至工程施工项目竣工验收合格止。
四、委托管理费用4.1 甲方应支付乙方的委托管理费用为人民币____元（大写：____________________元整），按以下支付方式进行：4.1.1 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付委托管理费用的____%；4.1.2 甲方在工程进度达到____%后，向乙方支付委托管理费用的____%；4.1.3 甲方在工程竣工验收合格后，向乙方支付剩余的委托管理费用。
4.2 乙方应提供合法的税务发票，甲方依法扣除相关税费。
工程代建委托合同范文7篇
工程代建委托合同范文7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据有关法律法规，为明确双方在工程代建过程中的权利和义务，甲乙双方本着诚信、公平、公正的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、委托范围1. 甲方委托乙方作为本工程的代建单位，负责工程的组织实施工作。
2. 乙方负责工程的招标、设计、施工、监理等各个环节的组织实施，确保工程按期完成。
三、委托期限1. 本工程代建委托期限为______年，自合同签订之日起计算。
2. 若工程提前完成或中途终止，委托期限相应调整。
四、委托费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程代建委托费用，具体金额及支付方式如下：（1）前期费用：______元，合同签订后______日内支付。
（2）中期费用：根据工程进度支付，具体金额按工程进度的______%计算。
（3）后期费用：工程竣工验收合格后支付，具体金额根据工程结算结果确定。
2. 乙方在收到委托费用后，应按国家有关规定开具发票。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的代建工作进行监督，确保工程质量和进度。
2. 甲方应按时支付委托费用，确保资金到位。
3. 甲方应提供与工程相关的资料，协助乙方办理相关手续。
4. 甲方有权对乙方的违规行为进行纠正，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应按时履行代建职责，确保工程质量和进度。
2. 乙方应根据甲方的要求，提供与工程相关的技术支持和服务。
3. 乙方应严格遵守相关法律法规，不得违法违规操作。
4. 乙方有权获得相应的委托费用，并按时开具发票。
5. 乙方应对甲方的资料保密，未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
现场管理协议书范本模板(3篇)
第1篇甲方：（项目业主或委托方名称）乙方：（现场管理服务方名称）鉴于：1. 甲方因项目建设的需要，特委托乙方对施工现场进行管理，以确保施工质量和安全。
2. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：________________________2. 项目地点：________________________3. 项目规模：________________________4. 项目工期：________________________5. 项目投资：________________________二、乙方职责1. 乙方应按照甲方的要求，负责施工现场的全面管理工作。
2. 乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的安全、文明、有序。
3. 乙方应配备必要的管理人员和技术人员，对施工现场进行日常巡查和管理。
4. 乙方应确保施工现场的施工质量，按照国家有关标准和规范进行施工。
5. 乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程按时、按质、按量完成。
三、甲方职责1. 甲方应提供施工现场的必要条件，包括施工图纸、施工场地、施工材料等。
2. 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式向乙方支付管理费用。
3. 甲方应配合乙方进行现场管理，对乙方的工作提供必要的支持和协助。
4. 甲方应监督乙方的现场管理工作，对乙方的管理行为进行评估和考核。
四、现场管理制度1. 安全管理制度：- 乙方应制定施工现场安全管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。
- 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
- 乙方应确保施工现场的安全设施和设备齐全有效，对施工现场的安全风险进行评估和控制。
2. 质量管理制度：- 乙方应制定施工现场质量管理规定，确保施工质量符合国家有关标准和规范。
- 乙方应建立质量保证体系，对施工过程进行全程监控。
- 乙方应配合甲方进行质量验收，对不合格的工程进行整改。
3. 文明施工制度：- 乙方应制定文明施工管理规定，确保施工现场整洁、有序。
工程委托管理委托书范本
工程委托管理委托书甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方委托乙方进行工程管理的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程总投资：____________________1.5 工程概述：____________________二、委托内容2.1 甲方委托乙方对上述工程进行全过程的管理，包括工程前期准备、施工组织、工程质量、安全、进度、投资控制等方面的管理工作。
2.2 乙方应根据甲方的要求，制定工程管理计划，并按照计划进行实施。
2.3 乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规和强制性标准的要求，保证工程安全无隐患，按照约定的工程进度完成工程。
2.4 乙方应负责工程投资控制，确保工程总投资不超过甲方授权的投资额度。
2.5 乙方应协助甲方办理工程相关的审批、验收等手续。
2.6 乙方应定期向甲方报告工程进展情况，对工程管理中出现的问题及时向甲方汇报，并按照甲方的要求进行处理。
三、委托期限3.1 本协议的有效期限自双方签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3.2 双方同意，本协议的有效期限可以根据工程实际情况进行延长或者缩短，延长或者缩短的期限双方另行协商确定。
四、费用及支付4.1 乙方应按照甲方的要求，合理控制工程成本，确保工程总投资不超过甲方授权的投资额度。
4.2 乙方应向甲方支付委托管理费，委托管理费的计算方式和支付标准双方另行协商确定。
4.3 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付委托管理费。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方的损失。
委托工程施工书
委托工程施工书一、委托方（甲方）：XXXXX公司二、施工方（乙方）：XXXXX工程有限公司三、工程名称：XXXXX工程四、工程地址：XXXXX街道XXXX号五、工程概况：1、工程规模：XXXXX平方米2、主要工程内容：XXXXX3、工程施工周期：XX个月4、工程预算：XXXXX元六、委托事项：1、甲方授权乙方对XXXXX工程进行施工，包括但不限于施工准备、土建工程、装饰工程、设备安装、竣工验收等环节。
2、乙方应按照相关法规和甲方要求，认真负责地完成工程施工，并确保工程质量。
3、乙方应根据实际情况，合理安排工程进度，及时报告施工进展情况，并与甲方保持密切沟通。
4、乙方应按照约定的工程预算，合理控制施工成本，避免超支现象，并提供相关支出明细。
5、乙方应遵守工程安全生产规定，确保工程施工期间的安全，减少事故发生，保障工人身体健康。
八、质量标准：1、乙方应按照建筑工程施工质量验收标准，保证所承建工程的质量，并具有一定的技术水平。
2、乙方应认真执行质量检验规程，确保材料质量符合要求，施工工艺符合标准。
3、乙方应做好施工前、中、后的质量把关工作，如遇质量问题，乙方应主动采取措施，及时处理解决。
九、违约责任：1、若乙方未能按照约定的工程周期完成工程，并无正当理由，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
2、若乙方在施工过程中发生质量问题，导致工程无法通过验收或者验收后出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照合同规定进行赔偿。
3、若乙方在工程施工过程中违反相关法规，导致甲方受到处罚，乙方应承担全部责任。
十、解决争议：1、乙方在工程施工期间发生与甲方的争议，双方应友好协商解决。
2、如协商未果，可向相关司法机构申请仲裁解决。
十一、合同变更：1、合同经双方协商一致，可进行适当的变更，但必须书面确认。
2、合同变更应明确变更的内容、原因和影响，同时双方应及时调整相应的工程进度和费用。
十二、协议生效：本委托工程施工书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
工程委托的协议书模板（7篇）
工程委托的协议书模板委托方（以下称甲方）：法定代表人/职务：委托人/职务：营业执照注册号：开户银行/帐号：地址：_____ 邮编：_____传真：电话：受托方（以下称乙方）：法定代表人/职务：委托人/职务：营业执照注册号：开户银行/帐号：地址：_____ 邮编：_____传真：电话：甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据X市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
第一条拆除范围1.1拆除工程地点X项目地块1.2拆除工程范围（X至Y）第二条拆除程序2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。
2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。
2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。
2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。
甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。
2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后____日内必须完成拆除工作。
2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出第三条甲方责任3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。
3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。
3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向乙方进行安全交底。
第四条乙方责任4.1安全责任4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。
工程施工管理委托书
工程施工管理委托书甲方（委托方）：乙方（受托方）：经甲乙双方友好协商，就甲方拟进行的工程项目进行管理工作，特委托乙方为甲方的代理人进行工程施工管理，具体委托事项如下：一、委托事项：1. 协调沟通：负责与工程相关各方（如设计单位、施工单位、监理单位等）进行沟通协调，保证施工进度顺利进行。
2. 施工计划管理：协助制定施工计划，监督执行情况，及时调整和优化计划。
3. 施工质量管理：检查施工过程中的质量状况，确保施工质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理：协助制定安全生产方案，监督实施，确保施工现场安全。
5. 资金管理：协助监督工程款的支付情况，及时提出质疑和处理。
6. 现场监督：定期到现场进行检查，监督施工进度和质量。
7. 各项手续办理：协助处理各种相关手续和文件，确保施工顺利进行。
二、委托期限：从合同签订之日起至工程竣工验收为止。
三、委托费用：乙方按照合同约定收取委托费用。
四、委托方责任：1. 为乙方提供必要的施工资料和信息。
2. 对乙方进行必要的技术培训和指导。
3. 协助乙方解决在管理过程中遇到的问题。
五、乙方责任：1. 忠实履行委托事项，维护甲方利益。
2. 保证施工过程中符合相关法律法规和标准要求。
3. 完成相应的报告和汇总工作。
4. 对施工管理不力引发问题承担相应责任。
六、争议解决：对于因履行本委托书所引发的争议，双方协商解决；协商不成的，按照相关法律规定解决。
七、其他事项：1. 本委托书自双方签字生效，并对双方具有法律约束力。
2. 本委托书经双方签字后印章加盖生效。
3. 委托方：日期：4. 受托方：日期：甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是甲乙双方对工程施工管理委托书的具体约定，双方签署生效。
希望乙方能够严格履行委托事项，保证工程顺利进行，达到预期目标。
愿甲乙双方在合作过程中积极沟通、互相配合，共同推动工程项目的顺利完成。
工程委托施工合同协议书大全
工程委托施工合同协议书大全委托合同是指受托人为委托人办理委托事务，委托人支付约定报酬或不支付报酬的合同，今天小编就给大家分享一下委托合同，欢迎大家来收藏哦。
工程委托施工合同协议书1委托方(甲方)：受委托方(乙方)：上海__电力工程有限公司本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：一：工程概况工程内容：1#—4#锅炉硝石灰管道改造工程地址：__再生能源利用中心主厂房0米二：承包方式包工包料三：工期：月日——年月日。
四:工程质量1. 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。
2. 在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
五：工程合同价款(建安票)1. 材料费：2. 人工费：元整3.税费：3.5%总计：111207.65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。
六：合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
七：合同份数本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。
本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表：代表：地址：地址：电话：电话：工程委托施工合同协议书2委托方(甲方)姓名：住所地址：联系电话：被委托方(乙方)企业名称：_X装饰有限公司公司地址：联系电话：经甲、乙双方共同协商一致，特签订本合同，须双方共同遵守：一、工程概况1、工程详细地址：2、居室规格：室厅厨卫3、委托方式：按预算项目包工包料4、工期：开、竣工日期日(工作日)，即：年月日开工，年月日竣工(法定节假日顺延)。
5、工程概算价(不含税)：拾万千佰拾元(附工程预算书)。
委托施工合同协议书范本（精选6篇）
委托施工合同协议书委托施工合同协议书范本（精选6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到协议书，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
写协议书需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的委托施工合同协议书范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
委托施工合同协议书篇1发包方（甲方）：________承包方（已方）：________为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基储绿化及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
信息咨询服务公司工程施工管理咨询委托合同
《信息咨询服务公司工程施工管理咨询委托合同》委托方（以下简称甲方）：公司名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]受托方（以下简称乙方）：公司名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方有[具体工程名称]的施工管理咨询需求，乙方在工程施工管理咨询领域具备专业知识、技能和丰富经验，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，甲乙双方经友好协商，达成如下委托合同：一、服务内容1. 施工前期咨询- 协助甲方进行工程施工项目的策划与规划，包括施工进度计划制定、施工组织设计优化等。
- 对施工招标文件进行审查与分析，提供专业的修改建议，确保招标要求合理且符合工程实际需求。
- 参与施工单位的招标评标过程，凭借专业知识为甲方筛选出具备良好施工能力与信誉的合作伙伴，提供技术标评审意见。
2. 施工过程管理咨询- 定期对施工现场进行巡查，监督施工单位的施工行为是否符合相关规范、标准以及合同约定，每周提供巡查报告，详细记录施工现场情况、存在问题及整改建议。
- 协助甲方进行施工质量控制，建立质量监控体系，制定质量检验计划与标准，对关键施工环节进行旁站监督，及时发现并处理质量问题，确保工程质量达到预期目标。
- 对施工进度进行动态跟踪与管理，对比实际进度与计划进度，分析偏差原因并提出调整措施，每月提交进度分析报告，确保工程按时完工。
- 负责施工成本的控制与分析，审核施工单位的费用支付申请，防止不合理费用支出，对工程变更进行造价评估，为甲方提供成本控制决策依据，每季度出具成本控制报告。
- 协助甲方进行施工安全管理，制定安全管理制度与应急预案，定期组织安全培训与检查，消除安全隐患，保障施工人员的生命安全与身体健康。
3. 施工后期咨询- 参与工程竣工验收工作，协助甲方组织相关部门和单位进行验收，对验收过程中发现的问题提供整改方案与技术支持，确保工程顺利通过验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲
方：______________________________
乙 方：______________________________
日 期：_________年________月_______日
工程施工管理委托合同模板
You have to get the permission of all the signatories to the agreement
if you want to change the terms.
工程施工管理委托合同
工程施工管理委托合同
发包方(甲方):________
承包方(已方):________
为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下:
一、工程地点:________________________________。
二、工程内容
土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期
1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.
施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书
面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式
乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法
1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
七、工程质量
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有
关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。
九、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。
若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
十、养护管理
1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，
保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2.质量要求:大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。
养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、合同份数
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。
其它由甲乙双方分送有关部门存档。
本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方代表(盖章)________
乙方代表(盖章)________
合同签订日期:__________
签约地点:______________。