项目分包承诺书
分包工程款付款计划承诺书
分包工程款付款计划承诺书尊敬的[分包商名称]：兄弟/姐妹！咱们合作这么久了，你一直都特别靠谱，工程做得那叫一个漂亮。
我知道工程款是大家都很关心的事儿，所以我今天特意写这个承诺书，让你心里也踏实踏实。
首先呢，咱得说说目前的情况。
这个工程啊，已经进展到[具体工程进度]了，你那边的工作那可都是保质保量地完成的，这我们都看在眼里，记在心上呢。
接下来就是大家最关心的付款计划啦。
一、第一笔款项。
我计划在[具体日期1]，给你支付工程款的[X]%。
为啥是这个时候呢？因为到这个阶段，咱们前期的一部分工作成果已经验收合格了，而且我也已经和甲方那边结算了一部分款项，这钱一到手，第一时间就给你安排上。
这笔钱呢，就当是对你前期辛苦付出的一个小奖励，也是让你的兄弟们能欢欢喜喜过个[最近的节日或者时期]。
二、第二笔款项。
等到工程进展到[关键工程节点]，大概是在[具体日期2]，我会再给你支付工程款的[Y]%。
这个节点可重要了，就像爬山爬到了半山腰的观景台，风景越来越美，咱们的工程也越来越接近胜利了。
这时候给你这笔钱，是为了让你有足够的资金继续推进后面的工作，把那些还没完成的部分也打造得像之前一样完美。
三、第三笔款项（如果有）如果工程还有后续的小尾巴或者质保期相关的款项的话，在[具体日期3]，我会把剩下的[Z]%工程款给你结清。
这就像是咱们给这个工程画上一个圆满的句号，把最后的小细节都处理好，大家都开开心心地收尾。
我知道你可能担心我说话不算话，放心吧！我可是把信誉看得比啥都重的人。
要是我没有按照这个计划付款，我就[自罚措施，比如请全体工人吃大餐或者接受一定的经济处罚等]。
而且我会积极协调各种资源，确保资金按时到位。
如果因为一些不可预见的情况，比如说银行系统突然抽风啦，或者甲方那边付款拖延了（不过我会尽全力去催的），导致付款稍微延迟了一点，我也会提前和你沟通，不会让你干着急的。
我再次感谢你和你的团队对这个工程的辛勤付出。
咱们一起努力，把这个工程顺利地完成，以后还有更多的项目可以合作呢！[承诺方公司名称][承诺人姓名][日期]。
分包商承诺书
分包商承诺书尊敬的业主：本承诺书由[分包商公司名称]（以下简称“分包商”）向[业主公司名称]（以下简称“业主”）作出，旨在明确分包商在承接[项目名称]（以下简称“项目”）分包工程中的责任与承诺。
一、资质与合规性承诺分包商承诺，其具备承接本项目所需的全部资质和能力，且所有相关资质文件均真实、有效。
分包商将遵守所有适用的法律法规，包括但不限于建筑法、劳动法、环保法等。
二、质量保证承诺分包商保证，其提供的工程服务和产品将符合业主及行业标准的要求，确保工程质量达到合同约定的标准。
分包商将按照合同规定的时间节点完成工程，并承担因质量问题导致的返工或修复责任。
三、安全生产承诺分包商承诺，将严格遵守安全生产的相关规定，采取一切必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
分包商将对施工人员进行安全教育和培训，并确保所有施工活动均在安全的环境中进行。
四、环境保护承诺分包商承诺，在施工过程中采取有效措施，减少对环境的影响，遵守环保法规，确保施工活动不会对周边环境造成污染或破坏。
五、信息保密承诺分包商承诺，将对在项目过程中获得的所有业主信息、技术资料等保密，未经业主书面同意，不得向任何第三方披露。
六、合同履行承诺分包商承诺，将严格按照合同条款履行义务，包括但不限于工程进度、质量标准、安全生产等。
如遇不可抗力或其他特殊情况，分包商将及时与业主沟通，并寻求合理解决方案。
七、违约责任承诺分包商承诺，如因分包商原因导致违约，分包商将承担相应的违约责任，并按照合同约定向业主支付违约金。
八、其他承诺分包商承诺，将积极配合业主的项目管理，及时响应业主的合理要求，并在合同执行过程中保持与业主的良好沟通。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期至本项目合同履行完毕。
此致敬礼！分包商公司名称：[分包商公司全称]授权代表签字：日期：[年][月][日]业主公司名称：[业主公司全称]授权代表签字：日期：[年][月][日]。
分包的安全承诺书
分包的安全承诺书尊敬的项目甲方：我方深知分包工程在建设过程中，安全生产的重要性。
为了确保分包工程的安全，保障人民群众的生命财产安全，我方郑重承诺如下：一、严格遵守国家法律法规和行业标准我方将严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，认真执行国家和行业标准，确保分包工程的安全生产。
二、建立健全安全生产责任制我方将建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员、技术人员和施工人员的安全生产职责，确保安全生产责任到人。
三、确保安全生产投入我方将保证分包工程的安全生产投入，确保安全设施、安全防护用品、安全培训等方面所需费用的充足。
四、加强安全生产管理我方将加强分包工程的安全生产管理，严格执行安全生产规章制度，确保施工过程中的安全。
具体措施如下：1.加强施工现场的安全防护，确保施工现场的安全设施完整、有效。
2.加强施工过程中的安全监督，发现问题及时整改，杜绝安全隐患。
3.加强安全生产培训和教育，提高施工人员的安全意识和安全技能。
4.做好施工现场的应急救援预案，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行处置。
五、积极响应事故应急预案我方将严格按照事故应急预案的要求，及时、准确、完整地报告生产安全事故，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置，减少事故损失。
六、接受政府、甲方及社会监督我方将接受政府、甲方及社会的监督，认真听取和采纳各方提出的安全生产建议和意见，持续改进分包工程的安全生产。
七、承担安全生产法律责任我方将依法承担分包工程的安全生产法律责任，对违反安全生产法律、法规的行为，承担相应的法律责任。
八、承诺期限本承诺书的有效期限自分包工程开始之日起至分包工程竣工验收合格之日止。
九、其他1.本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本承诺书未尽事宜，按照国家法律法规、行业标准和甲乙双方签订的其他合同文件执行。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日。
分包承诺书精选六篇
分包承诺书分包承诺书「篇一」本人与贵司合作，承包增城市荔城街市政道路综合改造工程（标段一）施工总承包工程的施工工作，结合工程的实际情况，特向贵司作如下承诺：一、本人确认本工程造价：暂定为￥84029973.89 元（人民币捌仟肆佰零贰万玖仟玖佰柒拾叁元捌角玖分），最终以本工程结算价为准。
二、本人承诺根据贵司与业主所签建设工程施工合同（合同号：恒盛市政合（20xx）02号）、招投标文件、工程施工图纸规定内容）内所签订数量及单价总体以包工、包料、包工期、包安全、包质量、包合法用工、包资料、包文明施工、包材料检测、包提供合法有效发票的形式进行施工，并自负盈亏。
绝不拖欠工人工资及材料商、分包商的款项。
今后与此工程有关的一切责任义务，由本人承担。
三、同意按合同总造价的70%-80%专业施工项目，由本人委托有专业资格的合法公司与贵司签订专业分包合同进行专业分包并承诺在收取分包工程款时提交相应工程款发票。
余下20%-30%由本人按合同规定或贵司指定材料样板进行购买，并在每次收取工程款时提交上一次货物付款材料发票（第一次除外）。
当结算价对比合同价有变化时以结算价调整。
四、由本人按贵司与建设单位结算的造价，以工程款拨付比例向贵司上缴工程总造价的 3.1%作为公司管理费（包含省市上级管理费、工程定额测定费），在未经贵司的'同意，不以任何形式将工程分包或转包，不以任何的方式向业主私自收取任何款项及签定任何协议。
五、本工程除分包工程外所需的税费及相关费用全部由本人负责承担，其中包括：营业税3%、城建税0.21%、教育附加费0.09%、堤围防护费0.13%、材料合同印花税0.03%，建设项目劳动保险、工人工伤及群体意外险等。
以上税项及费用若有调整或上级有新立项的税费费用，均按工程所在地政府及上级部门有关规定执行。
六、同意贵司按市建委文件规定，减除劳保基金总额 20 %的劳保基金调剂部分。
七、同意贵司按建集[20xx]167号文件规定，在本人工程款中减除保证金部分，至到该工程贵司向发包方所开具保函失效后再行收取。
专业分包安全承诺书
专业分包安全承诺书甲方：____________乙方：____________为确保甲方工程项目的安全、顺利进行，乙方作为分包商，郑重承诺如下：一、乙方向甲方承诺，将严格遵守国家、地方和行业安全生产法律法规，认真执行甲方的各项安全生产规章制度，确保分包工程的安全施工。
二、乙方将严格按照施工设计方案、技术规范和操作规程进行施工，确保施工过程中的安全。
在施工过程中，乙方将做到不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律，坚决杜绝安全事故的发生。
三、乙方承诺加强分包队伍的安全管理，对分包人员进行全面的安全教育和培训，确保分包人员具备相应的安全生产知识和技能。
乙方将定期对分包人员进行安全考核，对不合格人员予以清退。
四、乙方承诺做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于：设置合理的安全警示标志、搭建符合安全规范的临时设施、保障施工现场的消防设施设备完好有效、定期进行安全隐患排查等。
五、乙方将在施工过程中，严格遵守职业病防治法等相关法律法规，做好施工现场的职业病防护工作，保障施工人员的身体健康。
六、乙方承诺在发生安全事故时，将立即启动应急预案，及时采取有效措施，防止事故扩大，并立即向甲方报告。
乙方将积极配合甲方进行事故调查，认真执行事故整改措施。
七、乙方将严格按照合同约定，足额支付分包人员的工资和福利，确保分包人员的合法权益。
八、乙方承诺在施工过程中，积极采用新技术、新工艺、新材料，提高施工质量，降低施工风险。
九、乙方将定期对分包工程进行自检、互检和交接检，确保分包工程的质量和安全。
十、乙方承诺在分包工程验收合格后，按照甲方的要求，承担相应的保修责任。
乙方郑重承诺，如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任，赔偿甲方因此遭受的一切损失。
承诺人：____________（乙方盖章）日期：____年____月____日。
甲方指定分包承诺书
甲方指定分包承诺书一、前言在项目承揽过程中，经甲方与乙方协商一致，甲方指定乙方将工程的某一或某些专业作为分包合同项下的独立工程实现，乙方将在保证质量的前提下，积极履行分包承诺。
为确保项目按时保质完成，特制定本分包承诺书。
二、承诺内容1.乙方承诺严格按照甲方的合同要求，完成分包工程的所有内容，并随时保证分包工程的进度；2.乙方承诺在所分包工程领域或专业方面具有丰富的经验和技术能力，能够高效完成工作任务，并保证分包工程按时、按质量完成；3.乙方承诺对所分包工程质量承担全部责任，并承诺不断完善质量管理体系，严格按照标准要求进行施工管理，以保证分包工程的质量；4.乙方承诺对所分包工程的安全施工负责，确保施工场地环境整洁，施工过程中遵守国家相关安全规定，因分包工程原因造成的任何损失及责任由乙方全责；5.乙方承诺对所分包工程遵守国家有关环保要求，合理使用水、电、气等资源，以及施工材料的合理利用和安全储存，不做任何损害环境的行为。
三、分包合同在本分包承诺书达成后，乙方应与甲方签订分包合同，明确分包工程的施工规范、进度和费用等细节问题，并承担相应的法律责任。
四、违约责任1.如乙方未严格遵守甲方的指定原则，自行或变相委托他人进行分包，或将分包工程部分或全部转包他人实施，则视为乙方违约，各种责任由乙方全部承担；2.如乙方虚假承诺、低质工程或严重误工，影响分包工程的质量、进度和安全，给甲方造成经济或信誉损失，乙方应当承担相应的经济赔偿和甲方的损失，并承担相应的法律责任。
五、生效时间本分包承诺书自甲方与乙方签订分包合同时生效，至分包合同项下所分包工程完工验收之日止。
六、其他约定本分包承诺书经甲方和乙方签字盖章生效。
本承诺书的效力与分包合同的效力具有同等法律效应且不能独立存在。
如本承诺书与分包合同具有不同表述，则以分包合同为准。
七、最终解释权本分包承诺书的最终解释权归甲方所有。
八、签字甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签署日期：________。
工程分包承诺书
工程分包承诺书关于工程分包承诺书（精选10篇）在社会发展不断提速的今天，我们都可能会用到承诺书，承诺书通常是要求以书面订立的合同，其承诺也必须采取书面形式。
你知道承诺书怎样才能写的好吗？下面是本店铺整理的关于工程分包承诺书，欢迎阅读与收藏。
工程分包承诺书 1由XXXX建设、总承包的XXX工程，现该项目的XXXX工程由XXXX 分包，为明确三方权利与义务，就该分包工程项目有关事项作出如下承诺：1、分包方应服从总承包方的管理，执行总承包方规定的.规章制度。
2、分包方的分包工程价款应与建设方结算，由建设方直接拨付给分包方。
分包方不得向总承包方主张本工程工程款。
3、如分包方（包括所属全体人员及导致的第三人）发生人身伤亡等事故的，由分包方自行处理并承担全部经济责任。
由此给总包方带来扣证、行政单位各项处罚所遭受的损失，都由分包单位承担。
4、分包方与所属民工因工资、与材料商等因材料及借款（欠款）等发生纠纷，向总承包方信访主张的，总承包方有权责令分包方立即支付，并有权对分包方处以适当的经济罚款。
5、由于分包方原因造成总包工期延误的，总承包方不承担相关违约责任。
6、分包方对分包工程质量承担全部责任，与总承包方无关，总承包方不承担一切责任。
若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的，分包方承担所有经济赔偿责任。
7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。
8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查，分包方主要人员必须到场，以完善工程资料，若导致罚款或其他处罚的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿。
承诺人：______________年______月______日工程分包承诺书 2我公司作为工程的劳务分包方，参加该工程劳务承包（包括人工、周转材料、耗材、机械等）向贵司作如下承诺:1、我司对本合同各条款已充分考量，为双方洽商一致后的真实结果，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价。
工程分包施工承诺书范文（2篇）
工程分包施工承诺书范文致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部通过对云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：完全接受云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。
保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
此承诺投标单位：授权代理人：年月日工程分包施工承诺书范文（2）尊敬的委托方：感谢贵公司对我们公司的信任与支持！根据双方商定，我公司将承接贵公司所委托的工程分包施工业务，并郑重承诺如下：一、工程质量承诺1.1 我公司将严格按照国家相关法律法规、标准和规范要求进行施工，确保工程质量符合合同约定和工程质量验收标准。
1.2 我公司将切实加强工程质量管理，配备有丰富经验和专业技能的工程师和技术人员，制定详细的施工组织设计和施工方案，确保施工过程中各项工艺和工序严格执行。
1.3 我公司将采用高质量的材料和先进的施工工艺，保证工程的安全、可靠、经久耐用。
1.4 我公司将严格执行工程质量验收制度，确保工程竣工后的质量符合要求，并按时提交验收报告。
二、工期承诺2.1 我公司将根据施工图纸和设计要求制定详细的施工计划，按照合同要求合理安排工期，确保工程按时完成。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致施工工期延误，我公司将及时与委托方沟通，并协商制定合理的应对措施，以最大限度减少工期的延误。
2.3 我公司将加强施工进度管控，做到按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度与质量同步提高。
三、安全施工承诺3.1 我公司将严格遵守国家相关安全生产法律法规，加强安全施工的组织与管理，在施工过程中，切实保障工人和施工现场的安全。
3.2 我公司将建立健全安全生产责任制，配备专职安全管理人员，定期开展安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。
分包单位安全责任承诺书
分包单位安全责任承诺书
尊敬的业主/总包单位：
我单位在此郑重承诺，将严格遵守国家法律法规、行业标准及本项目安全生产相关规定，认真履行分包单位安全责任，确保工程安全顺利进行。
以下为我单位分包项目安全责任承诺：
一、严格遵守国家和地方安全生产法律法规，严格执行施工现场安全生产规章制度，做到依法施工、安全生产。
二、严格按照施工方案和施工图纸施工，确保施工过程中不发生违章作业、违规操作。
三、加强施工现场安全管理，确保施工现场安全设施齐全、有效，及时发现和消除安全隐患，防止事故发生。
四、认真开展安全教育培训，提高施工现场人员的安全意识和安全技能，特种作业人员必须持证上岗。
五、做好施工现场消防、食品安全工作，严格执行施工现场消防、食品安全管理制度。
六、积极配合总包单位开展安全生产各项工作，共同维护施工现场安全生产局面。
七、及时报告生产安全事故，按照事故报告制度的要求，如实报告事故情况，积极协助事故调查处理。
八、认真履行安全生产合同约定，切实承担分包项目安全生产责任。
九、积极参与施工现场安全生产应急救援预案的制定和演练，提高应对突发事故的能力。
十、加强环境保护，严格执行施工现场环境保护措施，确保施工过程中不对环境造成污染。
我单位将严格按照以上承诺，加强分包项目安全管理，确保施工现场安全生产。
如违反承诺，将承担相应法律责任，并接受相关管理部门的处罚。
敬请业主/总包单位监督。
分包单位：（盖章）
法定代表人：（签名）日期：年月日。
分包履约承诺书
分包履约承诺书尊敬的客户：在此，我方作为分包商，就承接贵方项目中的分包工程，郑重作出以下履约承诺：一、资质与能力1. 我方具备承接本项目所需的合法资质和相应的专业能力，所有资质文件均真实有效。
2. 我方将严格按照国家及行业相关标准和规范，确保工程质量和安全。
二、工程质量1. 我方承诺所承接的工程将达到或超过贵方及相关部门规定的质量标准。
2. 我方将采用优质的材料和先进的工艺，确保工程的耐久性和可靠性。
三、工程进度1. 我方将严格遵守合同约定的工程进度计划，确保工程按时完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延误，我方将及时通知贵方，并提出合理的解决方案。
四、安全生产1. 我方将严格执行安全生产法规，确保施工过程中的安全。
2. 我方将对所有施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识和自我保护能力。
五、环境保护1. 我方将遵守环境保护法规，减少施工过程中对环境的影响。
2. 我方将妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保不污染环境。
六、合同履行1. 我方将严格按照合同条款执行，保证合同的全面履行。
2. 对于合同中未尽事宜，我方将本着诚信、公平的原则，与贵方协商解决。
七、售后服务1. 工程竣工后，我方将提供必要的技术支持和售后服务。
2. 我方承诺在保修期内，对工程中出现的非人为质量问题负责免费维修。
八、违约责任1. 如我方未能履行上述承诺，将承担相应的违约责任，并赔偿由此给贵方造成的损失。
2. 我方将积极配合贵方进行违约责任的调查和处理。
九、保密协议1. 我方将对贵方提供的所有信息和资料严格保密，未经贵方书面同意，不得向第三方披露。
2. 我方将采取必要措施，防止信息泄露。
十、其他1. 本承诺书是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
2. 本承诺书的解释权归我方所有，如有变更，我方将及时通知贵方。
我们深知，分包工程的成功实施对于整个项目的成功至关重要。
因此，我们将全力以赴，确保工程的顺利进行和高质量完成。
我们期待与贵方的合作，并承诺以最高的专业标准和最优质的服务，共同推进项目的成功。
分包意向协议承诺书
分包意向协议承诺书甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就即将进行的分包项目达成初步意向，并就相关事宜作出如下承诺：1. 项目概述甲方有意将特定项目的部分工作分包给乙方，乙方对此表示兴趣，并愿意参与该项目的分包工作。
2. 合作意向甲方承诺在满足所有合同条件的前提下，优先考虑乙方作为分包商。
乙方承诺在收到正式分包合同后，将按照甲方的要求和标准完成分包任务。
3. 技术与质量标准乙方承诺，其提供的分包服务或产品将符合甲方规定的技术规范和质量标准。
4. 保密协议双方同意在分包意向协议期间，对所有商业秘密和技术信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
5. 价格与支付甲方承诺在正式分包合同中明确分包价格，并按照合同约定的条款支付乙方相应的费用。
6. 合同期限本分包意向协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至正式分包合同签订之日止。
7. 违约责任任何一方违反本承诺书中的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
8. 争议解决如双方在履行本承诺书过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
9. 其他条款本承诺书未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式补充。
10. 签字盖章本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________日期：____年____月____日请根据实际情况填写上述内容，并确保双方在签署正式分包合同前，对所有条款达成一致。
XX分包项目承诺书(2023年)
XX分包项目
承诺书
致：XX建设开发有限责任公司
我司参评贵司的分包队伍准入评审,特对我司今后所承担贵司的分包项目做出以下承诺：
一、在施工过程中，进度款结算和完工后最终结算，由我司法定代表人或委托代理人进行结算，其他人员无权进行结算。
农民工工资由我司统一支付，按照当地政府及贵司对分包单位的劳务作业队伍做好实名制管理工作,并将劳务实名制资料报贵司项目部保存，保证不因工资问题对贵司造成任何影响和损失，否则承担全部责任并负责消除影响。
二、劳务、专业分包合同及时到当地建筑业行政主管部门备案登记，并保证提供有效的票据（发票等）。
自觉接受贵司及有关部门的管理、监督和检查；接受贵司对其操作人员的有效证件、持证上岗情况的随时检查，且持证上岗率必须达到100%；承担社会监督机构组织的各项检查费用及因检查不合格造成的各项罚款，负责消除给贵司造成的各项负面影响。
三、我司承诺有能力解决劳务费和材料费，保证不拖欠劳务工人工资，不拖欠材料费，若因我司原因未能按时支付，我司同意贵司有权从该项工程款中扣除由贵司直接支付所发生的费用。
四、每月25日前，向贵司提供一份当月的工程进度完成结算单及明细资料。
五、我司保证与每位工人签订劳动合同，劳动合同签订率达到100%,并向贵司提供我司与每位工人签订的劳动合同副本一份。
六、我司承担的分包项目完工后，按照贵司的要求及时办理分包结算，积极组织人员，材料、设备退场。
我司如违反上述承诺，愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
承诺单位（盖章）：
法定代表人（限签字）：
委托代理人（限签字）：。
分包承诺书(优秀模板5套)
分包承诺书（优秀模板5套）分包承诺书1甲方：乙方：为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，加强安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，保证施工现场施工人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议：施工现场安全要求：1、乙方必须虚心接受项目部和公司的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施;否则造成的罚款等损失均由乙方全权承担。
2、乙方必须严格个人劳动防护用品定期定额供应。
3、各班组必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，保证所有施工场所的安全，保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。
否则造成的一切后果由乙方负责。
4、施工时，乙方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。
对在正在使用的设备上施工的，应与甲方一起制定详细的施工方案才能施工。
施工中一朝发现有安全隐患的，乙方应立即停工，并报告甲方及其他有关职能部门，采取措施整治后保证万无一失再施工。
施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。
5、凡重要劳动防护用品，必须购买符合国家标准。
如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆等;班组方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;由于班组防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有班组自行负责并承担处罚。
6、每班组必须指定至少一名有经验的专职或兼任安全人员负责安全方案和防护措施得到实施。
并跟项目部安全管理人员进行对接。
禁止使用未成年人及老弱、残人员。
对施工现场的新入人员,转岗人员,必须进行三级安全教育及交代现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。
分包承诺书
分包承诺书
_____________________：
为确保_________________项目整体施工质量和进度，保障分包工程的
安全、质量、合规完成，承包方愿意做出如下承诺：
一、承包方_________有限公司作为分包方，已详细了解并遵守贵公司
交付的《分包合同》、《工程施工组织设计》、《质量控制计划书》、《安全生产责任书》等文件，确保按规定进行工程施工，并承诺全面
配合和执行贵公司对分包工程的管理和监督要求。
二、针对分包工程的特殊性，特此承诺如下：
1、承诺严格按照贵公司统一规范和标准进行施工，确保分包工程的质
量符合相关标准和要求；
2、承诺在分包工程施工过程中不违背工程设计和规划，不私自改变材料、设备、施工方案等重要要素；
3、承诺将专业的技术团队投入到分包工程施工中，保证施工过程安全
可靠；
4、承诺按时完成分包工程的施工任务，确保工程进度不影响整体工期
安排；
5、承诺在分包工程施工过程中，不影响其他工程单位的正常施工和协调；
6、承诺按照贵公司的要求，加强现场安全管理，严禁发生任何事故和安全隐患；
7、承诺积极配合贵公司进行质量验收和工程监理，并主动接受工程质量问题的整改和返工要求；
8、承诺在分包工程竣工后，按照相关规定进行交接，并提供完整的工程验收资料和相关证明文件。
特此承诺！
承包方：_______________有限公司
承包日期：。
分包承诺书范文
分包承诺书范文甲方：兹有我公司（以下简称“乙方”）参与贵公司（以下简称“甲方”）的工程项目，经过双方友好协商，就本项目分包事宜达成一致，并在此郑重作出以下承诺：一、资质与能力乙方保证所提供的所有资质文件真实有效，具备承接本项目所需的专业能力和技术力量。
我们将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
二、质量保证乙方承诺，所承担的工程部分将严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准执行。
我们承诺在施工过程中，对工程质量进行严格把控，确保工程质量达到或超过甲方的预期标准。
三、安全施工乙方将严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工过程中无重大安全事故发生。
对于施工过程中可能出现的安全隐患，乙方将及时采取措施予以排除。
四、工期保证乙方承诺按照甲方规定的工程进度计划，合理安排施工力量，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方将及时与甲方沟通，并提出合理解决方案。
五、环境保护乙方将采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，遵守环保法规，确保施工现场的整洁与环保。
六、文明施工乙方承诺在施工过程中，遵守甲方的施工现场管理规定，保持施工现场的秩序，做到文明施工。
七、合同履行乙方将严格按照双方签订的分包合同条款执行，对于合同中约定的权利和义务，乙方将无条件履行。
八、售后服务工程竣工后，乙方将提供必要的技术支持和售后服务，确保甲方在使用过程中的满意度。
九、违约责任如乙方违反上述承诺，愿意承担由此产生的一切责任，并接受甲方的相应处罚。
本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：____________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：____________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日（此承诺书范文仅供参考，具体内容应根据实际情况和双方协商确定。
分包单位承包承诺书
分包单位承包承诺书尊敬的委托方：在此，本分包单位郑重向贵公司承诺，本单位将严格按照双方签订的相关合同及约定的技术要求，遵守相关法律法规，完成所承包的项目。
一、项目简介本分包单位承办的项目为（项目名称），项目工程地点为（地点），工程内容包括（详细描述工程内容）。
二、承包范围本分包单位承诺按照合同规定的承包范围，负责（工程范围），确保工程质量和进度。
三、施工安全本分包单位将严格遵守国家有关施工安全的法规和规定，制定并实施科学有效的施工安全管理方案，保障工人的人身安全和财产安全。
四、质量保证本分包单位承诺使用符合国家标准和行业规范的材料、设备和工艺，严格按照设计要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
五、工期保证本分包单位将按照合同规定的工期安排施工进度，合理调配施工人力和资源，确保工程按时完成。
六、变更管理如因合同变更或技术要求变更需要调整施工进度或其他影响工程进展的事项，本分包单位将积极协商解决，遵守合同变更管理程序，确保工期和工程质量不受影响。
七、合作配合本分包单位将与委托方建立密切的沟通与配合机制，及时反馈施工进展情况，积极解决可能存在的问题和难题，共同推动项目顺利进行。
八、合同遵守本分包单位将严格遵守合同的约定，不逾越承包范围，不违背合同条款，确保合同的履行和权益的保护。
九、违约责任如果本分包单位违反合同约定，导致委托方遭受损失的，本分包单位愿意承担相应的违约责任。
对于因本分包单位原因造成的工程质量问题或者工期延误等，本分包单位将按照合同的要求进行赔偿或者重新进行施工。
十、保密责任本分包单位承诺对委托方提供的所有信息保密，不得泄露或用于其他商业目的。
对于因违反保密责任而给委托方带来的损失，本分包单位将承担相应的法律责任。
十一、其他约定本承诺书系双方签订的补充合同，具有法律效力，对双方有约束力。
如发生争议，双方应本着友好协商的原则进行解决，如协商解决不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
本承诺书一式两份，双方各执一份。
不违法转包分包项目承诺书
不违法转包分包项目承诺书
兹有我公司（全称），根据与贵公司（全称）签订的合同编号（编号），承接了（项目名称）项目。
为确保项目顺利进行，维护双方的
合法权益，我公司现郑重承诺如下：
1. 严格遵守国家相关法律法规和行业标准，不从事任何违法转包或分
包行为。
2. 如确需转包或分包部分工程，我公司将事先征得贵公司的书面同意，并确保转包或分包方具备相应的资质和能力。
3. 我公司将对转包或分包方的工作质量、进度和安全等负全责，并确
保其遵守本项目的所有合同条款。
4. 我公司将不将项目转包或分包给不具备相应资质的个人或单位，不
通过转包或分包方式规避责任。
5. 如我公司违反上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济
赔偿。
6. 本承诺书自签署之日起生效，有效期至项目竣工验收完毕。
承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：____年____月____日
注：本承诺书为模板，具体内容需根据实际情况调整。
分包质量安全承诺书
分包质量安全承诺书尊敬的甲方：感谢贵方给予我方这次分包项目的合作机会。
为了确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的顺利实现，我方郑重承诺，将严格按照国家及地方法律法规、行业标准、规范和甲方的要求，全面履行分包合同，确保工程质量安全。
现将分包项目质量安全承诺如下：一、质量承诺1. 我方将严格遵守国家及地方关于建筑工程质量的法律、法规、标准和规范，认真执行甲方的质量管理要求，确保分包工程质量满足设计文件和合同约定要求。
2. 我方将选派具有相应资质和经验的管理人员、技术人员和施工人员参与分包工程，并对分包队伍进行严格管理，确保施工过程中各项质量措施得到有效落实。
3. 我方将加强原材料、构配件和设备的采购管理，确保进场的原材料、构配件和设备符合国家及行业标准，并做好验收、检测和记录工作。
4. 我方将认真履行施工过程中的质量自检、互检和验收制度，对发现的质量问题及时进行整改，确保分包工程质量达到优良水平。
5. 我方将积极配合甲方的质量监督和检查，对甲方的意见和建议认真采纳，及时整改，确保分包工程质量满足甲方需求。
二、安全承诺1. 我方将严格遵守国家及地方关于建筑工程安全的相关法律、法规、标准和规范，认真执行甲方的安全管理要求，确保分包工程安全。
2. 我方将建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全职责，确保安全生产管理制度得到有效执行。
3. 我方将加强施工现场的安全管理，严格执行安全操作规程，确保施工现场安全设施完善、安全标志清晰、安全通道畅通。
4. 我方将定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。
5. 我方将认真开展安全隐患排查工作，对发现的安全隐患及时整改，确保分包工程安全无隐患。
三、进度承诺1. 我方将严格按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保分包工程按时完成。
2. 我方将加强施工现场的资源配置，确保施工人员、材料、设备等资源的充足和合理使用。
无违法分包行为承诺书
无违法分包行为承诺书
我单位在参与项目工程投标过程中，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《XX省招标投标条例》、《建筑法》等相关法律法规和部门规章，维护国家利益，在中标后作如下承诺：
1.不将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；
2.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，不将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；
3.不将建设工程主体结构的施工分包给其他单位（刚结构的除外）；
本公司若违反以上承诺，经查证属实后，资源取消中标资格未接受建设行政主管部门的处罚或处理，服从建设主管部门公开有关事实的决定和不良信息的评价、发布，并承担相关法律责任。
投标人盖章：
法定代表人（签名或盖章）：
年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目分包承诺书致：项目部我公司（个人）有幸参加工程施工，为了确保施工合同目标的顺利实现，我代表前述合同中的乙方向贵项目部作出如下安全成诺：1、切实保护农民工的合法权益，保证农民工工资按时发放，若不按时发放，贵项目部可终止支付我工程款，优先支付农民工工资，从我刚才款中扣除，若情节严重、恶劣，贵项目部可无条件终止合同的权利，造成一切损失由我自行承担。
2、绝对遵守贵项目部的各项管理制度，对项目部的管理如有不同意见，在坚决执行的前提下及时与项目部沟通，通过协商解决问题。
3、我理解项目部分给我的施工任务均为暂定，如果我的施工管理达不到项目部的要求，我无条件接受项目部对我的分包任务重新划分。
4、我将忠实的履行前述中我与贵项目部签订的分包施工合用，如果我不能在前述合同规定的时间内保证质量的完成施工内容，我愿意接受贵项目步的任何处理措施，如果我中途毁约退场，我愿意自动放弃贵项目部所支付工程款的所有权，以作为我中途退场给贵项目部造成损失的赔偿。
承诺人：日期：年月日 1篇二：工程分包承诺书模板1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。
保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
此承诺投标单位：授权代理人：年月日2.对拟上场的人员、设备物资的承诺至：我单位若中标本标段，承诺如下：一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。
如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。
二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。
保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。
没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。
如有违约愿受贵单位处罚。
三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。
此承诺投标单位：授权代理人：年月日3.对现场文明施工的承诺至：我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。
同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。
二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。
三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。
四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。
五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。
此承诺投标单位：授权代理人：年月日4、对工程质量和内业资料管理的承诺致：我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。
接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。
工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。
内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。
如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。
此承诺投标单位：授权代理人：年月日5、工期承诺致：我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：保证本标段的工期满足合同规定的要求。
如工期滞后，每天自愿受罚20000 元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。
此承诺投标单位：授权代理人：年月日篇三：分包承诺书分包承诺书项目名称：甲方：总包乙方（承诺方）：分为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，创公司品牌，同时给业主交上一份满意的答卷，乙方做为此项目的施工分包方承诺如下：一、乙方承诺本工程由本人直接带队施工、每天驻场不低于8小时。
决不转包或分包给第三方。
如有违反， 500元－2000元。
二、乙方承诺在施工中严格按国家安全标准规范进行施工，并随时接受行业检查人员及甲方人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
工地所发生的施工安全、防火安全、人身安全等一切责任及经济损失全部由乙方承担。
三、乙方承诺严格按合同要求标准及时间完工，如因施工质量问题，造成返工等均由乙方负责全部经济损失，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价1%进场罚款，可从结算款中一次扣除。
四、乙方承诺必须及时支付处理好施工人员的劳动用工关系，并对施工人员的人身安全负责，施工人员发任何事故，乙方承担全部赔偿和超出赔偿金的所有责任，施工人员引起的劳动纠纷等，由乙方负责解决。
五、乙方承诺必须及时支付工人工资、材料、设备等款项。
若发生纠纷的，甲方可按纠纷金额暂扣工程款，解决纠纷后再支付。
六、乙方承诺在工程保修期内，接到保修通知后48小时内进行维修并承担一切费用，否则甲方可另安排人员维修，费用由乙方支付，甲方有权从未付工程款中扣除。
七、乙方承诺按规定履行合同，如中途停止履行合同或解除合同的，已发生的工程款可不予支付并向甲方支付合同总金额30%的违约金。
八、乙方承诺如因我方的原因，诸如工期迟延，工程质量存在问题等，使甲方须向业主方承担违约责任的，由乙方赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方向发包方的赔付，甲方处理相关事宜产生的工作费用）。
九、乙方承诺如有业主方、物业方对我方施工不满（包括质量、安全、文明施工等），造成投诉或批评的，每次根据情节轻重向甲方交纳罚款200~2000元十、乙方承诺会保管好材料，并节约用料。
如有浪费会按浪费部分的双赔进行赔偿。
十一、乙方承诺需要本人购买的材料必须按照提交给甲方的材料清单的品牌、规格、型号进行采购，而且保证是附合设计及国家规范的材料。
如有违返，甲方可要求更换，因此造成的一何损失均有本人承担，并赔偿甲方的损失。
包身份证号：十二、乙方承诺必须维护甲方的公司形象。
如有损公司形象，可根据情节轻重每次向甲方交纳罚款2000~50000元。
十三、乙方承诺对承包报价严格保密、决不会向第三方透露。
如泄密，愿按合同额的20%赔偿甲方。
本承诺书甲方、乙方各执一份，与经济合同一样具有同等法律效力。
甲方签字：乙方签字：日期：日期：篇四：施工分包承诺书施工承诺书安新县古建工程公司：我作为安新县育才花园小区住宅楼工程项目部的主要承包负责人，在此向安新县古建工程公司（以下称公司）承诺：1、在进驻该工程项目施工时，保证服从公司的领导，接受公司在工程质量、施工工期和安全生产中的监督，认真负责、兢兢业业的管好施工，保证不转包、不分包所承担的施工任务。
如因我们的原因给公司造成名誉和经济损失，我们愿承担给公司造成的一切损失。
2、严格按照施工图纸和施工技术规范施工，不擅自修改工程设计、不偷工减料，确保工程质量达到合同要求，否则，自行返工并承担一切费用，并接受相应的处罚。
3、承诺认可由业主同意安排，项目部统一采购的各类材料的价格，并承担验收、保管、使用的质量责任，接受业主、监理以及项目部的检查监督，及时按要求检测。
运走不合格的材料、设备并自行承担后果。
4、加强安全管理，积极开展安全教育，开展经常性的安全检查，力保在施工中不发生死亡和人员重伤事故，不发生重大安全、火灾、爆破和集体中毒事故，不与当地居民发生纠纷，如出现上述情况，我们愿承担由此而产生的一切后果（包括经济赔偿），并接受甲方5000---50000元的罚款。
5、施工期间确保工程进度，在项目部没有获得进度款时，不拖欠民工工资，自行解决施工费用，并确保正常施工。
如达不到业主的进度要求，无条件接受公司处理（清退出场）并承担由此造成的经济损失。
6、如本人承包施工的工程不能按业主要求完成施工任务，且在公司限定时间仍不能完成任务，本人承诺无条件负责退场，且已完工程量不再决算，并保证退场前付清所欠民工工资。
承诺人：担保人（单位盖章）：年月日篇五：分包单位承诺书承诺书由（建设单位）建设、总承包的（总包工程名称）工程，现该项目的（分包工程名称）工程由（分包单位）分包，为明确三方权利与义务，就该分包工程项目有关事项作出如下承诺：1、分包方应服从总承包方的管理，执行总承包方规定的规章制度。
2、分包方的分包工程价款应与建设方结算，由建设方直接拨付给分包方。
分包方不得向总承包方主张本工程工程款。
3、如分包方（包括所属全体人员及导致的第三人）发生人身伤亡等事故的，由分包方自行处理并承担全部经济责任。
由此给总包方带来扣证、行政单位各项处罚所遭受的损失，都由分包单位承担。
4、分包方与所属民工因工资、与材料商等因材料及借款（欠款）等发生纠纷，向总承包方信访主张的，总承包方有权责令分包方立即支付，并有权对分包方处以适当的经济罚款。
5、由于分包方原因造成总包工期延误的，总承包方不承担相关违约责任。
6、分包方对分包工程质量承担全部责任，与总承包方无关，总承包方不承担一切责任。
若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的，分包方承担所有经济赔偿责任。
7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。
8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查，分包方主要人员必须到场，以完善工程资料，若导致罚款或其他处罚的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿。