施工赔偿协议书范本
路政施工赔偿协议书范本
(2)甲方因施工方施工导致的交通阻断、出行不便等影响;
(3)其他与施工方施工相关的合法权益损情况、施工方侵权责任以及相关法律法规,施工方应向受损方支付赔偿金额人民币______元整(大写:____________________元整)。
路政施工赔偿协议书范本
鉴于甲方(以下简称“受损方”)因乙方(以下简称“施工方”)进行路政施工,导致甲方合法权益受到损害,为维护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国侵权责任法》等相关法律法规,经双方友好协商,特订立本赔偿协议书。
一、赔偿范围
1.1本协议项下的赔偿范围包括但不限于以下方面:
2.2赔偿金额支付方式如下:
(1)本协议签订后5个工作日内,施工方向受损方支付赔偿金额的50%;
(2)施工完毕且验收合格后5个工作日内,施工方向受损方支付剩余赔偿金额。
三、赔偿期限
3.1施工方应在赔偿期限内按本协议约定支付赔偿金额,否则视为逾期违约。
3.2赔偿期限自本协议签订之日起计算,至施工完毕且验收合格之日止。
5.2若受损方无故违约,施工方有权要求受损方支付违约金,计算方式为:违约金=赔偿金额×0.05%×违约天数。
六、争议解决
6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本协议一式两份,双方各执一份。
7.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
四、双方权利义务
4.1受损方有权要求施工方按本协议约定支付赔偿金额,并有权要求施工方采取必要措施消除侵权影响。
4.2施工方应按本协议约定支付赔偿金额,并积极配合受损方消除侵权影响。
施工赔偿协议书范本9篇
施工赔偿协议书范本9篇第1篇示例:施工赔偿协议书范本甲方:________(施工方)乙方:________(委托方)鉴于甲方与乙方就________工程的施工事宜达成一致意见,为明确双方的权利和义务,特订立本协议。
一、施工内容1. 甲方应按照乙方的要求,对________工程进行施工,保证施工质量,并在约定的工期内按质按量完成工程。
2. 乙方应配合甲方的施工工作,提供必要的协助和支持,确保施工顺利进行。
二、施工赔偿条款1. 若因甲方原因导致工程质量不达标或未按时完成施工,甲方应承担相应的赔偿责任。
赔偿金额为________。
3. 若因不可抗力因素导致施工中断或延期,双方应协商解决,并不承担赔偿责任。
4. 若因甲方与乙方均未尽到应尽责任导致工程受损,双方各自承担相应赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。
三、其他条款1. 本协议适用中华人民共和国法律。
如有争议,由双方协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为________。
协议到期后如仍需继续合作,需双方另行协商签订新的合同。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第2篇示例:施工赔偿协议书范本甲方(施工单位):_______________乙方(施工地业主):_______________鉴于甲方拟进行施工,乙方同意委托甲方承担施工任务。
为明确双方责任,特依据《中华人民共和国合同法》相关规定,经协商一致,就施工赔偿事宜达成如下协议:第一条甲方承诺在施工过程中,严格按照乙方提供的施工要求和标准进行施工,确保施工质量达到乙方要求的标准。
对于施工中因过失或疏忽造成的破坏、损失、财产损失等事宜,甲方愿意承担相应责任。
第二条乙方承诺在施工期间提供必要的支持和协助,确保施工顺利进行。
对于因乙方自身原因导致的施工延误或损失,乙方愿意承担相应责任。
第三条在施工过程中,如因甲方责任造成的损失或损害,甲方应承担相应赔偿责任,包括但不限于修复、更换损坏物品、赔偿经济损失等。
建筑事故赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(事故发生方):____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(事故受害者):____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方在施工过程中发生事故,造成乙方人员伤亡或财产损失,经双方友好协商,本着公平、合理、自愿的原则,达成如下赔偿协议:一、事故基本情况1. 事故发生时间:____年____月____日____时____分。
2. 事故发生地点:____________________。
3. 事故发生原因:____________________。
4. 事故造成损失情况:____________________。
二、赔偿范围及金额1. 乙方人员伤亡赔偿:(1)医疗费:根据医院出具的诊断证明和医疗费用单据,甲方应承担乙方因事故受伤而产生的全部医疗费用,包括但不限于挂号费、药品费、治疗费、手术费、住院费、护理费等。
(2)误工费:根据乙方受伤前后的收入水平,按照国家规定的计算标准,甲方应支付乙方因事故受伤而造成的误工损失。
(3)残疾赔偿金:根据乙方受伤程度,按照国家规定的伤残等级评定标准,甲方应支付乙方相应的残疾赔偿金。
(4)死亡赔偿金:如乙方因事故死亡,甲方应按照国家规定的标准支付死亡赔偿金。
(5)丧葬费:按照国家规定的标准,甲方应支付乙方丧葬费用。
2. 乙方财产损失赔偿:(1)直接经济损失:甲方应赔偿乙方因事故造成的直接经济损失,包括但不限于设备损坏、材料损失等。
(2)间接经济损失:甲方应赔偿乙方因事故造成的间接经济损失,包括但不限于停产停业损失、设备折旧损失等。
3. 赔偿金额:经双方协商一致,甲方应支付乙方赔偿总额为人民币____元整(大写:____元整)。
三、赔偿方式及期限1. 赔偿方式:甲方应按照以下方式支付赔偿金:(1)一次性支付:甲方应在协议签订之日起____个工作日内,一次性支付赔偿金。
工地赔偿协议书范本6篇
工地赔偿协议书范本6篇第1篇示例:工地赔偿协议书范本甲方(施工单位):______ 公司为明确双方责任,维护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,经协商一致签订如下协议:一、工程项目1.1 甲方承揽______项目,具体工程地址为______,工程合同编号为______,合同约定______。
1.2 工程开始日期:______;完工日期:______;工程交付日期:______。
1.3 工程进度款共计______万元,甲方已收取______万元,尚欠______万元。
二、工地安全责任2.1 甲方承诺对整个工程施工期间的安全负责,确保工地周边环境安全无事故发生。
2.2 乙方须配合工地安全管理,严格遵守工地规章制度,保障自身和他人安全。
2.3 若因乙方或其员工的违规操作导致工地安全事故,由乙方承担相应责任。
3.2 赔偿金额将根据受损方提供的相关证据及权威部门评估调查结果确定,甲方应依法及时支付赔偿款项。
3.3 若因乙方的原因导致的工程延期、质量问题等损失,乙方应赔偿甲方相应经济损失。
四、争议解决方式4.1 双方若在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决,未能顺利解决的,应提交相关行政部门或仲裁机构协商解决。
4.2 协议签订地点为______,协议订立日期为______,双方认真阅读以上内容并签字确认。
甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上是工地赔偿协议书范本,希望双方能遵守协议内容,共同维护工程的正常进行和双方合法权益。
愿双方合作愉快,工程顺利完成。
第2篇示例:工地赔偿协议书甲方(施工单位):__________ 公司根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定,甲、乙双方在友好协商的基础上,达成如下协议:一、工地配套设施1. 甲方在工程施工过程中负责搭建和维护工地配套设施,确保施工现场的安全和环境卫生。
施工赔偿协议书范本5篇
施工赔偿协议书范本5篇第1篇示例:施工赔偿协议书范本甲方(施工方):____________(公司名称)、法定代表人:____________,统一社会信用代码:____________,经营地址:____________,联系电话:____________。
鉴于甲、乙双方为了明确施工过程中可能发生的赔偿责任及其承担方式,特订立本协议,条款如下:一、施工范围及责任:甲方承担本次施工项目,负责施工的方案设计、人员配置、材料采购等相关工作,并保证施工过程中的质量安全。
乙方负责提供施工所需的场地、设备以及必要的协助,并承担相应的监督责任。
二、赔偿责任:如因甲方施工过程中存在拖延、质量不合格、造成人员伤亡等情况,甲方应承担相应的赔偿责任。
赔偿方式可按照事故的具体情况由双方协商确定,但赔偿总额不得超过本次施工合同金额的30%。
三、赔偿方式:赔偿款项应在事故发生后15个工作日内支付给受害方,支付方式可以通过银行转账、支票或现金方式进行。
双方也可以约定其他的支付方式,但需在本协议中明确。
四、违约责任:任何一方违反本协议的约定,均应承担相应的违约责任。
违约方应支付相应的违约金,具体数额由双方协商确定。
五、协议生效:本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________ 日期:____________本协议属于双方真实意愿并根据法律规定签署,具有合法有效性。
双方应遵守本协议的各项约定,如有争议,应友好协商解决,如无法协商解决,则提交有关部门处理。
第2篇示例:【施工赔偿协议书范本】甲方(施工方):____________乙方(委托方):____________根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方就施工工程中可能出现的赔偿事宜,达成如下协议:一、施工赔偿范围:甲方在进行施工过程中,如因过错或疏忽造成乙方财产损失,应按本协议约定进行赔偿。
三、赔偿标准:乙方财产损失的赔偿标准,应按照市场价格或修复费用等实际情况确定,双方可就赔偿金额进行协商,如未能达成一致意见,则按照相关法律规定执行。
路政施工赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:________________签订日期:____年__月__日甲方(施工方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方(受害方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方在执行路政施工过程中,因施工行为给乙方造成了经济损失,经双方友好协商,本着公平、公正、合理的原则,达成如下赔偿协议:一、事件经过1. 甲方于____年__月__日开始在乙方所在地进行路政施工,施工内容为________________。
2. 在施工过程中,因________________原因,导致________________事件发生,给乙方造成了如下损失:二、损失清单1. 直接经济损失:- 设施损坏:________________(详细说明损坏设施名称、数量、损坏程度等)- 资产损失:________________(详细说明损失资产名称、数量、损失价值等)- 工作损失:________________(详细说明损失工作内容、人数、损失工作日等)2. 间接经济损失:- 交通中断:________________(详细说明交通中断时间、影响范围等)- 通行费用增加:________________(详细说明增加费用金额、原因等)- 其他损失:________________(详细说明其他损失内容、金额等)三、赔偿金额经双方协商,甲方同意赔偿乙方经济损失人民币________________元整(大写:________________元整)。
四、赔偿方式1. 甲方应在本协议签订后__个工作日内,将赔偿款支付至乙方指定账户:开户行:________________,账号:________________。
施工扰民赔付协议书范本(3篇)
第1篇甲方(施工方):____________________乙方(被扰民方):____________________鉴于甲方在施工过程中,因施工活动对乙方的生活、工作、休息等造成了一定程度的干扰和影响,为妥善处理双方之间的矛盾,经双方友好协商,特订立本协议如下:一、协议背景1. 甲方在乙方所在区域内进行施工项目,施工时间为____年____月____日至____年____月____日。
2. 甲方在施工过程中,因施工噪音、扬尘、废水等对乙方的生活、工作、休息造成了以下影响:(1)噪音干扰:施工过程中产生的噪音,使乙方无法正常休息和工作。
(2)扬尘污染:施工过程中产生的扬尘,使乙方所在区域空气质量下降,影响身体健康。
(3)废水排放:施工过程中产生的废水,未经处理直接排放,污染了乙方的生活环境。
二、协议内容1. 甲方承诺在施工过程中,采取有效措施减少对乙方的影响,包括但不限于:(1)合理安排施工时间,尽量避开乙方休息和工作时间。
(2)采用低噪音设备,降低施工噪音。
(3)加强扬尘治理,采取洒水、覆盖等措施,减少扬尘污染。
(4)对施工废水进行处理,确保达标排放。
2. 乙方对甲方采取的措施表示认可,同时要求甲方在以下方面给予赔偿:(1)噪音干扰赔偿:甲方赔偿乙方因噪音干扰造成的经济损失,每人每天赔偿____元。
(2)扬尘污染赔偿:甲方赔偿乙方因扬尘污染造成的经济损失,每人每天赔偿____元。
(3)废水排放赔偿:甲方赔偿乙方因废水排放造成的经济损失,每人每天赔偿____元。
3. 甲方应在施工结束后,向乙方支付赔偿款项。
赔偿金额为施工期间乙方实际遭受的经济损失。
4. 乙方对赔偿款项无异议,自愿放弃其他赔偿要求。
5. 双方应共同维护施工区域的和谐稳定,不得采取过激行为,否则由此产生的后果由责任方承担。
三、协议履行1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工赔偿协议书范本6篇
施工赔偿协议书范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方与乙方在履行施工过程中因____________(事件/原因)导致的损失赔偿问题,为了明确双方的责任与义务,保障双方权益,经过友好协商,达成如下协议:一、事件回顾与赔偿事由双方共同确认,在施工过程中,由于乙方未能按照合同约定及相关法律法规进行施工,导致甲方遭受了损失。
具体损失包括_____________(损失内容)。
为妥善解决此事,乙方同意对甲方进行赔偿。
二、赔偿原则1. 双方根据实际情况,共同确定赔偿原则为公平、合理、等价有偿。
2. 乙方承认其过错,愿意承担赔偿责任,并尽力弥补甲方的损失。
3. 赔偿金额需经双方协商一致,并明确记录在本协议中。
三、赔偿金额及支付方式1. 双方共同确定赔偿金额为人民币________元(大写:__________元整)。
2. 支付方式:(1)本协议签订后,乙方在______日内向甲方支付赔偿金额的____%作为首期赔偿款,即人民币______元(大写:__________元整)。
(2)剩余赔偿款项,乙方自首期赔偿款支付之日起______个月内支付完毕。
四、双方责任与义务1. 乙方应按照本协议约定的时间和金额完成赔偿支付。
2. 甲方收到赔偿款项后,应确认收款情况并书面告知乙方。
3. 双方应共同保守此事的处理过程和结果,不得对外泄露。
4. 乙方应采取措施确保今后施工过程中的合规性,避免类似事件再次发生。
5. 本协议履行完毕后,双方关于此次事件的纠纷即告终结。
五、违约责任1. 若乙方未按本协议约定的时间和金额完成赔偿支付,应按照延迟支付的天数,向甲方支付违约金,每天违约金为人民币____元。
2. 若因乙方违约导致甲方损失加重,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程索赔协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:____________________甲方(建设单位):____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):____________________地址:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方就____________________项目(以下简称“本项目”)签订的施工合同编号为____________________,合同金额为人民币____________________元,现因以下原因,双方经友好协商,就本项目产生的工程索赔事宜达成如下协议:一、索赔事项及原因1. 索赔事项:(1)因____________________原因,导致工程延期;(2)因____________________原因,导致工程成本增加;(3)因____________________原因,导致工程质量受损;(4)其他应予索赔的事项。
2. 索赔原因:(1)甲方原因:____________________;(2)乙方原因:____________________;(3)不可抗力原因:____________________;(4)其他原因:____________________。
二、索赔金额及计算方法1. 索赔金额:根据甲方与乙方就本项目签订的施工合同及国家有关法律法规,经双方协商一致,乙方提出的索赔金额为人民币____________________元。
2. 索赔金额计算方法:(1)工程延期索赔:按照合同约定的工期延误赔偿标准,计算工期延误造成的损失;(2)工程成本增加索赔:按照实际发生的成本增加额计算;(3)工程质量受损索赔:按照实际修复或更换工程所需的费用计算;(4)其他索赔:根据实际情况,参照合同及法律法规计算。
三、索赔支付方式及期限1. 索赔支付方式:(1)甲方应在本协议签订后____________________个工作日内,将索赔金额支付给乙方;(2)甲方支付索赔金额后,乙方应出具收款凭证,甲方凭收款凭证作为支付凭证。
建筑纠纷赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(被投诉方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______乙方(投诉方):_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______鉴于甲方在承接乙方委托的建筑工程项目中,因施工质量、进度、安全等方面存在问题,导致乙方遭受经济损失,经双方友好协商,就赔偿事宜达成如下协议:一、纠纷事实1. 甲方于_______年_______月_______日承接了乙方委托的_______工程项目,合同总价为_______元。
2. 甲方在施工过程中,存在以下问题:(1)施工质量不符合合同约定,导致部分工程不合格;(2)施工进度滞后,未能按照合同约定的时间完成工程;(3)施工现场存在安全隐患,导致安全事故发生。
3. 由于上述问题,乙方遭受了以下经济损失:(1)_______元;(2)_______元;(3)_______元。
二、赔偿事项1. 甲方同意对乙方遭受的经济损失进行赔偿,赔偿总额为_______元。
2. 赔偿方式:(1)甲方应在协议签订之日起_______个工作日内,向乙方支付赔偿款_______元;(2)甲方应按照合同约定,继续完成剩余工程,并确保工程质量、进度、安全。
三、赔偿款的支付1. 甲方应按照协议约定,在规定时间内向乙方支付赔偿款。
2. 乙方应在收到赔偿款后,向甲方出具收款证明。
四、剩余工程的完成1. 甲方应按照合同约定,继续完成剩余工程,并确保工程质量、进度、安全。
2. 乙方应对甲方完成剩余工程的质量、进度、安全进行监督,如发现不符合要求,有权要求甲方进行整改。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商解决。
施工伤人赔偿协议书范本(3篇)
第1篇甲方(受伤者): [受伤者姓名]身份证号码: [受伤者身份证号码]联系方式: [受伤者联系电话]乙方(雇主): [雇主名称]法定代表人: [雇主法定代表人姓名]身份证号码: [雇主法定代表人身份证号码]联系方式: [雇主联系电话]鉴于:1. 甲方于 [事故发生时间] 在乙方处工作期间,因 [事故原因] 发生意外事故,导致甲方受伤。
2. 乙方对甲方受伤事件表示同情,并愿意承担相应的赔偿责任。
3. 双方本着公平、自愿的原则,经友好协商,就甲方受伤后的赔偿事宜达成如下协议:一、赔偿范围1. 甲方医疗费用:包括但不限于住院治疗费、手术费、药品费、检查费、治疗费等,具体费用以医院出具的诊断证明和费用清单为准。
2. 甲方误工费:根据甲方受伤情况及工作性质,按月计算,具体标准参照《工伤保险条例》及相关法律法规执行。
3. 甲方护理费:根据甲方受伤程度和护理需求,按月计算,具体标准参照《工伤保险条例》及相关法律法规执行。
4. 甲方营养费:根据甲方受伤情况,按月计算,具体标准参照《工伤保险条例》及相关法律法规执行。
5. 甲方残疾赔偿金:如甲方构成残疾,根据伤残等级,按月计算,具体标准参照《工伤保险条例》及相关法律法规执行。
6. 甲方一次性伤残就业补助金:如甲方构成残疾,根据伤残等级,一次性支付,具体标准参照《工伤保险条例》及相关法律法规执行。
7. 甲方一次性工伤医疗补助金:根据甲方受伤情况,一次性支付,具体标准参照《工伤保险条例》及相关法律法规执行。
8. 甲方其他合理费用:包括但不限于交通费、住宿费等,具体费用双方协商确定。
二、赔偿金额1. 甲方医疗费用:[具体金额] 元。
2. 甲方误工费:[具体金额] 元/月,共计 [具体月数] 个月。
3. 甲方护理费:[具体金额] 元/月,共计 [具体月数] 个月。
4. 甲方营养费:[具体金额] 元/月,共计 [具体月数] 个月。
5. 甲方残疾赔偿金:[具体金额] 元/月,共计 [具体月数] 个月。
施工补偿协议书合同范本
施工补偿协议书合同范本甲方(施工方):_____________________乙方(补偿方):_____________________鉴于甲方因施工需要,对乙方的财产或权益造成影响,经双方协商一致,就施工补偿事宜达成如下协议:第一条补偿事项甲方在施工过程中,对乙方的以下财产或权益造成影响:1. 土地使用权;2. 建筑物;3. 附属设施;4. 其他(具体事项)。
第二条补偿金额经双方协商,甲方同意向乙方支付补偿金人民币(大写):____________________元整(¥_________)。
第三条补偿方式甲方应于本协议签订之日起____天内,一次性支付上述补偿金至乙方指定账户。
第四条补偿范围本补偿金包括但不限于乙方因施工影响所遭受的直接损失、间接损失以及可能产生的额外费用。
第五条施工保障甲方在施工过程中应采取必要措施,尽量减少对乙方财产或权益的影响。
如因甲方施工不当造成乙方额外损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款双方应对本协议内容及协商过程中获取的对方商业秘密和个人隐私予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条协议生效本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
第九条其他本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_____________________乙方(盖章):_____________________授权代表签字:_____________________授权代表签字:_____________________签订日期:____年____月____日签订地点:_____________________(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和法律规定进行调整和完善。
)。
施工赔偿协议书范本5篇
施工赔偿协议书范本5篇篇1甲方(赔偿方):_________________________乙方(被赔偿方):_________________________鉴于甲方在施工过程中因某些原因对乙方造成了损失,为明确双方权益,达成赔偿共识,特制定本协议。
一、协议背景甲方在施工过程中,因管理不善、操作失误等原因导致乙方遭受财产损失和人身损害。
为妥善解决此事,双方经过友好协商,同意依据国家相关法律法规的规定,就赔偿事宜达成如下协议。
二、赔偿事项及金额1. 乙方因甲方施工造成的财产损失,经过双方共同确认,甲方应赔偿乙方人民币______元(大写:_________________________元整)。
2. 乙方因甲方施工造成的人身损害,根据医疗证明及实际情况,甲方应赔偿乙方医疗费、误工费、营养费、精神损失费等共计人民币______元(大写:_________________________元整)。
3. 双方就赔偿事项及金额达成共识,并确认上述赔偿金额已充分考虑乙方的实际损失及恢复所需。
三、赔偿支付方式及期限1. 甲方应于本协议签订之日起______日内,将赔偿款项支付至乙方指定账户。
2. 乙方在收到赔偿款项后______日内,向甲方提供正规发票及收据。
3. 双方同意采用银行转账方式进行支付,具体账户信息如下:(1)甲方银行账户信息:户名:_________________________;开户行:_________________________;账号:_________________________。
(2)乙方银行账户信息:户名:_________________________;开户行:_________________________;账号:_________________________。
四、双方声明与承诺1. 甲方承诺按照本协议约定的时间和方式支付赔偿款项,履行赔偿责任。
2. 乙方承诺在收到赔偿款项后,不再就此事向甲方提出任何要求。
施工三方赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(施工单位):________________________乙方(业主方):________________________丙方(监理方):________________________鉴于甲方在施工过程中,因施工质量、进度、安全等方面的问题,给乙方造成了经济损失,同时涉及丙方的监理责任,经三方友好协商,达成如下赔偿协议:一、协议背景1. 甲方作为施工单位,承担了乙方项目的施工任务。
2. 乙方作为业主方,负责项目的投资、建设和运营。
3. 丙方作为监理方,对甲方的施工过程进行监督管理。
4. 在施工过程中,由于甲方的原因,导致以下问题发生:(1)施工质量问题:部分工程不符合设计要求和规范标准。
(2)施工进度问题:工程进度严重滞后,未能按合同约定完成。
(3)施工安全问题:发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失。
二、赔偿范围及金额1. 施工质量问题赔偿:(1)因施工质量问题,导致乙方经济损失的,甲方应按照实际损失金额进行赔偿。
(2)因施工质量问题,导致工程无法按期交付的,甲方应按照合同约定支付违约金。
2. 施工进度问题赔偿:(1)因施工进度问题,导致工程无法按期交付的,甲方应按照合同约定支付违约金。
(2)因施工进度问题,导致乙方经济损失的,甲方应按照实际损失金额进行赔偿。
3. 施工安全问题赔偿:(1)因施工安全问题,造成人员伤亡的,甲方应按照国家相关法律法规,承担相应的赔偿责任。
(2)因施工安全问题,造成财产损失的,甲方应按照实际损失金额进行赔偿。
(3)因施工安全问题,导致工程无法按期交付的,甲方应按照合同约定支付违约金。
4. 丙方监理责任赔偿:(1)丙方在监理过程中,因失职、渎职等原因,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,造成乙方经济损失的,丙方应按照实际损失金额进行赔偿。
(2)丙方在监理过程中,因违反监理规定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,造成乙方经济损失的,丙方应按照实际损失金额进行赔偿。
施工赔偿协议书范本5篇
施工赔偿协议书范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在__________项目的施工过程中,因乙方在施工过程中存在的过失或疏忽,导致了一定的损失和损害。
为了明确双方的责任,妥善解决赔偿事宜,达成如下协议:一、事故概况1. 事故发生的具体时间、地点及原因:_______________________________________。
2. 事故发生造成的损失和损害情况:_______________________________________。
二、赔偿原则1. 乙方承认在施工过程中存在过失或疏忽,并愿意承担相应的赔偿责任。
2. 双方同意遵循公平、公正、合理原则,共同协商解决赔偿事宜。
三、赔偿范围与标准1. 财产损失赔偿:对于甲方因事故导致的直接财产损失,乙方同意按照实际损失进行赔偿。
2. 人员伤亡赔偿:如事故导致人员伤亡,乙方应承担相应的医疗费用、误工费、伤残赔偿金等。
具体标准按照国家相关法律法规执行。
3. 工程延误赔偿:因乙方原因导致的工程延误,乙方应按照合同总价的比例向甲方支付违约金。
具体比例根据延误时间、影响程度等因素确定。
4. 其他损失赔偿:对于其他因事故导致的损失,双方根据实际情况协商解决。
四、赔偿方式及期限1. 赔偿方式:双方同意以货币赔偿为主,对于特定事项可协商其他赔偿方式。
2. 赔偿期限:乙方应自本协议签订之日起______日内完成赔偿。
五、保密条款1. 双方同意,本协议所涉及的内容及细节属于商业秘密,未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露。
2. 若因违反保密条款给对方造成损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式完成赔偿,视为违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若甲方在本协议履行过程中存在违约行为,应承担相应的违约责任。
工程施工赔偿协议书范本
工程施工赔偿协议书范本
甲方:__________
乙方:__________
鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生了以下事实:
一、背景描述
1.甲方为某工程项目业主,乙方为该项目工程施工方。
2.工程施工过程中,乙方在施工场地发生了意外事故,导致甲方设备损坏及人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ受伤。
二、赔偿事项
1.乙方应对甲方的设备损坏及人员受伤承担赔偿责任。
2.乙方应按照甲方的要求,对损坏设备进行维修或更换,并承担相关费用。
3.乙方应承担甲方人员受伤的治疗费用及相应的赔偿金。
三、赔偿金额及支付方式
1.乙方应赔偿甲方的设备损坏费用共计人民币__________元。
2.乙方应赔偿甲方人员受伤的治疗费用及赔偿金共计人民币__________元。
3.乙方应在签署本协议之日起七个工作日内,将赔偿金额支付至甲方指定的账户。
3.本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签署日期:__________
四、违约责任
1.若乙方未能按照本协议约定的时间、金额支付赔偿金,甲方有权依法追究乙方的违约责任。
2.若乙方未能按照本协议约定的方式履行赔偿义务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为赔偿金额的__________%。
五、其他约定
1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工摔伤赔偿协议书范本
二、赔偿范围
1.本协议所述赔偿金包括但不限于乙方因摔伤事故导致的医疗费、护理费、误工费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、残疾赔偿金、精神损害赔偿金等所有法定赔偿项目。
2.甲方支付赔偿金后,乙方应自行承担摔伤事故所引发的其他费用。
三、放弃其他权利
1.乙方同意在收到甲方赔偿金后,放弃就本次摔伤事故向甲方主张其他任何形式的赔偿、补偿等权利。
2.乙方承诺不再以任何方式追究甲方及其相关人员、单位的责任。
四、保密条款
1.双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方透露。
2.除非依法应当向有关部门报告或提 Nhomakorabea本协议内容外,双方均应遵守本保密条款。
五、违约责任
1.任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,并赔偿因此给对方造成的损失。
2.若甲方未按约定时间支付赔偿金,应按未支付赔偿金金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
六、争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,具有法律效力。
甲方(赔偿方):________________
乙方(受偿方):________________
签订日期:________________
施工摔伤赔偿协议书范本
甲方(以下简称“赔偿方”):
乙方(以下简称“受偿方”):
工程施工款赔偿协议书范本
账户名称:____________________
账号:____________________
开户行:____________________
二、赔偿原因
赔偿方因以下原因向施工方支付工程款赔偿金:
2.1赔偿方未按照施工合同的约定支付工程进度款,导致施工方工程进度受到影响,造成施工方损失。
2.2赔偿方未按照施工合同的约定支付工程尾款,导致施工方无法按时完成工程,造成施工方损失。
2.3赔偿方违反施工合同的约定,导致工程停工、缓建或无法验收,给施工方造成损失。
三、赔偿金的支付及违约责任
3.1赔偿方应按照本协议第一条约定的时间和金额,向施工方支付工程款赔偿金。
3.2赔偿方如未按照约定支付赔偿金,应向施工方支付违约金,违约金计算方法为:赔偿金金额×千分之五×逾期天数。
3.3赔偿方逾期支付赔偿金超过____日的,施工方有权要求赔偿方一次性支付全部赔偿金及违约金。
四、其他条款
4.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
4.2本协议一式两份,双方各执一份。
4.3本协议未尽事宜,可பைடு நூலகம்双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4.4本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程施工款赔偿协议书范本
鉴于甲方(以下简称“赔偿方”)与乙方(以下简称“施工方”)于____年____月____日签订了《__________工程施工合同》(以下简称“施工合同”),双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就施工合同工程款赔偿事宜,达成以下协议:
一、赔偿金额
1.1赔偿方应向施工方支付工程款赔偿金人民币(大写):____元整(小写):¥____元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工赔偿协议书范本篇一:工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成:1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。
按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算一、工程延期索赔1、人工费:工日:17×54工日=918工日人员窝工按照定额单价乘以0.75,52.23元×0.75×918=35960元工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元24000元×54÷30×4=172800元3、管理费合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元4、利息履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元5、措施费合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元工程延期索赔合计:1227559元二、工程变更的索赔原设计A区挖方211490m3,根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二O一四年七月一日篇二:赔偿协议书范本赔偿协议书范本甲方:代表人:身份证号:电话:乙方:代表人:身份证号:电话:2014年07月07日中午10时,乙方为甲方运货,在重庆到成都高速路途中不慎翻车,将甲方货物损坏,给甲方造成人民币的损失,现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议:一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费人民币。
二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费,甲方将扣除每次运输费用的40%,直至扣完为止;若到五月底还未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。
三、乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。
四、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。
五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。
六、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
甲方代表人签字:乙方代表人签字:日期:年月日篇二:民事赔偿协议书(范本) 民事赔偿协议书甲方:乙方:经双方协商一致,现(甲方)与(乙方)就此事赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:一、甲方愿一次性赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计元。
二、付款时间及办法:三、上述费用支付给乙方后,由乙方内部自行安排分配和处理处分,其分配处理处分的方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿或者补偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利和义务。
以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议签订后,双方当事人应以此为据,全面切实履行本协议,不得以任何理由纠缠。
如违约的,除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外,还应承担违约金元。
七、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平合理。
八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及的法律后果,甲乙双方对此协议处理结算完全满意。
九、本协议为一次性终结处理协议。
十、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字后生效。
十一、协议附件甲方:二零一年乙方:月日见证人:篇三:打架赔偿协议书范本打架赔偿协议书范本甲方:乙方:经双方协商一致,现(甲方)与(乙方)就此事赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费,精神抚慰金等合计人民币____元。
二、付款时间及办法(含有关条件):三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。
以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
十、其它:甲方:(签字)盖章乙方:(签字) 见证人:(签字) 年月日年月日年月(转载于: 书业网:施工赔偿协议书范本) 日-------- 甲方:乙方:对××××年×月×日在××路口发生的交通事故,甲方和乙方协商制定以下赔偿协议:1、乙方把甲方所提供的一系列证明材料交给太平洋保险公司进行理赔过程中,保险公司对甲方所提供的证明材料进行调查取证时,如发现甲方所提供的材料不充分或虚假,存在隐瞒或欺诈等因素,造成保险公司不能按照交警出具的第三者损失的经济赔偿凭证中的赔偿金额赔偿给乙方的,则乙方将按照保险公司实际赔偿给乙方的金额赔偿给甲方。
2、本协议一式一份,由乙方保管。
3、本协议自制定之日起生效。
甲方(签字):乙方(签字):年月日年月日-------甲方:xxx(赔偿人姓名)乙方:xxx(受偿人姓名)甲乙双方就发生于xxxx年x月x日的甲将乙打伤的民事赔偿一事,达成以下协议:一、就此事,甲向乙赔偿人民币xxxxxx元(大写),其中包括:医疗费:xxxx元,误工费:xxxx元,护理费:xxxx元,住院伙食补助费:xxx元,交通费:xxx元,伤残赔偿金:xxxxx元,被扶养人生活费:xxxxx 元,后续治疗费:xxxx元。
二、以上赔偿,定于xxxx年x月x日前,由甲方一次性支付给乙方。
三、甲方付清以上赔偿款项后,乙方不再就此问题向法院提起刑事附带民事诉讼。
四、本协议书自双方当事人签字后生效。
如果甲方到时不能付清此赔偿款项,则本协议作废。
五、本协议书一项两份,甲乙双方各执一份。
甲方;(签字) 乙方;(签字)xxxx年x月x日篇四:工伤赔偿协议书范本2013工伤赔偿协议书范本2013本文提供工伤赔偿协议书范本,具体详细内容请当事人依据实际情况进行。
甲方(用人单位):乙方(工人):,男,岁,身份证号:乙方于年月日在吉利区施工工地施工时不慎发生伤害事故,左手腕骨骨裂。