预付款担保函
预付款反担保保函5篇
预付款反担保保函5篇预付款反担保保函 (1) ____银行：____公司于____年__月__日在____与__国____公司签订一份商务合同(合同号：________)。
根据该合同第条的规定，该公司须向对方提供____银行出具的担保函。
担保金额为____，外方受益人为____。
为此，我单位愿为该公司承担对外付款责任并担保下列各项：一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。
在本保函有效期内，如受益人按保函及合同有关规定要求你行履行保函义务，而____公司无力履行对外付款责任时，你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇账户或外汇额度账户及人民币账户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能及时按上述要求办理，请求你行垫付资金，你行可按一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及有关费用。
如超过半年，愿按逾期加罚息50%。
三、本保函有效期自签发之日起生效，至你行解除担保责任时失效。
保证人：(公章)____法定代表人：(签章)____开户银行及账号：____预付款反担保保函 (2) ____银行：____公司于____年__月__日在____与__国____公司签订一份商务合同(合同号：________)。
根据该合同第条的规定，该公司须向对方提供____银行出具的担保函。
担保金额为____，外方受益人为____。
为此，我单位愿为该公司承担对外付款责任并担保下列各项：一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。
在本保函有效期内，如受益人按保函及合同有关规定要求你行履行保函义务，而____公司无力履行对外付款责任时，你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇账户或外汇额度账户及人民币账户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能及时按上述要求办理，请求你行垫付资金，你行可按一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及有关费用。
预付款担保函
预付款担保函尊敬的XXX公司：非常感谢贵公司对我公司所承接的项目的信任与支持，同时也感谢贵公司提出的预付款担保要求。
在此，我公司向贵公司提供预付款担保函，以确保双方的合作顺利进行。
我公司XXX有限公司（以下简称“担保公司”）是一家具有良好信誉、实力雄厚的综合性保险公司，已经成功地为众多企业、个人提供了各种担保、保险服务，得到了广泛认可。
根据贵公司要求，我公司愿意向贵公司提供预付款担保服务，特发此函，具体内容如下：本担保函应用于贵公司与我公司签署的合同项下，我公司担保贵公司向我公司支付的预付款金额为人民币XXX元（大写：XXX元整），用于项目的推进，具体支付方式及时间等详见合同约定。
我公司在此声明，如贵公司按合同约定向我公司支付预付款，我公司将按照合同约定的支付方式及时间支付预付款，据此我公司向贵公司作出如下担保：1. 我公司保证贵公司支付的预付款是合法、合规的资金。
2. 我公司保证贵公司支付的预付款金额确定且无误，不得退款，除非项目合同约定合同解除、解除后返还，或经双方协商同意的其他情形。
3. 我公司未经贵公司书面通知的情况下，不得将贵公司预付款用于其它用途。
4. 如因我公司原因造成贵公司损失，我公司将承担与之相应的责任并承担因此产生的全部经济赔偿责任。
本担保函的有效期为从贵公司支付预付款之日起XXX个月，如已到期，贵公司需申请续保并经我公司同意后生效。
此担保函系我公司真实意思表示，对贵公司在项目合同项下提供预付款所要求的担保负全部责任。
请贵公司在使用本担保函前仔细阅读以上内容，并回函确认，谢绝未经本公司同意，任何修改或变更。
此致敬礼！XX保险公司签章：XXXX日期：XX年XX月XX日。
预付款担保书范文
预付款担保书范文
尊敬的XX公司：
鉴于我方与贵公司在某项目的合作需求，为保障双方权益并确保项目顺利进行，我方同意提供预付款担保，并签署本预付款担保书，约定以下事项：
一、本担保书适用于贵公司向我方提供的预付款项，即在双方签署的合同中明确约定的预付金。
二、我方承诺：
1. 如贵公司因我方原因或其他原因无法按时履行合同，导致预付金无故延迟或返还等问题，我方愿意承担相应的责任，并在贵公司提出退款申请后的10个工作日内将预付金全额退还至贵公司指定的账户。
2. 如贵公司确认我方按时履行合同，且不再需要预付款项，我方将立即返还预付金至贵公司指定的账户。
三、本担保书有效期为贵公司向我方提供预付款之日起至合同约定完成之日止。
四、贵公司与我方所签署的合同中如有关于预付款项的条款，与本担保书不一致的，以本担保书约定为准。
五、本担保书一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
特此担保书，以示信守。
甲方（提供预付款的公司）：__________________ 乙方（接受预付款的公司）：__________________ 日期：__________________。
预付款担保(范本)
合同附件1：预付款保函（范本）合同名称：受益人名称和地址：（以下称为“发包方”）我方已获知，公司（以下称为“委托人”）是上述合同的供应商，希望得到一笔预付款，为此，合同内要求其取得一份保函。
应委托人请求，我方（银行名称）在此不可撤销地承诺，在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求（但不要求任何证明）后，向发包方支付总额不超过人民币大写：（小写：R M B元，以下简称“保证金额”）的任何一笔或几笔款额：a）委托人未能按照合同条件归还预付款，以及b）委托人未能归还的款项。
本保函在委托人收到预付款（首次分期付款）后开始生效。
该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额，进行等额扣减。
我方每次收到（自委托人处）据称是该通知的抄件后，将立即将相应修改的保证金额通知发包方。
本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效，至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。
任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。
发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内，由我方在本办公地点收到。
本保函应在期满日期到期日退还我方。
我方的送达地址以为准，除非事先已经通知相关当事人，否则送达该地址的文件可视为已送达我方。
我方已获知，如果到上述期满日期28天前，预付款还没有全数归还给发包方，发包方可以要求延长本保函。
我方承诺，根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求，我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。
我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项，包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。
我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件，不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。
我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额，然后再向我方提出要求的权利。
我方进一步向发包方承诺：在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。
最新预付款保函格式(2024版)
合同编号：__________一、保证事项1.开证申请人保证按照基础合同的约定及时、足额地向受益人支付预付款。
2.开证申请人保证在本保函有效期内，若未按基础合同约定履行支付义务，则愿意承担由此产生的一切法律责任。
3.开证申请人保证本保函项下的预付款仅用于基础合同约定的用途，不得挪作他用。
二、保函金额本保函的保函金额为预付款总额的__________%，即__________元。
三、保函有效期本保函自签发之日起生效，有效期为__________个月。
若基础合同的履行期限超过本保函的有效期，则本保函的有效期自动延长至基础合同履行期限的一日。
四、保证责任的履行1.在保函有效期内，若开证申请人未能按基础合同约定履行支付义务，受益人有权凭本保函向开证申请人追偿预付款及违约金。
2.开证申请人应在收到受益人追偿通知后的__________日内，按照受益人的要求履行支付义务。
五、保函的解除1.在保函有效期内，若开证申请人按基础合同约定履行了支付义务，受益人应向开证申请人出具保函解除证明，本保函即行失效。
2.本保函失效后，开证申请人和受益人之间的权利义务关系自行终止。
六、争议解决本保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1.本保函一式两份，开证申请人和受益人各执一份。
2.本保函未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本保函具有同等法律效力。
开证申请人：（盖章）受益人：（盖章）签订日期：__________年__________月__________日。
预付款保函申请书
预付款保函申请书一、什么是预付款保函。
预付款保函呢，就是一种在商业交易里很重要的东西。
简单说呀，当一方要预先支付一笔款项给另一方的时候，为了确保这笔预付款的安全，就会要求对方提供预付款保函。
就像是给预付款上了一个保险一样。
比如说，甲公司要给乙公司预付款来启动一个项目，乙公司提供预付款保函给甲公司，要是乙公司没有按照约定履行合同，甲公司就可以拿着这个保函找银行或者担保机构要钱，这样甲公司的预付款就不会打水漂啦。
这就像是在一场游戏里要遵守规则一样。
如果我们想得到预付款保函，就得向银行或者担保机构提出申请呀。
因为人家不能随随便便就给我们开保函的。
这申请书就是我们去敲开保函大门的敲门砖。
我们要在里面告诉人家我们的情况，像是我们的公司有多靠谱，这个项目是怎么回事，为什么需要预付款保函，就像在跟人家聊天，把自己的事情和需求一五一十地说清楚，这样人家才会考虑给我们开保函嘛。
三、申请书里要包含的内容。
1. 公司的基本信息。
这部分可重要啦。
要写上我们公司的名字，全称哦，可不能写错一个字。
然后是公司的地址，要写得详细准确，就像给别人指路一样，让人家能很容易就找到我们。
还有公司的联系方式，电话啦，邮箱啦，这些都要写清楚。
要是人家想进一步了解情况，能马上联系到我们呢。
就好比我们交新朋友，要把自己的联系方式告诉对方，这样才能更好地交流嘛。
2. 项目的情况。
要详细说说这个项目是做什么的。
是盖房子呢，还是开发软件呀？要把项目的大致内容、规模、预计的工期等都说一说。
比如说项目是盖一栋大楼，那就要说这大楼有多少层，大概什么时候能完工。
这就像是在给别人讲一个故事，把故事的梗概告诉人家，让人家对这个项目有个清晰的了解。
3. 预付款的情况。
这里要说明预付款的金额是多少，这个金额可不能含糊。
还有预付款的用途，是用来买材料呢，还是支付工人工资呀？把这些都写明白，让人家知道这笔钱是怎么花的，这样人家才会放心地给我们开保函呀。
4. 我们的还款计划。
合同如何约定预付款保函范文
合同如何约定预付款保函范文甲方（保函申请人）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系电话：[电话号码]乙方（银行或担保机构）：名称：[乙方机构全称]法定代表人：[姓名]地址：[机构地址]联系电话：[电话号码]一、预付款保函的基本内容。
1. 保函金额。
本预付款保函的金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该金额与主合同约定的预付款金额一致。
2. 保函有效期。
本保函自乙方出具之日起生效，有效期至[具体日期]止。
在保函有效期内，若甲方未履行主合同约定的义务，受益方有权在保函有效期内向乙方提出索赔要求。
3. 保函性质。
本预付款保函为不可撤销、见索即付的保函。
这意味着一旦受益方提交符合保函要求的索赔文件，乙方应立即无条件地向受益方支付保函金额内的款项，而无需先向甲方进行核实或取得甲方的同意。
二、甲方的权利与义务。
# （一）权利。
1. 有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。
2. 在履行主合同过程中，若因合理原因导致需要对保函进行修改（如延长有效期、变更保函金额等），有权向乙方提出申请，乙方应在合理范围内予以协助办理。
# （二）义务。
1. 向乙方提供真实、准确、完整的申请资料，包括但不限于主合同副本、公司营业执照副本、法定代表人身份证明、财务报表等，以便乙方进行审查和开具保函。
若甲方提供的资料存在虚假、误导或不完整的情况，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
2. 按照乙方的要求，向乙方支付开具保函所需的费用，费用标准为保函金额的[X]%，共计人民币[X]元。
该费用应在本合同签订之日起[X]个工作日内一次性支付给乙方。
若甲方逾期支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。
3. 在收到受益方支付的预付款后，应按照主合同的约定正确使用预付款，不得挪作他用。
若乙方发现甲方有挪用预付款的情况，乙方有权要求甲方立即改正，并视情况决定是否通知受益方。
4. 在主合同履行过程中，若发生可能影响受益方权益或导致受益方提出索赔的情况（如甲方出现重大违约行为、经营状况严重恶化等），应及时通知乙方。
2024版预付款担保书范文
合同编号：__________合同各方：鉴于：2. 乙方接受甲方向其提供的预付款担保，并同意按照本担保书约定的条件使用该担保。
现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供预付款担保事宜达成如下协议：第一条担保金额甲方同意为乙方提供预付款担保，担保金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条担保方式甲方采用如下方式为乙方提供担保：1. 甲方将其在银行的存款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，作为专门用于乙方在主合同项下权益的保证金，存入乙方指定的银行账户。
2. 甲方以其持有的房产（房产证编号：__________）为乙方提供抵押担保。
第三条担保期限本担保书的有效期自甲方将担保金额足额存入乙方指定银行账户之日起至主合同约定的预付款全部抵扣完毕之日止。
第四条担保的解除1. 在本担保书有效期内，乙方按主合同约定履行了合同义务，甲方未出现违约行为的，甲方应按照乙方的要求，及时办理担保解除手续。
2. 本担保书解除后，甲方应按照乙方的要求，将甲方提供的担保财产归还给甲方。
第五条担保的实现1. 在本担保书有效期内，如甲方出现违约行为，乙方有权按照主合同的约定，使用甲方提供的担保财产优先受偿。
2. 乙方有权要求甲方提供其他担保，以替代或补充本担保书项下的担保。
第六条违约责任1. 甲方未按照本担保书约定提供担保财产的，应向乙方支付违约金，违约金金额为主合同项下预付款金额的5%。
2. 乙方未按照主合同约定使用担保财产的，应向甲方支付违约金，违约金金额为甲方提供担保财产价值的5%。
第七条争议解决本担保书履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本担保书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本担保书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。
预付款保函(模板)
预付款保函（MS02.01-M060602-02）
编号：号（发包人）：
鉴于：
1. 我行客户（下称“承包人”）与贵方于年月日就工程（下称“工程”）的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。
3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保，以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。
应承包人要求，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立本保函，保证承包人将为工程使用上述预付款，并承担上述预付款金额限额内的保证责任。
保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内，向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金；保证人承担保证责任的条件是：
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后，并且于本保函有效期内送达保证人。
2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。
3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。
本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。
在本保函履行期间，如发生争议、纠纷，各当事人首先应协商解决，协商不能解决时，可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。
除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利，本保函一经开立即生效，于年月日失效。
保证人：
法定代表人（或委托代理人）：
年月日。
工程施工合同预付款保函
工程施工合同预付款保函
【预付款保函范本】
致：[甲方公司名称]
根据甲乙双方于[签署日期]签订的编号为[合同编号]的《工程施工合同》，乙方同意向甲
方提供预付款保函，以作为甲方支付给乙方预付款的保证。
现我方[担保机构名称]，根据
乙方的申请和委托，特此向甲方出具不可撤销的预付款保函，具体内容如下：
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币[具体金额]元整，占合同总金额的[百分比]%。
二、保函有效期：本保函自[生效日期]起至[失效日期或条件]止。
三、担保责任：在本保函有效期内，若乙方未能按照《工程施工合同》的约定正确使用预
付款，或者未能履行合同中规定的其他义务，导致甲方遭受损失，我方将按照本保函的条款，在不超过上述担保金额范围内，无条件地赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。
四、保函的解除：当乙方已完全履行《工程施工合同》中的所有义务，且甲方确认收到乙
方按合同规定提交的所有相关文件和资料后，本保函即告解除。
五、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，
任何一方均可向[甲方所在地]人民法院提起诉讼。
六、其他条款：[如有其他需要约定的事项，可在此列明]。
本保函一经签发，即构成我方对甲方的明确承诺，并将严格按照本保函的条款执行。
请甲
方妥善保管本保函原件，以备不时之需。
担保人：[担保机构全称]
法定代表人：[担保机构法定代表人姓名]
签发日期：[签发保函的具体日期]。
预付款款保函模板
预付款保函
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订施工合同。
承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保函，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。
我方愿意就发包人支付预付款后承包人应向发包人退还该预付款的义务，向发包人提供见索即付的独立保函。
1.担保金额人民币（大写）（¥元）。
2.本保函自本保函开立且承包人收到合同预付款之日起生效，有效期至年月日止。
有效期届满或提前终止，本保函失效，此后提出的索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
3.在本担保有效期内，我方在收到你方法定代表人签字确认并加盖公章的书面索赔通知书和本保函原件后，在7个工作日内支付。
但发包人的索赔金额在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在承包人签发的进度付款证
书中已扣回的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请我方所在地人民法院诉讼。
担保人： (盖单位章）
负责人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
日期：年月日。
预付款保函相关知识及范本_公函_
预付款保函相关知识及范本大家对银行预付款保函了解多少?下面请看小编给大家整理的预付款保函相关知识及范本，供大家阅读参考。
预付款保函(advance payment guarantee),是指担保人(银行)根据申请人(中的预收款人，通常情况下是出口商)的要求向受益人(合同中的预付款人，通常是进口商)开立的，保证一旦申请人未能履约，或者未能全部履约，将在收到受益人提出的索赔后向其返还该预付款的书面保证承诺。
在大型成套设备的进口合同中，为采购原材料，卖方往往要求买方在合同签订后预付5%-15%的合同金额，而买方则担心付款后卖方不能交货而造成损失。
为解决这个问题，在国际贸易实务中，通常采用买方凭卖方银行开立的预付款保函(也叫《履约》)付款的办法。
保函起着保护买方利益的作用，在卖方未按合同履行交货义务的情况下，买方可在有效期内凭保函索回预付款。
预付款保函的内容主要包括委托人，受益人和保证银行的名址，银行的责任承诺，生效条件，保函金额，有效期，管辖的法律等。
从哪些方面审核保函开立银行a.因为预付款保函的保证人即开立保函的银行承担的是第一性、直接的付款责任，所以我们要求出具保函的银行应是国际第一流的，信誉好的大银行，只有这样买方的利益才能得到保障。
b.出具保函的银行要和买方的转递银行或往来银行有代理关系，以便买方银行核对印鉴或密押以确定保函的真伪。
生效条件通常情况保函应是一开出就生效的，但在实际业务中，我们经常收到有条件生效的保函，例如有的保函以开立银行收到买方预付款或卖方收到买方预付款的书面确认后才正式生效，这样的条件我们是不能接受的。
如果买方付款后，由于各种原因(例如卖方未书面确认)保函不能生效，而卖方又不能按合同规定履行其交货义务，那买方就不能凭保函保障自己的利益。
保函也就失去其“承担责任”的意义。
开立银行的责任承诺在保函中，出具保函的银行承诺的内容是最重要的，该银行的承诺必须是“无条件的”和“不可撤消的”。
预付款保函是什么意思
预付款保函是什么意思预付款保函,又称还款保函，指担保人(银行)根据申请人(合同中的预收款人，通常情况下是出口商)的要求向受益人(合同中的预付款人，通常是进口商)开立的，保证一旦申请人未能履约，或者未能全部履约，将在收到受益人提出的索赔后向其返还该预付款的书面保证承诺。
说到预付款保函，相信有很多人会弄不清楚▲预付款保函是什么意思，其实，对于预付款保函的定义，我们也是有一定的解释的。
我们在进行使用预付款保函的时候，也是有一定的时间的期限的规定的，那么，大家知道对于预付款保函的有效起是如何规定的吗?▲一、预付款保函是什么意思预付款保函(advance paymentguarantee),又称还款保函，指担保人(银行)根据申请人(合同中的预收款人，通常情况下是出口商)的要求向受益人(合同中的预付款人，通常是进口商)开立的，保证一旦申请人未能履约，或者未能全部履约，将在收到受益人提出的索赔后向其返还该预付款的书面保证承诺。
预付款保函在国际承包业务中使用时，是由承包人通过银行向业主提供。
保证书规定，如申请人不履行他与受益人订立的合同的义务，不将受益人预付、支付的款项退还或还款给受益人，则由银行向受益人退还该款项。
预付款保函除在国际工程承包项目中使用外，也适用于货物进出口、劳务合作和技术贸易等业务。
例如，在成套设备及大型交通工具的合同中，通常采用带有预付性质的分期付款或延期付款支付部分价款。
在这种交易中，进口人在签订合同后，向出口人开立履约保证书，由银行保证进口人按合同规定按期支付价款，同时，出口人也向对方开立还款保证书。
如出口人不能按期交货，银行保证及时偿还进口人已付款项的本金及所产生的利息。
▲二、有效期从理论上讲，保函的目的是为了防止卖方不按合同规定交货而买方损失预付款，当卖方履行了交货义务后，保函的作用也就完成了。
所以绝大部分保函的有效期从开立日始到装船日但不超过合同最迟装船期，原则上说是对的。
保函实际失效时间先于卖方履行交货义务的最后期限。
预付款担保书（精选3篇）
预付款担保书（精选3篇）预付款篇1预付款担保致：（发包人全称）鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)签订（工程名称）(编号，年月日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写) 元(￥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
担保人盖章：法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)地址：日期：年月日预付款担保书篇2鉴于：_____________先生/小姐(身份证号码：________________，以下称为“被担保人”)拟与公司签订《》，为督促和保证被担保人遵守公司的各项和管理规定，担保人自愿为此作出如下担保：如被担保人在公司任职期间有任何违法违规行为，包括但不限于盗窃、挪用公款、公物，泄露公司的商业秘密、故意破坏公司财物等行为而给公司造成经济损失的，担保人愿意承担连带赔偿责任。
担保人：_________________签名：_________________指模：_________________日期：_________________备注：1. 本担保书需附担保人身份证复印件及户口簿复印件各一份。
预付款保函格式7篇
预付款保函格式7篇预付款保函格式 (1) 本人于____年____月____日的预产期，经医生建议，定于-x年____月____日提前待产，特从-xx年____月____日开始请假，期限为_____天，请领导予批准，谢谢!申请人:___________________年____月____日预付款保函格式 (2) _____收仓库：我司(交易商代码：_____)于_____年月日在天津渤海商品交易所配对成功_____千克白银。
兹有我司需办理上述购买的白银的提货事务，现授权委托我司员工：__________性别：_____，身份证号码：__________，前往贵处办理，望贵处给予接洽受理为盼!(单位名称)(盖章)法人代表(签字)： ___________________年_____月_____日预付款保函格式 (3) 本人于____年____月____日的预产期，经医生建议，定于-x年____月____日提前待产，特从-xx年____月____日开始请假，期限为_____天，请领导予批准，谢谢!申请人:___________________年____月____日预付款保函格式 (4) 技术开发总公司:我司于X年X月X日去函给贵公司，联系我司在向贵公司购买二宗用地(7000平方米和3000平方米)的办证事宜，贵公司也根据当时实际情况向我司作出了回复。
近来，上级管理部门在检查我司工作时多次墩促我司着力解决上诉二宗用地的历史遗留问题，明晰权属，为企业改制创造必要条件。
为此，我司特致函贵司，望尽快办出二宗用地国土规划两证或复函说明二宗用地的现状，提出比较具体解决问题的办法。
此函盼复x年X月X日预付款保函格式 (5) Dear Mr. / Ms,Owing to the large increase in the volume of our trade with thiscountry we have decided to open a branch here, with Mr. Wang Lo as manager.The new branch will open on 1st March and from that date all orders andinquiries should be sent to Mr. Wang Lo at the above address, instead ofto our London office. We take this opportunity to express our thanks foryour cooperation in the past. We hope the new arrangements will lead toeven better results.Your,预付款保函格式 (6)致：__________有限公司由于会司发展需要，“北京__________公司”名称从20____年____月____日变更登记为“北京__________有限公司”，届时原公司“北京__________公司”的____业务由北京_________有限公司统一经营，原公司鉴订的合同继续有效。
预付款保函格式(范文模版)[修改版]
![预付款保函格式(范文模版)[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/2507de15172ded630a1cb6ba.png)
第一篇：预付款保函格式（范文模版）预付款保函：本保函编号：根据贵方与（以下简称“申请人”）于年月日在签订的第合同（以下简称“合同”），贵方按合同约定向申请人支付币种金额的预付款，我行兹开立以贵方为受益人的保函。
本保函担保申请人按合同约定使用预付款。
担保范围仅限于申请人应退还的预付款及按照％的年利率计算的从申请人收到预付款之日至退款之日间的利息。
本保函最大担保金额不超过币种大写金额。
我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内，向贵方支付索赔通知书记载的金额，但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。
索赔文件：（1）经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书；（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实或认可的违约说明书，声明申请人既未按合同约定使用预付款，也未退回约定金额。
本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，合同的完成进度以我行收到的由出具的证明书为准。
本保函自我行收到申请人提供的其已收到贵方支付的预付款的证明书之日起生效，失效日为年月日。
任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。
失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。
未经我行书面同意，贵方与申请人修改合同或其附件时，我行的保证义务解除。
本保函未经我行书面同意不能转让。
本保函适用中国法律，保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。
XXXX银行分行负责人（签字）：年月日预付款保函：本保函编号：根据贵方与（以下简称“申请人”）于年月日在签订的第合同（以下简称“合同”），贵方按合同约定向申请人支付币种金额的预付款，我行兹开立以贵方为受益人的保函。
本保函担保申请人按合同约定使用预付款。
担保范围仅限于申请人应退还的预付款及按照％的年利率计算的从申请人收到预付款之日至退款之日间的利息。
本保函最大担保金额不超过币种大写金额。
预付款担保文书格式
预付款担保文书格式甲方（担保人）：_____________________乙方（受益人）：_____________________鉴于甲方与乙方签订了编号为____________的合同，为确保合同的顺利履行，甲方同意向乙方提供预付款担保。
现根据相关法律法规，双方经协商一致，订立本担保文书，以资共同遵守。
第一条担保金额甲方同意向乙方提供金额为人民币（大写）__________（￥_________）的预付款担保。
第二条担保期限本担保文书的有效期自______年____月____日至______年____月____日。
第三条担保方式甲方选择以下第__种担保方式：1. 银行保函2. 保证书3. 其他（请具体说明）：________________________第四条担保责任甲方承诺，若乙方按照合同约定履行了义务，而甲方未能按时支付预付款，甲方将无条件履行担保责任，向乙方支付预付款。
第五条担保解除1. 甲方按照合同约定支付了预付款，本担保文书自动解除。
2. 合同因故终止，且甲方已履行完毕合同义务，本担保文书自动解除。
第六条争议解决因本担保文书引起的或与本担保文书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本担保文书一经双方签字盖章后生效。
2. 本担保文书未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本担保文书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
）。
预付款保函格式6篇
预付款保函格式6篇预付款保函格式 (1) __________单位(领导朋友等)：感谢您一直以来对本公司(或本人)的关心和支持，使公司得以业务蓬勃发展，现公司已迁至————(某地)，诚邀请贵单位(或领导朋友)在(时间地点)参观公司新址，并赴本公司的庆典午宴。
_________单位__年__月__日预付款保函格式 (2) 致： (下称受益人)：鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为 ___________的 (下称合同)，工期自年月日至年月日，且受益人向被担保人支付了金额为_ 的预付款。
我方接受被担保人的委托，在此向受益人提供不可撤销的预付款保函：一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ￥ (小写) (大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后 15 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保函的有效期内送达我方，超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付，保函到期后，无论受益人是否退回保函原件，我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后，受益人与被担保人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准，涂改无效。
担保人： (盖章)负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章)：单位地址：邮政编码：电话：传真：日期：年月日预付款保函格式 (3) 本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行，保证主合同当事人合法权益，在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后，由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺，本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。
担保公司预付款保函(1)
担保公司预付款保函(1)致：[受益人名称]自：[担保公司名称]日期：[出具保函的日期]鉴于[申请人名称]（以下简称“申请人”）与贵方（以下简称“受益人”）就[具体项目或合同名称]（以下简称“项目”）签订了合同编号为[合同编号]的合同（以下简称“主合同”），并且申请人根据主合同的规定，需向贵方支付预付款[金额]（以下简称“预付款”），现我方作为担保公司，特此出具本预付款保函。
1. 保证金额：[金额]（大写：[金额大写]），该金额为申请人应支付给贵方的预付款金额。
2. 保证期限：自本保函出具之日起至[具体日期]止。
3. 保证范围：本保函保证申请人将按照主合同的规定，在约定的时间内支付预付款。
若申请人未能履行上述支付义务，我方将无条件地、不可撤销地向贵方支付上述保证金额。
4. 索赔程序：若申请人未能在约定的时间内支付预付款，贵方应在保证期限内书面通知我方，并提供主合同及未能履行支付义务的相关证明材料。
我方在收到贵方的索赔通知及证明材料后，将在[具体工作日数]个工作日内无条件支付保证金额。
5. 保函的修改和终止：未经我方书面同意，本保函不得修改或终止。
若主合同被修改或终止，本保函将自动终止。
6. 法律适用与争议解决：本保函的解释、适用及争议解决均适用[适用法律]。
任何因本保函引起的或与本保函有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向[仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。
7. 其他：本保函为不可转让的，仅对贵方有效。
本保函一式两份，我方与贵方各执一份，具有同等法律效力。
担保公司（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：[担保公司地址][担保公司联系电话][受益人名称]（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：[受益人地址][受益人联系电话]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预付款担保函
(发包人名称)
根据 (承包人名称，以下简称“承包人”)与 (发包人名称，以下简称“发包人”) 于年月日签订的 (项目名称) (标段名称)合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1.担保金额人民币(大写) 元(￥元)。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。
但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第1 5条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
注：委托代理人应附授权委托书。
担保人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
年月日
履约担保
(发包人名称)：
鉴于 (发包人名称，以下简称“发包人”)已接受 (承包人名称，以下简称“承包人”)于年月日递交的 (项目名称) (标段名称)的投标文件。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币(大写) 元(￥元)。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
注：委托代理人应附授权委托书。
担保人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
年月日。