最新整理蓄泥池泵房蓄水池泵房配电室消防泵房建设施工合同协议书.doc
消防泵房工程承包合同协议书范本(2篇)
消防泵房工程承包合同协议书范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担消防泵房工程（以下简称“工程”）的施工、安装和调试等事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：消防泵房工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：消防泵房的设计、施工、安装、调试等（具体内容见附件一）4. 工程规模：________________5. 工程质量：符合国家相关标准和行业规范二、合同工期1. 工程总工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计____天。
2. 工程开工日期：____年____月____日3. 工程竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2. 付款方式：a) 合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
b) 工程进度达到____%时，甲方向乙方支付合同总价款的____%。
c) 工程竣工并验收合格后____个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的____%。
d) 质保金为合同总价款的____%，质保期满后无息退还。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。
3. 验收合格后，甲乙双方签订工程验收证书。
五、工程变更和违约责任1. 合同履行过程中，如需变更工程内容、规模等，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
消防泵房施工合同
消防泵房施工合同合同编号：XXXXXX甲方：（发包方）地址：（甲方地址）联系人：XXXXXX电话：XXXXXX身份证号码：XXXXXX乙方：（承包方）地址：（乙方地址）联系人：XXXXXX电话：XXXXXX身份证号码：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，自愿达成以下合同，共同遵守并履行合同条款。
一、合同项目及范围1.1 甲方委托乙方负责进行消防泵房施工，具体包括以下内容：a) 设计与规划消防泵房的布局和设备配置；b) 施工前的准备工作，包括场地清理、测量等；c) 消防泵房建设，包括土建、电气、通风等工程；d) 设备安装与调试；e) 施工完成后的清理、验收等工作。
1.2 乙方应保证施工过程中安全、高质量、高效率地完成工作，并符合相关法律法规及规范要求。
二、施工时间和进度安排2.1 施工开始日期：合同签订后的X天内，双方共同商定。
2.2 预计施工完成日期：X年X月X日。
2.3 乙方应按照双方约定的进度安排，合理分配工作资源，确保施工工期的履行。
三、报价和支付方式3.1 甲方支付给乙方的总价款为人民币X万元。
3.2 乙方应按照以下方式进行费用支付：a) 前期费用：甲方需预先支付总价款的X%；b) 中期费用：当施工进度完成X%时，甲方需支付总价款的X%；c) 完工费用：待工程完工并经验收合格后，甲方需支付总价款的X%。
四、备件和材料采购4.1 乙方负责购买和提供施工所需的备件和材料。
4.2 乙方应确保所采购的备件和材料符合国家质量标准，并提供相应的检验证明或品质保证书。
五、质量保证和维修期限5.1 乙方对施工的质量承担以下责任：a) 泵房建设的主体结构和施工工艺保证使用年限不低于X年；b) 泵房设备的性能和功能保证使用年限不低于X年；c) 乙方对施工的质量负有修复责任，对于由乙方施工引起的质量问题，乙方将免费修复。
5.2 维修期限：乙方对设备安装和施工项目的维修承诺期限为X年。
消防泵房施工合同范本
消防泵房施工合同范本甲方（委托方）：名称：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包方）：名称：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方拟建设消防泵房，为保障设施施工质量和工期，经双方友好协商，特签订本施工合同。
一、工程内容及规模：甲方委托乙方完成消防泵房的施工工作，包括但不限于泵房结构、设备安装、管道连接等。
二、工程地点：消防泵房位于______________。
三、施工期限：本合同自双方签署之日起生效，工程施工期限为______________天。
四、施工价格及支付方式：乙方将根据工程工作量和设计要求，提供详细的施工报价。
甲方应按照合同约定的付款比例及时间节点，分批支付施工款项。
五、工程质量保证：乙方保证按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合设计要求，并承担相应的质量责任。
六、工程安全与环保：乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中不发生安全事故，并积极采取环保措施，保护周边环境。
七、合同变更与解决争议：若因工程需要或其他原因，需要对合同进行变更，应经双方协商一致，并签署书面合同变更协议。
如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有关部门仲裁。
八、合同解除：合同终止条件及解除方式，双方再另行约定。
九、本合同一式两份，自双方盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______________ 签订日期：______________以上内容经双方确认无误后签字生效。
【注】本合同版权归属小作文专家。
未经允许不得擅自传播，如需转载，请联系小作文专家获取授权，谢谢配合。
泵房施工合同协议书范本6篇
泵房施工合同协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方泵房施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXX泵房施工工程2. 工程地点：XXX3. 承包范围：本工程采用包工包料方式，乙方负责泵房的土建施工及设备安装。
4. 合同工期：本工程合同工期为XX天，自乙方进场之日起计算。
如遇不可抗力因素，经甲方书面同意，工期可相应顺延。
二、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方指定本工程的现场代表，负责与乙方进行沟通协调。
（2）甲方负责提供施工所需的水、电等资源，并确保施工期间畅通无阻。
（3）甲方有权对乙方的施工质量、进度等进行监督，并提出合理意见。
2. 乙方权利义务（1）乙方指定本工程的现场代表，负责与甲方进行沟通协调。
（2）乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。
（3）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。
（4）乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工安全。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本工程合同总价为人民币XXX元（大写：XXX），该价格已包含所有包工包料费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付合同款项。
（1）乙方进场后，甲方支付合同总价的XX%；（2）工程施工至XX%时，甲方再支付合同总价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；（4）剩余合同总价的XX%作为质量保证金，待保修期满后支付。
四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付合同款项的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按应付未付金额的万分之五计算。
（2）甲方未能按照合同约定提供施工所需资源，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任（1）乙方施工质量不符合要求的，乙方应负责返工修复，并承担相应的费用。
泵房安装施工合同范本
泵房安装施工合同范本一、合同背景根据甲方和乙方的协商一致，为确保泵房安装施工工程的顺利进行，双方达成如下合同：二、合同条款2.1 委托范围2.1.1 甲方委托乙方进行泵房安装施工工程，包括设计、采购、施工、调试、验收等全过程。
2.1.2 泵房安装施工工程范围包括但不限于：泵房设计、土建施工、设备安装、电气布线、管道连接等。
2.2 工期2.2.1 泵房安装施工工程工期为XX个工作日，工期自本合同生效之日起计算。
2.2.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，应在延误发生后及时通知对方，并协商制定新的工期计划。
2.3 费用及支付方式2.3.1 泵房安装施工工程费用总额为XXX元，具体费用及支付方式如下：•设计费：XXX元，由甲方在XX日内支付乙方；•采购费：XXX元，由甲方在XX日内支付乙方；•施工费：XXX元，分为XX次付款，每次付款XX元，具体支付比例及时间见附件1；•验收及调试费：XXX元，由甲方在工程竣工后XX日内支付乙方。
2.3.2 甲方应按照约定的支付时间及金额及时支付费用，乙方提供相应的发票。
2.4 材料及设备供应2.4.1 乙方负责提供泵房安装施工所需的材料及设备清单，包括品牌、型号、数量等，并经甲方确认后统一采购。
2.4.2 乙方应按照合同约定的质量标准采购材料及设备，并在安装施工过程中予以妥善保管。
2.5 质量保证2.5.1 乙方对泵房安装施工质量负责，保证施工工程符合国家相关规范要求，并具备相应的验收合格证书。
2.5.2 泵房安装施工工程的质保期为XXX个月，自工程竣工并经甲方验收合格之日起计算。
2.5.3 在质保期内，如发现施工工程存在质量问题，乙方应及时进行整改修复，修复费用由乙方承担。
2.6 知识产权2.6.1 泵房安装施工工程涉及的设计图纸、标准及报告等知识产权归属乙方所有。
2.6.2 甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得将乙方的知识产权用于除本合同约定用途之外的任何其他用途。
消防泵房合同协议书
消防泵房合同协议书合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防泵房施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：消防泵房施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于消防泵房的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式：本工程采用固定总价承包方式，乙方根据甲方提供的工程量和工程要求，制定施工方案和报价。
2.2 合同价款：本工程合同总价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），其中包括工程设计费、施工费、设备费、材料费、人员费用、管理费、利润等。
2.3 合同价款的支付：2.3.1 甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
2.3.2 乙方完成工程主体结构后，甲方支付合同总价款的30%。
2.3.3 工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。
2.3.4 剩余的20%作为质量保证金，在质保期满后无息退还。
三、质量要求3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。
3.3 工程质量保修期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
四、工期4.1 本工程合同工期为_______天，自乙方向甲方提交施工进度计划并经甲方确认之日起计算。
4.2 乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 因不可抗力或其他客观原因导致工程延期，双方可协商顺延工期。
五、检验标准、方式、地点及期限5.1 工程验收标准：按照国家标准、行业标准和甲方要求进行验收。
消防泵房施工合同协议书
消防泵房施工合同协议书（二）合同编号：XXXXX甲方：（甲方全称、地址）乙方：（乙方全称、地址）鉴于甲方拟进行消防泵房施工项目，并有意聘请乙方作为施工方，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商一致，达成如下协议：第一条合同的基本内容1.1 项目名称：消防泵房施工。
1.2 工程地点：（工程地点）。
1.3 工程范围：根据双方达成的工程图纸和技术要求执行。
1.4 工程合同价款：（工程合同价款，以人民币计）。
1.5 工程竣工时间：（工程竣工时间）。
1.6 估测的施工期限：自合同生效之日起，每天工作八小时，中间可能遇到的不可抗力因素除外，以保证在约定竣工时间内按时完成。
第二条协议的权利和义务2.1 甲方的权利和义务：2.1.1 提供项目立项、设计图纸、施工指导和进度监督等必要的支持。
2.1.2 按照合同约定支付工程款项。
2.1.3 保证提供给乙方的工程资料、场地和配套设备等符合要求，确保工程施工的顺利进行。
2.2 乙方的权利和义务：2.2.1 按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量达到合同约定的标准。
2.2.2 完成施工任务，并按合同规定的时间进行竣工。
2.2.3 组织好施工队伍，严格遵守工程安全规范，确保施工过程中的安全。
2.2.4 提供施工期间所需的材料、设备等，并负责其进场、安装等工作。
2.2.5 协助甲方办理工程竣工验收手续，并按合同约定的时间交付甲方。
第三条合同价款支付方式3.1 工程价款分期支付，具体支付方式如下：3.1.1 预付款：甲方于合同签订后五个工作日内支付总工程价款的10%作为预付款。
3.1.2 进度款：按照工程进度和乙方提交的工程量清单，甲方支付相应的款项。
3.1.3 竣工款：工程竣工后，甲方在验收合格后三个工作日内支付剩余工程价款的80%。
3.1.4 质保金：甲方支付剩余工程价款的10%作为合同质保金，在工程质量保修期满后30个工作日内退还。
第四条合同的违约责任4.1 甲方违约责任：4.1.1 未按时支付工程款项的，应向乙方支付延期支付金额的4‰作为违约金。
水泵房施工合同协议书范本
水泵房施工合同协议书范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方就本项目的水泵房施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：水泵房主体结构及装修工程4. 工程规模：详见设计文件5. 工程质量标准：符合国家及行业标准6. 工程造价：人民币________元整（大写：________元整）第二条工程期限1. 开工日期：自本合同签订之日起计算，至________年____月____日止。
2. 竣工日期：自开工之日起________天内完成。
3. 如遇不可抗力或双方同意的其他情况，工期可相应顺延。
第三条付款方式与时间1. 本合同签订后，甲方在________天内向乙方支付预付款，金额为合同价款的________。
2. 工程进度达到________时，甲方再支付合同价款的________。
3. 竣工验收合格后，甲方一次性支付剩余的合同价款。
4. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按照未支付款项的日千分之五向乙方支付违约金。
第四条工程变更与签证1. 工程变更必须经甲方书面同意，并由甲方、设计、监理、施工单位等相关方签字确认后生效。
2. 任何变更不得涉及合同价款的调整。
如因变更导致合同价款需要调整的，双方应当协商一致并签订书面协议。
第五条施工图纸和技术资料1. 乙方应提供完整的施工图纸和技术资料，并确保图纸和资料的真实性、准确性和完整性。
2. 乙方应按照施工图纸和技术资料进行施工，不得擅自修改或变更设计。
第六条质量保证与售后服务1. 乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家和行业标准。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料和竣工验收报告。
3. 如发现质量问题，乙方应负责无偿修理或返工。
消防泵房合同协议正规范本(通用版)-(含多款)
消防泵房合同协议正规范本(通用版)根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担消防泵房的设计、施工、验收及维护保养等事项，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：消防泵房工程1.2工程地点：______1.3工程范围：消防泵房的设计、施工、验收及维护保养等1.4工程质量：符合国家及地方现行消防技术标准、规范和规定1.5工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止二、甲方权利与义务2.1提供消防泵房工程的有关资料，包括但不限于工程地质、水文地质、气象、周边环境等；2.2协助乙方办理与工程有关的各项审批手续；2.3按约定支付工程款项；2.4配合乙方进行工程验收，并负责提供验收所需的相关资料；2.5负责消防泵房工程投入使用后的日常管理及维护保养工作。
三、乙方权利与义务3.1严格按照国家及地方现行消防技术标准、规范和规定进行消防泵房工程的设计、施工；3.2乙方应确保消防泵房工程的质量，若验收不合格，乙方应无条件返工至合格；3.3乙方负责消防泵房工程的验收工作，并承担验收合格后的维护保养责任；3.4乙方应按照甲方的要求提供消防泵房工程的设计、施工、验收及维护保养等资料；3.5乙方应遵守甲方的管理制度，确保工程顺利进行。
四、工程款项4.1工程总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元；4.2付款方式：合同签订后支付工程总金额的30%作为预付款，工程验收合格后支付剩余的70%。
五、违约责任5.1甲方未按约定支付工程款项的，每逾期一日，应支付应付金额千分之五的违约金；5.2乙方未按约定完成工程，或工程验收不合格的，应无条件返工至合格，并承担因此而产生的所有费用。
六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；7.3本合同附件包括但不限于：消防泵房工程设计图纸、施工方案、验收标准等。
泵房工程施工施工合同(3篇)
第1篇合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]甲方（建设方）： [甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工方）： [乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要新建/扩建/维修[具体工程名称]泵房，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下施工合同：一、工程概况1. 工程名称： [具体工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程规模： [工程规模描述]4. 工程内容： [工程具体内容，包括但不限于取水泵房、配电间、生产及维修用房、监测用房、值班室等]5. 合同造价： [合同总价]6. 工期： [工期描述，如：自[开工日期]起，共计[工期天数]日历天]二、施工准备1. 乙方应在合同签订后[时间]内完成施工图纸的审查，并根据审查意见进行施工组织设计和施工方案的编制。
2. 甲方应负责提供施工现场，包括但不限于施工用水、用电、道路、安全防护设施等。
3. 乙方应按照国家有关法律法规和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、进度。
三、施工进度1. 乙方应按照施工组织设计和施工方案进行施工，确保工程按期完工。
2. 甲方有权对施工进度进行监督检查，乙方应积极配合。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商解决。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。
3. 如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至甲方满意。
五、安全文明施工1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制。
2. 乙方应采取有效措施，确保施工现场安全文明施工。
3. 如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并按照国家有关规定进行报告和处理。
六、付款方式1. 甲方按以下进度支付工程款：- [付款节点1]：合同签订后[时间]，支付合同价的[百分比]%；- [付款节点2]：主体结构完工后，支付合同价的[百分比]%；- [付款节点3]：工程竣工验收合格后，支付合同价的[百分比]%；- [付款节点4]：工程保修期满后，支付合同价的[百分比]%。
消防泵房施工合同5篇
消防泵房施工合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：_________4. 工程范围和内容：_________第二条合同工期1. 本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。
2. 因甲方原因造成开工时间推迟，工期相应顺延。
3. 工程质量及验收标准需满足以下要求：_________第三条合同价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币_________元整（大写：_________元）。
2. 甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总造价的30%作为预付款。
即人民币_________元整（大写：_________元）。
预付款在竣工验收时扣除。
3. 乙方完成工程施工并通过甲方验收后，甲方在竣工验收之日起14个工作日内，向乙方支付合同总造价的70%。
即人民币_________元整（大写：_________元）。
4. 乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具合法有效的发票。
第四条甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的施工条件，包括场地、设备、材料、人员等。
2. 甲方应当确保施工场地的安全，并采取相应的安全措施。
在施工过程中，如发生安全事故，甲方应当承担相应的责任。
3. 甲方应当按时向乙方支付合同款项，如因甲方原因造成支付延误，甲方应当向乙方承担相应的违约责任。
第五条乙方责任与义务1. 乙方应当确保施工场地的清洁、整洁，并采取相应的环保措施。
在施工过程中，如造成环境污染，乙方应当承担相应的责任。
2. 乙方应当确保施工的质量和安全，如因乙方原因造成施工质量问题或安全事故，乙方应当向甲方承担相应的违约责任。
消防水池及泵房合同3篇
消防水池及泵房合同3篇篇1消防水池及泵房合同甲方（供方）：______________公司地址：____________________电话：______________传真：______________乙方（需方）：______________公司地址：____________________电话：______________传真：______________鉴于甲方拥有消防水池及泵房的设计、施工、安装、调试等能力，乙方有购买消防设备的需要，双方经友好协商，达成如下协议：一、消防水池及泵房的规格及数量：1. 项目名称：____（填写项目具体名称）2. 水池容量：____（填写具体容量）3. 泵房规格：____（填写具体规格）4. 数量：____（填写具体数量）二、价格及付款方式：1. 消防水池及泵房的总价为____元（大写：____），价格包括设计、施工、安装、调试等费用。
2. 乙方将于合同签订之日起支付总价的____%作为订金，其余款项在消防设备安装调试完成后一次性支付。
3. 付款方式：____（填写具体付款方式，如现金、转账等）三、交付时间：1. 消防水池及泵房的设计、施工、安装、调试工期为____天（填写具体天数），具体交付时间双方协商确定。
2. 如因乙方原因导致交付延迟，应支付违约金____元/天给甲方。
四、质量保证：1. 乙方收到消防水池及泵房后，应在____天内进行验收，如无质量问题应签字确认。
2. 如发现质量问题，乙方有权要求甲方进行免费更换或维修。
3. 质保期为____年，如在质保期内发生故障，甲方应负责免费维修或更换。
五、其他事项：1. 双方应遵守国家相关法律法规，不得利用消防设备从事违法活动。
2. 如发生争议，应协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：_______________代表人：_______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_______________代表人：_______________日期：____年____月____日以上是关于消防水池及泵房合同的内容，双方应严格履行协议，确保项目顺利完成。
消防水池及泵房合同
消防水池及泵房合同《消防水池及泵房合同》甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工消防水池及泵房工程事项，达成如下协议：一、工程内容1. 工程名称：消防水池及泵房工程2. 工程地点：__________3. 工程规模：消防水池容量为__________立方米，泵房面积为__________平方米4. 工程质量标准：符合国家消防水池及泵房建设相关规范和标准二、工程价款1. 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2. 付款方式：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价30%的预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价30%的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价20%的尾款。
三、工程期限1. 工程开工日期：__________年__________月__________日2. 工程竣工日期：__________年__________月__________日四、乙方义务1. 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工程价款等履行合同义务；2. 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程；3. 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故；4. 乙方应保证工程质量，如发生质量问题，乙方应承担修复费用并承担相应责任。
五、甲方义务1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程价款；2. 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等条件；3. 甲方应对乙方施工过程中遇到的地基、地下管线等障碍负责协调解决；4. 甲方应负责工程验收工作，如验收不合格，甲方应要求乙方及时整改。
六、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的工程期限完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×0.1%；2. 如甲方未按照合同约定的付款方式支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工；3. 如乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、整改，并有权拒绝支付尾款；4. 如甲乙双方因不可抗力导致无法履行合同，双方互不承担违约责任。
消防泵房施工合同 范本最新版doc
消防泵房施工合同范本最新版doc 目录一、合同双方基本信息1.1 甲方（委托方）1.2 乙方（承包方）二、施工工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程期限三、合同金额及支付方式3.1 合同金额3.2 预付款3.3 阶段性付款3.4 保留金3.5 竣工结算四、施工质量及验收4.1 质量标准4.2 验收程序4.3 竣工验收五、工程变更与调整5.1 工程变更5.2 工期调整5.3 费用调整六、双方权利与义务6.1 甲方的权利与义务6.2 乙方的权利与义务七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除与终止9.1 合同解除9.2 合同终止十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件：1. 工程施工图纸2. 工程量清单3. 工程质量保证书4. 工程验收报告以下是合同正文：消防泵房施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担消防泵房施工工程（以下简称“工程”）的有关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、合同双方基本信息1.1 甲方（委托方）：__________1.2 乙方（承包方）：__________二、施工工程概况2.1 工程名称：__________2.2 工程地点：__________2.3 工程内容：__________2.4 工程期限：__________三、合同金额及支付方式3.1 合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元3.2 预付款：合同金额的30%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元3.3 阶段性付款：__________3.4 保留金：合同金额的5%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元3.5 竣工结算：__________四、施工质量及验收4.1 质量标准：__________4.2 验收程序：__________4.3 竣工验收：__________五、工程变更与调整5.2 工期调整：__________5.3 费用调整：__________六、双方权利与义务6.1 甲方的权利与义务：__________6.2 乙方的权利与义务：__________七、违约责任7.1 甲方违约：__________7.2 乙方违约：__________八、争议解决8.1 协商解决：__________8.2 诉讼解决：__________九、合同解除与终止9.1 合同解除：__________9.2 合同终止：__________十、其他约定10.1 保密条款：__________10.2 通知与送达：__________10.3 合同效力：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________附件：1. 工程施工图纸2. 工程量清单3. 工程质量保证书4. 工程验收报告请根据实际情况填写以上合同内容，并确保合同内容符合相关法律法规。
水池及泵房修建施工合同协议书范本
发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方经充分协商，本着友好合作的良好愿望，签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：4、承包范围：施工图纸范围内的所有建筑安装工程内容，包括但不限于：基础工程、主体工程、装饰工程、门窗工程、楼地面工程、排水排污工程、防雷带（网）、给排水管线、防水等。
第二条工程造价1、计价方式：2、工程造价（人民币大写）：约。
第三条承包方式采用包工、包料、包机械设备、包税、包质量、包安全的形式。
工程造价包括但不限于营业税、企业所得税、个人所得税、医保、社保、工伤保险等乙方必须按有关规定缴交的费用及保险费在内，同时，双方费用分担按附件4《费用分配表》处理。
第四条施工工期工程暂定为年月日开工，具体开工日期以甲方发出开工令为准，乙方必须在甲方发出开工令天内进场施工,否则视为违约，各分项工程必须按附件节点表的时间要求完成。
第五条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市有关部门的相关规定，如质量不能达到验收标准或规定，乙方必须按甲方要求在规定时间内完成返工并达到验收合格标准,总工期不变，由此所致的费用均由乙方承担。
（二）工程保修相关事宜如本合同有约定的，按本合同约定执行，如本合同未有约定的，按建设部有关规定执行。
保修期以竣工验收签字之日起计。
第六条材料设备供应甲方指定的材料由甲乙双方选定样板及定价，然后作结算依据，乙方需用材料时提前10天通知甲方，甲方应该在10天内选定材料样板，乙方也可以提供样板，但一定要经过甲方认可。
（一）为了保证工程质量,本工程所需的材料必须按本合同附件列表的范围内选择，由甲方指定厂家、牌子、确定单价，然后由乙方自行采购存放保管。
（二）本合同附件2《甲控材料清单》中列出的材料，由甲乙双方选定样板及定价作为市场价结算。
水池泵房工程建设合同范本
水池泵房工程建设合同范本甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担水池泵房工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于水池、泵房及相关配套设施的建设。
二、合同价款2.1 本合同工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 付款方式：（1）预付款：甲方应在合同签订后_______日内支付乙方工程总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成工程形象进度的_______%时，甲方支付工程总价款的_______%。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至工程总价款的_______%。
（4）质保金：工程质保期为_______年，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余的_______%。
三、工期3.1 本工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：每日逾期支付工程总价款的_______%。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家现行的有关质量标准和规范，达到_______等级。
4.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、双方的权利和义务5.1 甲方权利与义务：（1）提供施工场地，保证乙方顺利施工。
（2）负责办理本工程的相关手续，包括但不限于规划、报建、验收等。
（3）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。
5.2 乙方权利与义务：（1）按照甲方的要求和施工图纸进行施工，确保工程质量。
（2）负责办理与工程相关的施工手续，包括但不限于施工许可证、质量监督等。
二零二四年度消防工程消防水池与泵房施工合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX二零二四年度消防工程消防水池与泵房施工合同本合同目录一览1. 合同双方基本信息1.1 合同双方名称1.2 合同双方地址1.3 合同双方法定代表人1.4 合同双方联系方式2. 项目概况2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目投资3. 施工内容3.1 消防水池施工3.1.1 水池结构设计3.1.2 水池施工技术要求3.1.3 水池施工进度安排3.2 泵房施工3.2.1 泵房结构设计3.2.2 泵房施工技术要求3.2.3 泵房施工进度安排4. 施工组织设计4.1 施工组织机构4.2 施工人员配备4.3 施工设备配置4.4 施工安全措施5. 施工进度计划5.1 施工总进度计划5.2 施工阶段进度计划5.3 施工节点进度计划6. 质量要求6.1 水池质量要求6.2 泵房质量要求6.3 施工过程质量控制7. 投资预算7.1 施工总预算7.2 分项工程预算7.3 材料预算7.4 人工预算8. 付款方式及期限8.1 付款方式8.2 付款期限8.3 付款条件9. 施工变更及索赔9.1 施工变更程序9.2 施工变更费用9.3 索赔处理程序9.4 索赔费用10. 施工验收10.1 验收标准10.2 验收程序10.3 验收报告11. 违约责任11.1 违约情形11.2 违约责任11.3 违约处理12. 争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决程序12.3 争议解决地点13. 合同解除及终止13.1 合同解除条件13.2 合同终止条件13.3 合同解除及终止程序14. 其他约定事项14.1 合同生效14.2 合同附件14.3 合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1. 合同双方基本信息1.1 合同双方名称甲方：有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2 合同双方地址甲方：省市区街道号乙方：省市区街道号1.3 合同双方法定代表人甲方：乙方：1.4 合同双方联系方式2. 项目概况2.1 项目名称市区消防水池与泵房施工工程2.2 项目地点市区街道号2.3 项目规模总建筑面积为1000平方米，其中消防水池面积为500平方米，泵房面积为500平方米2.4 项目投资项目总投资为500万元3. 施工内容3.1 消防水池施工3.1.1 水池结构设计水池采用钢筋混凝土结构，设计容量为1000立方米3.1.2 水池施工技术要求水池施工需严格按照国家相关规范和标准进行，确保水池质量符合设计要求3.1.3 水池施工进度安排水池施工分为基础施工、主体结构施工、防水施工、装饰装修四个阶段，总工期为6个月3.2 泵房施工3.2.1 泵房结构设计泵房采用钢筋混凝土结构，包括设备层、机房层和辅助用房3.2.2 泵房施工技术要求泵房施工需严格按照国家相关规范和标准进行，确保泵房质量符合设计要求泵房施工分为基础施工、主体结构施工、设备安装、装饰装修四个阶段，总工期为5个月4. 施工组织设计4.1 施工组织机构成立施工项目部，由项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等组成4.2 施工人员配备施工人员包括技术人员、施工人员、质检人员、安全人员等，共计50人4.3 施工设备配置配置挖掘机、搅拌机、泵车、运输车辆等施工设备，确保施工顺利进行4.4 施工安全措施严格执行安全生产法规，确保施工安全5. 施工进度计划5.1 施工总进度计划项目总工期为11个月，包括水池施工6个月，泵房施工5个月详细列出每个施工阶段的起止时间和主要施工内容5.3 施工节点进度计划明确每个节点的时间节点和完成标准6. 质量要求6.1 水池质量要求水池混凝土强度等级不低于C25，防水等级为二级6.2 泵房质量要求泵房混凝土强度等级不低于C25，装修质量符合设计要求6.3 施工过程质量控制严格执行国家相关规范和标准，对施工过程进行全过程监控，确保工程质量7. 投资预算7.1 施工总预算项目总预算为500万元，包括材料费、人工费、机械费、管理费等7.2 分项工程预算详细列出每个分项工程的预算金额，包括材料、人工、机械等费用7.3 材料预算材料预算包括钢材、水泥、砂石等主要材料费用7.4 人工预算人工预算包括施工人员、管理人员等工资及福利费用8. 付款方式及期限8.1 付款方式8.1.1 预付款：合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付预付款总额的30%；8.1.2 进度款：按照施工进度计划，每完成一定比例的工程量，甲方支付相应比例的工程款；8.1.3 结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的70%；8.1.4 验收合格后30日内支付尾款，尾款金额为结算款的10%；8.2 付款期限8.2.1 预付款：自合同签订之日起5个工作日内；8.2.2 进度款：每月的一个工作日支付上个月完成的工程量对应的进度款；8.2.3 结算款：自工程竣工验收合格之日起30个工作日内；8.2.4 尾款：自工程竣工验收合格并交付使用之日起30个工作日内。
水泵房施工合同协议书
水泵房施工合同协议书甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需建设水泵房工程，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就水泵房施工项目达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程标准：_____________________1.6 工程期限：开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
第二条承包范围2.1 乙方承包的工程范围为水泵房的土建、安装、调试等全部施工内容。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：__________________元。
3.2 工程款支付方式如下：3.2.1 合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%。
3.2.3 工程竣工验收合格后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%。
3.2.4 余款____%作为质保金，在工程质保期满后____日内支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关质量标准和甲方要求进行施工。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后____日内组织验收。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在接到甲方通知后____日内无偿返工或修复。
第五条工程变更5.1 施工过程中如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的工程价款调整，按照实际发生的费用增减进行结算。
修建泵房合同协议书
修建泵房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！修建泵房合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要修建泵房以满足供水需求，乙方具备修建泵房的能力和经验，甲乙双方经协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方负责修建一座符合甲方要求的泵房，包括土建、水电安装、设备购置及调试等工作。
1.2 泵房的设计应满足甲方供水需求，并符合相关法律法规及行业标准。
二、工程费用2.1 乙方向甲方提供的工程报价为人民币____元整（大写：____________________元整），包括但不限于材料费、人工费、设备费、运输费、税费等。
2.2 甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付预算价的50%作为预付款。
2.3 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的50%工程款。
三、工程进度3.1 乙方应按照甲乙双方约定的时间表完成工程，如有特殊情况需调整，乙方应提前向甲方说明。
3.2 乙方应在工程验收合格后按照约定时间交付泵房。
四、工程质量4.1 乙方应保证工程质量，确保泵房的安全稳定运行。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
五、保密条款5.1 甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一节合同协议书
发包人（全称）：xxx日科橡塑科技有限公司
承包人（全称）：xxx天华集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：xxx日科橡塑科技有限公司年产10万吨ACM及1万吨CPVC项目标段五(V型滤池、加药间、污泥浓缩池、蓄泥池泵房、蓄水池、泵房、预留配电室、混合反应池、消防泵房)。
2.工程地点：xxx市沾化区城北工业园。
3.工程立项批准文号：xxxx。
4.资金：自筹资金。
5.工程内容：xxx日科橡塑科技有限公司年产10万吨ACM及1万吨CPVC项目标段五(V型滤池、加药间、污泥浓缩池、蓄泥池泵房、蓄水池、泵房、预留配电室、混合反应池、消防泵房)发包人提供的施工图范围内所有内容（招标文件中注明的除外)。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：发包人所提供的施工图纸范围内的所有内容，包括土建、水暖、电气、装饰等所有工程，工艺安装及甩项（门窗、内外墙涂刷、屋面防水、地沟及水池的玻璃钢防腐）除外。
二、合同工期
计划开工日期： 3月1日。
计划竣工日期： 9月1日。
工期总日历天数：183天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合：合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币xx(¥xx.10元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）xx(¥xx.09元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥0.00元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥0.00元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥0.00元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：xx。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
承包人承诺所聘用施工人员符合法律法规关于建设施工合同相应的资质要求，且已经对施工人员进行必要的安全义务培训，对于在施
工过程中施工人员自身以及对他人造成人身或者财产损失的承担赔偿责任。
如发包人先行垫付的，发包人有权从工程款中予以双倍扣除。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间：本合同于年 12 月 23 日签订。
十、签订地点：本合同在xxx省沾化区xxx日科橡塑科技有限公司签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章，履约保证金打入xxx日科橡塑科技有限公司账户后生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)。