项目经营管理内部经济承包协议

项

目

经

营

管

理

内

部

经

济

承

包

协

议

书

项目经营管理责任协议书

甲方：乙方：

为了切实搞好工程项目的施工管理，落实以项目承包人为责任主体的施工项目管理责任制度，明确公司及项目承包人责任、权限和利益，以确保顺利完成公司与业主单位签订的施工合同的全部内容，根据《国家建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006（以下简称《规范》）之规定，结合《建筑法》、《合同法》相关条款，在平等自愿的基础上，经充分协商，特订立如下责任协议书：

一、经甲方研究决定，同意设立项目部，并任命同志为项目经理，负责该工程施工管理和安全生产。

二、工程施工项目简况：

项目名称：

业主单位：

施工地点：

三、本协议有效期原则上根据与业主单位签订的施工合同期限一致。有效期自年月日至年月日。乙方必须按向甲方缴纳管理费。

四、甲方主要职责和义务：

1、负责提供项目部公章及财务专用章。（公章押金3000.00元）

2、有权对乙方在技术、质量、安全、进度等方面进行检查督促，如发现乙方在施工及经营管理中存在问题时，有权提出整改意见限期改正或责令停工。

3、公司将每年对项目部进行1-2次安全、质量、进度大检查，

产生的费用由项目部支付。

4、乙方逾期缴纳管理费时间超过1个月的甲方有权采取终止合同等措施。

５、乙方必须每月上报完成工程量并附与甲方结算的工程清单。

五、乙方在工程施工项目管理过程中，履行下列职责和义务：

1、全面按期完成甲方与业主单位签主的有关该项目的施工合同和相关文件的全部内容，严格执行工程施工和安全生产的各项管理制度，确保安全生产，确保工程质量，确保完成各项生产指标。全力打造公司品牌，自觉维护公司的形象和信誉。

2、确保工程质量达到合同规定的要求。杜绝重大质量事故的发生。一旦发生安全责任事故，应承担全部经济和法律责任。对承包工程范围内的所有项目承担保修责任和质量终身责任。

3、乙方经济上实行独立核算，自负盈亏。乙方应确保工期达到合同规定的要求，因工期延误所造成的成本扩大、业主索赔等均由乙方承担。不得以任何借口拖欠工人工资。

4、乙方必须按规定参加工伤保险，按时为项目部所有井下工人缴纳工伤保险费。如甲方发现乙方未及时缴纳工伤保险费，甲方有权勒令乙方停工整改，情节严重的，甲方有权终止本协议。另因乙方未及时缴纳而造成的一切后果，均由乙方自行承担，甲方一概不负责任。

5、乙方应严格遵守和执行国家税收征管的法律、法规，负责缴纳国家规定的一切税费。必须建立健全财务制度，每月、季、年按

时向甲方呈报工程进度表及财务报表。必须严格执行国家有关财务管理的规定，接受并积极配合甲方的财务检查。

6、乙方完成承包项目，结清工程款时，必须同时注销以项目部名义开设的银行帐号，将项目部公章和财务专用章上交甲方统一存档。对未及时上交公章和财务章的项目部，甲方视为乙方工程续签，按拖延的时间和原上缴管理费的额度收取乙方管理费。

7、未经甲方单独授权，乙方不得以项目部名义擅自对外签订合同或出具证明等。若乙方违反前述规定，由此造成的后果，均由乙方自行承担，甲方一概不负责任。

六、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本项目经营管理责任协议书，撤换项目经理，构成犯罪的依法追究刑事责任：（一）施工项目发生重大安全、质量事故。

（二）违反法律法规、严重违反甲方规章制度。

（三）未经甲方书面同意，私自刻制公章、私设帐户或者擅自以甲方及其项目部名义对外借款、赊欠货款等。

（四）、侵占、挪用工程款、专用借款或财产的。

七、工程的竣工资料由乙方负责完成。在工程竣工验收后，建设单位给予鉴定的技术质量验收证书乙方务必交回公司存档。

八、保证

1、为保证本协议书的落实，担保人自愿为乙方就本项目经营责任书中全部义务、责任，向甲方提供不可撤销的连带责任的担保，即使主合同条款无效，但保证条款仍然有效。

2、本协议书履行完毕，债权债务清偿结束后，保证关系终止。如终止后暴露出新的债务纠纷，其一切责任仍由乙方承担。

九、附则

1、本协议书未尽事宜双方可另行协商解决，协商不成，由甲方依据地人民法院管辖。

2、本协议书自甲方、乙方及担保人签字盖章后生效。

3、本协议书一式肆份，甲方执两份，乙方和担保人各执壹份。甲方：浙江中矿建设有限公司

法定代表人：项目经理：

身份证号码：

担保人：

身份证号码：

签订日期：年月日