施工质量保证金协议书
施工保证金协议书范本最新
施工保证金协议书范本最新甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的原则基础上,就乙方在施工过程中提供担保事项,经充分协商,达成以下协议:一、保证金的金额1. 乙方应向甲方支付施工保证金,保证金金额为人民币【】元整。
2. 保证金的支付时间为双方签订本协议之日起【】日内。
3. 保证金应通过银行转账等合法方式支付至甲方指定的账户。
二、保证金的用途1. 保证金仅用于乙方在施工过程中违反合同约定,导致甲方损失的情况。
2. 若乙方按照合同约定完成施工,甲方应在工程验收合格后【】日内无息退还保证金。
3. 若乙方违反合同约定,导致甲方损失,甲方有权从保证金中扣除相应金额,剩余保证金应在扣除后【】日内无息退还乙方。
三、保证金的退还1. 工程验收合格后,甲方应在【】日内退还保证金。
2. 若乙方提前完成施工,甲方应在乙方书面申请后【】日内退还保证金。
3. 若乙方未能按照合同约定完成施工,甲方有权扣除相应金额后退还剩余保证金。
四、违约责任1. 若甲方未按约定退还保证金,甲方应支付违约金,违约金金额为保证金金额的【】%。
2. 若乙方未按约定支付保证金,乙方应支付违约金,违约金金额为保证金金额的【】%。
五、争议解决本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:【年】年【月】月【日】日以上协议仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整。
质保金合同协议书5篇
质保金合同协议书5篇质保金合同协议书1兹有施工单位,在我公司承接工程,余质保金计人民币(大写)(¥)未付(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金支付申请书兹有施工单位,在我公司承接(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金合同协议书2合同编号:签订地点:重庆市巴南区XXX供货合同甲方:重庆宗申xxx 公司乙方:一、标的物二、质量要求、验收条件1. 乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。
如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。
3.产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。
三、供货时间、地点、方式合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。
最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。
四、包装或防护要求乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失,其责任由乙方承担。
五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法按技术协议要求。
六、价款及支付方式设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95%的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不计利息)。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程施工保证金协议(六篇)
工程施工保证金协议工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____签订地点:_____ 签订日期:_____工程保证金合同委托方:_____(甲方)开户银行:_____(乙方)建设单位:_____(丙方)根据建设部、财政部建质[___]____号和建设厅、财政厅建管[___]____号文件精神,为加强____市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
2023年建设工程“质量保证金”监管协议书范本
2023年建设工程“质量保证金”监管协议书范本尊敬的各位合作伙伴:您好!为加强我国建设工程质量管理,提高工程质量,确保建设工程质量安全与可持续发展,根据国家发展改革委员会《关于建立建设工程质量保证金制度的通知》(发改办规〔2022〕267号),我方将根据项目的特点和需求,采取相关措施监管建设工程质量保证金,并与各合作单位签署本协议。
具体协议事项如下:第一条合作单位同意按照国家相关规定,提供相应的质量保证金。
质量保证金的金额以项目合同对应款项的比例为依据,具体比例以本项目相关规定为准。
第二条合作单位同意按照国家相关规定,将质量保证金存入我方监管账户或指定的合作银行,并在合同签订后一个月内完成存入操作。
具体存款账户和操作方式将在合同签订后另行通知。
第三条质量保证金将根据工程进展和质量情况采取不同的监管方式。
我方将对质量保证金的使用和监管情况进行定期审核,并及时与合作单位沟通交流。
第四条合作单位同意,在合同履行过程中,按照合同约定的质量要求和进度规定进行工程施工和管理,确保工程质量符合国家和地方相关标准和规定,并按时交付工程。
如合作单位存在质量问题或未按时交付工程,我方有权利从质量保证金中扣除相应的费用。
第五条合作单位同意,如项目验收合格并按时交付工程后,质量保证金将按合同约定的方式和时间退还给合作单位,同时合作单位应提供相关资料确认工程质量的安全和合格。
第六条合作单位同意,如在工程施工和交付过程中发生任何争议或纠纷,应通过友好协商解决。
如协商无果,双方可以通过仲裁或提起诉讼解决。
第七条本协议自双方盖章之日起生效,有效期与合作合同相同,并延续至合同履行结束。
第八条本协议的补充、修改和终止,需由双方书面协商确认。
注:本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
特此协议!合作单位(盖章):____________________日期:____________________监管方(盖章):____________________日期:____________________。
施工保证金协议书
施工保证金协议书【协议书名称】施工保证金协议书【协议书内容】甲方:【施工单位名称】(以下简称“施工单位”)地址:【施工单位地址】法定代表人:【施工单位法定代表人】联系电话:【施工单位联系电话】开户行:【施工单位开户行】账号:【施工单位账号】乙方:【建设单位名称】(以下简称“建设单位”)地址:【建设单位地址】法定代表人:【建设单位法定代表人】联系电话:【建设单位联系电话】开户行:【建设单位开户行】账号:【建设单位账号】根据《建设工程质量管理条例》和《招标投标法》规定,为了保障建设工程质量和完工验收,保证施工单位履行合同义务,建设单位与施工单位于【XX】年【XX】月【XX】日签订了建设工程施工合同(合同编号:【合同编号】),约定施工期间施工单位需向建设单位缴纳【XX】元的施工保证金。
本协议书旨在明确双方施工保证金的缴纳、保管、操作、使用等事项,以确保建设工程按时按质完成。
一、施工保证金的缴纳1、施工单位需在本协议签署之日起五个工作日内,将施工保证金【XX】元缴入建设单位指定的账户,并同时将固定资产清单、项目经理、施工班组名称、电话等相关资料报送建设单位保管。
2、施工单位应在签订施工合同前先交纳10%的施工保证金。
在工程验收结算后,经验收合格的,返还80%的施工保证金。
二、施工保证金的保管1、建设单位将施工保证金存入银行定期存款账户,保证金的利息收益由建设单位享有。
2、施工保证金的保管期限为工程竣工验收合格之日起的【X】年,在此期限内施工单位无权要求提取和使用。
三、施工保证金的操作1、施工单位要求使用施工保证金的,须向建设单位书面提出申请,并提供施工保证金的使用证明,并经建设单位审核批准后方可使用。
2、当建设单位依据合同、工程质量管理条例及相关监管规定约定情形提出,要求扣回部分或全部施工保证金时,施工单位应立即履行。
3、施工保证金的使用范围包括但不限于:违约赔偿、提前购置材料和设备、进行工程整改及强制拆除等。
建设工程质量保证金监管协议书5篇
建设工程质量保证金监管协议书5篇篇1甲方(建设单位):_________________________乙方(施工单位):_________________________丙方(监管机构):_________________________为确保建设工程质量保证金的有效管理和使用,规范各方的权利和义务,甲乙丙三方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的为确保工程质量,维护各方权益,规范质量保证金的管理和使用,防范工程风险,特签订本协议。
二、术语解释1. 工程质量保证金:为保证工程达到预定质量标准而预留的资金。
2. 监管机构:负责监督工程质量保证金的管理和使用。
三、质量保证金金额及管理方式1. 质量保证金金额:根据工程合同总金额的一定比例确定。
2. 甲方在工程款支付时扣除质量保证金,并存入丙方指定的监管账户。
3. 乙方需提供相关工程款项的合法收据和证明材料。
四、工程质量保证金的监管及使用范围1. 工程质量缺陷修复费用。
2. 工程保修期内因工程原因造成的损失赔偿。
3. 经甲乙双方确认的其他相关费用。
五、工程质量保证金的监管程序和要求1. 甲方在工程竣工验收合格后,将质量保证金转入丙方监管账户。
2. 乙方应履行工程质量保修义务,如出现质量问题,需及时向甲方报告并承担修复责任。
3. 甲方委托丙方监督工程质量保证金的合理使用,丙方有权对资金使用情况进行审核和监督。
4. 若乙方在规定期限内履行保修义务且无质量问题,丙方应及时将质量保证金返还给甲方。
5. 若乙方未履行保修义务或存在质量问题,丙方有权使用质量保证金进行修复或赔偿,并向乙方追索相关费用。
六、协议变更与解除1. 本协议一经签订,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如需变更或解除本协议,应经甲、乙、丙三方协商一致,并签订书面补充协议。
七、违约责任及争议解决方式1. 各方应遵守本协议约定,如一方违约,应承担违约责任并赔偿损失。
2. 如发生争议,甲、乙、丙三方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程“质量保证金”监管协议书7篇
建设工程“质量保证金”监管协议书7篇篇1本协议旨在明确相关方在建设工程中对于质量保证金的管理和监管责任,以确保工程质量并维护各方的合法权益。
经各方协商一致,达成如下协议:一、协议主体甲方(建设单位):__________________乙方(施工单位):__________________丙方(质量保证金监管机构):__________________二、质量保证金监管事项1. 甲方在支付工程进度款时,按照约定比例将质量保证金从工程款中扣留,并专户存储。
2. 乙方应按照设计要求和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
工程竣工验收合格后,可向甲方申请返还质量保证金。
三、质量保证金的扣留与返还1. 质量保证金的扣留比例和期限按照合同约定执行。
一般情况下,扣留比例不超过工程结算价的XX%。
在工程竣工验收合格后开始计算质量保证金返还期限,期限为XX年。
若工程存在质量问题或需要维修的情况,根据具体情况延长返还期限。
2. 质量保证金主要用于弥补工程质量缺陷造成的损失,以及修复工程发生的费用。
在工程保修期内,若因乙方原因出现质量问题,乙方必须负责修复并承担相关费用。
甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。
若无需动用质量保证金,则在质量保证期限结束后返还给乙方。
四、质量保证金的监管职责划分1. 甲方负责按照合同约定设立质量保证金专户,并确保专款专用。
甲方应对工程质量负首要责任,确保工程按设计要求和质量标准进行施工。
2. 乙方应确保工程质量符合合同约定,承担工程质量问题的修复责任。
在工程保修期内,乙方应配合甲方处理工程质量问题,及时修复缺陷部分。
3. 丙方作为质量保证金监管机构,负责对质量保证金的监管和使用情况进行监督。
丙方有权对工程质量进行检查,发现问题及时通知甲乙双方进行处理。
丙方应在接到问题通知后及时履行监管职责,确保工程质量得到保障。
五、违约责任1. 若甲方未按照协议约定设立质量保证金专户或挪用质量保证金的,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程“质量保证金”监管协议书4篇
建设工程“质量保证金”监管协议书4篇篇1建设工程“质量保证金”监管协议书协议书编号:XXXXX甲方(监管方):_______________________,统一社会信用代码:_______________________乙方(建设单位):_______________________,统一社会信用代码:_______________________丙方(施工单位):_______________________,统一社会信用代码:_______________________鉴于,甲方是由政府机构或者行业协会指定的建设工程质量监管部门,负责对建设工程的质量进行监督和检验;乙方是具有相关建设工程资质的建设单位,负责委托丙方进行具体的施工工作;丙方是具有相关建设工程资质的施工单位,负责具体的施工任务。
为保障建设工程的质量,特对质量保证金进行监管,制定如下协议:第一条质量保证金数额及支付方式1.1 乙方应按照相关规定,将质量保证金存入指定的监管账户中,金额为______________________________________元。
1.2 乙方支付质量保证金的方式为一次性支付,应在协议签订之日起7个工作日内完成支付。
1.3 如需变更质量保证金数额,需经双方协商一致,并办理相关手续。
第二条质量保证金的用途2.1 质量保证金用于建设工程施工过程中可能发生的质量问题,如工程质量不达标、违反相关规定等情况。
2.2 质量保证金不得用于其他用途,一经发现,乙方应返还相应金额并承担相应责任。
第三条质量保证金的监管3.1 甲方应对存入监管账户的质量保证金进行监管,确保资金安全和合规使用。
3.2 监管账户应设有协议约定的双重签约制度,确保资金的安全性和监管能力。
3.3 如需使用质量保证金,乙方应提供相关文件和证明,并经甲方同意后方可支付相应款项。
第四条质量问题的处理4.1 乙方和丙方在建设工程施工过程中,如发现质量问题应立即报告甲方,并协助进行处理。
施工单位质保金合同(精选3篇)
施工单位质保金合同(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
甲方:*****乙方:*****甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:1、就项目,乙方作为施工单位,应于*年***月***日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
3、工程消失质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责,甲方可托付具有相应资质的单位进行修理,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进行修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责,乙方不再担当责任。
4、工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方担当由此引起的全部法律责任。
6、未尽事宜,另行协商。
在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
7、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:*****乙方:*******年**月**日施工单位质保金合同(第二篇)合同编号:【编号】合同标题:施工单位质保金合同摘要:本合同由【甲方名称】(以下简称为“甲方”)与【乙方名称】(以下简称为“乙方”)于【签订日期】签署,并经双方确认后生效。
甲方作为项目委托方,乙方作为施工单位,双方就质保金事项达成如下协议。
正文:一、质保金数额及支付方式1.1 乙方同意在合同签署后【天/月】内向甲方支付质保金金额为人民币【金额】元。
质保金支付方式为【支付方式】。
双方可通过书面形式协商改变支付方式。
1.2 乙方支付质保金后,甲方应开具相应的质保金收据,并在收到质保金后【天/月】内将其退还给乙方。
二、质保金的用途2.1 乙方在施工过程中应确保所提供的劳务和材料符合相关法律法规的要求,保证施工质量符合合同约定。
建设工程质量保证金监管协议书4篇
建设工程质量保证金监管协议书4篇篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方:__________乙方:__________根据《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定,为加强建设工程的质量管理,保障建设工程的质量安全,特制定本协议书。
一、保证金缴纳标准和方式:1. 乙方应按照工程造价的百分比提供相应保证金,具体金额为__________,共计人民币____________元。
2. 乙方应在签订本协议书后的7个工作日内将保证金存入指定银行账户,账户信息如下:账户名称:__________账号:__________3. 保证金的存入应由乙方提供存款凭证,并在存入次日将存款凭证原件交由甲方进行审核确认。
审核确认后,甲方将签发《建设工程质量保证金收据》。
4. 保证金存入期间产生的利息由乙方自行承担,不得向甲方索要。
二、保证金监管:1. 甲方应将乙方存入的保证金全额存入指定银行账户,并设置专门的监管账户,保证金不得挪作他用。
2. 甲方应定期对保证金账户进行核算,确保保证金的安全性和完整性。
三、保证金返还:1. 建设工程验收合格后,乙方应提前向甲方提交《竣工决算书》和《质量保证金返还申请书》,并由甲方对工程质量进行核实。
2. 经甲方核实工程质量合格后,甲方应在验收通过后的7个工作日内将保证金及相应的利息返还给乙方。
3. 如建设工程未能按时竣工或者验收不合格,甲方有权扣留乙方的保证金直至问题得到解决为止。
四、其他事项:1. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章生效。
2. 本协议书的解释权属于甲方。
3. 本协议书自签署之日起生效,有效期至乙方收到保证金返还通知书之日终止。
甲方(签章):__________ 乙方(签章):__________日期:__________ 日期:__________篇2建设工程质量保证金监管协议书甲方:建设单位(甲方单位名称)地址:_______________________法定代表人:__________________联系电话:____________________乙方:监管单位(乙方单位名称)地址:_______________________法定代表人:__________________联系电话:____________________根据《建设工程质量保证金管理办法》的要求,为了保障建设工程的质量和安全,甲乙双方达成以下协议:一、协议的目的为了保证建设工程质量,甲方同意按照相关法律法规的规定,向乙方交纳建设工程质量保证金,并委托乙方对建设工程质量保证金进行监管和管理。
建设工程质量保证金监管协议书5篇
建设工程质量保证金监管协议书5篇篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方(出资方):__________________________乙方(工程监理单位):__________________________丙方(监管单位):__________________________为加强对建设工程质量的监管,确保工程质量和工程安全,保障各方的合法权益,三方经协商一致,签订本建设工程质量保证金监管协议书。
具体内容如下:第一条建设工程质量保证金的比例1.1 甲方应缴纳建设工程质量保证金作为对工程质量的担保,建设工程质量保证金的比例为工程总造价的5%。
第二条质量保证金的缴纳方式2.1 甲方应在工程开工前将建设工程质量保证金存入由丙方指定的监管账户,并在同一时间内向乙方提供相应的《建设工程质量保证金存入通知书》。
2.2 建设工程质量保证金应一次性缴纳到指定的监管账户,不得分期支付。
第三条质量保证金的使用3.1 建设工程质量保证金将由丙方进行监管,用于建设工程施工过程中出现的质量问题或施工单位违约行为导致的损失赔偿等。
3.2 当工程竣工验收合格后,若未发现质量问题或违约行为,建设工程质量保证金将返还给甲方。
3.3 若工程施工过程中发现质量问题或违约行为,乙方应及时通知甲方,并由丙方协助进行处理,并根据具体情况使用质量保证金进行赔偿或整改。
第四条特殊情况的处理4.1 若建设工程质量保证金发生纠纷或争议,应由甲乙双方及丙方协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
4.2 在建设工程中,由于特殊原因需要修改建设工程质量保证金的数额或缴纳方式,应经过甲乙双方及丙方一致同意。
第五条其他5.1 本协议一经签订即生效,并对双方具有法律约束力。
5.2 本协议的解释权归甲乙双方及丙方共同所有。
甲方(盖章):______________________ 日期:____________乙方(盖章):______________________ 日期:____________丙方(盖章):______________________ 日期:____________本建设工程质量保证金监管协议书共三份,自签订之日起生效。
建设工程质量保证金监管协议书7篇
建设工程质量保证金监管协议书7篇篇1本协议由下列各方于____年____月____日签订:甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(监管机构):____________________鉴于甲方与乙方就本建设工程签订了施工合同,为规范工程质量保证金的监管,确保工程质量,维护各方合法权益,经协商一致,达成如下协议:一、定义与解释本协议所称质量保证金,是指为确保工程质量符合合同约定和相关法律法规要求而预留的资金。
本协议所称监管机构,是指负责工程质量保证金监管的机构。
二、目的和原则本协议的目的是规范工程质量保证金的监管,确保工程质量。
各方应遵循诚实信用、公平公正、互利共赢的原则,共同履行协议。
三、质量保证金数额与监管期限1. 甲方按照施工合同约定预留质量保证金,具体数额为人民币____元。
2. 质量保证金的监管期限为工程竣工验收合格后____年。
四、质量保证金的监管与使用1. 监管机构负责质量保证金的管理和监督使用。
在监管期限内,未经监管机构同意,甲方不得擅自挪用质量保证金。
2. 若工程在保修期内出现质量问题,乙方应当按照甲方的要求及时进行维修。
维修费用由乙方承担,甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。
3. 若乙方未能按照甲方要求及时维修,甲方有权委托第三方进行维修,相关费用由乙方承担,甲方有权从质量保证金中直接支付。
4. 若工程在保修期内未出现质量问题,监管期限届满后,甲方应当向乙方返还剩余的质量保证金。
五、质量保证金的利息及收益处理1. 质量保证金的存款利息及收益由甲方和乙方按照施工合同的约定处理。
2. 监管机构对质量保证金的管理不承担任何收益。
若因监管机构管理不善导致质量保证金损失,监管机构应当承担相应责任。
六、协议各方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:按照约定预留质量保证金;监督工程质量;在保修期内出现质量问题时,要求乙方进行维修;委托第三方进行维修并有权从质量保证金中支付相关费用等。
质保金合同协议书5篇
质保金合同协议书5篇质保金合同协议书1兹有施工单位,在我公司承接工程,余质保金计人民币(大写)(¥)未付(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金支付申请书兹有施工单位,在我公司承接(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。
特此申请物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:年月日质保金合同协议书2合同编号:签订地点:重庆市巴南区XXX供货合同甲方:重庆宗申xxx 公司乙方:一、标的物二、质量要求、验收条件1. 乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。
如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。
2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。
3.产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。
三、供货时间、地点、方式合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。
最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。
四、包装或防护要求乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失,其责任由乙方承担。
五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法按技术协议要求。
六、价款及支付方式设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95%的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不计利息)。
施工安全保证金协议书范本
施工安全保证金协议书范本《施工安全保证金协议书》甲方(施工单位):乙方(业主单位):根据《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量安全监督规定》等相关法律法规,为确保工程安全,提高工程质量,保障施工人员生命财产安全,经双方协商一致,就本工程安全保证金事宜达成如下协议:一、保证金额1. 甲乙双方约定在本工程合同价款的2%作为安全保证金,用于甲方向乙方缴纳的安全保证金,专项用于本工程施工期间的安全管理、安全培训、安全事故处理等安全费用。
二、保证期限2. 安全保证金的保证期限为本工程施工期(以双方签订的施工合同为准)加上工程验收合格后三个月。
三、保证金退还3. 施工期间,甲方须按照乙方要求,严格执行安全生产法律法规,确保工程安全。
如甲方在保证期间内未发生重大安全事故,乙方应在工程验收合格后三个月内退还甲方所缴纳的安全保证金(不计利息)。
4. 如甲方在保证期间内发生重大安全事故,乙方有权根据事故严重程度相应扣除部分或全部安全保证金,用于事故的处理和赔偿。
扣除后的剩余保证金应在事故处理完毕后一个月内退还甲方。
四、保证金管理5. 安全保证金应纳入甲方财务管理,专款专用,不得挪作他用。
甲方应定期向乙方报告安全保证金的使用情况。
六、争议解决6. 本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7. 本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(施工单位):乙方(业主单位):签订日期:年月日注意:本协议范本仅供参考,具体条款需根据法律法规和双方实际情况进行调整。
在签订协议前,请务必征求专业法律人士的意见。
建设工程质量保证金监管协议书4篇
建设工程质量保证金监管协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方(监管方):__________公司乙方(缴纳方):__________公司为了规范建设工程质量保证金的监管管理工作,确保工程质量和投资安全,根据相关法律法规以及双方的意愿,经协商一致,特签订本协议。
一、保证金缴纳及监管1. 乙方应在工程合同签订之日起,按照约定的比例向甲方缴纳建设工程质量保证金,总金额为人民币__________元整。
保证金应缴纳至指定账户,并在乙方提交的保函、担保等证明文件生效后方可解除监管。
2. 甲方应将收到的保证金存入独立的监管账户,并定期向乙方出具质量保证金监管专用账户余额证明,确保资金的安全与稳定。
3. 在工程竣工验收合格后,甲方应及时将保证金返还给乙方,并在十个工作日内完成结算手续。
二、质保金的使用1. 质保金主要用于弥补工程质量问题导致的损失和维修费用,确保工程的质量稳定和客户利益。
2. 若工程在质保期内出现质量问题,乙方应及时协调并解决问题,并由甲方提供技术支持、监督,确保问题得到有效解决。
3. 如质保金在质保期内未被使用,甲方应将其按照协议约定的比例返还给乙方。
三、沟通与纠纷解决1. 双方应保持通畅的沟通渠道,及时沟通工程建设中的问题和困难,并共同商讨解决方案。
2. 如在工程建设中发生纠纷,双方应本着诚信和合作的原则,通过友好协商解决;协商不成时,可向有关行政部门或仲裁机构申请解决。
四、违约责任1. 乙方未按约定缴纳质保金的,按每日质保金总额的千分之五支付违约金,且须在三个工作日内补足质保金。
2. 甲方未按约定及时返还质保金的,应按质保金总额的千分之五支付违约金。
五、协议变更与解除1. 双方可以就本协议内容进行变更,但须经双方书面一致同意并签字确认。
2. 若一方未能履行本协议的全部或部分义务,构成严重违约的,对方有权解除本协议,并追究违约方的法律责任。
六、其他条款1. 本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字生效,有效期为工程竣工验收之日起______年。
建设工程质量保证金监管协议书6篇
建设工程质量保证金监管协议书6篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(监管银行):____________________为确保建设工程质量保证金的专款专用和有效监管,明确各方责任,保障工程质量,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为规范工程质量保证金的管理,保障工程质量及工程竣工验收后的维修服务,通过丙方对工程质量保证金实施监管,保证工程质量和维修责任的履行。
二、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量保证金总额:人民币大写____________________元整(小写¥________元)。
三、质量保证金及监管范围1. 监管期限:自工程竣工验收合格之日起至工程保修期满且质量保证金余额返还完毕止。
篇2本协议由下列双方签订:甲方(监管主体):__________乙方(质量保证方):__________丙方(项目方):__________为了规范建设工程质量保证金的监管和使用,保障工程质量的稳定和提升,经各方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在建设工程质量保证金监管过程中的权利与义务,确保工程质量保证金专款专用,规避风险,保障工程质量。
二、质量保证金1. 乙方根据工程合同及相关规定,向甲方缴纳一定数额的质量保证金,以确保工程质量的可靠。
2. 甲方负责设立专项账户,对乙方缴纳的质量保证金进行监管。
三、监管措施1. 甲方应设立专门的监管机构,负责质量保证金的管理和使用审批。
2. 乙方需按照工程进度和合同约定,向甲方提交质量保证金使用计划。
3. 甲方根据乙方提交的使用计划,结合工程实际进度和质量情况,进行审批。
4. 甲方在监管过程中,如发现工程质量问题或违规行为,有权暂停质量保证金的使用,并要求乙方进行整改。
“质量保证金”监管合同书6篇
“质量保证金”监管合同书6篇篇1甲方(建设单位):___________________乙方(施工单位):___________________丙方(质量保证金监管机构):___________________为确保建设工程质量,规范各方行为,经甲、乙双方友好协商及丙方的见证与监管,根据相关法律法规及规定,就乙方在工程竣工验收合格后缴纳的质量保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的为确保工程质量,提高施工单位的责任心,甲方同意在乙方施工工程竣工验收合格后向丙方交纳质量保证金。
丙方负责对该保证金进行监管,以保证建设工程的后续质量问题得到有效解决。
二、质量保证金金额及管理期限本合同约定的质量保证金总额为人民币_________元整。
该保证金管理期限为工程竣工验收合格之日起_____年。
管理期限届满后,如无质量问题或问题已解决,丙方将保证金及利息全额退还给乙方;如存在质量问题需维修,则扣除相应费用后退还余额。
三、质量保证金的缴纳与返还1. 乙方在工程竣工验收合格后______日内向丙方缴纳质量保证金。
2. 甲方对乙方的缴纳行为负有监督责任,确保乙方按时足额缴纳。
3. 保证金返还时,乙方需提供完整的工程竣工资料及质量证明文件。
如工程存在质量问题需维修,甲方有权从保证金中扣除相应费用。
若保证金不足以支付维修费用,乙方需承担不足部分的支付责任。
四、质量保证金的监管与使用1. 丙方负责监管质量保证金,确保专款专用。
未经甲方同意,乙方不得擅自挪用保证金。
2. 若工程在质保期内出现质量问题,甲方有权从保证金中扣除相应费用委托丙方用于维修。
维修费用以实际发生为准,由丙方负责监督使用。
3. 甲方委托丙方组织专家对工程质量问题进行鉴定,确定维修方案及费用。
维修工程完成后,由丙方组织验收。
五、合同变更与解除本合同在执行过程中,若需变更或解除,须经甲、乙、丙三方协商一致并签订书面协议。
任何单方面变更或解除均无效。
六、违约责任1. 乙方未按约定缴纳质量保证金的,甲方有权要求乙方在规定期限内补足;逾期未补足的,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程质量保证金监管协议书4篇
建设工程质量保证金监管协议书4篇篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方:________________(委托方)乙方:________________(监管方)为了加强建设工程质量管理,保障建设工程的质量安全,按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定,甲、乙双方经友好协商,就建设工程质量保证金的监管签订本协议书。
一、甲方为承接建设工程合同而缴纳的质量保证金金额为_________元整,应按照建设工程质量保证金缴纳的相应规定及时支付。
二、乙方应按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定,对甲方缴纳的质量保证金进行监督管理。
具体职责如下:(一)负责对甲方缴纳的质量保证金进行登记、核对,确保金额准确无误;(二)负责建立质量保证金账户,并保证账户资金安全;(三)负责审核甲方提供的缴费凭证,确保合规;(四)负责根据建设工程质量管理的需要,对甲方缴纳的质量保证金进行冻结或解冻处理;(五)负责对建设工程质量保证金的使用进行监督,确保符合相关规定;(六)负责定期向甲方报告质量保证金的使用情况以及账户资金余额等。
三、甲方缴纳的建设工程质量保证金,应符合以下规定:(一)质量保证金应按照建设工程合同的约定缴纳,严格按时足额支付;(二)质量保证金应专款专用,不得挪用或用于其他用途;(三)甲方应按照乙方的要求提供缴费凭证及有关资料;(四)甲方应配合乙方对质量保证金的监督管理工作,配合进行必要的核对与调查。
四、建设工程质量保证金的使用范围包括但不限于以下情形:(一)甲方未按照建设工程合同的约定按时完成工程,并且工程质量存在问题的;(二)甲方未按照建设工程管理规范进行施工,导致工程质量出现问题的;(三)其他与建设工程质量有关的违约行为。
五、建设工程质量保证金的使用方式由乙方审核确认后进行处理,可以用于支付违约金、工程重新施工等。
六、甲方应保证支付的建设工程质量保证金来源合法,如因质量问题需要使用质量保证金时,甲方应积极配合乙方的调查工作,确保相关事实清楚。
建设工程质量保证金监管协议书3篇
建设工程质量保证金监管协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程质量保证金监管协议书甲方(出质人):___________________乙方(监管人):___________________丙方(受益人):___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙丙三方在平等协商的基础上,就建设工程质量保证金的监管事宜达成以下协议:一、监管资金及支付方式1.1 甲方向乙方支付建设工程质量保证金(以下简称“监管资金”),金额为_____________________(大写:_____________________),支付方式为______________,支付日期为_____________________。
1.2 乙方将所收到的监管资金纳入独立账户进行专款专用管理,并且对账户资金的变动情况进行记录并向甲方和丙方提供相关报告。
二、资金监督2.1 乙方将监管账户资金用于建设工程质量保证金的专项用途,不得挪作他用。
2.2 乙方每季度应向甲方和丙方提供监管资金账户的运行情况、收支明细和余额情况的报告。
2.3 如发生违规使用监管资金、挪用监管资金或监管资金账户发生异常变动等情况,乙方应立即通知甲方和丙方,并按照相关规定进行处理。
三、监管责任3.1 乙方需按照相关法律法规和监管协议的规定,履行对监管资金的监管职责,确保监管资金的安全和完整。
3.2 乙方应对监管资金账户的密码及相关信息严格保密,不得向他人泄露。
3.3 乙方因监管不当或管理不善而给甲方和丙方造成损失的,应承担相应的法律责任。
四、监管期限4.1 监管期限自监管资金支付日起,至建设工程质量保证金缴纳义务终止之日止。
4.2 在监管期限内,甲方有权向乙方提出监管资金的提取申请。
乙方应在收到申请后1个工作日内将资金支付给甲方的指定账户。
五、解决争议5.1 本协议履行过程中如发生争议,甲乙丙三方应友好协商解决;如协商不成,应向双方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工质量保证金实施协议书
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
项目名称:
为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议:
一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:伍仟万元整小写:5000万元人民币。
二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。
三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效):
1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。
如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。
2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的,经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。
如已无法更换造成损失由乙方承担。
3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。
4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行管理,积极配合。
如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的,造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。
8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
11、总包在工程移交物业公司、甲方客服部门、销售部门中过程检查出的质量问题,必须在规定的时间内整改完成,工程质量问题每次逾期不能整改完成,扣减(不少于1万元)工程质量保证金。
因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不能解决的,任一方可向本项目注册地人民法院提起诉讼。
本协议一式两份,签署双方各执一份,本协议属合同一部分与合同具有同等法律效力。
发包人(甲方):承包人(乙方):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。