泰克泽水电站施工总进度计划浮时对工期索赔影响的分析
水电站工程施工索赔及常见的费用索赔分析
索赔的本质特征
•
• (1)索赔是要求给予补 偿的权利主张
• (2)索赔的依据是合同 文件以及使用的法律规定
• (3)承包商自己没有过 错
• (4)与合同相比已经发 生了实际的损失
• (5)必须有切实的证据
• (6)协议尚未达成
索赔涵义 作为合法的所有者,根据
自己的权利,提出某一有关资 格、财产、金钱等方面的要求。 即“权利要求”,法律称“权 利主张”。(英文:Cliam)
•
这是索赔中争执的最大来源。例如
变更工程量中的价格调整问题。对于有材
料调价条款的合同,怎样在物资价格上要
求业主补偿,也是一个比较复杂的问题,
最好在合同中商定一项简便可行的计算方
法(系数方法)。这是最为困难的索赔付
款要求,是涉及到“损失”的计算,如窝
工损失。
• 实例(N)某抽水蓄能电站水泥价差的索赔
3.2关于货币贬值的索赔 在合同中一般应有货币贬值的补偿款,
②中标函
③投标书和投标书附录 ④合同条件第二部分(专用条款) ⑤合同条件第一部分(通用条款) ⑥技术规范 ⑦图纸 ⑧标价的工程量表 ⑨投标书附录中所列的其他文件
青龙施工专业合同本款补充以下内 容:
解释合同文件的优先顺序如下: 协议书(包括补充协议书); 中标通知书; 评标及合同谈判中有关问题的澄清
函 件及会谈记录(纪要)等; 经双方确认的已标价的工程量清单; 招标人在招标期间发出的所有补遗
瀑布沟水电站发生群体事件
2.3增加和删减工程量的索赔
• 增加和删减工程量的索赔(工程变更) 在一定的阶段内工程变更是允许的(一般 不超过±20%也是正常的,但变更超过一 定的限度,就会使履约的经济条件发生紊 乱,从而使承包商受损。
水电站工程施工合同变更索赔工作的分析
想方设法干好工程让业 主满意是作好 变更索赔工作 的必 要条件 , 目部 自2 0 年5 项 0 7 月开工 以来 , 根据集 团公 司、 二公司 和业 主要求 , 我们 提出 了打造 “ 屏精 品工 程” 锦 的项 目目标和 “ 项项铸精品 、 事事讲规范、 样样工作争第一” 的理念 , 我们清醒 地认识到 , 只有加强项 目“ 三化 ” 建设 , 能实现打造锦屏精品 才 工程的 目标 。 优化施工方案 , 抓好技术创新工作 。通过地下厂房施工通 风系统工艺创新 , 在主厂房 I、 Ⅱ层开挖过程 中, 充分利用原地 质勘探2 探洞 , # 把探 洞与地下厂房连通 , 形成 地下 厂房循环风
主变洞开挖 、 支护施工于2 0 年2 5日提前 3 0 9 月2 天实现节点
工期 目标 。施工进度 、 质量 、 安全 、 明施工 、 文 环保均满足业 主 要求 。
求 高 , 房 洞 室 群 开 挖 、 衬 砌 、 度 达 20m的竖 井 开 挖 、 厂 砼 深 5 支
压竖井开挖后 , 利用 1 .m直径的导井作溜碴井 , 4 省去 了一条 溜碴井的开挖 及支护 , 节约工期一个月 , 同时最大限度地消除 了安全隐患 , 保证 了2 0 5 m深井施工安 全 ; 在岩锚梁开挖 、 锚杆
施工、 混凝土浇筑 中, 根据地下厂房 围岩出露 的断层多 , 碎裂岩 多 , 隙发育 , 裂 岩体 完整性 、 稳定性较差 的特点进行技术攻关 , 创新施工工艺 。在因地质原 因岩 台成型困难 的情况下 , 先行对 开挖爆破 、 预应力锚杆 、 锚索等施工工艺进行几十次实验 , 形成
护、 压力钢管安装是具有挑战性的项 目。 本标段地质情况复杂 , 厂房洞室群高地应力 、 岩爆 、 涌水量 大等特点为施工增加了难度 。在这种条件下 , 履约期的合 同管 理变更索赔工作显得尤 为重要 ,是 项 目部管理工作 的重 中之
水电站工程实施进度的影响因素及控制对策
水电站工程实施进度的影响因素及控制对策【摘要】水电站建设中的一个重要内容就是进度控制。
本文立足于项目进度管理的科学理论,以加强水电站工程施工进度的控制管理为前提,分析在水电站施工中出现的影响工程进度的问题,并提出控制工程进度的有效对策。
力争为以后的水电工程建设项目的进度控制提供绵薄的支持。
【关键词】水电站;施工进度;控制对策水电站工程具有施工周期长和易受内外部因素干扰的特点。
工程的总进度难控制。
如果不能对各种影响工程进度的因素进行有效的控制,就会导致工程的工期无法按计划及时竣工,使得投资增加,投产延缓、收益减慢,这样就会给国家和企业带来严重的经济损失。
一、影响水电站工程施工进度的风险因素分析(一)标价与工期之间的平衡关系没有处理好,影响到工程进度。
随着国家经济建设的发展,水电站工程建设市场的竞争也尤为激烈。
水电站的施工工期较长,而施工单位的报价却偏低,在经济危机的影响下,生产材料价格和人工费在逐年的上涨,并且上涨的幅度较多的超出投标时的预算。
这种情况下施工单位往往依靠节约成本、减少投入的办法来获得利润,这样做的后果就是难以保证工程实施的进度。
(二)工程设计发生变更,影响到工程的进度。
在工程项目已经投入建设的过程中,由于施工实际中的一些客观因素,导致设计方案变更,改变材料场等情况的出现,必然会使水电站建设的工期受到很大程度的影响。
(三)地质勘察风险控制不力,导致工程进度延缓。
通常在水电站工程正式启动之前,要系统地对工程施工的各个部分进行分析,发现可能存在于工程实施过程中的风险因素,特别是要对大洞室的挖掘区域进行详细的勘查。
如果勘查不到位,在施工的过程中因地质条件差,导致严重塌方,致使洞脸的支护增加,造成隧洞内衬砌的混凝土厚度大于招标阶段的设计,就会对导流洞的施工进度产生严重的影响。
(四)工程合同变更处理不当导致工程进度受影响。
水电站工程项目的实施过程中,出现的变更情况较多,而且所涉及的额度也比较大,这在无形中就增加了合同的管理难度,这样一来结算周期的延长就成为了必然。
浅析水利水电工程施工索赔和反索赔工作
浅析水利水电工程施工索赔和反索赔工作水利水电工程施工的索赔和反索赔工作是一项重要的工作,它直接影响到工程的质量和进度。
索赔是指承包商在完成工程项目时,由于合同或施工实践过程中的一些原因而产生经济损失的要求,而反索赔则是指业主对承包商提出的索赔要求进行合理反驳和赔偿的工作。
水利水电工程施工索赔和反索赔工作的成功,需要有完善的制度和严格的执行。
一、水利水电工程施工中常见的索赔原因1. 工期延误造成的索赔:这是施工施工过程中最为常见的索赔原因之一。
如果工期延误过长,会导致施工进度受阻,工程质量受到影响。
承包商可以根据合同规定,提出索赔要求,要求业主对其经济损失进行赔偿。
2. 环境污染和环境破坏造成的索赔:在施工中,可能会存在对周围环境造成破坏和污染的情况。
这些问题可能会违反政府和业主的环保要求,承包商需要承担赔偿责任。
3. 施工材料质量问题造成的索赔:根据合同规定,承包商需要按照业主要求提供符合要求的材料。
如果提供的材料存在质量问题,将导致工程质量受到影响。
此时承包商需要承担相应的赔偿责任。
二、水利水电工程施工索赔的管理制度和程序承包商需要遵守业主和政府的法律法规和要求,同时制定相应的管理制度来确保施工过程的稳定和质量。
承包商提出索赔的程序通常包括以下步骤:1. 初步调查:承包商需要对索赔的事故或问题进行调查,确保其索赔请求是合理的。
调查需要掌握现场证据、相关合同、施工标准和相关文件等相关信息。
2. 撰写索赔请求:如果承包商认为索赔请求是合理的,需要撰写索赔请求,并详细说明问题发生的原因、相关证据和索赔的要求等。
3. 提交索赔请求:承包商需要将索赔请求提交给业主或政府相关部门。
4. 成立审查委员会:业主或政府相关部门将组建专家委员会来审查索赔请求,确定索赔的合理性和金额。
5. 确定索赔金额:审查委员会将根据实际情况和相关指导,确定承包商的索赔金额。
6. 赔偿和处理:一旦确定索赔金额,业主或政府相关部门将根据相关合同和法律法规处理索赔请求。
水利水电项目施工的索赔问题分析范文
水利水电项目施工的索赔问题分析范文索赔是承包人在合同实施过程中根据法律及合同规定,对并非由于自己的过错或疏忽,而属于应由发包人承担责任造成的实际损失或额外费用向工程师提出请求的要求,包括经济补偿和工期延长两种情况。
1施工索赔的客观必然性水利水电土建工程,由于施工工期长、建设规模大、技术条件复杂、地下勘测情况的不确定性,气候条件、政策性变更、市场价格波动;工程设计会有考虑不周与实际情况不符;任何招标文件也会存在不同程度的差错或漏洞;对合同文件的理解也会存在一些分歧;发包人或监理人的现场指令等等,都可能导致承包人的实际成本超支,需要增加额外费用。
因此,在不确定性风险的合同条件下,施工索赔在合同实施过程中是必然存在的.索赔的提出与处理是合同管理工作中的一项正常业务,对双方分担风险的合同而言,无论多么认真周密的合同前准备工作,无论多么规范的合同文件,无论多么优秀的合同管理,无论多么好的建设环境,所有这些都只能尽量减少索赔,并利于索赔事件发生后的处理,但绝不能根绝索赔。
随着水利水电建设市场管理的日趋完善,《招投标法》《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》等法规的颁发,合同管理越来越受到大家的重视,施工索赔是承包人维护自己正当合同利益的重要手段。
当前水利水电工程项目均采用竞争性招标的方式来选取承包人,由于竞争性招标固有的激烈竞争性,承包人不得不以低报价中标.承包人为得到一项工程,所能报的最高价乃是其最有实力的竞争对手愿意承担该工程的最低价.所谓“中标靠低价,施工靠索赔”“工程施工和索赔是一个银币的两个面,相互依存”的说法是有一定道理的。
2索赔机会索赔机会是客观存在的,如何发现和把握索赔机会,主要应从工程成本分析、计划进度分析及事件分析,并结合合同条款进行分析,以寻找索赔机会。
2.1工程成本分析工程成本分析,需要有一个详细合理的工程预算及有效的会计核算体系,对成本差异进行分析,寻找索赔机会.工程预算是承包人根据招标文件、市场行情及自己的技术水平,结合施工组织设计及现场条件等而编制的工程估算,是工程成本控制的重要依据;会计核算是以货币为计量单位对施工经营活动全过程的记录;成本核算是会计核算的一个中心内容,通过核算可以对预算成本进行比较差异分析,发现索赔机会。
浅析国际水电工程应用P3进度计划进行工期索赔
因( 非承包商原因 ) 工程所需 的材料 、 使 设备 未能及 时到货 ; 有 和 资 源 管 理 。 特 别 是 软 件 可 以 将 进 度 、 源 、 源 限 量 和 资 资 资
组 织 的 工人 动乱 和 罢 工 ; 主 指 定 分 包 的 延误 等 业 源 平 衡 很 好 地 结 合 起 来 , 得 进 度 计 划 可 以不 再 只 是 凭 经 验 使 而 由于 上 述 原 因造 成 了工 期 的拖 延 ,如 果 承 包 商 提 出索 赔 的定 性 计 划 . 是 基 于 要 完 成 的工 程 量 并 结 合 施 工 承 包 商 的
普 及 程 度 , 要 功 能 是 进 度 、 用 和 资 源 管 理 。主 要 特 点 是 软 主 费 困扰 工 期 进 度 、费 用 和 资 源投 入 情 况 等 无 法 整 体 性 的 动 态 管 理 问 题 得 到 了很 好 地 解 决 。 外 , 件 还 能将 工 程 的现 行 进 度 此 软 与 目标 管 理 有 机 地联 系 到一 起 ,从 而 使 得 项 目管 理 的 思 想 和
《 湖南水 利水 电)o8 2o 年第 5 期
澎
曾翼 虎
( 中国水 利水 电第 八工 程局 长 沙市 4 00 ) 10 7
【 摘 要 】 国际水电工程一般投 资大 , 工期持 续几年 , 同时在项 目投入运行后发 电效益好 , 所以业
主 对 工 期 要 求 特 别 严 格 , 合 同 中制 定 多 个 工 程 进 展 里 程 碑 。在 水 电 项 目执 行 过 程 中 , 果 工 程 进 在 如
是进 行 工期 索赔 工作 的基础 国际水 电工程 承 包 商应 掌握 P 3进 度 计划在 工程 项 目工期 索赔 中的应 用, 以提 高 自身的 索赔 能力和 市场 竞争 力 。
浅析水利水电工程施工项目工效降低索赔
浅析水利水电工程施工项目工效降低索赔【摘要】水利水电的施工工程具有工期长、投资大以及技术要求高等特点,所以在水利水电工程的施工中出现索赔是极为常见的。
索赔是一个非常复杂的过程,那么对于水利水电工程的承包商来说,怎样才能降低在施工中出现的因非承包商原因导致的工效降低问题而导致的索赔是一个至关重要的问题。
基于此,本文对水利水电工程施工项目工效降低索赔进行了研究。
【关键词】水利水电工程;施工;索赔水利水电工程项目一般规模较大、工期较长、结构较复杂,在施工过程中,经常出现由于水文气象、地质条件以及规划设计、施工方案的变化等非承包商因素的影响,导致工程项目的施工效率降低,这种现象总称为工效降低。
由于工效降低导致施工成本增加,从而引起承包商对业主的索赔,即工程上所称的工效降低索赔。
从目前实际施工实践来看,由于工效降低所引起的工程成本增加款额相当大,是索赔款的重要组成部分,达到工程变更索赔总款额的10 % 以上,有时甚至高达40 %一50 %。
因此,工效降低索赔在施工索赔中具有重要的意义。
一、索赔的概念和性质索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或应由另一方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出补偿要求的行为。
索赔一词正式引入我国始于1991 年颁布的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同管理办法》。
在FIDIC 合同条件中,“claim”即索赔一词的意思就是主张或要求获得某项权益或权利,本意为“主张自身权益”,是当一方受到损失时提出补偿自身损失要求的行为,是正确履行合同、争取正当权利的体现。
索赔事件的发生,可能是因一定人为因素造成的,也可能是由应承担的风险或不可抗力事件引起的,可以是对方当事人的行为导致的,也可能是任何第三方行为所致。
一般情况下都可通过协商方式友好解决,若双方无法达成一致时,争议可通过仲裁解决。
所以,其基调是温和的。
合同双方均应正确理解和对待索赔,大可不必谈索赔色变。
水电站施工索赔原因分析及处理对策
第39卷第9期2016年09月水电姑机电技术Mechanical & Electrical Technique of Hydropower StationVol.39 No.9Sep.201659水电站施工索赔原因分析及处理对策陈琳(中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装分公司,云南昆明650032)摘要:为加强工程项目管理,在执行合同过程中,应加深理解合同条款和合同文件的内涵、避免违约,并充分利用 合同中的条款,规避风险,预防合同纠纷。
项目管理人员在合同管理的过程中应增强自我保护的意识,提高合同管理 水平,创造出更多的效益。
关键词:施工索赔;原因分析;处理原则中图分类号:F275 文献标识码:A文章编号:1672-5387(2016)09-0059-03D0I:10.13599/ki.11-5130.2016.09.0201索赔的定义索赔是指在合同履行过程中,合同合法权利一 方,由于另一方没有履行或没有恰当执行合同所规 定的义务而遭受了损失时,合法权利方根据自己的 权利提出要求取得应该属于自己的东西,也是要求 补偿自己损失的权利,向对方提出的赔偿要求。
一般 包括时间索赔和费用索赔。
2工程索赔的意义2.1有利于促进双方加强管理本着对合同双方有利的原则,规范合同管理行 为,既能保证施工方的管理更加规范,也能在合理的 利润空间内确保工程质量,从而保证了双方利益。
2.2使工程造价更合理作为投资方,在工程预算中对工程造价已经进 行了合理的分析和定位,制定了投资控制目标,该目 标是实施该工程项目比较合理的投资目标。
如果索 赔事项不合理解决,投资目标也很难完成,低价格不 利于施工方对工程质量的控制。
2.3有助于维护当事人的正当权益合理解决合同争议问题,能为施工方减轻经济 压力,也能够提高施工积极性以及在工程质量方面 的投人,建设方也能够获得满意的工程质量,对当事 人双方都有好处。
3工程索赔提出的依据3.1以损害事实为依据在工程索赔中,要提出索赔必须以发生了损害事实为前提,而且是已经造成了不良后果,有直接的 经济损失。
水电站施工中的索赔与反索赔
方面提高认知水平 ,保证 承包和发包两方 程 大多属于政府投资行为 。所 以项 目中的 正常 、有效 、持续 良好 的循 环发展 ,这是 管理 方都是受政府委托管理合 同包括合同
索赔和反索赔的积极意义。
二 、加强索赔意识
中的资金 流向问题 , 这属于计划管理模式 , 下来 的问题让企业 内部 的技术管理和经 济
仅仅只是工程量 和工程项 目出现 的增减 问 贴方式成为工程一部分 ,但在实际上 ,这 调整 ,但实 际是仍 旧未脱离本本 主义 ,定 题 ,它更是施 l T方式和方法 的变更所在 , 种方式 的支 出往往 不被 人们认可或者不被 额和实 际是 由出入 和不符 合的地方的 。 这些都是 导致 工期能否正常完成 的关键 。
广 ,不仅初 步设计 和现场施工之间存在一
定差距 ,同时招 标设 计很难做足施工 图设 还有 承包商和业主之间 不会选择与对方 打官司谈 索赔 问题 ,恐 损 计 中所要求 的深度 ,而工程问题 中涉及到 后发生经济 纠纷 , 因相 关合 同条款 理解 不 同产 生 的差 异问 害国家利益 ,一切 只要过得去能交代就 行 的众多承包人来 自不同行业 的多个标段 , 这些无一例外都 可以成 为索赔 的导 火索。 题 。业主方不希望索赔 问题发生 ,在对方 了。 他们更 愿意以奖金和补 关于工程建设施工的索赔和反索 赔问 履行合 同过程 中 , 题, 在实际合同履行过程出现都是正常的, 贴等方式对施工方进行 经济上的补偿 ,施 第 二 ,索赔与反索赔环境 。 买 卖方 其实 并不 公平 ,面对 僧多 粥
、
索赔与反索赔 的积极意 义
会信誉 和可靠施 工赢 得施工权的承包人 ,
赔意识 ,唯 “ 淡薄 ”两 字足矣。一部份 国
浅析水电工程变更索赔处理效率问题及对策
浅析水电工程变更索赔处理效率问题及对策作者:王川来源:《中国房地产业》 2018年第8期【摘要】变更与索赔事件在水电工程建设过程中经常发生,而变更和索赔处理效率一般均较低,本文对效率低问题进行了分析,提出了管理性延迟和技术性延迟两类原因,并采取一系列措施,对提高变更和索赔处理效率具有明显效果。
【关键词】变更;索赔;管理;对策1、变更及索赔处理效率现状通过对某抽水蓄能电站变更索赔处理效率现状调查,发现合同约定与实际的处理时间相差较大。
对某一年份年处理的变更索赔项目进行抽样分析,从工程变更索赔现场实施到承包人上报报价文件占总时间115 天,所占比例为67.8%,监理人审核平均时间21 天、发包人审批平均时间33.9 天,所占时间比例为32.2%,主要占用时间为承包人,次要为监理人和发包人,但其占用的绝对时间仍然较长。
累计处理平均时间170 天。
另外,通过对国内其他类似水电工程的初步了解,均存在未按照合同约定的时间完成变更索赔事件处理的情况,对于一些复杂的变更及索赔事件处理时间过长甚至于影响到合同工程竣工结算。
2、变更及索赔处理效率低原因分析2.1 管理性延迟所谓管理性延迟,是指由于工程参建各方管理不到位,由于主观或客观原因造成变更与索赔处理工作不畅、走弯路,处理时间过长造成的延迟。
对于变更。
现场工作已经实际变更,变更手续办理存在障碍,存在“踢皮球”现象,决策推迟,相关人员拖延签字。
变更实施后,按合同约定,变更费用可能会低于承包人预期,故意缓报;发包人经营与技术部门协调存在问题,对同一事件存在争议,意见不统一,延误时间。
对于索赔。
索赔工程量签证耽误大量时间,按照合同处理原则计算的索赔费用低于承包人预期,承包人主动撤回,表象上导致未及时处理索赔。
2.2 技术性延迟所谓技术性延迟,是指发承包人对变更和索赔处理在合同理解、计算方式等方面难达成一致意见、存在分歧,导致处理时间过长造成的延迟。
成立性存在分歧。
针对已发生的变更或索赔,根据合同及有关法规或规范理解不一致,是否应该给与承包相应补偿,以及还需要补充的审批程序或相应程序文件,发承包人需要多次讨论、沟通或需要外部咨询才能达成一致意见。
大型水利水电工程施工进度风险分析
大型水利水电工程施工进度风险分析随着经济的快速发展和人口的增长,对水资源的需求日益增加。
在这样的情况下,大型水利水电工程的建设显得尤为重要。
为了确保工程能够按期完成,必须进行进度管理以及风险分析,及时发现并解决问题,确保完工质量。
一、进度分析在进行风险分析之前,必须对工程进度进行分析。
大型水利水电工程的建设需要分为多个阶段,包括项目立项、公开招标、设计、采购、施工等。
在实际施工过程中,不可避免地会遇到一些问题,如资金不足、工期不充裕等,这些都会影响工程的进度。
因此,在建设过程中需要对每一个阶段的时间进行分析,及时调整工期,确保按时完成。
二、风险分析1. 资金风险大型水利水电工程财务开支巨大,往往需要大量的资金支持。
资金风险是建设过程中最常见的风险之一。
如果资金不足,将会直接影响到施工进度和工程的质量。
因此,在项目立项和设计阶段需要对资金进行充分的评估、拨付、计划和监督。
2. 工程设计风险工程设计是工程建设过程中的重要环节之一,一个好的设计方案可以大大降低后期的问题。
而质量不好的设计方案或不完善的施工图纸可能会对工程的质量和进度产生不良影响。
因此,在设计阶段需要对设计方案进行全面评估,及时发现并解决问题。
施工风险是工程建设中最难以控制的一个环节,主要取决于施工队伍的素质和经验。
如果施工队伍缺乏经验,将会出现许多问题,如质量问题、故障等。
因此,在施工过程中需要充分考虑各种因素,提高施工质量。
4. 天气风险建设大型水利水电工程时,天气因素经常会对进度和质量产生影响。
例如,暴雨、洪水等恶劣天气条件下,施工一般需要中止,这将直接影响到工程的进度。
因此,在施工过程中需要充分考虑天气因素,制定合理的施工计划。
5. 环境风险在水利水电工程建设中,如果不进行合理的环境保护工作,会对周围的环境产生一定的影响。
而这些环境因素也有可能对施工进度和工程质量产生追溯效应。
因此,在施工过程中需要充分考虑环保要求,并配合当地有关部门组织实施环境保护工作。
对水电工程赶工索赔管理的思考
对水电工程赶工索赔管理的思考摘要:对于工程建设而言,水电工程赶工索赔管理发挥着关键性的作用,在水电工程不断建设发展中,建设双方由于在施工时间方面不能达成统一,经常会发生工程完工但无法竣工验收状况。
如今,我国水电工程赶工索赔管理体系缺乏完善性,建设中争端问题会市场发生,结合这些问题,此文对水电工程赶工索赔管理的有关问题进行充分论述,旨在可以为相关业界人士提供有价值的借鉴与参考。
关键词:水电工程;赶工索赔管理;思考前言:水电工程建设通常具有规模大、投资高、周期长的特点,在水电工程建设中,建设初期窝工和建设后期的赶工状况通常是由不同原因所致,如有自然条件的限制、施工方案调整等,且赶工、窝工同变更项目不一样因素不是显性的,在一定程度上使赶工索赔工作难度增加。
因此,水电工程建设单位为了提高索赔管理质量,应根据索赔原则、程序进行索赔,并且要严格做好数据整理和索赔计算工作,进而最终可实现水电工程赶工索赔管理水平最大化。
1水电工程赶工索赔处理原则1.1赶工索赔应以合同为基础水电工程施工若碰到赶工索赔事件,则要对订立的合同条款认真研究,并以合同内容为核心进一步处理赶工索赔事件。
1.2赶工索赔管理时应重视资料整理施工单位在建设水电工程时,需要对资料收集整理工作加以重视。
通常而言,赶工索赔事件资料中有发包人、承包人、索赔论证等提供的技术资料、进度问题相关资料等,施工单位对施工建设开展的会议认真做好记录,会议结束后,应让参与人员盖章、签字,然后将其作为后期的凭证。
在水电工程建设中建设单位对施工日志应及时有效记录,内容有建设单位或工程师对施工的有关指示及施工者的施工情况。
为了充分保证施工中的业务往来文件完整准确并能够很好的保存,则要将每天的验收工作进行详细的记录。
施工现场发生紧急情况时,则要对事件发生的具体事件和处理结果进行认真登记,并在清单中纳入施工中应用的施工人员和租用的设备,并保管好设备。
此外,施工资料也有施工中所厌恶的具体工期资料、因操作失误而导致的工程损失,并将导致工程成本增加的项目登记好,使其成为未来水电工程赶工索赔事件处理的有效凭证。
试论水电站工程施工合同变更索赔工作
试论水电站工程施工合同变更索赔工作【摘要】本文从阐述水电站工程施工合同出现变更索赔的风险着手,分析了水电站工程施工合同变更索赔对策,并具体针对一个索赔案例做具体分析,希望能够为相关研究提供一定的借鉴。
【关键词】水电站工程;施工合同;变更索赔前言随着我国建筑市场改革体制的不断深化,建筑施工企业合同管理水平也得到了迅速的发展。
面对激烈的市场竞争,三峡大坝工程、小浪底枢纽工程、二滩水电站工程等相继运营投产,使得我国现代化施工技术水平和管理水平都有了很大的提高,水电站工程施工合同的管理水平也处于比较先进的行列。
其中,施工合同变更索赔管理是施工合同管理的一项重要工作,是实现合同目标的重要手段之一。
因此,需要业界和学术界投入更多的精力去研究和完善。
一、水电站工程施工合同出现变更索赔的风险分析一般来讲,合同管理全过程可以划分为五个阶段,即工程准备阶段、工程招投标阶段、合同签署阶段、合同实施阶段、竣工验收结算结算。
在这五个阶段中都可能会出现工程变更和索赔问题。
1.合同管理五大阶段的主要工作内容事实上,在工程准备阶段,合同管理主要包括合同立项申请和批准、招标文件编制以及审查等工作;在工程招投标阶段,合同管理的主要内容包括向公众发布招标公告、发布招标邀请书、组织招标前会议、发售招标文件、对潜在投标人资质进行预审等内容;在合同签署阶段,合同管理的主要内容包括确定中标者、发布中标通知书以及合同谈判、签订等;在合同实施阶段,合同管理的主要内容包括批准施工企业设计文件、完成合同、组织协调施工等;在竣工验收结算阶段,合同管理的主要内容包括完成完工申请报告、验收资料、鉴定书以及移交书等。
2.合同管理五大阶段出现合同变更索赔的情况由于合同管理不同阶段的管理内容的不同,其面临的变更索赔问题也就截然不同。
具体来说,工程准备阶段是合同管理的基础阶段,一旦合同文件编制粗糙、招标文件编制不完善,工程施工阶段势必会面临许多工程变更索赔问题;在工程招投标阶段,如果合同条款不全面、不缜密,在实施过程中就极有可能会引发异议,从而造成合同索赔,如果对潜在投标人资质预审不严格,就极有可能导致不合格投标人中标,从而使整个工程质量都很难把控;在合同签署阶段,这一阶段是合同双方缔结法律合作关系的阶段,也是未来索赔的依据。
浅谈水电工程施工中的工期延误经济索赔
浅谈水电工程施工中的工期延误经济索赔唐玉华(三联总公司湖北宜昌三峡)水电工程建筑行业施工队伍过剩,“僧多粥少”,竞争十分激烈。
加之工程招投标过程中的一些不规范操作,施工企业往往是以低价,甚至是以低于标底价中标。
在这种情况下,施工企业在施工过程中如何通过合同变更及索赔来避免遭受进一步的损失,保护自已的经济利益已越来越成为施工企业合同管理工作的重要内容。
由于水电工程项目规模宏大、施工条件复杂、建设工期长、不可预见的影响因素多,因而经常出现工期被延误的情况并给施工单位造成经济损失。
由此而引发的经济索赔涉及金额较大,处理起来十分困难,是水电工程合同管理中较为常见一类经济索赔.本文根据自已的工作实践介绍工期延误经济索赔的一些具体做法,供读者参考。
1工期延误成因分析在水电工程项目建设过程中出现工期延误的情况时,做好工期延误成因分析是工期延误经济索赔的第一步。
这一工作需要解决两个问题:第一,工期延误的原因是什么?第二,工期延误的时间有多长?1。
1工期延误的原因客观公正地评价工期延误的原因是工期经济索赔的基础工作。
水电工程建设工期长,影响因素多,工期延误往往是多种因素相互作用的结果。
但就责任归属划分,可以分为以下几类:(1)设计方:不能按时提供设计方案,施工详图提供滞后,施工过程中出现较多的设计修改,增加工程项目或工程量,提高质量标准并导致施工难度的增加等。
(2)业主方:资金不到位,不能按时提供施工场地,由业主负责提供的施工设备、材料不到位或不能满足施工要求,施工道路、风水电不到位或不能满足施工要求,由业主提供的其他施工条件滞后或不能满足施工要求以及因标段划分不合理而造成的不可避免的标段间的相互干扰等。
(3)不可抗力:地质缺陷,自然灾害(如暴雨等),政治动荡(如暴动等)等。
(4)其他施工单位:施工干扰,不能按合同要求的时间向其他标段移交工作面。
(5)施工单位自身原因:资源(包括人工、材料、设备)投入不能达到合同承诺,施工现场组织不力,施工方法不得当等。
建筑工程施工中工期及费用索赔分析4000字
建筑工程施工中工期及费用索赔分析4000字前言:在工程管理中,索赔是一项艰巨复杂的工作。
由于索赔涉及到业主和承包商的自身利益而受到双方的高度重视。
毕业本文重点对施工索赔所涉及的两大主要方面,即工期和费用索赔进行了系统、深入的分析和研究,指出了工期与费用索赔的处理原则。
最后结合实例从索赔的战略高度上分析和研究了索赔的策略,为索赔的成功创造最佳条件。
关键词:施工索赔;工期索赔;费用索赔;延误分析一、工期索赔分析1、工期索赔的目的在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行使预定的施工计划受到干扰,结果造成工期延长损失:业主因工程不能及时交付使用,去盈利机会,并增加各种管理费的开支投入生产工期延长对合同双方都会造成不能按计划实现投资目的,失承包商因工期延长增加支付现场工人工资,机械停置费用,工地管理费,其他附加费用支出等,最终还可能要支付合同规定的误期违约金。
承包商进行工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已经产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能少支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
对己经产生的工期延长,业主通常采用两种解决办法:① 不采取加速措施,将合同工期顺延,工程施工仍按原定方案和计划实施。
② 指令承包商采取加速措施,全部或部分地弥补己经损失的工期。
如果工期拖延,责任不由承包商承担,业主已认可承包商的工期索赔,则承包商还可以提出因采取加速措施增加的费用的索赔。
2、工期与建设费用的关系在工程承包的合同协议条款中一般都不仅明确了开工日期、竣工日期和总工期天数,而且其合同条件也都会写有延期开工,暂停施工,工期延误及工期提前的责任条款。
在工程招标文件中,业主往往都把完工工期作为投标条件之一。
尽管如此,由于建设工程施工本身的复杂性及可能发生的各种干扰,实施过程中,经常会发生使工期不能按预定日期完成的延误事件。
所以在进行工期分析时,监理工程师弄清工期与建设费用的关系,对合理划分业主和承包商双方的延误责任,处理延误纠纷,维护工程承包合同履行的严肃性是必不可少的。
浅谈水电站工程施工合同变更索赔工作
浅谈水电站工程施工合同变更索赔工作
史孝辉
【期刊名称】《经济视野》
【年(卷),期】2014(000)022
【摘要】由于水电站工程工期较长,涉及的经济和法律关系复杂,受自然条件和客观因素的影响大,导致项目施工过程中常常出现变更,施工单位为维护自己的利益应当采取合理的措施做好索赔工作。
本文简单分析了工程施工合同变更索赔,并重点探讨了水电站工程施工变更索赔工作。
【总页数】1页(P403-403)
【作者】史孝辉
【作者单位】中国水利水电第七工程局有限公司四川成都 610081
【正文语种】中文
【相关文献】
1.工程施工合同中变更索赔浅谈 [J], 张廷敬
2.浅谈水电工程施工合同管理中的变更索赔 [J], 陈勇
3.浅谈水电工程施工合同变更索赔管理工作 [J], 陈洪
4.柬埔寨甘再水电站工程施工变更索赔工作的探讨 [J], 熊强
5.水电站工程施工合同变更索赔工作的分析 [J], 左江虹
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
均不会对后继 工序造 成延 误 ,只要 其延 误 没有超 出它 的
总 浮 动 时 间 范 围 ,均 不 会 对 工 程 完 工 造 成 延 误 。
2 1 浮 时 的计算 .
计算浮时时首先 需要 根据施 工过 程 中各工 序 的逻辑
关 系 ,形成施工 网络 ,采 用现代 网络 技术 来计 算各 工序 的浮时。浮时的计算 一般 需要三道过程 : ( )从网络的头计算到尾 ,得到各个工序的最早开工 1 时间和最早 完工 时间等参 数。 ()从 网络的尾计 算到头 ,得到各个 工序 的最迟开 工 2
步使得实际完工 日期 晚于合 同完工 E期 。如图 5 l 所示 。
工期( ) 月
期 2个月 ,合 同工 期要 求为 5个月 完工 ,因此有一 个月
的浮 时 。 如 图 1 示 。 所
工期( 月)
合同完 工 E期 l
实 际 完 工 日期
图 5
合 同完 工 日期
一
对图 2 、图 3两种情况 ,不管哪方先使用浮时 ,由于 次性使用完 浮时 ,因此 导致余 下 的工序 由原来 的非关 键工序变为关 键工序 ,随后 的施工 中的任何延 误 ,不 管
响下 一工 序 如 期 开 工 的 情况 下 ,可 以 自由 浮 动 的 时 间 。 ( )独立 浮 时 (n e ed n l t:它 是 指 一 个 工 序 2 Idpn et o ) F a
时 间和最迟完工 时间等参数 。
()由以上得 到的最早 开工 时间和最 迟完 工时间 ,从 3
企业经营 与项 目管理
泰 克 泽 水 电站 施 工 总 进 度 计 划 浮 时 对 工 期 索 赔 影 响 的 分 析
静 宋 昭 纯/ 中国水电建设集团国际工程有限公司) (
在既不影 响下 一工 序 ,也 不影 响前 一工 序 的情 况下 ,可
1 国 际施 工 项 目的工 期 索赔
响整个工程如期完成 的情况下 ,可 以 自由浮动 的时间 。 工程管理 中 主要 使 用 自由浮动 时 间和 总 浮 动时 间 , 对 独立浮动时 间引用 的较少 。总浮动 时 间为零 的工 序为
发生承包商无 法控 制的原 因导 致工 程延 期时 ,即非 承包 商原 因的拖延 ,如不可 抗力 事 件 、业 主供 图 拖延 、不 可
而计算得到各种 浮时 ,包 括各 工序 的 自由浮 动时 间及 总
浮动时间 。
目前 ,工程进度计 划及 时 间参数 的计 算都 在计 算机
的帮助下完 成 ,常有 的软 件 有 P i vr 公 司的 P oet r ea ma rj c
9 ・ 5
・
水利水 电施工 2 1 第 4期 总第 1 1 0 0・ 2 期
关键 工序 ,对关 键工 序 的任 何延 误将 导致 工程 完工 时间
的延误 。但 对于非关 键 工序 的延 误而 言 ,由于浮 时的存 在 ,工期索赔分析 变 得较 为 复杂 。理 论上 讲 ,对 任何 一
项 非 关 键 工 序 ,只要 其 延 误 没 有 超 出 它 的 自由 浮 动 时 间 ,
预见地质条件 、其他 承包 商 的施 工 干扰 等 因素时 ,承包 商有理 由根据相应合 同款索赔工期 。
但是 ,在 F 【 C 《 I I 施工合同条件》中 ,只阐明了工程 ) 延期事件的处理 原则 ,却 未 明确工 程延期 时 间 的分析 计 算方法 ,因而如何计算可索赔 的工期 一直是 争论 的焦点 。 特别近年来网络 技术应 用于 施工 进度 计划 的编 制 ,以及 计算机 软件 的广 泛使 用 ,工 序 的浮 动 时问 ( 即浮 时 ,又 称 时差 )已成 为工期索赔 中的一个 必须 考虑的因素 。
由于国 际工程 施 工 条件 复 杂 ,内外 影 响 因素 较 多 , 因 而 在 其 实 施 过 程 中难 免 出 现 实 际 进 度 拖 延 的 现 象 。 当
以 自由浮 动 的时 间 。 ( )总 浮 时 ( oa Fo t: 它 是 指 一 个 工 序 在 不 影 3 T tl la)
一
工 日期
工 日期
图 4
()业主先使用了部分浮时 ,在 随后 的施工 中发生 了 4
次使用全 部浮 时 。为 了演 示浮 时使 用 与工 期 的关 系 ,
承包商 的原因引起 的延 误,除 了占用 余 下的 浮时外还 进
一
假 设 有一 个 工 程 项 目由 求 工
Poet l n r 件 用 于 工程 的进 度 管 理 。 rjc Pa e 软 n
合同完 实 际 完
一
步使得实际完 工 E期 晚于合 同完工 日期 。如图 4 l 所示 。
工期( ) 月
2 2 浮 时的使 用与工 期索赔 的简 单演示 .
对浮时的使用 ,按 使用对 象来 说 ,有业 主使用 和承 包商使用 ;按使用 的 次序来说 ,有业 主先使 用和 承包商 先使用 ;按使用 的 比例 来说 ,可 以使用 浮 时的一部 分或
2 浮 时 的概 念
随着计算机 的广泛应用及 网络计划技 术 的 日渐成熟 , 国际承包工 程要 求使 用 网络 计 划技 术 已成为 一 种趋 势 。 随着网络计划技 术在施 工进 度编 制 中的应 用 ,相 应 出现 了浮动时间的概 念。施工 网络 由很多 工序 按一 定 的先后 逻辑关系形成 ,网络中每个 工序有以下三种浮时 : ( )自由浮时 ( reFot :它是 指一个 工序在不影 1 F e la)