工程建设监理授权书
建设监理的委托书范本
建设监理的委托书范本
篇一：建设监理委托书
建设监理委托书
赣州龙源工程建设监理有限公司：
根据《中华人民共和国建筑法》国家推行建设工程监理制。
为保证我单位新建项目大余农商银行池江老街分理处营业用房项目工程的顺利进行决定委托贵公司进行施工阶段的建设监理(即三控制二管理一协调)工作。
双方的主要职责权利和义务及监理取费标准同意按照上级文件规定和监理合同标准文本中约定。
委托单位：
年
篇二：监理委托书
监理委托书
致：____________公司
我单位建设的____________标段市政道路工程现已完成了施工招标工作即将开始施工同时需确定监理单位进场开展监理工作。
根据你公司在___路、____路等市政道路工程监理工作的业绩经我办会议商定将_________标段市政道路工程监理工作委托于你公司请你公司接到此委托书后签订工程监理合同全面履行监理各项职责。
特此委托。
单位：_____________20__年11月25日
篇三：监理委托书
委托监理授权书
根据我公司与江苏卓越建设项目管理有限公司签订的《建设工程监理合同》委托江苏卓越建设项目管理有限公司对淮安奔驰4S店（一期）工程建设项目实施施工阶段土建、安装、消防工程的监理。
建设单位盖章（公章）：。
建设方授权监理授权委托书
授权委托书尊敬的XX监理有限公司：鉴于贵公司在工程建设领域的专业能力和良好声誉，我方（以下简称“甲方”）在此授权贵公司作为建设方代表，负责监督、管理和协调我方所委托的XX项目（以下简称“项目”）的建设工作。
一、项目概况项目名称：XX项目项目地点：XX市XX区项目规模：XX平方米项目投资：XX万元二、授权范围1. 贵公司有权根据项目合同条款和工程建设规范，对项目的施工进度、工程质量、安全文明施工等方面进行全面的监督管理。
2. 贵公司有权对施工过程中的不符合设计要求和工程质量标准的问题提出整改意见，并要求施工方及时整改。
3. 贵公司有权对施工方的工程款项支付进行审批，确保工程款项的合理、合规使用。
4. 贵公司有权代表甲方与施工方、设计方、勘察方等各方进行沟通协调，确保项目顺利推进。
5. 贵公司有权对项目的重大事项进行决策，并按照甲方的要求提交相关报告。
三、授权期限本授权委托书自签字盖章之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。
四、其他事项1. 贵公司在行使授权范围内的事项时，应遵守国家法律法规、工程建设规范和甲方的工作要求。
2. 贵公司应定期向甲方报告项目的建设情况，确保甲方对项目的实时了解。
3. 贵公司应承担因授权范围以外的事项导致的损失和责任。
4. 本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
五、签字盖章授权单位（甲方）：XX有限公司单位地址：XX市XX区XX路XX号联系人：XX联系电话：XX受权单位（乙方）：XX监理有限公司单位地址：XX市XX区XX路XX号联系人：XX联系电话：XX特此授权。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：XX年XX月XX日以上内容仅供参考，具体授权范围和条款以双方签订的授权委托书为准。
监理单位人员授权委托书
监理单位人员授权委托书兹有中华人民共和国XX省XX市XX监理有限公司（以下简称“监理公司”）受委托，对XX项目进行工程监理。
为确保监理工作的顺利进行，现将对监理公司人员进行授权委托，具体事项如下：一、授权对象1. 总监理工程师：张三；2. 专业监理工程师：李四；3. 见证员：王五。
二、授权范围1. 按照相关法律法规、工程监理规范和监理合同的要求，对施工现场进行监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；2. 对施工现场的施工方案、施工工艺、工程质量、安全生产、环境保护等方面进行审核、检查和评价；3. 对施工现场的施工单位、施工人员、施工机械设备等进行管理，确保施工单位的资质、施工人员的安全培训和施工机械设备的合法使用；4. 对施工现场的工程材料、构配件、设备等进行检查，确保其质量符合国家标准和设计要求；5. 对施工现场的工程变更、洽商、验收等事项进行审核和确认；6. 对施工现场的工程款项支付进行审批；7. 对施工现场发生的重大质量、安全事故进行处理和报告；8. 行使《建设工程监理规范》规定的其他权利。
三、授权期限本授权自即日起至工程竣工止。
四、授权方式1. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员应持有效的监理资格证书；2. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员应佩戴监理标志，以便于施工现场的识别和管理；3. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员应按照监理公司的要求，定期向监理公司报告施工现场的情况；4. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员应遵守国家法律法规、工程监理规范和监理合同的要求，认真履行职责，确保监理工作的顺利进行。
五、其他事项1. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员在施工现场的合法权益受国家法律法规保护；2. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员应按照监理公司的规定，参加相关培训和学习，提高自身业务水平；3. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员应保守国家秘密和工程双方的商业秘密；4. 总监理工程师、专业监理工程师和见证员如有严重失职、滥用职权等行为，将被取消授权资格，并承担相应的法律责任。
监理人员授权委托书范本
监理人员授权委托书范本授权单位名称：×××监理有限公司授权单位地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：×××××××××兹有贵公司监理人员×××（性别：××，身份证号码：××××××××××××××××）在我单位承担的×××工程项目担任监理工作。
根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为保证工程建设的质量、安全、进度和投资控制等目标的顺利实现，现授权委托该监理人员在我单位内部行使以下权利：1. 监理人员有权对工程项目的施工过程进行全面监督管理，包括施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性以及安全生产的规范性等方面。
2. 监理人员有权对施工单位的现场施工人员进行业务指导和培训，确保施工人员具备相应的技能和资质。
3. 监理人员有权对施工过程中的关键环节和重要节点进行验收，确保工程质量符合设计要求和规范标准。
4. 监理人员有权对施工单位的工程款项支付进行审核，确保款项支付的合理性和合规性。
5. 监理人员有权对施工现场的安全生产进行监督检查，确保施工现场的安全措施得到有效执行。
6. 监理人员有权对施工单位提交的工程资料进行审核，确保资料的完整性和准确性。
7. 监理人员有权对施工过程中出现的问题和纠纷进行协调和处理，确保工程项目的顺利推进。
8. 监理人员有权向我单位报告工程项目的监理情况，对项目进展、质量、安全等方面的问题提出建议和措施。
建设单位授权监理授权书
建设单位名称：监理单位名称：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规的规定，为保障建设工程质量，确保工程安全，经建设单位与监理单位充分协商，现将建设单位对监理单位的授权事项明确如下：一、授权范围1. 监理单位对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行全面监督，确保工程符合国家法律法规、强制性标准及合同要求。
2. 监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工技术措施等进行审查，对施工单位的施工质量、安全、进度等进行监督检查。
3. 监理单位对工程变更、设计变更等进行审查，对变更后的工程进行监督，确保变更后的工程符合原设计要求。
4. 监理单位对施工单位的材料、设备、构配件等进行检查，确保其符合设计要求和工程质量标准。
5. 监理单位对施工单位的施工过程进行巡视、旁站，对施工过程中的问题进行及时纠正和处理。
6. 监理单位对施工单位的质量、安全、进度、投资等方面进行综合评价，提出改进意见和措施。
7. 监理单位按照合同约定，对施工单位进行验收，对验收不合格的工程提出整改意见。
8. 监理单位对工程竣工资料进行审查，确保竣工资料完整、准确。
二、授权权限1. 监理单位有权要求施工单位对工程质量、安全、进度等方面进行整改。
2. 监理单位有权对施工单位违反合同、法规的行为提出警告或停工整改。
3. 监理单位有权对施工单位的质量、安全、进度等方面进行考核，考核结果作为对施工单位进行奖惩的依据。
4. 监理单位有权对施工单位的质量、安全、进度等方面进行评估，评估结果作为工程竣工验收的依据。
5. 监理单位有权对施工单位的技术、管理、人员等方面进行审查，审查结果作为对施工单位进行资质认定和资格认定的依据。
三、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为【授权期限】年。
四、其他事项1. 本授权书未尽事宜，双方应友好协商解决。
2. 本授权书一式两份，建设单位与监理单位各执一份，具有同等法律效力。
3. 本授权书自签署之日起，如有变更或解除，应双方协商一致，签署书面协议。
建设单位授权委托书监理
建设单位授权委托书监理尊敬的XX监理公司：我单位（以下简称“甲方”），为了确保XX项目（以下简称“项目”）的顺利进行，保证工程质量、安全、进度等目标的实现，现决定将项目的监理工作委托给你们（以下简称“乙方”）。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本授权委托书。
一、项目概况1.1 项目名称：XX项目1.2 项目地点：XX市XX区XX路XX号1.3 项目规模：XX平方米1.4 项目总投资：XX万元二、监理范围和内容2.1 监理范围：本项目施工全过程监理，包括施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。
2.2 监理内容：乙方应按照国家和行业标准、规范及设计文件要求，对项目的施工质量、安全、进度、投资控制等方面进行全面监督管理。
三、监理机构及人员3.1 乙方应设立项目监理部，并根据项目规模和进度需要，配备具有相应资格和经验的监理人员。
3.2 乙方项目总监理工程师负责项目的全面监理工作，并向甲方报告监理情况。
四、授权委托书有效期本授权委托书自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。
五、权利和义务5.1 甲方应向乙方提供与项目有关的全部资料，并保证资料的真实、完整、准确。
5.2 甲方应按照约定支付监理费用，并保证支付的及时性。
5.3 乙方应按照法律法规、标准规范和设计文件要求，认真履行监理职责，确保项目顺利进行。
5.4 乙方应定期向甲方报告监理情况，对重大问题应及时通知甲方并采取相应措施。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本授权委托书的约定，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 乙方未按照约定履行监理职责，导致项目质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本授权委托书签订后，甲乙双方应共同努力，确保项目的顺利进行。
如在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他8.1 本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程授权委托书十篇
建设工程授权委托书十篇建设工程授权委托书十篇建设工程授权委托书篇1委托单位：注册地址：法定代表人姓名：住址：委托人姓名：性别年龄职务住址：身份证号码：委托人注册证（建造师、监理工程师）资质号：我系委托单位的法定代表人，现委托作为我单位在建设工程项目质量、安全管理工作的全权负责人。
本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。
后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。
委托人无转让委托权。
特此声明。
委托单位：(盖章)委托人：（签字、盖章）日期：年月日建设工程授权委托书篇2委托方：受托方：甲方委托乙方工程项目为______工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：一、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。
二、委托授权内容：1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;2、施工流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;3、所有外墙涂料工程造价为每平方米元。
4、工程款结算：工程完工后甲方及时组织验收，验收合格后由新七集团相关部门出具工程量，经三方确认后按每平方米元结算。
5、安全文明：施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在元以内由乙方负责。
三、双方的责任和义务1、甲方的责任和义务甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。
甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。
2、乙方的责任和义务乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。
乙方负责按照有关技术规范进行施工，并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。
除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。
乙方必须严守信誉，确保按时完成。
若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同。
工程竣工及时向甲方申请收验。
乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。
因工程需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
业主对监理的授权委托书范本
业主对监理的授权委托书范本尊敬的XX监理公司：鉴于本人（以下简称“业主”）对您公司在我国建筑行业所取得的业绩和声誉表示充分的认可，同时为了确保我单位新建项目（以下简称“项目”）的顺利进行，决定委托您公司进行施工阶段的建设监理工作。
在此，我向您公司授权，委托您公司承担以下监理职责：一、监理范围和内容1. 监理范围：本项目施工阶段土建、安装、消防工程。
2. 监理内容：按照《建设工程监理规范》GB 50319-2013的要求，对施工过程进行全面监督管理，确保工程建设质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
具体包括以下方面：（1）三控：质量控制、安全控制、进度控制；（2）二管理：现场管理、合同管理；（3）一协调：协调各方关系，解决施工过程中出现的问题。
二、监理权利和义务1. 监理权利：（1）对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，提出整改要求；（2）对施工单位的不合格行为有权制止，并有权要求施工单位进行整改；（3）对施工单位的违法行为有权报告有关部门，并有权要求施工单位承担相应责任；（4）有权要求施工单位提供相关资料、文件，并对提供的资料、文件进行审核；（5）有权根据合同约定和实际情况，调整监理费用。
2. 监理义务：（1）严格按照国家法律法规、工程建设标准和合同约定，履行职责；（2）及时向业主报告监理情况，对重大问题及时提出处理意见；（3）保护业主的合法权益，不得利用职务之便谋取不正当利益；（4）对施工单位的整改措施进行跟踪检查，确保整改到位；（5）对监理过程中产生的资料、文件进行归档保存。
三、委托期限本委托书自签署之日起至本项目竣工验收合格止。
四、其他事项1. 监理费用按照双方签订的监理合同约定支付。
2. 业主有权对监理工作进行检查，对监理成果进行评价。
3. 双方应积极沟通，协调解决施工过程中出现的问题。
4. 如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
五、授权代表本人授权XXX（姓名）为全权代表，负责与您公司就本项目监理事宜进行沟通、协调和签署相关文件。
监理单位授权委托书格式
监理单位授权委托书格式监理单位授权委托书格式授权委托书是确实因个人无法亲自办理相应资料申请时候委托第三方的一种文体接下来小编搜集了监理单位授权委托书格式，欢迎查看，希望帮助到大家。
监理单位授权委托书格式一根据合同及有关规范，现授权***任总监理工程师（资格证号：*****），***专业监理工程师（资格证号：******），***任见证员（资格证号：*******），按照法律、法规和监理合同执行本监理公司的权利和义务。
本授权有效期：即日起至工程竣工止。
特此授权。
*********有限公司（章）企业法人（签字或盖章）：年月日监理单位授权委托书格式二xxxxxxx建设中心：本人授权委托本项目监理部xxxxxxx 同志担任xxxxxxx施工监理的总监代表，其工作职责按照《建设工程监理规范》规定的总监代表职责执行。
xxxxxxx有限公司xxxxxxx工程项目监理部总监：20XX年XX月XX日监理单位授权委托书格式三兹授权XX监理有限公司及XX有限公司赤峰分公司移动网络建设（20XX年一期）无限网工程铁塔、板房基础施工项目工程监理单位。
授权期限：20XX年3月25日—20XX年10月25日。
根据国家现行的有关法律法规，我公司经研究决定，授予北京市广信通信工程监理有限公司如下权利：一、我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。
1、选择工程总承包人的建议权。
2、选择工程分包人的认可权。
3、支付工程款的审批权。
4、对工程建设有关事项（工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求）向委托人的建议权。
5、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征的委托人同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
6、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
建设监理的委托书范本
建设监理的委托书范本
导读：本文是关于建设监理的委托书范本，希望能帮助到您！
篇一：建设监理委托书
建设监理委托书
赣州龙源工程建设监理有限公司：
根据《中华人民共和国建筑法》国家推行建设工程监理制。
为保证我单位新建项目大余农商银行池江老街分理处营业用房项目工程的顺利进行，决定委托贵公司进行施工阶段的建设监理(即三控制二管理一协调)工作。
双方的主要职责，权利和义务及监理取费标准同意按照上级文件规定和监理合同标准文本中约定。
委托单位：
年
篇二：监理委托书
监理委托书
致：************公司
我单位建设的************标段市政道路工程现已完成了施工招标工作，即将开始施工，同时需确定监理单位进场开展监理工作。
根据你公司在***路、****路等市政道路工程监理工作的业绩，经我办会议商定，将*********标段市政道路工程监理工作委托于你公司，请你公司接到此委托书后，签订工程监理合同，全面履行监理各项职责。
特此委托。
单位：*************2012年11月25日
篇三：监理委托书
委托监理授权书
根据我公司与江苏卓越建设项目管理有限公司签订的《建设工程监理合同》，委托江苏卓越建设项目管理有限公司对淮安奔驰4S店（一期）工程建设项目实施施工阶段土建、安装、消防工程的监理。
建设单位盖章（公章）：。
建设单位工程监理授权书
尊敬的监理单位：为了确保本项目建设工作的顺利进行，保障工程质量和安全，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，现授权贵单位对本项目建设工程进行全程监理。
特此颁发本授权书。
一、授权内容1. 监理单位对本项目建设工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：（1）对工程设计文件进行审核，确保设计符合国家法律法规、行业标准和规范要求；（2）对施工单位进行资质审查，确保施工单位具备相应的施工能力；（3）对施工过程进行现场监理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求；（4）对工程材料、设备进行验收，确保其质量符合合同要求；（5）对工程变更进行审核，确保变更合理、合法；（6）对工程竣工进行验收，确保工程符合设计要求、质量标准和使用功能；（7）对工程结算进行审核，确保结算合理、合规；（8）对工程质量、安全、进度等方面的问题进行协调和处理。
2. 监理单位应严格按照国家法律法规、行业标准和规范要求，对本项目建设工程进行全面、严格、细致的监理。
二、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为项目建设周期。
在授权期限内，监理单位应全面履行监理职责，确保工程质量和安全。
三、权利与义务1. 权利：（1）对工程设计、施工、材料、设备等方面进行审核、验收和监督；（2）对施工单位、设计单位、材料供应商等进行协调、指导和监督；（3）对工程变更、结算等进行审核和确认；（4）对工程质量、安全、进度等方面的问题进行协调和处理；（5）对违反法律法规、合同约定等行为进行制止和纠正。
2. 义务：（1）严格按照国家法律法规、行业标准和规范要求，履行监理职责；（2）对工程质量和安全进行全面、严格、细致的监理；（3）对工程变更、结算等进行审核和确认，确保其合理、合规；（4）对工程质量、安全、进度等方面的问题进行协调和处理，确保工程顺利实施；（5）及时向建设单位报告工程监理工作情况，提供相关监理资料。
四、违约责任如监理单位未履行监理职责，造成工程质量、安全事故或工程进度延误，应承担相应的法律责任。
建设单位对监理授权书
授权单位：[建设单位名称]授权日期：[授权日期]根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，维护建设单位和监理单位的合法权益，现就本工程监理事项授权如下：一、授权内容1. 监理单位名称：[监理单位名称]2. 监理项目名称：[工程名称]3. 监理范围：包括但不限于以下内容：（1）对工程项目的施工质量、进度、安全进行监督检查；（2）对设计、施工、监理等单位的合同履行情况进行监督检查；（3）对施工过程中的材料、设备、工艺、技术等进行监督检查；（4）对施工现场的安全生产进行监督检查；（5）对施工过程中的环境保护、文明施工进行监督检查；（6）对工程项目的投资控制、合同管理、信息管理等方面进行监督检查。
二、授权权限1. 监理单位在授权范围内，有权对施工、设计、监理等单位的违法违规行为提出整改意见，并要求相关单位及时整改。
2. 监理单位有权要求施工、设计、监理等单位提供相关资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、施工方案、施工日志、检验报告等。
3. 监理单位有权对施工、设计、监理等单位的资质、业绩、信誉等进行调查核实。
4. 监理单位有权对施工、设计、监理等单位的合同履行情况进行监督检查，并提出相应的意见和建议。
5. 监理单位有权要求施工、设计、监理等单位对工程项目的质量问题、安全隐患等进行整改。
6. 监理单位有权要求施工、设计、监理等单位对工程项目的投资控制、合同管理、信息管理等方面进行改进。
三、授权期限本授权书自签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
四、其他事项1. 监理单位应严格按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准、合同约定和授权内容履行监理职责。
2. 监理单位应确保监理工作的独立性和公正性，不得泄露建设单位的技术秘密、商业秘密。
3. 监理单位应建立健全监理档案，对监理过程中形成的文件、资料进行归档管理。
4. 本授权书一式两份，建设单位和监理单位各执一份，具有同等法律效力。
工程监理公司授权书
兹有我国XX省XX市XX工程监理公司（以下简称“监理公司”），根据我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，以及项目实际需求，特授权如下：一、授权范围1. 监理公司受业主委托，对以下工程项目进行全过程监理：（1）项目名称：XX工程项目（2）项目地点：XX省XX市XX区（3）项目规模：XX万平方米2. 监理公司对上述工程项目在施工、验收、保修等各个阶段进行监督检查，确保工程质量、安全、进度、造价等各方面符合国家相关法律法规及合同要求。
二、授权内容1. 监理公司有权对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工技术措施等进行审查，并提出修改意见。
2. 监理公司有权对施工单位在施工过程中的工程质量、安全、进度、造价等方面进行检查、监督，确保施工质量符合国家相关标准。
3. 监理公司有权对施工单位在施工过程中违反合同约定、法律法规的行为提出整改要求，并督促施工单位进行整改。
4. 监理公司有权对施工单位在施工过程中发生的安全事故进行现场调查，并提出事故处理意见。
5. 监理公司有权对施工单位在施工过程中发生的质量问题进行鉴定，并提出整改措施。
6. 监理公司有权对施工单位在施工过程中发生的进度延误进行协调，确保工程按期完成。
7. 监理公司有权对施工单位在施工过程中发生的造价变更进行审核，确保造价合理。
8. 监理公司有权对施工单位在施工过程中发生的合同纠纷进行调解，维护双方的合法权益。
三、授权期限本授权书自签订之日起生效，有效期为自签订之日起至上述工程项目竣工验收合格之日止。
四、其他事项1. 监理公司应严格按照国家相关法律法规及合同约定履行监理职责，确保工程项目的顺利进行。
2. 监理公司应加强内部管理，提高监理人员素质，确保监理工作的质量和效率。
3. 监理公司应保守项目秘密，不得泄露业主、施工单位等各方信息。
4. 本授权书一式两份，监理公司与业主各执一份，具有同等法律效力。
特此授权。
授权单位：XX省XX市XX工程监理公司法定代表人：XXX授权日期：XXXX年XX月XX日。
建设单位监理授权书
授权单位（以下简称“授权方”）根据国家有关法律法规和工程建设的实际情况，特此授权以下单位（以下简称“受权方”）对建设项目（以下简称“本项目”）实施监理工作。
现将授权内容如下：一、授权范围1. 本项目的设计、施工、材料设备采购等全过程监理工作。
2. 对本项目的质量、安全、进度、投资进行监督管理。
3. 对本项目的合同执行情况进行监督。
4. 对本项目的变更、索赔、争议等进行协调处理。
5. 对本项目的验收、移交等工作进行监督。
6. 完成授权方交办的其他工作。
二、授权期限本授权书的授权期限自本授权书签订之日起至本项目竣工验收合格之日止。
三、授权内容1. 受权方应按照国家有关法律法规、工程建设标准及合同约定，对本项目实施监理工作。
2. 受权方应建立健全监理组织，明确监理人员职责，确保监理工作质量。
3. 受权方应加强对监理人员的培训和管理，提高监理人员的业务水平。
4. 受权方应定期向授权方汇报监理工作情况，接受授权方的监督检查。
5. 受权方应妥善保管监理档案，确保档案的完整、准确、真实。
6. 受权方应积极配合授权方和有关单位的工作，及时解决项目建设过程中出现的问题。
四、权利与义务1. 受权方有权根据监理工作需要，对项目设计、施工、材料设备采购等进行审查、监督。
2. 受权方有权要求项目参建单位提供有关资料，并对资料的真实性、准确性负责。
3. 受权方有权要求项目参建单位对监理提出的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪检查。
4. 受权方有权对本项目实施监理工作，确保项目建设质量、安全、进度、投资等目标的实现。
5. 受权方应遵守国家有关法律法规，不得利用监理职权谋取不正当利益。
6. 受权方应履行监理职责，不得因个人原因影响监理工作质量。
五、违约责任1. 如受权方违反本授权书约定，授权方有权解除本授权书，并要求受权方承担相应的违约责任。
2. 如受权方在本项目监理工作中存在重大过失，造成项目损失，授权方有权追究其法律责任。
建设方授权监理授权书
尊敬的监理单位：为了确保本项目建设项目的顺利进行，保证工程质量、进度和投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，现授权贵单位担任本项目建设项目的监理单位。
特此颁发本授权书，具体授权内容如下：一、授权范围1. 对本项目建设项目的施工过程进行全面监督，确保施工质量符合国家及行业相关标准和规范。
2. 对本项目建设项目的进度进行跟踪管理，确保项目按期完成。
3. 对本项目建设项目的投资进行控制，确保项目投资不超过批准的投资预算。
4. 对本项目建设项目的合同、设计、施工、验收等环节进行监督管理，确保各环节合法合规。
5. 对本项目建设过程中出现的质量问题、进度延误、投资超支等问题进行协调和处理。
二、授权期限本授权书的授权期限为自授权之日起至本项目建设项目竣工验收合格之日止。
三、授权内容1. 监理单位有权对本项目建设项目的施工、设计、验收等环节进行监督检查，有权要求施工、设计、验收等单位提供相关资料。
2. 监理单位有权对本项目建设项目的质量、进度、投资等方面提出意见和建议，有权要求施工、设计、验收等单位采取措施予以改进。
3. 监理单位有权对本项目建设过程中发生的质量问题、进度延误、投资超支等问题进行调查、核实和处理。
4. 监理单位有权对本项目建设过程中违反法律法规、合同约定、技术规范等行为提出警告、通报、建议等。
四、授权责任1. 监理单位应严格按照国家法律法规、行业标准、合同约定及本授权书的规定，履行监理职责，确保本项目建设项目的质量、进度和投资效益。
2. 监理单位应建立健全内部管理制度，确保监理工作的独立性、客观性和公正性。
3. 监理单位应配备具有相应资质和能力的监理人员，确保监理工作的专业性和有效性。
4. 监理单位应积极配合建设方、施工方、设计方等各参建单位的工作，共同推进本项目建设项目的顺利进行。
五、终止授权1. 如监理单位违反本授权书的规定，或因监理单位自身原因导致本项目建设项目出现严重质量问题、进度延误、投资超支等情形，建设方有权终止本授权书。
建设监理授权委托书
建设监理授权委托书尊敬的XXX监理公司：根据国家相关法律法规和工程建设监理实施规定，为确保工程建设的质量和安全，提高工程建设的综合经济效益，现委托贵公司承担我方所承建的XXX项目建设的监理工作。
特此授予贵公司以下权利和职责：一、监理范围和内容贵公司有权对承建的XXX项目的施工阶段及保修阶段进行全面监理，包括但不限于工程设计、施工组织、工程质量、工程安全、工程进度、工程投资等方面。
二、监理权利1. 技术建议权：贵公司有权对工程设计中的技术问题提出建议，如建议可能提高工程造价或延长工期，应事先征得我方的同意。
若发现工程设计不符合国家质量标准，应立即向我方报告并要求设计单位更正。
2. 要求权：贵公司有权对工程施工组织设计、技术方案等方面提出要求，如要求可能造成工程造价提高或工期延长，应事先取得我方的同意。
3. 协调权：贵公司有权对与工程建设相关的协作单位进行组织协调，对于重要协调事项，应事先向我方报告。
4. 指令权：贵公司有权根据合同约定和法律法规要求，发布开工令、停工令、复工令等指令，但需事先取得我方的同意。
5. 检验权：贵公司有权对工程使用的材料和施工质量进行检验，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知施工单位停止使用。
三、委托期限本授权委托书的有效期限为项目开工之日起至项目竣工验收合格日止。
四、其他事项1. 贵公司在履行监理职责时，应严格遵守国家法律法规、工程建设标准和技术规范，公正、客观、严谨地开展监理工作。
2. 贵公司在监理过程中发现的问题和隐患，应及时向我方报告，并提出整改意见和建议。
3. 贵公司在监理过程中应保持与各参建单位的良好沟通和协调，确保监理工作的顺利进行。
4. 我方应给予贵公司足够的信任和支持，为贵公司履行监理职责提供必要的条件和便利。
五、法律效力本授权委托书一经签订，即具有法律效力。
我方和贵公司应严格履行各自的义务，违反本授权委托书的规定，应承担相应的法律责任。
建设监理授权委托书
建设监理授权委托书《建设监理授权委托书》授权单位名称：×××建设工程监理有限公司授权单位地址：××省××市××区××路××号法定代表人：×××联系电话：××××××××××被授权单位名称：×××工程项目管理有限公司被授权单位地址：××省××市××区××路××号法定代表人：×××联系电话：××××××××××根据《建设工程监理条例》和有关法律法规的规定，授权单位×××建设工程监理有限公司（以下简称“授权单位”）兹授权被授权单位×××工程项目管理有限公司（以下简称“被授权单位”）作为授权单位在×××建设工程项目（以下简称“本项目”）中的监理单位，代表授权单位行使本项目监理权利，承担监理义务。
一、项目概况项目名称：×××建设工程项目地点：××省××市××区××路××号项目规模：××万平方米总投资：××亿元人民币二、授权范围1. 被授权单位在本项目中享有监理单位的权利，包括但不限于：（1）对施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查；（2）对施工单位的资质、人员、设备等进行审查；（3）对施工过程中的设计变更、工程量增减等进行审核；（4）对施工单位的不合格行为进行处理；（5）向授权单位提供监理报告及建议。
监理见证人员授权委托书
监理见证人员授权委托书尊敬的XXX单位：根据国家有关法律法规和工程建设监理相关规定，现授权我单位派遣的监理见证人员，在工程建设项目中履行见证职责。
特此授权委托如下：一、授权范围1. 授权监理见证人员在本工程建设项目中，按照法律法规、工程建设标准、设计文件和监理合同的要求，对施工过程中的重要环节和关键节点进行现场见证。
2. 授权监理见证人员对施工现场的安全、质量、进度、投资控制等方面进行监督，确保工程建设项目的顺利实施。
3. 授权监理见证人员对施工过程中的突发事件进行及时报告，并提出处理建议。
4. 授权监理见证人员对施工单位的施工组织设计、技术方案、施工措施等进行审查，并提出意见。
5. 授权监理见证人员对施工现场的工程材料、构件和设备进行检验，确保其符合设计文件和标准要求。
6. 授权监理见证人员对施工单位的工程进度、质量、安全等方面的资料进行审核。
7. 授权监理见证人员代表我单位与施工单位、设计单位、勘察单位等进行沟通协调，处理工程建设项目中的相关问题。
二、授权人员1. 授权监理见证人员为XXX，性别：男，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX。
2. 授权监理见证人员具备相关专业的资格证书，具备履行监理见证职责的能力。
三、授权期限本授权委托书自签发之日起至工程建设项目竣工验收合格止。
四、其他事项1. 授权监理见证人员在履行监理见证职责时，应遵守国家法律法规、工程建设标准、设计文件和监理合同的要求，认真履行职责，确保工程建设项目的安全、质量、进度和投资控制目标的实现。
2. 授权监理见证人员应保持与我单位的沟通联系，及时报告工程建设项目的情况，并提供必要的支持和协助。
3. 授权监理见证人员在履行监理见证职责过程中，如遇重大问题应及时向我单位报告，并按照我单位的指示处理。
4. 授权监理见证人员应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取不正当利益。
五、法律效力1. 本授权委托书一经签发，即具有法律效力。
监理合同中的授权委托书
监理合同中的授权委托书尊敬的委托单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对____项目（以下简称“本项目”）进行监理的事宜，达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方对____项目进行全面监理，包括但不限于施工过程、工程质量、工程安全、工程进度、工程投资等方面。
1.2 乙方应按照法律法规、工程建设标准和甲方的要求，对甲方委托的监理事项进行认真、严格的检查和控制，确保工程建设顺利进行。
二、授权委托2.1 甲方授权乙方在监理过程中代表甲方行使监理权利，包括但不限于对施工单位的施工行为、工程质量、工程安全等方面进行监督、检查和控制。
2.2 乙方应在甲方授权范围内行使监理权利，并确保监理行为的合法性、合规性。
2.3 乙方不得将甲方授权的权利转让给第三方，也不得将监理业务委托给第三方。
三、委托期限3.1 本委托合同的有效期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
3.2 如双方同意续约，应提前一个月书面通知对方。
四、费用及支付4.1 甲方应按照双方约定的费用及支付方式，向乙方支付监理费用。
4.2 监理费用的支付方式为：按合同约定的付款节点，甲方应向乙方支付相应的监理费用。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________（注：本授权委托书仅为示例，具体内容请根据实际情况进行修改和完善。
监理授权委托书
监理授权委托书授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。
监理授权委托书怎么写?请看委托书栏目为您准备的《监理授权委托书》范文，供参考。
K：如甲方与施工方在工程过程中发生争议使合同无法正常执行，合同须解除时，乙方负责合同终结前工程质量与工程量的验收，并针对合同解除相关事宜向甲方提出合理化建议。
委托权限：参与调解和签署和解协议;参加法庭开庭;调查、提交有关证据;代书和代收法律文书;代为承认和放弃诉讼请求;代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。
【监理授权委托书】*************公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。
现将授予监理的权限通知如下：1、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。
3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。
4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。
委托人因XXXX(写明案件性质及对方当事人)一案，委托XXX为XXXX(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人)，代理权限如下：5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。
审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用;施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同;执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件;严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设监理授权书
天津市金屋工程建设监理公司：
根据人民政府转天津市城乡建设委员会制定的《天津市工程建设监理暂行规定》，以及与金屋监理公司签订的工程建设监理合同，为保证工程建设顺利进行，保障建设单位的合法权益，切实实现工程质量达标准；工程总造价不超过予算，工期在年月日竣工的三大目标。
使监理机构按照“公正、独立、自主”的原则，保证工程质量、进度和投资得到有效控制，特授予金屋工程建设监理公司驻监理组如下权利：
一、对工程质量全面负责和管理的权利：
1、施工单位的资质审查和确认权。
2、对施工单位的施工组织设计或方案审核确认权。
3、对原材料、半成品、构配件，以及设备的审查和确认权。
4、对施工操作进行全过程监管的控制权。
5、对工程质量造成危害时对施工单位给予警告、责令整改、
停工权。
二、对施工进度进行全面控制的权利：
1、对施工单位的施工组织设计和进度进行认定和监督执行
权。
2、项目实施过程中，随时对进度计划与实际完成情况的监督
检查权。
3、对施工单位的材料的供应计划和劳动力使用计划的检查
落实权。
4、对总进度计划进行目标分解控制的督促、调整、协调权。
5、组织施工单位向业主进行竣工工程移交工作。
三、对工程投资进行控制的权力：
1、对施工单位的工程予算、结算的审核权和施工图纸审核。
2、对施工单位的月实物量报表和完成建安工作量的审核签
证权。
3、对工程设计变更和施工中发生的不可预见费用的签证意
见权。
（现场签证必须经授权方同意）
4、对施工单位工程拨付的审核确认权。
四、在履行施工合同中，协助业主进行工程有关索赔和施工合同纠纷处理权力。
五、信息资料和现场管理权。
1、对施工单位的材料、设备、技术资料和整理的督促检查，
直至将资料交档案的权力。
2、对施工单位的安全、文明施工和现场布置进行管理的权
力。
六、对工程项目的组织协调权。
对质量、进度和有关协调加强管理的会议组织权。
以上权利请合理、公正实施。
授权单位：（盖章）
法人代表盖章：
年月。