金港国际四期工程监理合同
工程监管合同模板
工程监管合同模板甲方（业主）：________乙方（监管机构）：________鉴于甲方拟对其投资项目（以下简称“工程项目”）进行监督管理，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监管过程中的权利、义务和责任，保证工程质量、工期和投资控制达到预定要求，确保工程安全无事故，提高工程管理水平和效益。
第二条监管职责1. 乙方应按照国家有关法律、法规以及行业标准，对甲方的工程项目实施全过程监管。
2. 乙方需定期向甲方报告工程进度、质量情况及存在的问题，并提出改进建议。
3. 乙方应对工程项目的关键节点进行现场检查，并做好记录。
4. 如发现工程存在安全隐患或质量问题，乙方应及时通知甲方并督促整改。
第三条监管费用1. 监管费用根据工程项目的实际情况和监管服务的复杂程度确定，由甲乙双方协商一致后在合同中明确。
2. 监管费用的支付方式和时限应在本合同中另行约定。
第四条违约责任1. 如一方违反本合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因乙方的监管不力导致工程质量问题或安全事故，乙方应依法承担责任。
第五条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，作为本合同不可分割的一部分。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________授权代表签字：________ 授权代表签字：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
香港地产集团2024年建筑工程施工及监理合同一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX香港地产集团2024年建筑工程施工及监理合同一本合同目录一览1. 合同主体与工程概况1.1 甲方（香港地产集团）1.2 乙方（施工单位）1.3 丙方（监理单位）1.4 工程名称1.5 工程地点1.6 工程规模1.7 工程预算2. 合同工期2.1 工期起始日期2.2 工期终止日期2.3 工程进度计划2.4 工期延误及延长3. 施工内容与要求3.1 施工范围3.2 施工标准3.3 施工材料3.4 施工安全3.5 施工质量保修4. 监理职责与要求4.1 监理范围4.2 监理标准4.3 监理流程4.4 监理报告4.5 监理意见采纳5. 合同价格与支付5.1 合同总价5.2 支付方式5.3 进度付款5.4 竣工付款5.5 违约金6. 合同变更与解除6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 解除条件6.4 解除程序7. 违约责任与赔偿7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 丙方违约7.4 违约赔偿8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点8.3 仲裁结果执行9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 保密违约11. 知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 侵权责任11.3 知识产权许可12. 不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力通知13. 合同的附件13.1 附件一：工程图纸13.2 附件二：施工方案13.3 附件三：监理计划13.4 附件四：合同价款明细表14. 其他约定14.1 甲方指定人员14.2 乙方指定人员14.3 丙方指定人员14.4 联系方式14.5 合同副本第一部分：合同如下：1. 合同主体与工程概况1.1 甲方（香港地产集团）甲方系根据中国法律合法成立并有效存在的企业法人，具有从事房地产开发的资质和能力。
工程监工合同范文
工程监工合同范文甲方（业主）：___________乙方（监工单位）：___________鉴于甲方拟进行___________工程项目的建设，为确保该工程的质量、安全和进度，特委托乙方提供专业的工程监理服务。
经双方友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方的权利义务，确保工程项目按照国家相关法律法规、标准及设计要求顺利实施。
二、监工范围与职责1. 乙方应根据甲方提供的工程设计文件、施工图纸及相关技术规范，对工程施工全过程进行监督、检查和指导。
2. 乙方负责审核施工单位的资质，确保其符合工程要求。
3. 乙方应对施工材料、设备的质量进行检查，确保其符合国家标准和设计要求。
4. 乙方需对施工过程中的安全措施进行监督，确保施工现场安全无隐患。
5. 乙方应及时向甲方报告工程进度，并对可能出现的问题提出预警。
三、权利与义务1. 甲方应按时支付监工费用，并提供必要的工作条件和资料。
2. 乙方应保证监工服务的专业性和独立性，不得与施工单位存在利益冲突。
3. 如遇重大质量问题或安全事故，乙方有权暂停工程，并及时通知甲方。
四、违约责任1. 如甲方未按时支付监工费用，乙方有权暂停服务，直至费用得到支付。
2. 如乙方未能履行监工职责，导致工程质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
港口工程施工监理合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX港口工程施工监理合同本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 监理范围与职责2.1 监理范围2.2 监理职责2.3 监理权限3. 监理人员3.1 监理团队组成3.2 监理人员资质3.3 监理人员职责4. 监理期限4.1 起始日期4.2 终止日期4.3 延期条款5. 监理费用5.1 费用计算5.2 支付方式5.3 费用调整6. 监理报告6.1 定期报告6.2 临时报告6.3 报告格式与要求7. 沟通协调7.1 沟通方式7.2 协调机制7.3 会议安排8. 违约责任8.1 监理方的违约行为8.2 委托方的违约行为8.3 违约责任的处理9. 争议解决9.1 争议的解决方式9.2 争议解决机构9.3 争议解决时效10. 合同的解除与终止10.1 解除条件10.2 终止条件10.3 解除与终止后的处理11. 合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序11.3 转让后的合同变更12. 合同的附则12.1 名词解释12.2 合同的生效12.3 合同的修订13. 其他条款13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 法律法规遵循14. 合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署主体第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：中国某港口新建工程项目1.2 工程地点：位于中国某沿海城市的港口新建工程区域1.3 工程规模：新建10个深水泊位，配套相应的港前道路、仓储设施等1.4 工程内容：包括但不限于港口航道开挖、码头岸线建设、堆场硬化、辅助设施建设等第二条监理范围与职责2.1 监理范围：包括但不限于工程施工的质量、安全、进度、投资控制等方面2.2 监理职责：对施工过程进行全面监督管理，确保工程按设计文件和合同规定执行2.3 监理权限：有权对施工过程中的不符合设计文件和合同规定的行为提出整改意见，并有权对施工单位进行考核评价第三条监理人员3.1 监理团队组成：本项目监理团队由5名成员组成，包括一名总监理工程师、两名专业监理工程师和两名监理员3.2 监理人员资质：所有监理人员均具备国家规定的相应监理资质，并具有丰富的港口工程施工监理经验3.3 监理人员职责：总监理工程师负责整体监理工作的组织与协调，专业监理工程师负责各自专业领域的监理工作，监理员负责现场日常监理工作第四条监理期限4.1 起始日期：监理合同签订之日起4.2 终止日期：工程竣工验收合格之日4.3 延期条款：如因不可抗力等因素导致工程不能按期竣工，双方可协商延期第五条监理费用5.1 费用计算：监理费用按照工程造价的一定比例计取，具体比例在合同附件中详细规定5.2 支付方式：监理费用分为三个支付阶段，每阶段支付的比例和时间在合同附件中详细规定5.3 费用调整：如因工程变更等原因导致监理费用发生变动，双方可协商调整第六条监理报告6.1 定期报告：监理单位应按照合同约定的时间节点提交定期监理报告，报告内容应包括工程进度、质量、安全等情况6.2 临时报告：如发生重大工程变更、安全事故等情况，监理单位应及时向委托单位提交临时报告6.3 报告格式与要求：监理报告应采用标准格式，并满足相关法规和标准的要求第八条违约责任8.1 监理方的违约行为：监理方未按照合同约定履行监理职责，造成工程质量、安全、进度等方面的损失，应承担相应的违约责任8.2 委托方的违约行为：委托方未按照合同约定履行合同义务，如未按时支付监理费用、提供必要的施工资料等，应承担相应的违约责任8.3 违约责任的处理：双方应按照合同约定的方式处理违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等第九条争议解决9.1 争议的解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.2 争议解决机构：如双方同意仲裁解决争议，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁9.3 争议解决时效：双方应自争议发生之日起6个月内解决争议，超过该时效的争议，双方均可向法院提起诉讼第十条合同的解除与终止10.1 解除条件：如一方严重违反合同约定，对方有权解除合同10.2 终止条件：工程竣工验收合格，合同约定的义务全部履行完毕10.3 解除与终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定的方式处理后续事宜，包括但不限于支付尾款、清理现场等第十一条合同的转让11.1 转让条件：如一方需将合同权利义务全部或部分转让给第三方，需经对方同意11.2 转让程序：转让方应向对方提交转让申请，经对方同意后，双方签署转让协议11.3 转让后的合同变更：转让后，合同的当事人变为转让方和第三方，原合同的其他条款不变第十二条合同的附则12.1 名词解释：本合同所涉及的名词，如有特殊定义，在合同附件中予以解释12.2 合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效12.3 合同的修订：合同修订需经双方协商一致，并以书面形式作出第二部分：第三方介入后的修正第十三条第三方介入13.1 第三方概念：本合同所述第三方，包括但不限于合同履行的过程中涉及到的监理方、施工单位、材料供应商、检测机构、金融机构、法律法规规定的其他相关方等。
香港地产集团2024年建筑工程施工及监理合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX香港地产集团2024年建筑工程施工及监理合同版本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1 甲方主体1.2 乙方主体1.3 工程概述第二条合同工期2.1 开工日期2.2 竣工日期第三条工程质量标准3.1 工程质量要求3.2 质量验收标准第四条工程造价与支付4.1 工程造价4.2 预付款4.3 工程进度款4.4 竣工结算4.5 支付方式第五条施工及监理义务5.1 甲方施工义务5.2 乙方监理义务第六条施工变更6.1 变更条件6.2 变更程序第七条工程索赔7.1 索赔条件7.2 索赔程序7.3 索赔金额计算第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构第十条合同的解除和终止10.1 解除条件10.2 终止条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 合同修改14.2 合同附件14.3 合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.3 工程概述：本合同项下的工程为香港地产集团位于中国大陆的某城市的建筑工程，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施等。
第二条合同工期2.1 开工日期：根据甲方书面通知，乙方应当按照约定的日期开始施工。
2.2 竣工日期：乙方应当在本合同约定的工期内完成所有施工内容，并交付甲方验收。
第三条工程质量标准3.1 工程质量要求：乙方应当按照国家及地方的相关法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计文件及合同约定的要求。
3.2 质量验收标准：工程竣工后，甲方应当组织验收，乙方应予以配合。
验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。
第四条工程造价与支付4.1 工程造价：本合同约定的工程总造价为人民币【】元（大写：【】元整），具体项目造价详见合同附件。
2024年工程监督居间合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年工程监督居间合同本合同目录一览第一条：合同定义与术语解释1.1：工程监督服务的定义1.2：合同双方的定义1.3：合同相关方的定义第二条：合同范围与服务内容2.1：工程监督服务的范围2.2：工程监督服务的内容第三条：合同期限3.1：合同开始日期3.2：合同结束日期第四条：工程监督人员的配置4.1：监督团队的组建4.2：监督人员的职责分配第五条：工程质量与标准5.1：工程质量的要求5.2：工程标准的制定第六条：合同价格与支付条款6.1：服务费用的确定6.2：支付方式和支付时间第七条：合同的履行与验收7.1：工程监督的履行标准7.2：工程验收的条件与流程第八条：违约责任与赔偿8.1：违约行为的界定8.2：违约责任的处理方式8.3：赔偿金额的计算方法第九条：不可抗力9.1：不可抗力的定义9.2：不可抗力事件的处理第十条：保密条款10.1：保密信息的范围10.2：保密信息的保护措施第十一条：争议解决方式11.1：争议解决的途径11.2：仲裁或诉讼的地点与法律适用第十二条：合同的变更与终止12.1：合同变更的条件12.2：合同终止的条件第十三条：合同的附件13.1：附件清单13.2：附件的有效性第十四条：其他条款14.1：合同的完整性与互斥性14.2：合同的签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条：合同定义与术语解释1.1：工程监督服务的定义工程监督服务包括但不限于对工程建设过程进行全面监督管理，包括但不限于工程质量、安全、进度、投资控制等方面的监督。
1.2：合同双方的定义甲方：指合同签订的一方，承担工程建设的主体责任。
乙方：指合同签订的另一方，承担工程监督服务的提供责任。
1.3：合同相关方的定义丙方：指与甲方、乙方有直接或间接关系的其他主体，包括但不限于工程设计、施工、材料供应等单位。
第二条：合同范围与服务内容2.1：工程监督服务的范围乙方负责对甲方的工程建设过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度、投资控制等目标的实现。
码头监理合同范本
码头监理合同范本甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________资质等级：________________证书编号：________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容及规模：________________4. 工程总投资：____________________二、监理范围及内容1. 监理范围：码头工程的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段的监理。
2. 监理内容：协助甲方审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并提出审查意见。
审查施工单位的质量保证体系和安全保证体系，并监督其实施。
监督施工单位严格按照设计文件、施工规范和施工合同的要求进行施工，控制工程质量。
检查工程使用的原材料、构配件和设备的质量，对不合格的材料、构配件和设备有权要求施工单位停止使用。
监督施工单位按照施工合同的要求进行施工进度控制，及时提出调整意见，确保工程按时完成。
审核施工单位提交的工程计量和工程款支付申请，签署工程款支付证书。
审查施工单位提交的工程变更申请，提出审查意见，并报甲方批准。
协调施工单位之间的关系，处理施工过程中的纠纷和问题。
组织工程竣工预验收，提出工程质量评估报告，参加工程竣工验收。
负责工程缺陷责任期的监理工作，督促施工单位履行保修义务。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程缺陷责任期届满之日止。
工程缺陷责任期为______个月。
2024港口工程施工合同协议书范本
2024港口工程施工合同协议书范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的建设方，乙方为工程项目的承包方，双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程质量标准：__________1.6 工程工期：__________二、合同金额2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的____%，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
三、甲方的权利和义务3.1 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款。
3.2 甲方应提供工程所需的施工场地、临时设施、施工用水、用电等。
3.3 甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续和证件。
3.4 甲方有权对乙方的施工过程和工程质量进行监督检查。
3.5 甲方应在工程验收合格后____个工作日内向乙方支付合同尾款。
四、乙方的权利和义务4.1 乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
4.2 乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工。
4.3 乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。
4.4 乙方应保证工程质量，不得有转包、违法分包等行为。
4.5 乙方应按时提交工程进度报告和工程验收资料。
五、合同的变更和解除5.1 合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
5.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
2024年国际工程承包合同范文(2篇)
2024年国际工程承包合同范文尊敬的合作伙伴，感谢贵公司对我们的关注和信任。
根据我们先前的商务洽谈，我们很高兴向贵公司提供2024年国际工程承包合同范文的草稿。
以下是合同的详细条款和内容，请仔细阅读并与我们商讨后进行修改和确认。
一、合同目的和范围1.1 合同目的：为了双方达成合作共赢的目标，确保项目的顺利实施和成功交付。
1.2 合同范围：本合同适用于2024年国际工程承包项目，具体项目名称、地点和工程内容将另行列明。
二、合同条款和条件2.1 项目描述：列明项目名称、地点和工程内容的详细描述，包括工程规模、工期、质量要求等。
2.2 合同价格：明确合同的总价款和支付方式。
支付方式可根据双方商议而调整。
2.3 工程控制：双方商定合作期间的工程管理和控制措施，确保工程按时、按质量要求完成。
2.4 保险责任：明确双方在项目施工期间和交付后的责任和保险覆盖范围。
2.5 变更与索赔：双方商定变更和索赔的程序和条件，确保项目变更和索赔的公正和合理。
2.6 合同解除：列明影响项目完成的重大违约事件和解除合同的程序和条件。
三、合同履行与交付3.1 工期和进度：双方商定工期和进度，并约定延期或加速工期的程序和条件。
3.2 质量管理：确保工程按照合同要求进行质量监控和验收。
3.3 材料与设备：明确提供材料和设备的要求和规范，以及相关的验收和备案程序。
3.4 交付和验收：双方商定交付和验收的程序和标准，以确保项目顺利交付并符合合同要求。
四、合同风险和责任4.1 合同风险：明确项目执行过程中可能出现的风险和责任，以及双方的风险分摊方案。
4.2 不可抗力事件：合同约定不可抗力事件的定义、解除和对双方权益的影响。
4.3 追索违约责任：明确对方违约的行为和责任，并规定追索违约责任的程序和条件。
五、合同的审核和修改5.1 合同的签署：依法签署本合同，并经合同双方代表人或经授权的代表签字盖章生效。
5.2 合同的修订：如有必要修改合同内容，双方应书面协商并签署补充协议。
2024年工程建设监督管理合同(三篇)
2024年工程建设监督管理合同____年工程建设监督管理合同合同编号：CON-____-001本合同由以下双方共同订立并遵守：甲方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxx注册地址：xxxxxxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxx乙方：（公司名称）统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxx注册地址：xxxxxxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxx鉴于甲方拟进行工程建设项目，现有需要对该项目进行监督和管理，乙方具备相关的专业能力和经验，双方依据自愿平等的原则，经友好协商，达成如下合作协议：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方在工程建设监督管理方面的权责和义务，确保工程按照合同约定的标准、质量和进度进行。
第二条工程项目工程项目名称：（详细的项目名称）工程项目地点：（项目具体地址）工程项目概况：（简要描述工程项目的规模、内容和目标）第三条乙方的义务1. 乙方应根据甲方的要求，制定相应的工程监督计划，并按计划进行监督活动。
2. 乙方应对工程施工方的施工过程进行全程监督，并及时发现和纠正违反规范和标准的行为。
3. 乙方应对工程质量进行检测和评估，并向甲方提供相关的报告和建议。
4. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间，向甲方提供工程监督管理服务。
5. 乙方应保证其监督人员具备相关的专业资格和经验，并按照法律法规的要求进行培训。
6. 乙方应对工程风险进行调查和评估，并提供相应的风险控制和应对方案。
第四条甲方的义务1. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付相应的费用。
2. 甲方应向乙方提供工程建设的相关资料和文件，确保监督工作的顺利开展。
3. 甲方应保证工程建设符合法律法规和相关的标准要求，并按时提供施工进度和质量的数据。
4. 甲方应配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。
第五条合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程建设项目完工验收之日止。
2024年工程监管及咨询合同样本
2024年工程监管及咨询合同样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程预算第三条乙方义务3.1 工程监管3.1.1 监管工程进度3.1.2 监管工程质量3.1.3 监管工程安全3.2 咨询服务3.2.1 提供专业建议3.2.2 处理工程变更3.2.3 协助解决问题第四条合同期限4.1 起始日期4.2 终止日期第五条费用及支付5.1 咨询费5.1.1 咨询费计算方式5.1.2 咨询费支付时间5.2 监管费5.2.1 监管费计算方式5.2.2 监管费支付时间5.3 其他费用5.4 支付方式第六条违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径第八条合同的变更和解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果第十一条附则11.1 合同附件11.2 合同生效条件11.3 合同份数第十二条法律适用12.1 合同适用的法律第十三条合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点第十四条其他约定14.1 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：×××公司1.1 甲方地址：×××市×××路×××号1.2 乙方名称：×××工程咨询有限公司1.2 乙方地址：×××市×××路×××号第二条工程概况2.1 工程名称：×××工程项目2.2 工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3 工程规模：根据工程设计文件确定2.4 工程预算：根据工程设计文件和市场行情确定第三条乙方义务3.1 工程监管3.1.1 监管工程进度：乙方应按照甲方要求，对工程进度进行监管，确保工程按期完成。
j监理合同范本
j监理合同范本委托人[委托人名称]与监理人[监理人名称]经过双方协商一致，签订本合同。
工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]工程概算投资额：[工程概算投资额]三、下列文件均为本合同的组成部分：1. 监理投标书或中标通知书；2. 本合同标准条件；3. 本合同专用条件；4. 在实施过程中双方共同签署的补充与修件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程的监理业务。
五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
六、本合同自[合同签订日期]起生效，至[工程竣工日期]终止。
七、本合同一式[合同份数]份，具有同等法律效力，双方各执[合同份数]份。
委托人：[委托人名称]（签章）法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[委托人地址]编码：[委托人编码]电话：[委托人电话][委托人]开户银行：[开户银行名称]账号：[账号]监理人：[监理人名称]（签章）法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[监理人地址]编码：[监理人编码]电话：[监理人电话][监理人]开户银行：[开户银行名称]账号：[账号]本合同签订于：[合同签订日期]第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。
1. “工程”是指委托人委托实施监理的工程。
2. “委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
3. “监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。
4. “监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
5. “总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
6. “承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
7. “工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
8. “工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
2024版监理专业承包合同范本
2024版监理专业承包合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）第一条合同范围与内容1.1 本合同内容包括但不限于：（1）对甲方项目进行全面监督管理，确保项目按照法律法规、设计文件、技术标准和合同约定顺利进行；（2）对项目施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面进行控制和协调；（3）对施工单位进行考核和评价，协助甲方处理项目实施过程中的问题；（4）提供监理报告和咨询意见，为甲方的项目管理提供支持。
1.2 乙方应根据项目实际情况，制定详细的监理计划，并提交甲方审批。
第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限至本项目验收合格日止。
第三条乙方的义务与责任3.1 乙方应按照合同约定，提供专业的监理服务，确保项目顺利实施。
3.2 乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求，履行监理职责，保证项目质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
3.3 乙方应建立健全内部管理制度，确保监理工作的规范化、科学化。
3.4 乙方应指定具备相应资格的监理人员负责本项目，并保持监理团队的稳定性。
3.5 乙方应如实向甲方报告监理工作进展和项目实施情况，及时提出改进意见和建议。
第四条甲方的义务与责任4.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。
4.2 甲方应配合乙方的监理工作，提供必要的工作条件和支持。
4.3 甲方应对乙方提出的改进意见和建议进行审查，并根据实际情况作出决策。
4.4 甲方应如实向乙方反馈项目实施情况，及时处理乙方提出的重大问题。
第五条监理费用5.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
5.2 甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。
支付方式为：__________。
5.3 监理费用的支付进度如下：（1）合同签订后__________日内，支付总额的__________%；（2）监理工作开始后__________日内，支付总额的__________%；（3）项目验收合格后__________日内，支付剩余的__________%。
国际工程监理合同范本
国际工程监理合同范本国际工程监理合同应明确定义监理的范围和职责。
这包括但不限于工程质量、进度、成本和安全的监督管理。
合同中应详细列出监理工程师的具体任务，如现场监督、审查施工图纸、检查材料质量、协调各方关系等，确保监理工程师的角色和职责清晰无误。
合同范本需规定双方的权利与义务。
业主方通常负责提供必要的工程资料、支付监理费用，并配合监理工作。
而监理方则承诺提供专业的监理服务，确保工程按照约定的标准和要求完成。
合同还应包含违约责任的条款，明确双方违反合同规定时的法律后果。
另一个关键点是合同的期限和终止条件。
国际工程监理合同应注明合同的有效期限，以及在特定情况下如何提前终止合同。
例如，如果项目延期或提前完成，或者某一方严重违反合同条款，都可能导致合同的提前终止。
费用支付方式也是合同中不可忽视的一部分。
合同应详细说明监理费用的计算方法、支付时机和支付方式。
通常情况下，监理费用可能根据工程进度分期支付，也可能采取固定费率或按实际工时计费。
为了保障双方的利益，合同还应包含有关费用调整的条款，以应对可能出现的通货膨胀或货币汇率变动。
在国际项目中，文化差异和法律法规的多样性也需要考虑在内。
因此，合同范本应包括适用法律的选择和争议解决机制。
一般来说，合同会指定适用哪一国的法律，并在出现争议时，提供诸如协商、调解、仲裁或诉讼等多种解决途径。
为了应对不断变化的市场和技术环境，合同范本应具备一定的灵活性和适应性。
这可能通过设定定期评审机制、允许双方协商变更合同内容等方式实现。
一个优质的国际工程监理合同范本应当全面覆盖监理的范围和职责、双方权利与义务、合同期限和终止条件、费用支付方式、适用法律和争议解决机制，同时具备必要的灵活性。
通过这样的合同范本，可以有效地规范双方行为，降低风险，保证国际工程项目的顺利实施。
国际工程监理合同范本
国际工程监理合同范本甲方（采购方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（供应方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、产品名称、规格、数量、单价及总价产品名称规格数量单价总价__________________________________________________________________________________________二、质量标准1. 乙方所供应的水暖管件应符合国家及行业相关标准，且质量合格。
三、交货地点及时间1. 交货地点：甲方指定的地点（详细地址：______________________）。
2. 交货时间：______年______月______日之前。
乙方应在约定的交货时间内将货物送达指定地点，如因特殊情况需要延期交货，应提前通知甲方，并取得甲方的同意。
四、包装及运输1. 乙方应采用合适的包装材料对产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式由乙方自行选择，但应保证货物能够按时、安全地送达交货地点。
运输费用由乙方承担。
五、验收1. 甲方应在货物送达后及时进行验收。
如发现产品存在质量问题或数量不符，应在______个工作日内通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行处理。
2. 验收标准按照本合同第二条的质量标准进行。
如双方对验收结果存在争议，可委托第三方检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。
六、付款方式1. 甲方在签订本合同后的______个工作日内，向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥______________________元）。
国际工程监理合同
国际工程监理合同合同编号：[填写合同编号]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]甲方（业主）：[填写甲方名称及详细信息]乙方（监理单位）：[填写乙方名称及详细信息]鉴于甲方拟在[具体国家或地区]进行[工程项目名称]的建设，并希望委托有资质的监理单位对工程建设过程进行监督管理，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在国际工程项目中的权利、义务和责任，确保工程质量、进度和投资控制符合合同约定，以及环境保护和安全生产的相关要求。
二、监理范围乙方应根据甲方的委托，对以下方面进行监理：1. 工程设计监理：确保设计文件的合理性、科学性和安全性。
2. 工程施工监理：监督施工过程，确保施工质量、进度和成本控制。
3. 工程验收监理：参与工程竣工验收，确保工程符合设计和规范要求。
4. 其他约定的服务：[根据具体情况添加其他服务内容]。
三、监理期限监理期限自[开始日期]起至[结束日期]止，除非双方另有书面约定。
四、监理费用甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用，具体金额为[金额]，支付方式和时间如下：1. 预付款：[金额]，支付时间为合同签订后[天数]内。
2. 进度款：根据工程进度分期支付，每期金额为[金额]。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工作量进行结算。
五、违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
安装工程监理相关细则
工程监理实施细则1S U P E R V I S I O N D E T A I L E D R U L E S重庆工程监理公司工程监理部二ＯＯ年月XMJ/QC-（金港国际四期工程）-02 编号：05监理实施细则审批表目录一、设备安装部分 (4)1.电气工程 (4)2.给排水 (4)3.暖通 (5)二、监理范围 (5)三、监理依据 (5)四、施工阶段质量控制实施细则 (5)1.对施工方案、方法和工艺的控制 (5)2.质量保证体系 (6)3.电气安装 (6)4.重点质监工程的质量预控措施 (8)5.暖通安装 (9)6.给排水 (14)五、施工阶段进度控制的实施细则 (16)一、设备安装部分1、电气工程本工程在沃尔玛地下二层设一公用配电房公用配电房内的设计由电力部门作二次设计。
在沃尔玛地下二层设一个专用配电房，专用配电房内设置二台1250KVA和两台2000KVA铜芯干式变压器，供沃尔玛旗舰店照明、动力用电。
变电所由变压器柜和高、低压配电柜组成的户内成套装置配电及保护。
本楼的所有电源均接自于的公用配电房内，采用金属桥架、线槽、镀锌钢管或PVC阻燃线管敷设。
本工程应急照明、消防电梯、风机、消防水泵等设备用电为一级负荷，一路10KV专用电源为主电源，另设两台800KW自备柴油发电机组作为消防设备备用电源。
本楼的所有电源均接自于的公用配电房内，采用金属桥架、线槽、镀锌钢管或PVC阻燃线管敷设。
住宅部分采用电业部门认可的一户一表，户内设照明暗装开关箱。
裙房照明干线采用三相四线制插接母线树干式供电，住宅部分采用预制分支电缆树干式供电。
本工程按二类防雷建筑物设计，采用屋顶设明装（除沃尔玛设暗装避雷带保护外）避雷带保护，利用结构钢筋作引流体，基础钢筋作接地体。
本工程采用TN—S系统，设置共用接地系统，变压器中性接地，建筑保安接地，共用接地体，总接地电阻不大于1欧。
本建筑为一级保护对象工程，全面设置火灾自动报警系统和防排烟系统，本火灾自动报警系统采用二总线智能控制系统。
2024港口建设工程施工合同书
2024港口建设工程施工合同书合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 法律依据第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务2.2 乙方权利与义务2.3 合同双方的资质要求第三章：工程概况3.1 工程名称与地点3.2 工程规模与范围3.3 工程质量标准第四章：合同价款与支付4.1 合同总价4.2 付款方式与时间4.3 价格调整机制第五章：工程进度与质量控制5.1 工程进度计划5.2 质量控制标准5.3 进度与质量的监督检查第六章：工程变更与索赔6.1 工程变更的程序6.2 索赔的条件与程序6.3 变更与索赔的结算第七章：工程验收与交付7.1 工程验收标准7.2 工程交付的条件与程序7.3 工程保修期与责任第八章：合同违约与争议解决8.1 违约责任8.2 争议解决方式8.3 法律适用与管辖第九章：合同的生效、变更与终止9.1 合同的生效条件9.2 合同变更的程序9.3 合同的终止条件第十章：附则10.1 合同附件10.2 通知与送达10.3 其他约定签字栏甲方代表签字：乙方代表签字：签订时间：签订地点：2024港口建设工程施工合同书第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在港口建设工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利、高效、安全地完成。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的港口建设工程施工项目。
合同内容涵盖工程的设计、施工、验收及保修等各个阶段。
1.3 法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决等，均应遵守中华人民共和国相关法律法规。
第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务甲方负责提供施工所需的相关文件和资料，监督工程进度，确保施工安全，并按合同约定支付工程款。
2.1.1 甲方权利甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查，有权要求乙方按照合同约定完成工程。
2.1.2 甲方义务甲方应按时支付工程款，并提供必要的施工条件和支持。
2.2 乙方权利与义务乙方负责按照合同约定完成工程施工，确保工程质量和进度，接受甲方的监督和检查。
j监理合同7篇
j监理合同7篇下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!相信大部分在进行合同的写作时，都会感到非常头疼吧，只有具有特定内容的协议才是合同，下面是小文学小编为您分享的j监理合同7篇，感谢您的参阅。
j监理合同篇1委托方(甲方)：_______________联系方式：____________________________承接方(乙方)：_______________联系方式：____________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：________________________________________。
二、形式结构：________________________________________。
三、工程项目：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金港国际四期工程监理合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）金港国际四期的工程监理工作由发包人委托由乙方承担。
为了明确双方的责任、权利及义务，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》，结合重庆市有关规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：金港国际四期19、20、21号楼工程1.2工程地点：渝北安家田1.3建设单位：重庆喜地山置业有限公司1.4监理时间：最迟自2007年5月 25 日开始进场，具体以甲方审批的开工报告为准。
监理时间跟随施工进度，以竣工验收完毕为现场结束时间，以资料备案完毕为监理结束时间。
（监理总工期暂定18个月，超过或缩短工期有关费用再另行协商解决。
）第二条工程内容和承包范围2.1 工程内容：对工程的质量、进度、安全文明施工进行监理。
2.2 承包范围：金港国际四期19、20、21号楼工程(以下简称四期二标段，建筑面积约为32470m2）的土建工程、安装、装饰、景观等工程进行监理（包括甲方直接发包的工程内容的监理）。
第三条质量标准4.1被监理的总包单位承包的全部工程（含合同内工程及增加工程）之工程质量须达到备案制前实行的《建筑安装工程质量检验评定标准》要求的分值标准（85分）、现行国家强制性条文的要求。
若工程整体未达上述要求，则甲方按乙方监理费用造价的百分之一对乙方予以扣罚。
4.2乙方应协助总包方承包的工程力争获得重庆市“三峡杯”优质结构工程奖和“巴渝杯”。
4.3乙方在施工现场必须配备工程所需的管理人员，建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方提出的要求及时进行调整。
4.4乙方须符合规范、设计要求进行施工监理，随时接受检查，为检查提供便利条件，并按照检查结果督促施工单位进行整改；及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料。
4.5乙方须及时要求施工单位和材料供应单位提供有关工程方面的资料，如材料出厂合格证、样品、试验报告等的原件。
4.6乙方须健全质量、安全检查制度，在现场设专职监理工程师。
按施工图纸、图纸交底会审记录、设计修改（或变更）通知单和国家现行规范、标准做好监理工作，并及时处理发生的问题。
4.7分部分项工程由施工单位自检合格并且具备隐蔽验收条件后，并于验收前及时通知乙方（24小时内），并提供相关合格资料，经验收合格并签字后方可进行隐蔽；重要的工程隐蔽验收乙方应协同质监及设计单位共同验收。
如果发现施工单位在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，监理应要求重新进行验收，且每次可代表甲方对施工单位罚款壹仟元。
4.8总监应对施工中的关键工序进行书面确认，施工完毕后，监理应及时进行验收（施工单位方应在验收前向甲方提交三检记录，施工交底记录等资料），并且：4.9有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，经监理验收后，施工单位才能进行下一道工序。
所有厨房、卫生间及屋面在做防水前必须做24小时的闭水试验，如发生结构渗漏现象，施工单位必须先请专业公司处理，以保证结构砼不渗漏。
有防水要求且需做防水工程的部位，监理均须要求施工单位按下列程序进行书面记录的交接，以确保相关施工单位都严格按规范要求文明施工，且责任明确，当发现渗漏事故时由责任方负责修复并承担相关损失。
防水工程交接程序如下：4.9.1第一次交接：结构自防水的交接验收。
由监理、总包单位及防水工程施工单位（以下简称“三方”）检查验收并办理交接手续。
4.9.2第二次交接：基层交接由三方共同检查。
主要检查内容包括基层的平整度、阴阳角、天沟、雨水口处理是否符合规范要求，基层是否起沙、所有管道是否预埋、管周是否封堵严实等。
验收后交给防水工程施工单位进行防水工程施工。
4.9.3第三次交接：防水层的移交。
防水工程施工完毕，初检后由防水工程施工单位蓄水24小时以上，若无任何渗漏则由三方共同检查验收，办理蓄水试验记录，隐蔽验收记录和中间交验记录后，由总包单位进行保护层和其他工序施工。
4.9.4第四次交接：二次蓄水试验交接。
保护层及其他工序施工完毕后，由总包单位进行第2次24小时以上蓄水试验，以检查后续工序是否对防水层造成了破坏。
若无任何渗漏，则由四方共同验收并办理相关记录。
否则应由总包单位按原标准修复，再由三方复检查验收。
4.10如施工单位不按合同文件约定及要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用乙供材料设备不合规定，监理有权勒令施工单位暂停施工。
第四条图纸5.1开工前甲方向乙方免费提供施工资料原件壹套（总图需盖有甲方“图纸资料专用章”），乙方若需增加文件套数，则须向甲方书面提出，乙方需支付全部费用。
5.2甲方向乙方提供的任何文件保留版权和其它知识产权，乙方在未经甲方同意的情况下，不得将甲方提供的施工文件泄漏给第三方，用于第三方或转送给第三方。
5.3甲方提供给乙方的设计变更、技术核定单、现场修改通知等均应盖有甲方“图纸资料专用章”。
5.4工程竣工后，除乙方存档需要的施工文件外，须将其它全部施工文件退还给甲方。
第五条监理方式及合同价款7.1承包方式：监理依照合同条款、投标承诺等以包人工、包设备、包质量、包安全的方式进行监理工作。
合同签订后，乙方须按照有关规定要求的全部内容进行并按时完成监理工作。
7.2合同价款：本合同暂定￥116892.00元（人民币大写:壹拾壹万陆仟捌佰玖拾贰元整），按照 3.6元/m2计算。
（监理总工期暂定15个月，超过或缩短工期有关费用再另行协商解决。
）7.3监理面积：约32470 m2（最终以计算的结算面积为准）。
7.4可调整部分工程：7.4.1工期延长或缩短：发生时协商处理。
7.4.2若因为不可抗力的因素造成工程停工，甲方应以书面通知。
7.4.3所有可调整部分价款必须按照甲方规定的程序进行办理，否则视为无效。
7.5本工程属于合同单价包干工程，物价波动的风险由乙方自行承担，不因为物价波动等相关原因要求甲方给予补贴工程款。
第六条监理款支付7.5.1监理费按季度支付，每季度支付2.2万元（贰万贰仟元整），付款方式为：银行转帐。
工程竣工验收合格、资料备案完毕办理完结算后十个工作日结清尾款。
（最后一季的监理费用待资料备案完毕结算后才进行支付）。
8.10 乙方移交全部符合城建档案要求的竣工资料给甲方，经甲方备案完毕后，乙方在此后30日内向甲方递交竣工结算报告和完整的结算资料，开始办理竣工结算工作。
第七条甲方代表的职责和权力9.1甲方委派现场代表李勇全面负责协凋现场的相关工作。
9.2甲方授权甲方现场代表处理与本项目有关的业务，代表甲方在项目现场行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；9.3监督检查工程质量、进度、安全文明施工、组织工程验收，负责设计图纸的发放，资料收集、技术核定及现场签证的签署及审批，根据乙方监理工程的质量、进度情况对监理进度款的支付进行审查；9.4针对乙方在监理过程中的违规行为，甲方现场代表即进行指正，同时，甲方有权进行罚款，该项罚款经甲方代表签字，加盖甲方工程部印章后即生效。
9.5及时审批及发出工程指令确保监理工作的正常进行；9.6与设计、监理、质监、施工等单位协调解决施工中遇到的问题；9.7制订并执行现场管理制度，协调解决施工过程中遇到的各种问题；9.8甲方为乙方提供不少于零间（总面积约0m2）的临时用房（包括办公桌椅0套），以便监理在现场使用，费用由甲方承担（包括使用过程中的水电费）第八条项目总监的职责和权力10.1 本项目专职项目总监为：（另行通知），专职总监即为乙方代表。
10.2项目总监是乙方就本工程委派的常驻工地现场代表，代表监理单位履行业主所委托的监理职责。
10.3审查施工图纸及施工组织设计（方案），汇总读图纪要并报送甲方，参与技术交底、施工图审及施工组织设计（方案）会审；10.4实施监理，确保监理组织能有效而顺利地进行监理，包括：10.4.1 审查施工方的施工计划与到现场材料的来源；10.4.2 审查批准施工方的工程图纸及施工组织设计(方案)；10.4.3 严格检查放线和施工测量；10.4.4 质量控制与材料、工程检验以及中间验收；10.4.5 工程进度的控制与评估；10.4.6 检查工程实际进展情况，审核乙方进度计划和申请；10.4.7 负责处理工程质量、安全事故，监督事故处理方案的实施；10.4.8 监督施工方的安全、文明和工程保护情况；10.4.9督促、检查施工方严格执行工程承包合同、国家工程技术标准、施工规范，对违规操作及违章施工提出处理意见或立即做出处理；10.4.10 进行隐蔽工程的检查和验收。
组织分项工程检查验收，组织相关进行工程竣工初步验收，协助甲方提出竣工验收申请报告；10.4.11 主持与施工方的每周会议，以审查工程质量、进度及其它相关事务；10.4.12 督促、审查施工方各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料；10.4.13 项目总监签发的任何文件，如涉及到工程造价和关键线路工期的变化，应得到甲方代表的认可；10.4.14 如果施工方对项目总监的任何指令有质疑，施工方可将问题提交给甲方代表，甲方代表对此内容进行确认、否定或更改。
10.4.15项目总监可对在同一问题或部位出现两次以上未达到监理合理要求的施工方处以壹千元以下罚款。
第九条乙方驻工地其他人员11.1 乙方常驻现场的专业监理工程师的人数不应少于4人，配备专职资料员。
专业配置应该满足施工现场需要。
11.2乙方代表易人，必须经甲方书面认可，其接任人必须无条件全面继续承担乙方应负的责任。
否则，甲方有权采取相应的措施，直至乙方退场，由此造成的一切损失由乙方承担；11.5 项目总监、项目总监代表、监理工程师必须准时参加工程例会，因故不参加的，应提前4小时向甲方提出申请并在获得批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付罚金：迟到壹佰元/人次，缺席伍佰元/人次；11.6 乙方驻本工程的人员均须有专业任职资格；11.7乙方人员有以下情况发生之一者，应按甲方书面要求必须在48小时内调离本工程范围，否则乙方向甲方支付罚金壹仟元/人次；同时，乙方须在48小时内用甲方认可合格的人员代替下述调离的任何人员：11.7.1 甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的监理人员、不熟悉不熟练本专业的监理人员、工作责任心不强的监理人员等；11.7.2 在接到甲方通知后不能积极配合甲方正常工作(包括销售)者；11.7.3 不论任何理由，接受施工方人员馈赠礼品、钱财、邀宴。
11.7.3 违反甲方工地现场管理规定者；11.7.4 无证上岗者；11.7.5 在施工现场打架斗殴的人员；11．7．6无正常理由，累计不参加临理例会三次的。
第十条乙方的责任与义务12.1 遵守有关法律的规定，接受甲方的指令，按照工程施工及验收规范、施工文件、图纸会审纪要、会议纪要等进行监理。