工程造价基础知识试卷及答案

1 / 10
工程造价基础知识一
一、共同作答题
I 、单项选择题（共40题，每题1分）
1、国产标准设备的原价一般是指（、国产标准设备的原价一般是指（A A A ）。

）。

）。

A.A.设备制造厂的交货价设备制造厂的交货价设备制造厂的交货价
B. B.出厂价与运费、装卸费之和出厂价与运费、装卸费之和
C.C.设备预算设备预算设备预算
D. D.设备成本价设备成本价 2、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元万元((没有固定资产投资方向调节税没有固定资产投资方向调节税))，则静态投资为则静态投资为(B )(B )万元。

万元。

A.1023
B.1125
C.1180
3、对于实行工程预付款的建设项目，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，其中预付时间应不迟于约定的开工日期前（ A ）天。

天。

A ．7
B ．14
C ．30
D ．20
4、建设工程索赔的起因，不包括、建设工程索赔的起因，不包括( A )( A )。

A ．承包人违约．承包人违约
B B ．合同错误．合同错误
C C ．合同变更．合同变更
D D ．工程环境变化．工程环境变化
5、建筑装饰装修工程属于（、建筑装饰装修工程属于（ C C ）。

）。

A.A.单项工程单项工程单项工程
B.分项工程分项工程
C. C.单位工程单位工程
D.分部工程分部工程分部工程
6、新增固定资产价值的计算应以（、新增固定资产价值的计算应以（ C C ）为对象。

）为对象。

A.A.分部分项工程分部分项工程分部分项工程
B. B.单位工程单位工程
C. C.单项工程单项工程
D. D.整个建设项目整个建设项目
7、项目管理最基本的方法论是（、项目管理最基本的方法论是（B B B ）。

）。

A ．项目目标的策划．项目目标的策划 B B ．项目目标的动态控制．项目目标的动态控制
C ．项目管理的目标．项目管理的目标
D D ．项目管理的信息化．项目管理的信息化
8、 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于能力，此工程应属于( D )( D )。

A.A.分部分项工程分部分项工程分部分项工程
B.单项工程单项工程单项工程
C.分项工
分项工程 D.单位工程单位工程单位工程
9、某大型商场的桩基础工程属于、某大型商场的桩基础工程属于( ( ( C C C )。

A.A.建设项目建设项目建设项目 B.单项工程单项工程单项工程 C.分部工程分部工程
分部工程 D.单位工程位工程
1010、在约定风险范围时，（、在约定风险范围时，（、在约定风险范围时，（ C C ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

法应当在专用条款内约定。

Ａ.自然灾害自然灾害 B.不可预见性灾害不可预见性灾害
C.C.设计变更及施工条件变更设计变更及施工条件变更设计变更及施工条件变更
D.D.政策性调整政策性调整政策性调整
1111、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（包人提出，经（B B ）确认后作为结算依据。

）确认后作为结算依据。

）确认后作为结算依据。

A.A.造价咨询机构造价咨询机构造价咨询机构 B. B.发包人发包人
C.C.造价管理部门造价管理部门造价管理部门
D. D.投标人投标人
1212、可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超、可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（过（C C ）小时可调整合同价款。

）小时可调整合同价款。

A.6 A.6
B.12
C.8
D.10
1313、施工合同文件正确的解释顺序是（、施工合同文件正确的解释顺序是（、施工合同文件正确的解释顺序是（C C ）。

）。

）。

A.A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工
程报价单或预算书程报价单或预算书
B.B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工
程量清单程量清单
C.C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工
程量清单程量清单
D.D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工
合同专用条款合同专用条款
1414、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、利润、（、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、利润、（、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、利润、（ D D
），并考虑风险因素。

素。

A.A.材料购置费材料购置费材料购置费
B. B.利润利润
C. C.税金税金
D. D.管理费管理费 1515、不可竞争费用不包括（、不可竞争费用不包括（、不可竞争费用不包括（ B B ）。

）。

A.A.现场安全文明施工措施费现场安全文明施工措施费现场安全文明施工措施费
B. B.临时设施费、二次搬运费临时设施费、二次搬运费
C.C.工程定额测定费工程定额测定费工程定额测定费
D.D.安全生产监督费安全生产监督费安全生产监督费
1616、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。

其中直接工程费不包括（成。

其中直接工程费不包括（ D D ）。

）。

）。

A.A.人工费和材料费人工费和材料费人工费和材料费 B.B.施工机械使用费施工机械使用费施工机械使用费
C.C.临时设施费和现场管理体费临时设施费和现场管理体费临时设施费和现场管理体费
D.企业管理费企业管理费
企业管理费 1717、、根据测时资料，已知完成某施工过程需要工人消耗基本工作时间100min 100min，，辅助工作时间的比例为15%15%，准备与结束工作时间的比例为，准备与结束工作时间的比例为5%5%，不可避免中断时间，不可避免中断时间的比例为1.5%1.5%，休息时间的比例为，休息时间的比例为10%10%，则完成该施工过程的工人工作的工序作，则完成该施工过程的工人工作的工序作业时间为（业时间为（ D D ）min min。

A.134 A.134
B.141 B.141
C.115
D.118 1818、、已知某项目设备购置费为2000万元，工具、器具及生产家具购置费率为5%5%，，建筑安装工程费800万元，工程建设其他费用400万元，若该项目基本预备费率为12%12%，则基本预备费为（，则基本预备费为（，则基本预备费为（ B ）万元。

）万元。

A.384 A.384 B.396 C.252 C.252
D.240 1919、某进口设备、某进口设备FOB 价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15 万元，增值税253.89 万元万元,,消费税率为5%,5%,则该设备的消费税为则该设备的消费税为则该设备的消费税为( D )( D )万元。

万元。

A.93.29
B.79.93
C.74.67
2020、特殊工种安全保险费应属于、特殊工种安全保险费应属于、特殊工种安全保险费应属于(D (D (D )。

7 l/ b* C0 W+ q9 D6 z% F6 W5 Z A.A.直接费直接费直接费: : l1 _2 H$ MB.MB.措施费措施费措施费 C. C.企业管理费企业管理费 D.D.间接费间接费v3
|+ ]! j" R2 : ?7
2121、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，下列费用中，不属于建筑安装、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，下列费用中，不属于建筑安装工程直接费中人工费的是工程直接费中人工费的是(D (D (D )。

A.A.生产工人探亲期间的工资生产工人探亲期间的工资生产工人探亲期间的工资
B.生产工人调动工作期间的工资生产工人调动工作期间的工资
C.C.生产工人学习培训期间的工资生产工人学习培训期间的工资生产工人学习培训期间的工资
D.D.生产工人休病假生产工人休病假8个月期间的工资个月期间的工资
2222、按照现行规定，下面哪些费用不属于材料费的组成（、按照现行规定，下面哪些费用不属于材料费的组成（、按照现行规定，下面哪些费用不属于材料费的组成（ C C
） A.A.运输损耗费运输损耗费运输损耗费 B. B.检验试验费检验试验费 C. C.材料二次搬运费材料二次搬运费 D. D.采购及保管费购及保管费 2323、以下各项属于建筑安装工程直接工程费的有（、以下各项属于建筑安装工程直接工程费的有（、以下各项属于建筑安装工程直接工程费的有（ B B
） A.A.模板及脚手架费模板及脚手架费模板及脚手架费 B. B.检验试验费检验试验费 C. C.二次搬运费二次搬运费 D. D.
大型机械进出场及安拆费场及安拆费
2424、、已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2 分钟，每循环工作一次挖土0. 5m 3，工作班的延续时间为8小时，机械正常利用系数为0.80.8，则其产量定额，则其产量定额
为( D )m 3，/台班。

台班。

A.300
B.150
C.120
2525、、
在预算定额人工工日消耗量计算时，已如完成单位合格产品的基本用工为22 工日，超运距用工为4 工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%12%，则预，则预算定额中的人工工日消耗量为算定额中的人工工日消耗量为( D ) ( D ) 工日。

工日。

A.3.36
B.25.36
C. 28
D.31.36
2626、某种材料价为、某种材料价为145/t 145/t。

不需包装，运输费为。

不需包装，运输费为37.28元/t /t，运输损耗为，运输损耗为14.87元/t /t，采购及保管费率为，采购及保管费率为2.5 %， 则该材料预算价格为（则该材料预算价格为（ D D ）元。

）元。

A.201.15
B.201.71
C.200.78
2727、对于承包商而言，施工图预算的目的是、对于承包商而言，施工图预算的目的是、对于承包商而言，施工图预算的目的是(D )(D )。

A.A.检验工程设计在经济上的合理性检验工程设计在经济上的合理性检验工程设计在经济上的合理性
B.B.控制工程投资、编制标底和控制合同价格控制工程投资、编制标底和控制合同价格控制工程投资、编制标底和控制合同价格
C.C.监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价
D.D.进行工程投标和控制分包工程合同价格进行工程投标和控制分包工程合同价格进行工程投标和控制分包工程合同价格
2828、劳动消耗定额的主要表现形式是、劳动消耗定额的主要表现形式是、劳动消耗定额的主要表现形式是( A )( A )。

A.A.时间定额时间定额时间定额 B. B.人工消耗定额人工消耗定额 C. C.预算定额预算定额 D. D.施工定额施工定额
2929、进口设备的原价是指（、进口设备的原价是指（、进口设备的原价是指（ B ）。

）。

A.A.离岸价离岸价离岸价
B. B.抵岸价抵岸价
C.到岸价到岸价
D.完税价完税价
完税价 3030、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的工程造价的( C )( C )。

A.A.最低限额最低限额最低限额 B .B.B.最终限额最终限额最终限额 C .C.C.最高限额最高限额最高限额 D .D.D.规定限额规定限额规定限额
3131、编制概算定额的基础是（、编制概算定额的基础是（、编制概算定额的基础是（C C C
） 。

A.A.施工定额施工定额施工定额 B.劳动定额劳动定额劳动定额 C.C.预算定额预算定额预算定额 D.D.概算指标概算指标概算指标
3232、关于投标保证金，下列描述正确的是（、关于投标保证金，下列描述正确的是（、关于投标保证金，下列描述正确的是（ A A ）。

）。

A.A.投标保证金有效期应当超出投标有效期投标保证金有效期应当超出投标有效期30天
B.B.投标保证金通常应用现金支付投标保证金通常应用现金支付投标保证金通常应用现金支付
C.C.投标保证金一般不超过投标总价的投标保证金一般不超过投标总价的2%2%，但最高不得超过，但最高不得超过100万元人民币万元人民币
D.D.投标保证金的数额由投标人在投标文件中确定投标保证金的数额由投标人在投标文件中确定投标保证金的数额由投标人在投标文件中确定
3333、（、（、（C C ）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平．经济效益的关）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平．经济效益的关键。

键。

A ．价值工程．价值工程
B ．招标投标．招标投标
C ．合同管理．合同管理
D ．可行性研究．可行性研究
3434、招标单位在编制标底时需考虑的因素不包括（、招标单位在编制标底时需考虑的因素不包括（、招标单位在编制标底时需考虑的因素不包括（D D ）。

）。

）。

A.A.材料价格因素材料价格因素材料价格因素
B.B.工程质量因素工程质量因素工程质量因素
C.C.工期因素工期因素工期因素
D.D.本招标工程资金来本招标工程资金来源因素源因素
3535、施工合同的示范文本由（、施工合同的示范文本由（、施工合同的示范文本由（ D D ）三部分构成）三部分构成. .
A ．协议书、合同、附件．协议书、合同、附件
B B ．合同、施工图、中标通知．合同、施工图、中标通知
C ．协议书、通用条款、附属条款．协议书、通用条款、附属条款
D D ．协议书、通用条款、专用条款．协议书、通用条款、专用条款
3636、保修金应以书面形式约定，数额不得超过合同标的额的（、保修金应以书面形式约定，数额不得超过合同标的额的（、保修金应以书面形式约定，数额不得超过合同标的额的（ A A ）
A.20%
B. 3-5%
C.2%
D.10%
3737、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ C ）。

）。

）。

A ．按审价部门提出的价格调整．按审价部门提出的价格调整
B ．按发包人指定的价格调整．按发包人指定的价格调整
C ．按设计部门提出的价格调整．按设计部门提出的价格调整
D ．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
3838、下列文件属于要约邀请文件的是（、下列文件属于要约邀请文件的是（、下列文件属于要约邀请文件的是（ C C ）
A.A.投标书投标书投标书
B. B.中标通知书中标通知书
C. C.招标公告招标公告
D. D.承诺书承诺书
3939、在分部分项工程量清单计价表中，对于招标人自行采购材料的价款，正确的、在分部分项工程量清单计价表中，对于招标人自行采购材料的价款，正确的处理方式为（处理方式为（B B B ）。

）。

A.A.分部分项工程量清单的综合单价包括招标人自行采购材料的价款分部分项工程量清单的综合单价包括招标人自行采购材料的价款
B.B.分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，但应考虑但应考虑对管理费、利润的影响对管理费、利润的影响
C.C.分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，但应考虑但应考虑对管理费、利润、税金的影响对管理费、利润、税金的影响
D.D.分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，分部分项工程量清单的综合单价不包括招标人自行采购材料的价款，也不考虑也不考虑
对管理费、利润的影响对管理费、利润的影响 4040、按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列有关索赔的处理环节正确、按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列有关索赔的处理环节正确的是（的是（ B B ）。

）。

A.A.承包人未在索赔事件发生后承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书的，可以重新提出二次索赔，引起追加付款和（或）延长工期次索赔，引起追加付款和（或）延长工期
B.B.承包人应在发出索赔意向通知书后承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人递交一份详细的索赔报告。

告。

C.C.如果引起索赔的事件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报如果引起索赔的事件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报
告，说明累计索赔的金额。

承包人应在索赔事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告。

交一份最终索赔报告。

D.D.发包人在收到最终索赔报告后的发包人在收到最终索赔报告后的28天内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经拒绝。

赔报告已经拒绝。

II 、多项选择题（共20题，每题2分）
1、造价工程师有那些不予注册：（、造价工程师有那些不予注册：（ACDE ACDE ）。

）。

A.A.不具有完全民事行为能力；不具有完全民事行为能力；不具有完全民事行为能力；
B.B.刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年；年；
C.C.行政处罚自决定之日至申请注册不满行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；年；
D.D.吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年；年；
E.E.在两个以上单位以造价工程师名义执业的；在两个以上单位以造价工程师名义执业的；在两个以上单位以造价工程师名义执业的；
2、影响混凝土强度的主要因素有
（ BC BC ）。

）。

）。

A.A.水泥品种水泥品种水泥品种 B.B.水灰比水灰比水灰比 C. C.水泥强度等级水泥强度等级 D.砂石用砂石用量 E.砂率砂率
3.3.按计价方式划分合同形式，一般分为按计价方式划分合同形式，一般分为按计价方式划分合同形式，一般分为(ABE )(ABE )。

A.A.总价合同总价合同总价合同 B.成本加酬金合同成本加酬金合同
成本加酬金合同 C.C.风险包干合同风险包干合同风险包干合同 D.固定费率合同固定费率合同
固定费率合同 E.E.单价合同单价合同单价合同
4、《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：（、《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：（ ACD ACD
） Ａ.保证保证 Ｂ.书面书面
Ｃ抵押和质押抵押和质押 Ｄ留置和定金留置和定金 Ｅ.口头口头
5、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的
（BD ）工程量应调整。

）工程量应调整。

A.A.机械机械机械
B. B.模板模板
C. C.人工人工
D. D.脚手架脚手架 Ｅ材料材料 6、建筑安装工程含税造价中的税金应包括、建筑安装工程含税造价中的税金应包括( AB )( AB )等。

等。

A.A.教育费附加教育费附加教育费附加
B. B.城市维护建设税城市维护建设税
C. C.土地使用税土地使用税
D. D.增值税增值税
E. E.印花税印花税
7、下列费用属于企业管理费的是、下列费用属于企业管理费的是( AC )( AC )。

A.A.劳动保险费劳动保险费劳动保险费
B. B.失业保险费
C.C.固定资产使用费固定资产使用费固定资产使用费
D. D.工程定额测定费工程定额测定费
E. E.文明施工费明施工费
8、工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的（价应包括完成一个规定计量单位工程所需的（ ABCE ABCE ）。

）。

A.A.人工费人工费人工费
B. B. 材料费材料费
C. C.机械使用费机械使用费
D. D. 间接费间接费
E. E.管理费管理费
9、下列时间中应该计人定额时间的是、下列时间中应该计人定额时间的是( AD )( AD )。

A.A.休息时间休息时间休息时间
B. B.多余工作时间多余工作时间
C.C.施工本身造成的停工时间施工本身造成的停工时间施工本身造成的停工时间
D. D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间时间
E.E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间与施工过程工艺特点无关的工作中断时间与施工过程工艺特点无关的工作中断时间
1010、下列费用申不属于人工单价组成内容的有、下列费用申不属于人工单价组成内容的有、下列费用申不属于人工单价组成内容的有( BCE ) ( BCE )
A.A.生产工人的劳保福利费生产工人的劳保福利费生产工人的劳保福利费
B. B.生产工人的工会经费和职工教育经费生产工人的工会经费和职工教育经费
C.C.现场管理人员的工次现场管理人员的工次现场管理人员的工次
D. D.生产工人辅助工资生产工人辅助工资
E.E.生产工人退休后的退休金生产工人退休后的退休金生产工人退休后的退休金
1111、在审查设计概算的编制依据时，主要是审查（、在审查设计概算的编制依据时，主要是审查（、在审查设计概算的编制依据时，主要是审查（ ABE ABE ）。

）。

A .编制依据的合法性编制依据的合法性编制依据的合法性 B. B.编制依据的时效性编制依据的时效性
C.C.编制依据的科学性编制依据的科学性编制依据的科学性
D. D.编制依据的合理性编制依据的合理性
E.E.编制依据的适用范围编制依据的适用范围编制依据的适用范围
1212、在建设工程标底的编制过程中，必须考虑的因素有、在建设工程标底的编制过程中，必须考虑的因素有、在建设工程标底的编制过程中，必须考虑的因素有( ABDE )( ABDE )。

A ．工程项目的目标工期．工程项目的目标工期
B B ．工程项目的质量标准．工程项目的质量标准
C ．建设单位的经济实力．建设单位的经济实力
D D ．建筑材料的市场价格．建筑材料的市场价格
E ．应响应招标文件的要求．应响应招标文件的要求 1313、、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以应以( AD )( AD )为控制重点。

为控制重点。

A.A.决策阶段决策阶段决策阶段
B. B.竣工决算阶段竣工决算阶段竣工决算阶段
C. C.招投标阶段招投标阶段招投标阶段
D. D.设计阶段设计阶段设计阶段
E. E.施工阶段施工阶段施工阶段
F.F.项目营运费用项目营运费用项目营运费用 1414、在下列费用中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（、在下列费用中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（、在下列费用中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（AC AC ）。

）。

A ．基本工资．基本工资
B B ．流动津贴．流动津贴
C ．防暑降温费．防暑降温费
D D ．工人病假6个月以上的工资个月以上的工资
E ．取暖费．取暖费
1515、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（ ACD ACD ）。

）。

Ａ.协商谈判协商谈判 Ｂ.中间人谈判中间人谈判
Ｃ.邀请中间人调解邀请中间人调解 Ｄ.向仲裁机构申请仲裁向仲裁机构申请仲裁
Ｅ、行政机关裁决Ｅ、行政机关裁决
1616、竣工决算的费用组成应包括、竣工决算的费用组成应包括、竣工决算的费用组成应包括( ABC )( ABC )。

A.A.建筑安装土程费建筑安装土程费建筑安装土程费 B. B.设备、工具及器具购置费设备、工具及器具购置费
C.C.主程建设其他费用主程建设其他费用主程建设其他费用
D. D.铺底流动资金铺底流动资金
E.E.项目营运费用项目营运费用项目营运费用
1717、在下列费用中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（、在下列费用中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（、在下列费用中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（ AC AC ）。

）。

A ．基本工资．基本工资
B B ．流动津贴．流动津贴
C ．防暑降温费．防暑降温费
D D ．工人病假6个月以上的工资个月以上的工资
E ．取暖费．取暖费
1818、建设项目可行性报告可以作为（、建设项目可行性报告可以作为（、建设项目可行性报告可以作为（ABC ABC ）的依据。

．）的依据。

．
）的依据。

． A ．作为编制设计文件的依据．作为编制设计文件的依据 B B ．作为向银行贷款的依据．作为向银行贷款的依据
C ．作为项目后评估的依据．作为项目后评估的依据
D D ．作为项目投资的依据．作为项目投资的依据
E ．作为工程造价的依据．作为工程造价的依据
1919、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（ ACD ACD ）。

）。

Ａ.协商谈判协商谈判 Ｂ.中间人谈判中间人谈判
Ｃ.邀请中间人调解邀请中间人调解 Ｄ.向仲裁机构申请仲裁向仲裁机构申请仲裁
Ｅ、行政机关裁决Ｅ、行政机关裁决
2020、工程安全防护与文明施工措施费包括（、工程安全防护与文明施工措施费包括（、工程安全防护与文明施工措施费包括（ ABCE ABCE ）。

）。

A. 施工排水费施工排水费
B. B. 临时设施费临时设施费 文明施工费工费
D. 二次搬运费二次搬运费
E. E. 环境保护费环境保护费。