智能化工程施工合同范本(doc 32页)
智能化工程合同样板3篇
智能化工程合同样板3篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________鉴于甲方拟实施一项智能化工程，乙方具备相关的技术实力和实施经验，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次智能化工程达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：__________智能化工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于智能监控系统、智能门禁系统、智能照明系统等。
具体工程内容以双方确认的工程设计图纸及技术要求为准。
二、工程期限1. 工程开工日期：本工程自双方签署本合同之日起开始，具体开工日期以甲方通知为准。
2. 工程竣工日期：乙方应在约定时间内完成本工程，具体竣工日期以双方约定的工期为准。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
三、工程价款与支付1. 工程价款：本次智能化工程的总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格以双方确认的预算书为准。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%；工程竣工并验收合格后支付______%；质保期满后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照工程设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
验收标准以双方确认的工程设计图纸、技术要求和国家相关规范为准。
3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至验收合格。
因此导致的延误和损失由乙方承担。
五、保修与维护1. 保修期：本工程保修期为______年，自工程验收合格之日起计算。
完整版)智能化工程合同范本
完整版)智能化工程合同范本化工程的标准和规范。
3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。
智能化工程施工合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：二、工程内容本工程包括以下各子系统：三、工程承包范围乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。
验收合格后乙方承担两年免费维保。
四、合同工期乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。
如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。
五、质量标准1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。
六、合同价款金额（大写）：（人民币）小写）：¥:（人民币）合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件本合同文件包括以下文件：1.1本合同协议书；1.2招标书及其补充说明；1.3投标书及其附件；1.4标准、规范及有关技术文件；1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；1.6工程报价汇总表和分项报价清单；1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同解释顺序本合同文件解释顺序如下：1、本合同协议书；2、招标书和投标书及其附件；3、标准、规范及其有关技术文件；4、图纸（同1.5所述）；5、工程报价单。
九、语言文字和适用法律、标准及规范本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。
智能化工程合同样板通用版6篇
智能化工程合同样板通用版6篇篇1甲方（全称）：____________________（以下简称甲方）乙方（全称）：____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供智能化工程服务事宜，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________智能化工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括智能化系统的设计、施工、调试、验收等全过程服务。
具体内容包括但不限于视频监控、门禁系统、报警系统、停车管理系统的设计与安装等。
二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币（大写）________元整（￥________元）。
该款项已包括设备材料费、安装施工费、检测验收费用等全部费用。
2. 甲方在本合同签订后____日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
4. 支付方式：以银行转账或现金方式支付。
三、工期及验收1. 乙方应在接到甲方开工通知后____日内开始施工，工期为____日历天。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若因甲方原因导致工程延期或无法验收，责任由甲方承担。
四、质量保证与维修服务1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定的要求。
若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 工程验收合格后，乙方提供为期____年的质保服务。
质保期内，若设备或系统出现非人为损坏，乙方负责免费维修。
3. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体维修费用及方式由双方另行协商。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密及技术资料予以保密。
未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
智能化工程合同样板3篇
智能化工程合同样板3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就甲方委托乙方承担智能化工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________智能化工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：包括智能化系统集成、硬件设备供应及安装调试等。
二、合同双方义务和责任1. 甲方义务和责任（1）甲方应按合同约定向乙方提供必要的施工条件和环境。
（2）甲方应及时提出工程需求变更意见，并确保意见的合理性。
（3）甲方应按时支付合同款项，确保工程进度不受影响。
（4）甲方应配合乙方进行工程验收，确保验收工作的顺利进行。
2. 乙方义务和责任（1）乙方应按照合同约定完成工程任务，确保工程质量符合相关标准。
（2）乙方应按时提交工程进度报告，确保工程进度与计划相符。
（3）乙方应确保所供应的硬件设备质量合格，符合相关标准。
（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保系统正常运行。
（5）乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
三、工程内容和技术要求本次智能化工程包括：系统集成、硬件设备供应及安装调试等。
具体技术要求和配置要求详见附件《技术规格书》。
乙方应按照相关国家规范和标准进行施工，确保工程质量。
四、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 进度安排：双方商定工程施工进度计划，并严格按照计划执行。
如因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权提出顺延工期。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任。
双方应定期召开工程进度会议，解决工程实施过程中的问题。
如遇特殊情况，双方可协商调整工程进度计划。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（￥______元）。
标准的智能化工程合同（通用5篇）
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。
一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。
（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。
在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。
深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。
方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。
深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
③乙方的深化设计不得超过合同总价。
优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。
（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。
周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。
乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。
②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方承担智能化工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：包括但不限于综合布线系统、监控系统、门禁系统、报警系统、背景音乐系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明，经甲方确认后，可相应顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：________________）。
具体金额根据工程实际内容调整。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：预付款为合同总金额的____%，进度款为完成工程量的____%，竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的____日内组织验收，并出具验收报告。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担相应费用。
五、工程保修与维护1. 保修期：工程竣工验收合格后，保修期为____年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的故障及损坏。
3. 保修责任：在保修期内，乙方应对工程进行免费维修，确保系统正常运行。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成工程，应按照每延误一天支付合同总价____%的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，应按照每延误一天支付应付金额____%的违约金。
3. 若因违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任。
智能化工程施工合同范本doc
智能化工程施工合同范本doc合同编号：__________合同双方：鉴于甲方为智能化工程项目的业主，乙方为具备智能化工程施工资质和能力的承包商，双方经充分协商，就智能化工程施工事宜达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________智能化工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于智能化系统的设计、设备采购、安装、调试、验收及培训等。
1.4 工程进度：按照双方约定的时间表进行。
二、合同价格2.1 本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方按约定时间支付进度款。
2.3 合同总价不包括税费、关税等其它费用，如有涉及，由乙方负责办理并承担相应费用。
三、合同的履行3.1 乙方应按照约定的工程内容和质量标准，完成智能化工程施工。
3.2 乙方应保证所供设备的质量，并承担设备质量问题的责任。
3.3 甲方应按照约定的时间提供施工场地、电源、水源等施工条件。
3.4 甲方应按照约定的时间支付合同款项。
四、验收和保修4.1 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合完成验收工作。
4.2 验收合格的工程，乙方应提供一年的免费保修服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：__________ 日期：__________附件：1. 智能化工程设计方案2. 设备清单3. 施工图纸4. 验收标准和方法5. 培训计划和资料一、附件列表：1. 智能化工程设计方案2. 设备清单3. 施工图纸4. 验收标准和方法5. 培训计划和资料二、违约行为及认定：1. 乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。
2024版智能化工程施工合同范本doc
2024版智能化工程施工合同范本doc 甲方(承包商):_________________乙方(业主):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方智能化工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________________。
1.2 工程地点：__________________。
1.3 工程内容：本合同所涉及的智能化工程施工范围包括但不限于以下几个方面：(具体描述工程内容)第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币________元整(大写：________________)。
2.2 甲方应按照以下方式支付工程价款：(详细列出支付方式和支付时间节点)(1)预付款：人民币________元整；(2)进度款：按合同约定的比例，在每个阶段完成时支付；(3)竣工验收后，支付剩余款项。
2.3 甲方未按约定支付工程价款的，应按逾期天数向乙方支付逾期违约金，逾期违约金的计算方法为：逾期天数乘以每日应支付金额，不足一天按一天计算。
第三条工程质量及验收标准3.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证工程质量符合设计要求和施工规范。
3.2 本工程竣工后，乙方有权组织验收。
验收合格后，乙方应向甲方出具书面验收意见。
未经乙方验收或验收不合格的，不得交付使用。
3.3 如因甲方原因导致工程质量不符合设计要求和施工规范的，甲方应承担相应的责任并承担修复费用。
如因乙方原因导致工程质量不符合设计要求和施工规范的，乙方应承担相应的责任并承担修复费用。
第四条工期及延期赔偿4.1 本工程的总工期为________个月，自本合同签订之日起计算。
实际开工日期以双方书面确认的为准。
如因不可抗力因素导致工期延误的，不视为违约。
如因甲方原因导致工期延误的，甲方应按照每天工程价款的千分之五向乙方支付违约金；如因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照每天工程价款的千分之五向甲方支付违约金。
智能化工程施工(合同) 标准版.doc
智能化工程施工合同标准版1. 引言本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）就智能化工程施工达成的协议，旨在明确双方的权责，保障合同的履行，并确保施工的质量和安全。
2. 合同约定双方根据相关法律法规及相关业务规范，经友好协商，达成合同约定：2.1 项目描述项目名称：智能化工程施工项目（简称“本工程”）项目地质：（在此填写具体地质）项目规模：（在此填写项目规模，包括建筑面积、总楼层等）2.2 工期本工程的工期为___个月/周/天（具体填写工期），自合同生效之日起计算。
2.3 施工内容根据业主提供的设计图纸及技术要求，承包商将负责本工程的施工及相应配套工作，具体施工内容包括但不限于：•结构施工•电气安装•管道布置•智能化系统集成•室内装饰等2.4 价款与支付方式1.总价款：本工程总价款为___元（具体填写金额），包含所有施工及配套工作的费用。
2.支付方式：根据工程进度及质量验收情况，业主按方式支付款项给承包商：–预付款：工程开始前，业主应预付合同总价款的____%作为预付款；–进度款：工程进行到一定阶段时，根据实际完成比例，业主支付相应的进度款；–竣工款：本工程施工完毕并通过验收后，业主支付余下的竣工款。
2.5 质量要求1.承包商必须按照相关标准和合同规定，确保本工程的施工质量符合国家法律法规及相关行业标准。
2.如发现施工质量不合格或存在安全隐患的情况，业主有权要求承包商进行整改，并延长工期或扣除相应款项。
2.6 保修期本工程施工结束后，保修期为___年/月/天（具体填写保修期限），承包商负责对施工过程中出现的质量问题进行维修和保养。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
3.2 合同变更对于本合同的任何修改、变更或补充，双方必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
4. 违约责任与争议解决4.1 违约责任1.若业主未按时支付款项或未提供必要的设计图纸及技术要求，承包商有权要求延长工期或要求业主支付相应违约金；2.若承包商未按要求完成工程，施工质量不合格或存在安全隐患，业主有权要求承包商进行整改，并有权扣除相应款项或解除合同。
智能化工程施工合同 标准版.doc
智能化工程施工合同标准版一、合同背景及目的本合同旨在明确智能化工程施工的双方权益和责任，保证工程按照合同约定的质量、进度和费用进行顺利施工。
二、项目概况三、双方权益和责任1. 甲方权益和责任1.提供必要的场地和基础设施，使得乙方能够顺利进行工程施工。
2.向乙方提供设计图纸、施工图纸等相关技术资料。
3.协助乙方办理所需的工程施工许可证、验收手续等手续。
4.验收工程质量，按合同约定支付工程款项。
2. 乙方权益和责任1.按照甲方提供的设计和要求，按时完成工程施工。
2.保证工程质量符合相关国家标准和甲方要求。
3.负责工程期间的安全管理和工地秩序维护。
4.按合同约定向甲方提供技术支持和售后服务。
四、工程质量与验收1. 工程质量1.工程材料应符合国家相关标准，并具备相应的质检合格证明。
2.工程施工应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行，保证施工质量。
3.工程完成后，乙方需提供相关的工程验收报告和质量证明文件。
2. 工程验收1.工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应积极配合。
2.验收期间，如发现工程存在质量问题，乙方应按时修复或调整。
五、工期与违约责任1. 工期1.工程施工期限为合同签订后的X个月/周/天，具体根据工程规模确定。
2.工期延误如非不可抗力因素或甲方原因所致，乙方应承担相应的违约责任。
2. 违约责任1.若乙方未按合同约定工期完成工程施工，甲方有权要求乙方承担每延期一天的违约金。
2.若乙方未按照合同约定完成工程，导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的责任并承担修复费用。
六、工程款支付1. 工程款支付方式1.工程款总额为X万元，按进度支付。
2.支付方式：乙方可按工程进度提出支付申请，甲方应在收到申请后的X个工作日内支付对应款项。
2. 延期支付与罚款1.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求支付相应的延期支付费用。
2.若因乙方原因导致工程进度延误且甲方受到经济损失，乙方应按日计算罚款，直至工程完成。
七、保密条款双方在合作过程中涉及到的商业秘密及技术资料应予以保密。
智能化施工合同
智能化施工合同合同范本。
甲方，（施工公司名称）。
地址：法定代表人：联系方式：乙方，（委托方名称）。
地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方具有从事智能化施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行智能化施工项目，双方经协商一致，达成以下合同：第一条项目内容。
甲方承诺为乙方提供智能化施工服务，包括但不限于智能建筑设计、智能化设备安装、智能化系统集成等内容。
第二条项目要求。
乙方应当提供项目需求的详细说明，包括项目规模、功能要求、工期要求等，并配合甲方进行施工前的相关准备工作。
第三条项目报价。
甲方应当根据乙方提供的项目要求，提供详细的项目报价，包括施工费用、材料费用、设备费用等内容，并在双方协商一致后签订正式的施工合同。
第四条施工期限。
双方应当在合同中明确施工的开始时间、结束时间以及各阶段的工作进度要求，确保项目按时完成。
第五条质量保证。
甲方承诺所提供的智能化施工服务符合国家相关标准和规定，保证施工质量，对因施工质量问题造成的损失承担相应的责任。
第六条合同变更。
在项目施工过程中，如有需要变更项目内容或者工程量的，应当经双方协商一致后签订书面变更协议。
第七条合同解决。
本合同履行中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他条款。
（其他双方协商一致的内容）。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为智能化施工合同范本，双方如有需要可根据实际情况进行修改和补充。
智能化工程施工合同范本
智能化工程施工合同范本在当今快速发展的科技时代，智能化工程已经成为建筑行业的重要组成部分。
无论是智能家居、智能楼宇还是智慧城市，都离不开精心规划和高效执行的智能化施工项目。
因此，一份详尽而精确的智能化工程施工合同显得尤为重要。
下面，我们提供一份智能化工程施工合同的范本，以供参考。
一、合同双方信息甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________二、工程内容本工程包括但不限于以下智能化系统的设计、供应、安装、调试及维护：1. 智能安防系统2. 智能照明控制系统3. 智能温控系统4. 智能影音系统5. 其他相关智能化系统三、工程质量与标准乙方必须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足甲方要求。
四、工程进度乙方应在合同签订后____天内开始施工，并在____天内完成所有工作，并确保工程质量符合约定标准。
五、工程款项总工程款为人民币____元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后____天内支付总款项的30%。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，每完成一项主要工程节点支付相应比例款项。
3. 结算款：工程竣工验收合格后支付余款。
六、变更和调整如遇设计变更或现场条件变化，双方应协商确定变更内容及费用，并以书面形式确认。
七、违约责任任何一方未能履行合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决双方因执行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
(完整版)智能化工程施工合同
(完整版)智能化工程施工合同智能化工程施工合同（完整版）本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签订，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，就智能化工程的施工事项达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在智能化工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照计划、按照标准、按时、合格地完成，维护双方的合法权益。
第二条合同基本信息甲方：（详细填写甲方名称、地址、法定代表人等信息）乙方：（详细填写乙方名称、地址、法定代表人等信息）工程名称：（填写智能化工程名称）工程地址：（填写智能化工程施工地址）合同金额：（填写工程合同金额）工期：（填写工程施工周期）合同签订日期：（填写合同签订日期）第二章工程内容及标准第三条工程范围1. 乙方应根据甲方提供的需求和要求，负责制定智能化工程的施工方案和工程实施方案，并经甲方审核确认后执行。
2. 智能化工程包括但不限于智能化系统设计、设备安装、调试运行、培训等一系列活动。
第四条技术标准智能化工程的施工过程应符合国家相关技术标准和法律法规的要求，并应满足甲方提出的技术要求。
第三章工程奖惩条款第五条工期约定1. 乙方应按照合同约定的工期完成智能化工程的施工。
2. 如乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方进行赔偿。
第六条施工质量要求1. 乙方应确保智能化工程施工的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 如乙方因施工质量问题导致工程无法验收的，乙方应承担相应的违约责任，并进行整改。
第四章工程支付及结算第七条工程支付方式1. 工程款项按以下方式支付：（1）首次支付：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的30%作为首次支付。
（2）进度支付：根据工程进度及验收情况，甲方应按照约定的比例支付相应款项。
（3）最终结算：工程完工后，甲方应对工程进行最终结算，并支付剩余款项。
第八条发票和结算单据1. 乙方应向甲方提供符合国家相关规定的发票和结算单据。
通用范文(正式版)智能化工程施工合同
智能化工程施工合同1. 引言本文档根据智能化工程施工的需求，制定了智能化工程施工合同。
该合同旨在确保合同双方在智能化工程施工的过程中的权益和责任，并规定了施工过程中的各种条款和约定。
2. 合同双方本合同由两个方面签订：•甲方：指智能化工程施工的委托人/业主。
在本合同中，甲方有权获得智能化工程设施的所有权和使用权。
•乙方：指承接智能化工程施工的承包商/施工单位。
乙方将负责按照甲方的要求和标准完成智能化工程的施工。
3. 工程描述本合同涉及的智能化工程施工包括内容：•制定智能化工程施工方案和计划；•采购、安装和调试智能化工程设备和系统；•提供相关的技术支持和培训；•完成智能化工程施工，并按时交付。
4. 项目时间表根据双方的协商，智能化工程施工的时间表如下：•开始日期：____________________•预计完成日期：_________________•确认日期：_____________________双方应在合同签订后的5个工作日内推进项目，并按照时间表的要求完成每个阶段的工作。
5. 付款条款甲方将按照方式支付智能化工程施工的费用：•预付款：在合同签订后的第一个月支付合同总金额的30%作为预付款；•进度付款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成的不同阶段支付合同总金额的相应比例；•最终付款：在工程施工完成并验收合格后，甲方将支付剩余的合同金额。
6. 质量保证•甲方有权对智能化工程施工进行质量检查，并及时提出整改要求；•若发现施工存在质量问题，乙方应及时进行整改，并承担因此产生的费用；•乙方对智能化工程施工所使用的材料和设备负责，应严格按照相关标准进行选择和使用。
7. 保密条款双方都应保守智能化工程施工的相关信息，不得将其透露给第三方。
如有违反保密约定的行为，违约方需承担相应的法律责任。
8. 变更和解除•变更：若双方在智能化工程施工过程中需进行变更，应经过书面协商达成一致，并签订变更协议；•解除：若一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的损失和违约责任。
智能化施工合同范本
智能化施工合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对位于______________________的工程项目进行智能化施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就智能化施工工程达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程规模：______________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围1. 乙方负责工程的智能化施工，包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、楼宇自动化系统等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
第三条工程质量1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，乙方应配合甲方进行验收工作。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付工程款：a. 合同签订后____日内，支付总价款的____%作为预付款。
b. 工程进度达到____%时，支付总价款的____%。
c. 工程竣工验收合格后____日内，支付剩余款项。
第五条工程变更1. 甲方如需变更工程内容，应提前____日书面通知乙方，并支付相应的变更费用。
2. 乙方应按照甲方的要求进行变更，并保证变更后的工程质量。
第六条工程保修1. 乙方对工程提供____年的免费保修服务。
2. 保修期内，乙方负责对工程出现的质量问题进行无偿修复。
第七条违约责任1. 如甲方未按期支付工程款，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
智能化工程合同(模板)完整版doc
智能化工程合同完整版合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）订立，双方在平等、自愿、公平的基础上依法订立本合同，并共同遵守。
一、工程概述1.项目名称：智能化工程2.项目地质：（详细地质）3.工程内容：（详细描述工程范围、内容等）二、合同条款2.1 工程目标甲方希望通过智能化工程的实施，提升工作效率、降低成本并提高生产质量。
2.2 工程期限工程期限从本合同签署之日起计算，预计工期为（具体工期）。
2.3 合同价款及支付方式1.合同价款为（具体金额），甲方应按照支付方式支付给乙方：–首付款：合同签署后的第10个工作日内支付合同总价款的30%；–进度款：工程执行过程中，根据工程进度支付相应款项，支付比例和进度款到款节点由双方书面协商确定；–竣工款：工程完工后，甲方验收合格后的第10个工作日内支付合同总价款的余款。
2.甲方应按照合同约定的付款方式及时间支付合同价款，并在每次支付后向乙方出具相应的付款凭证。
2.4 工程质量及验收标准1.工程质量应符合国家有关法律、法规以及工程设计文件的规定。
2.工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收。
验收标准由双方根据工程设计文件和合同约定共同确定。
2.5 变更和索赔1.在工程实施过程中，如因设计变更或调整，需修改合同，双方应共同商议并签署变更协议。
2.如因合同履行过程中发生不可抗力或其他不可预见的情况，影响工程的正常进行，双方应尽快通知对方，并根据实际情况重新协商工程进度和价款调整。
2.6 违约责任1.如一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2.如甲方未按时支付合同价款，乙方有权暂停或中止工程。
3.如乙方未按时履行合同义务，甲方有权要求其履行合同并承担相应的违约责任。
2.7 合同解除1.如双方一致同意解除合同，应签署解除合同书并注销相应备案手续。
2.在未获得双方一致同意的情况下，一方解除合同应向对方支付违约金。
三、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。
智能化工程施工合同(模板)完整版.doc
智能化工程施工合同完整版1. 合同目的本合同旨在明确智能化工程施工双方的权利与义务，确保工程按时、按质、按量、按标准完成。
2. 合同条款2.1 项目概述•项目名称：[项目名称]•项目地点：[项目地点]•项目规模：[项目规模]•项目周期：[项目周期]2.2 施工内容•确定项目的具体施工内容，包括但不限于：设计、采购、施工、调试等。
2.3 工作义务•建设方责任：提供项目所需的相关信息和材料，配合施工方完成工程。
•施工方责任：按照合同约定的内容进行施工，确保工程质量和进度。
2.4 合同价款及支付方式•合同价款：￥[合同价款]•支付方式：按照工程进度和质量验收结果分阶段支付。
2.5 工程质量控制•施工方应按照国家有关规定和标准，确保工程质量符合要求。
•建设方有权对工程质量进行检查和验收。
2.6 工期及延期•工期：自合同生效之日起，至工程竣工验收之日止。
•如发生不可抗力等无法避免的原因，导致工期延迟，应及时协商解决，并根据情况调整工期。
2.7 保修期及售后服务•保修期：自工程竣工验收之日起，至保修期满后1年止。
•施工方应提供售后服务，解决工程质量问题和故障。
2.8 违约责任•如果一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、违约金等。
3. 其他条款本合同未尽事项，可由双方另行协商补充相关条款。
4. 合同生效与履行4.1 合同生效•本合同经双方签字盖章后生效，各方应按照合同约定履行义务。
4.2 合同解除•合同解除应经双方协商一致并签订解除协议。
4.3 争议解决•如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。
4.4 合同变更•双方经协商一致，可变更合同内容，变更后的内容应以书面形式确认为准。
4.5 合同终止•合同终止的情况包括：合同履行完毕、双方协商终止、发生不可抗力等。
5. 合同签署本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
•建设方代表：•施工方代表：日期：________________为智能化工程施工合同的完整内容，双方在明确各自权益和责任的基础上，签署本合同作为施工的依据。
智能化工程施工(合同)最新版.doc
智能化工程施工合同最新版前言一、合同签订与生效本合同须由甲方和乙方代表双方签署，并加盖公章。
合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
二、工程范围2.1 项目概述智能化工程项目的概述包括但不限于项目的名称、地点、规模、性质、主要设备和系统等基本信息。
详细的项目概述将在合同签订后的项目方案中确定。
2.2 工程内容根据项目的具体需求，乙方将负责智能化工程项目的设计、施工、调试、验收等阶段的工作。
工程的具体内容、进度计划和工作任务将在项目方案中详细说明。
2.3 变更和扩展在工程实施过程中，如果需要进行工程范围的变更和扩展，双方应共同商议并签订相关的变更文件。
变更和扩展的费用、进度和质量要求应根据实际情况进行协商。
三、工程费用与支付方式3.1 工程费用根据项目的具体需求和工程范围，在工程合同中约定工程费用。
工程费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
甲方应按照约定的支付方式和时间支付工程费用。
3.2 预付款在合同签订后，甲方应根据约定支付预付款，用于乙方的项目准备和购买必要的设备和材料。
预付款的支付方式和比例将在合同中详细规定。
3.3 进度款在工程进展到一定阶段，甲方应按照约定支付相应的进度款。
进度款的支付比例和阶段将在合同中约定。
3.4 验收款在工程顺利完成并通过验收后，甲方应支付乙方相应的验收款。
验收款的支付时间和比例将在合同中规定。
四、工程质量与保修4.1 工程质量乙方应按照国家相关法律、法规和标准的要求，保证工程的质量达到合同约定的要求。
工程质量包括但不限于设计质量、施工质量、设备可靠性等。
4.2 保修期工程的保修期为合同规定的时间。
在保修期内，如果工程出现因乙方原因引起的质量问题，乙方应负责及时修复和更换，并承担相应的费用。
4.3 返工与整改如果工程在验收过程中出现不合格或存在需要整改的问题，乙方应负责及时进行整改，并完成相关的验收工作。
所有的返工和整改费用由乙方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
智能化工程施工合同范本(doc 32页)编号：FYXGHX20161210 ****小区智能化工程施工合同书地址：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口签订地点：置业有限公司签订时间：2016年12月10日（9）小区电梯五方通话系统；（10）小区电梯刷卡系统；（11）小区人行刷卡系统；（12）小区机房管理系统；（13）小区室外管网系统；（13）智能机房建设系统；（14）施工图纸、招标文件约定的所有工作内容及投标文件涵盖的工作内容。
第三条合同工期根据本工程实际情况和智能化工程施工的特殊性，本工程采取分阶段施工。
具体工期由甲方将根据工程实际进度情况合理安排，且必须在物业公司接收土建单位工程前15天完成。
物业公司接收日期甲方项目部根据现场工期确定，必须提前30天以书面形式通知乙方，甲方要求的竣工是指工程阶段全部完成，系统功能全部开通运行。
在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合，对其没有及时掌握土建进度而导致智能进度的影响由乙方承担责任，甲方不承担乙方的失误损失。
第四条工程质量标准依据工程质量标准：合格，同时应满足建筑智能化系统工程评估标准DB32/366-1999 建筑智能化系统工程实施及验收规范DB32/365-1999 建筑智能化系统工程检测规程DB32/181-1998 建筑智能化系统工程设计标准。
以上标准若政府在本合同履行期间出台新标准，按出台的国家或地方现行新标准执行。
第五条工程合同总价5.1、本工程合同总价为大写（人民币）：万元整；小写：￥ .00元。
合同总价包含一期、二期，按户数比例划分为一期元，二期元，本工程合同总价暂按小区总户数为1574户计取。
5.2、本工程采用包工包料的承包方式，采用固定总价合同（包括：设计、设备采购、安装、验收、调试费等），合同总价为完成本工程承包范围内的所有工作并已包含合同实施过程中，不因政策性调整以及材料设备价格变化等风险因素而调整，固定总价一次包死。
5.3、本工程合同总价已包含确保实现甲方确定方案中所有功能并正常运行的所有费用。
第六条合同价款的调整方式6.1、双方约定合同价款的其他调整因素:（1）经甲方书面确认的设计变更。
（2）甲方认可的工程签证。
6.2、工程施工过程中工程设计变更和工程签证所产生的费用如乙方报价中已含有相同子目价格的，按照相同子目的单价执行，并按投标文件同比下浮；乙方报价中不含相同子目含有类似子目单价的，参照类似子目的单价执行，并按投标文件同比下浮；乙方报价中不含相同子目和类似子目单价的，单价参照《2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》、《2000年全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》，取费按照乙方报价的安装调试费计取但最高不得超过四类标准。
所有增加工程按本合同承包总价除以乙方投标总价乘以变更价款结算。
第七条工程款支付方式7.1一期主要设备进场经监理、建设单位验收，按照总工程量的60%支付，工程全部完成后，经监理、建设单位验收合格后按照总工程量的20%支付；一期工程竣工综合验收合格后28日内，合同款项付至合同约定的一期总金额的95%；剩余5%的工程质量保证金在主要设备免费维护到期后支付。
二期付款同一期；涉及项目追加、变更所发生的设备及工程款，在工程实施档期内甲方审核完成后依上述方式及时支付。
7.2工程决算价余款5%作为工程质量保修金，质保期为每期验收合格之日起2年，质保期满后15日内付清。
第八条本合同文件的组成8.1本工程安装调试承包合同互相解释、互为说明，除另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：(1)补充协议条款（如有）；(2)本合同及其相关附件；(3)本工程乙方投标资料；(4)承诺书（确认函）；(5)工程建设标准强制性条文；(6)经甲方确认的施工图纸、设计变更、现行有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明；(7)合同中止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权力义务的纪要；(8)招标文件；第九条、甲方权力和义务9.1甲方派为工地现场代表，负责与乙方的日常业务对接，在工程部经理的授权下工作。
9.2提供给乙方智能化系统设计的甲方要求及相关资料，负责乙方施工组织设计和施工图纸的审批。
9.3乙方设计的智能化系统施工图、变更、进度、造价的审查、核定和调整等必须经过甲方确认，工程签证按照工程签证管理办法执行。
9.4甲方的指令、由甲方负责人通过电话或书面的形式通知乙方，乙方代表或乙方单位负责人接到通知后生效。
确有必要时，甲方项目经理或其授权人可发出口头指令，乙方对指令应予以执行。
9.5甲方负责在施工现场向乙方提供一间满足设备储藏要求的房间作为乙方堆放材料设备的库房。
9.6按工程进度情况支付工程款。
第十条、乙方一般权力和义务10.1乙方签定合同前须负责本工程智能化系统施工图设计及提交4套施工图纸，乙方需对其设计的功能性和完整性负责，乙方所完成的智能化系统设计必须确保甲方要求的所有功能并正常运行，非甲方要求或甲方原因所产生的设计变更产生的费用由乙方承担。
10.2甲方对乙方的施工图设计审批并不会免除或减轻乙方应付的责任。
10.3乙方必须按本承包合同及施工组织设计要求组织施工，接受甲方指令。
乙方的所有现场管理人员应具有与所承担工作相应的能力，且须按照工程需要配备管理人员队伍。
乙方派驻乔龙飞同志为现场项目负责人，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。
10.4按期完成智能化系统安装、调试、维保等工作。
10.5所有材料设备乙方必须按照合同要求的品牌规格采购并做好材料和设备的供应和管理工作；10.6已竣工工程在移交甲方（即乙方向甲方交房屋及设备钥匙前）前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，并承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。
房屋及设备钥匙移交甲方签收后发生损坏、失窃，由甲方承担。
10.7乙方需对智能化系统的设计、现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工程质量全面负责。
10.8乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字盖章后递交给甲方。
10.9为甲方免费培训系统操作管理人员；经培训的操作管理人员应能熟练的掌握系统的使用、管理和维护。
第十一条、工程质量保证及检验11.1设备的质量保证，乙方应保证其提供的材料设备是在各方面符合行业规定及甲方要求的质量、规格和性能要求。
乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在材料设备寿命期内运转良好。
在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。
出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
合同货物的质量保证期为货物安装调试验收合格后24个月。
11.2安装的质量保证，乙方供应的设备材料及工程施工质量，在符合合同文件的规定的同时，亦不能低于国家有关施工及验收的标准。
11.3设备及材料验收11.3.1用于本工程的材料设备的品质，在使用前必须得到甲方认可方可进场施工。
11.3.2乙方应在验收前24小时，书面提交验收申请，并按甲方或其委托人的程序，组织验收。
未经验收或验收不符合甲方合同约定的设备及材料严禁投入使用，乙方限期运出施工场地并承担费用。
第十二条、工程竣工验收12.1具备竣工验收条件后，经双方确定验收时间，由甲方组织（监理）甲、乙、物业三方进行工程验收。
现场个别住户、子系统中个别设备不到位（非乙方责任）不作为影响整体工程竣工及主系统运行的竣工及验收的因素，甲方不能以此作为拖延竣工及验收工作的理由。
12.2已竣工工程在移交甲方签收（即乙方向甲方交房屋及设备钥匙前）前，乙方对户内所有设备、材料负有完全的照管责任，期间所发生的一切损失由乙方负全责。
工程及钥匙移交甲方签收后发生损坏、失窃，由物业公司承担。
12.3乙方提供竣工资料的约定：工程竣工后30天内向甲方提供经甲方审核确认的壹套完整竣工图、工程竣工决算资料和设备系统运行调试报告、操作及用户维修手册。
第十三条、违约责任13.1乙方不能在甲方规定的工期内完成，每延迟1日，乙方向甲方支付违约金1000元。
延期30日仍无有效的赶工措施，甲方有权单方终止合同，且不承担任何责任，对已完合格工程按投标报价同比下浮后的90%支付乙方工程款。
13.2甲方不按时支付工程款,可与乙方协商签订延期付款协议，协议明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。
若双方协商不成，乙方有权停工，造成的一切损失由甲方承担。
第十四条、违约终止合同14.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内，仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止合同：（1）乙方未能在合同规定的期限内，或甲方准许的任何延期内，交付部分或全部工程。
（2）乙方实施工程分包的。
14.2自合同解除之日起三日内由甲、乙双方参加（如乙方缺席将被视为无条件同意甲方核实结果）对乙方已完工程量进行核实并书面确认，甲方在工程量确认后一个月内依据承包合同、施工图纸等决算资料完成乙方已完工程量的决算审计工作。
14.3自合同解除之日起一周内，乙方必须按照甲方提供的资料清单将与本项目有关的所有工程资料办理移交手续。
14.4因任何原因解除合同的，合同解除后，乙方均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
14.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
14.6乙方进场设备及材料，甲方未按上述付款时间及方式付款，则设备、材料归属权归乙方所有，乙方对其有处置权，由此造成的项目损失及后果由甲方承担。
甲方执行合同付款责任及义务与乙方承担的其他合同义务与责任同样具有约束效力。
第十五条、争议解决方式15.1双方约定,在履行合同过程中产生争议协商不成时，双方约定向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条、安全责任乙方必须严格按照施工操作规范规程施工，乙方对其施工现场的安全负全面责任，不管乙方是否投保，乙方对其在施工现场的人员、材料、机械及第三人的安全承担全部责任。
第十七条、合同修改若需对本合同条款作出任何改动或偏离，均须由甲、乙双方签署书面的补充协议作为本合同的附件。
第十八条、转让与分包本工程乙方不得有任何性质转让或工程分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
如现场发现未经甲方同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担。
第十九条、合同生效及其他19.1本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。
至办理工程验收交接备案和竣工结算后；除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。
保修期满后，有关保修条款终止。