弱电智能化工程施工合同模板
弱电施工合同模板(热门4篇)
弱电施工合同模板（热门4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电施工合同模板（热门4篇）弱电施工合同模板第1篇甲方：乙方：依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电智能化施工合同3篇
弱电智能化施工合同弱电智能化施工合同3篇随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的弱电智能化施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
弱电智能化施工合同1甲方：_________乙方：_________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款.第一条工程项目1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包范围：_________4.承包方式：一次性包干，含风险，总价（投标报价）.总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。
第二条施工及配合1.甲方工作(1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料，以及现场须具备施工条件；(2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库；(3)甲方须负责协调处理好本工程与其他工程单位之间的配合关系，保证工程施工的顺利进行；2.乙方工作(1)工程施工严格按甲方审核的施工图及有关规定进行，若有工程质量问题，乙方负全部责任；(2)乙方须遵守安全防范系统的施工规范，对各类线缆的敷设与设备的安装、调试、应满足工程质量；(3)乙方委派一名工程师为乙方工程项目负责人，处理现场施工的具体技术问题及协调施工过程中的有关问题；(4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的其他管线及建筑装修等的保护工作；(5)保证安全施工、文明施工；交工前清理现场，现场清洁附和有关规定；(6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。
第三条工期1.乙方施工开始之日为合同签订之日，安装工程完工为本工程竣工前一个月，并通过相关单位验收，工期为天；2.乙方在规定期限内未能通过验收或不能投入正常使用，甲方有权要求赔偿所带来的经济损失包括客户的投诉；3.除不可抗拒的原因外，乙方不得以任何理由延误工期，若未能在约定的竣工日期内竣工，每延误一天，乙方应支付工期违约金元。
弱电智能化施工合同(两篇)
弱电智能化施工合同：弱电智能化施工合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电智能化施工的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于综合布线系统、安防监控系统、楼宇自控系统、信息发布系统等弱电智能化工程。
二、合同工期2.1 工程开工日期：_______，具体开工时间以甲方通知为准。
2.2 工程竣工日期：_______，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量和验收4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、设备清单、操作手册等。
4.3 甲方应在收到竣工资料后_______日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
如验收合格，双方签署验收证书；如验收不合格，乙方应在接到通知后_______日内完成整改，并重新组织验收。
五、工程质保5.1 乙方对工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 质保期内，如因乙方施工质量问题导致设备或系统故障，乙方应在接到甲方通知后_______小时内到达现场进行免费维修或更换。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。
弱电智能化施工合同范本（精选6篇）
弱电智能化施工合同范本（精选6篇）弱电智能化施工合同范本（精选6篇）在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的弱电智能化施工合同范本（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
弱电智能化施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）一、甲方责任1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。
2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。
如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完2000米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。
四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方：电话：乙方：电话：______年____月____日弱电智能化施工合同2发包方(全称)：(以下简称甲方)承包方(全称)： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20________年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期： 20________ 年6月5日完工日期：20________年 7月15日合同工期总天数 40 天四、质量标准：____________五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
弱电智能化施工合同范本
弱电智能化施工合同范本建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统等3大类，统称为3A系统。
但由于火灾自动化系统和保安自动化系统在行业管理上有许多特殊的规定，所以有时将FA和SA系统从BA系统中独立出来，把建筑弱电系统分为CA、OA、BA、FA、SA等5大类，统称为5A系统。
下面是为您整理的“弱电智能化施工合同范本”，希望您喜欢！更多详细内容请点击出国留学网查看。
弱电智能化施工合同范本1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：xx小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价380.00元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：168720.00元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
弱电智能化施工合同范本
弱电智能化施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工人员）：
地址：
联系人：
电话：
一、项目名称：弱电智能化施工项目
二、施工内容：
1. 安装各种弱电系统设备，包括但不限于智能家居系统、安防监控系统、智能门禁系统等；
2. 确保设备安装按照相关标准和规范进行，保证设备运行稳定、安全；
3. 提供施工过程中所需的材料和工具，并负责施工区域的清洁工作。
三、施工时间：从合同签订之日起至工程竣工验收日止。
四、施工费用：合同总金额为（具体金额），其中预付款（具体金额），尾款在竣工验收
后支付。
五、施工保修期：施工完成后，乙方提供一年的免费维修保养服务。
六、违约责任：如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应支付
对方合同金额10%的违约金。
七、争议解决：双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
协商不成的，提交所在地
法院解决。
八、其他事项：双方遵守合同约定，全力保障工程质量和工期。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：
签订日期：签订日期：。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇第1篇示例：弱电工程是指低电压电气系统和弱电系统的安装与调试，如安防监控系统、门禁系统、楼宇对讲系统、消防联动系统等。
在进行弱电工程施工时，签订合同是非常重要的一步，合同可以明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
下面是一份关于弱电施工合同的范本，仅供参考。
弱电施工合同范本甲方（施工单位）：_________ 公司统一社会信用代码：_________鉴于乙方拟委托甲方承担弱电工程施工任务，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、工程内容1. 乙方委托甲方进行弱电工程施工，包括但不限于以下内容：（1）安全监控系统的安装与调试；3. 工程周期：预计工期为______个工作日，自双方签订本合同生效之日起计算。
二、施工标准1. 弱电工程施工应符合国家相关标准和法规的要求，严格按照工程图纸和技术要求进行施工。
2. 施工过程中，甲方应保证施工质量，确保工程顺利完工。
三、合同价款1. 乙方应向甲方支付工程总价款为人民币______元整。
2. 价款支付方式：乙方应在双方签订本合同时支付工程总价款的______%作为订金，余款在工程竣工并验收合格后一次性支付。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定支付价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
2. 施工期间如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保修期1. 工程竣工并经乙方验收合格后，甲方应为工程提供_____年的免费维修保养。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方可要求甲方进行维修，维修费用由甲方承担。
六、争议解决本合同如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，应向有关部门寻求调解或通过诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上为弱电施工合同的范本，双方签订合同前应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。
签订合同后，双方应严格按照合同约定履行，确保工程顺利完成。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方：武汉×××房地产开发(kāifā)乙方：武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方的弱电工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________弱电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包工包料价款，包括材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付至工程总价款的______%；剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关弱电工程规范、标准进行设计、施工和验收。
2. 工程质量应达到国家或地方的施工验收规范标准。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方应在收到乙方通知后的______日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期：工程竣工后，保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费维修。
非因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方可收取合理的维修费用。
3. 保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后的______小时内响应并维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
弱电智能化专业分包合同5篇
弱电智能化专业分包合同5篇篇1弱电智能化专业分包合同甲方（委托方）：（公司名称）法定代表人：（法人代表）地址：（地址）联系电话：（电话号码）乙方（承包方）：（公司名称）法定代表人：（法人代表）地址：（地址）联系电话：（电话号码）鉴于甲方拟在其（工程名称）项目中对弱电系统进行智能化升级，现委托乙方负责弱电系统智能化设备的供应、安装、调试等工作，达成以下协议：一、工程范围1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地址：（项目地址）3. 工程内容：本合同包括但不限于弱电系统智能化设备的供应、安装、调试、培训等工作。
4. 工程规模：（工程规模）二、工程价格1. 工程总价：（工程总价）2. 付款方式：甲方按照工程进度向乙方支付工程款，总价支付比例为（比例）。
3. 发票开具：乙方应按国家法律法规要求开具增值税专用发票。
三、工程进度1. 工程周期：工程周期为（工程周期），具体工期以双方书面确认为准。
2. 工程计划：乙方应按照双方商定的工程计划完成工程，如因乙方原因延误工程进度，应承担相应违约责任。
四、质量保证1. 设备质量：乙方提供的设备应符合国家相关标准和甲方的技术要求，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 安装调试：乙方应派专业技术人员进行设备安装、调试等工作，保证设备正常运行。
五、保密条款双方约定在合同履行过程中要保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 如乙方无故延误工程进度或影响工程质量，应承担相应违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程款或提供必要的工程条件，应承担相应违约责任。
3. 若因不可抗力因素，导致工程不能按时完成，双方可协商解决。
七、其它条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行商议解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2弱电智能化专业分包合同合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXX公司地址：XXX乙方（分包方）：XXX公司地址：XXX鉴于甲方拥有某项目的施工权，为完成项目中的弱电智能化工程，在双方平等、自愿的基础上，甲、乙双方达成以下协议，共同遵守并执行，在本合同中协商一致的条款：一、项目概况1. 项目名称：某项目弱电智能化工程。
弱电智能化合同(汇总7篇)
弱电智能化合同(汇总7篇)弱电智能化合同第1篇发包人（甲方）：_______承包人（乙方）：_______按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条：工程概况1、工程名称：_______2、工程地点：_______3、承包方式：_______4、工期：本工程自_年_月_日开工。
5、工程质量：_______6、合同价款：_______7、施工内容：_______第二条：甲方工作1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。
2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条：乙方工作1、指派2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的`费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
弱电工程合同书样本5篇
弱电工程合同书样本5篇第1篇示例：弱电工程合同书样本甲方：（委托方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方打算进行弱电工程建设，为了明确双方权利义务，保障工程质量和工程安全，经双方友好协商，特签订本合同，共同遵照履行。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行弱电工程设计、施工和调试，并提供必要的配合。
2. 弱电工程项目包括但不限于：智能化安防系统、楼宇自控系统、通信网络系统等。
第二条工程条件1. 工程实行质量控制，按照国家相关规定和工程施工规范进行设计和施工。
2. 乙方应当按照甲方的要求，保证工程的进度、质量和安全。
3. 工程的材料和设备应符合国家标准，并提供相关证明文件。
第三条工程报价1. 乙方必须依据甲方提供的工程要求和工程量清单，按照合同规定报出工程项目的成本和费用。
2. 工程报价一旦签订合同，不得擅自提高或增加费用。
第四条工程进度1. 乙方应当按照合同约定的工程进度，按时完成各项工程任务。
2. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应负责相应的违约责任。
第五条工程验收1. 工程完成后，双方应当进行工程验收。
验收合格后，乙方应向甲方交付相关资料和技术支持，以及提供一定期限内的售后服务。
2. 若工程存在未达标和质量问题，乙方应按照约定及时整改，并保证通过验收。
第六条合同变更1. 若因工程需要或其他特殊原因，需对合同进行变更，应当经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 变更合同的内容和范围应当明确具体，不得违反国家相关法律法规。
第七条违约责任1. 如因乙方原因造成工程不能按期完成或不能达到约定标准，乙方应当承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按照合同支付工程款项，造成乙方损失的，甲方应当依法赔偿乙方损失。
第八条合同终止1. 若因不可抗力或其他合同外的原因，导致工程无法进行或者无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，并书面签订解除合同协议。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是作者精心整理的标准的智能化工程合同（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。
一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。
（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。
在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。
深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。
方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。
深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
③乙方的深化设计不得超过合同总价。
优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。
（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。
弱电施工合同范本(通用)7篇
弱电施工合同范本(通用)7篇篇1甲方：[公司名称]乙方：[公司名称]依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，遵循公平、自愿、诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就弱电施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、合同工期1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 合同工期：[合同工期]三、合同价款及支付方式1. 合同价款：[合同价款]2. 支付方式：[支付方式]3. 支付时间：[支付时间]4. 乙方需提供发票。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量必须达到合格标准。
2. 验收标准按照相关行业标准执行。
3. 甲方在验收过程中提出修改意见，乙方必须无条件进行整改。
五、甲方责任与权利1. 甲方需按时支付合同价款。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督。
3. 甲方需为乙方提供必要的工作条件。
4. 甲方需按时进行验收。
六、乙方责任与权利1. 乙方需按时开工并按时完成工程。
2. 乙方需保证工程质量达到合格标准。
3. 乙方在施工过程中遇到问题需及时与甲方沟通。
4. 乙方需为甲方提供必要的技术支持。
5. 乙方在验收过程中需配合甲方进行整改。
6. 乙方需保证施工过程中的安全环保。
7. 乙方需按时向甲方提交结算资料。
8. 乙方在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程内容出现的质量问题负责免费维修。
保修期自竣工验收之日起开始，保修期为一年。
在保修期内，因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应给予赔偿。
9. 在签订合同过程中，乙方应提供必要的信息和协助。
如因乙方的过错，导致合同不能履行或不能完全履行，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
10. 合同执行过程中，如果因乙方的过失造成工期延误，每延误一天，乙方应承担合同价款万分之五的违约金。
如果因甲方过错造成工期延误，每延误一天，甲方应承担合同价款万分之五的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
“XXX项目”智能化（弱电）工程合同工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：年月日智能化（弱电）工程合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、承包范围：（1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。
详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。
（2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。
4、合同工程内容（包含但不限于）：（1）承包范围内各弱电子系统的方案设计；（2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计；（3）承包范围内各弱电子系统的设备供应；（4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装；（5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装；（6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装；（7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装；（8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装；（9）承包范围内各弱电子系统的系统调试；（10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收；（11）承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋；（12）承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋；（13）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工；（14）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工；（15）其他与本工程相关的内容。
5、承包方式：本合同系固定综合包干单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作，明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》第二条工期1、计划开工日期：A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。
C栋、D栋开工日期为：年月日，如有调整以甲方书面通知为准。
2、完工日期：A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准，最迟不能超过2014年1月30日。
C栋、D栋完工日期为：2013年11月10日，此完工日期为最终完工日期，不在调整。
3、除以下原因外，乙方须按双方约定时间按时完工，否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。
如遇下列情况，经甲方签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：（1）施工中因停水、停电连续影响四小时以上。
（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
（3）非乙方原因造成工程延误的，工期应当进行顺延。
4、如甲方发出开工通知后，乙方无故拖延，不按开工时间进场施工,造成损失的，乙方应承担合同总价10%的违约金。
逾期五天以上，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。
第三条、合同价款1、本工程采用固定综合包干单价的方式承包，合同暂定总价为( )元（人民币大写：）。
2、合同价款说明：（1）合同总价有三部分组成：设备或材料总价、安装调试费、税金。
其中设备材料价格为固定综合包干单价，价格包含但不限于本合同约定承包范围所列内容，详见附件一《“XXX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》。
附件中所列价格为固定价格，不因任何因素调整。
双方约定本合同工程安装调试费按设备或材料单价的15%比例计算；本工程税金按3.48%计算，乙方负责向甲方提供合法、有效的地方税务出具的建安工程发票。
（2）由于本工程特殊性，附件一《“XXX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》中所列8大系统中辅材部分为固定包干总价，即甲乙双方约定施工设计图范围内每一系统中的辅材总价为一次性包干价格，结算时不再调整，具体价款为：（3）合同总价为暂估价，最终合同结算价按实际发生的工程量进行结算，价格参照合同附件一《“XXX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》执行，结算方式为：结算总价= （实际安装的设备、材料总价+ 辅材总价）X（1 +15%）X （1+3.48%）。
甲方有权按实际需要调整工程量，减少或增加后的工程量依据设备清单单价按实结算；乙方未按设备清单数量，且未经甲方签字认可增加工程部分，甲方不予结算。
（4）附件一《“XXX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》中所列工程项单价为固定综合包干单价，不论材料设备市场价格上升还是下跌，也不论工程量多少，此单价均不调整。
甲方提出变更要求时，合同价款按如下方式确定：a）附件一《“XXX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》中已有适用于变更工程价格的，按附件一已有的价格计算；b）附件一《“XXX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》中没有类似和实用的价格，由乙方提出合理变更价格报送甲方，经甲方市场询价后按甲方最终确定的价格计算。
第四条：材料设备供应1、本合同签订后10个日历天内乙方必须按附件一所列设备、材料向甲方提供样品进行封样。
2、本工程所需材料、设备等均按甲方指定的厂家、品牌、规格由乙方自行采购（详见附件一），但必须符合国家行业的相关标准的相关规定。
若个别材料变更，以甲方提前发出书面通知为准。
3、乙方每进场一批材料、设备，必须提前八小时通知监理方、甲方，每批材料、设备均须经监理方、甲方现场管理代表验收签字后方可准许使用，对与设计和规范及清单要求不符的产品，甲方代表可拒绝验收。
所有材料设备均须附有出厂合格证及厂家提供的检验报告。
无论监理方、甲方是否参与进场检验并且签署了检验报告，均不能被视为乙方质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量的责任。
4、材料设备的抽检：监理方、甲方有权对乙方施工现场的材料设备随时进行抽查并送检，如检验合格，检验费用由甲方负责，如检验不合格，乙方除无条件更换已进场材料及返工外，并承担由此引起的一切责任。
5、如甲方对乙方提供的任何产品的真假有疑虑时，乙方有责任和义务提供相应产品的采购相关票据，以及原厂的产品授权书，以供甲方验证。
如果查验下来是伪劣产品，乙方必须无条件退货。
第五条：工程质量、工程验收、工程移交1、本工程严格按照施工图纸、工程报价书、做法说明、设计变更、甲方确认用材料标准中所列明的材料、设备规格、品牌、产地等施工技术文件进行施工，执行《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）等施工及验收规范和质量检验评定标准，精心施工，确保工程质量。
工程质量标准：符合国家现行的工程验收合格标准。
2、工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同约定及国家规定的质量标准，监理方、甲方有权要求乙方停工或返工，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
乙方承诺因乙方原因工程质量达不到规定的质量标准，乙方承担全部责任。
3、如甲乙方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任的，则由双方根据其责任分别承担。
4、检查和返工（1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受监理方、甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
在施工中必须接受监理方、甲方、总包方的统一管理和质量监督，且按照施工规范的要求完成的内容需得监理方、甲方认可后再进行下道工序施工。
（2）因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的费用，由甲方承担相应责任。
5、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以内以书面形式通知监理方、甲方验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录，验收合格，且监理方、甲方在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽工程继续施工。
如验收不合格，乙方须在甲方限定的时间内修改后重新通知监理方、甲方验收。
6、工程竣工验收（1）工程具备竣工验收条件，安装调试合格后试运行，系统正常运行15天以上，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理单位提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。
监理单位认为符合验收条件后组织甲方、监理单位及物业公司初步验收。
（2）若本工程未能通过验收，乙方应无偿返工整改至验收合格为止，所发生的一切费用全部由乙方负责，工期不予顺延。
（3）乙方在竣工验收合格后7天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）。
另外，乙方应及时配合甲方和总包单位向城建档案馆办理工程资料验收和移交。
（4）乙方施工的智能化工程无条件包验收合格,并具体负责验收的所有环节。
7、工程移交（1）乙方应在竣工验收合格后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。
（2）工程验收合格后10天内进行移交。
乙方应填写工程移交书，经甲方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，造成甲方向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。
乙方提交工程移交书后，甲方或物业公司无正当理由不接收，超过48小时后视为默认移交。
（3）工程在未移交甲方之前，乙方负责保护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。
（4）工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。
甲方及甲方指定的物业公司也不得无理由拒绝接收。
第六条：工程款支付1、预付款：本工程无预付款；2、进度款：（1）乙方进场后于每月25日前向甲方上报当月工程形象进度及已完工程预算书，当乙方已完成实际工程量达到人民币￥60万（大写：陆拾万元整）时，乙方提交相关报告，甲方在七天内审核，半个月内甲方向乙方支付工程款( )万。
（2）当工程量至人民币￥60万（大写：陆拾万元整）的次月，甲方按当月完成工程量的70%支付月进度款项，具体时间为：乙方于每月25日前向甲方上报完成工程量，甲方于7个工作日内确认工程量后支付上月工程完成量70 ％的进度款。
总款项支付至合同总价款的70%时暂停支付。
3、尾款：工程竣工验收合格后，且整个工程操作培训完毕并移交甲方（包括竣工资料）、工程量及工程结算造价双方签认后30日内，支付到工程结算总价的95%。