弱电工程施工合同范本
弱电施工合同模板(热门4篇)
弱电施工合同模板(热门4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电施工合同模板(热门4篇)弱电施工合同模板第1篇甲方:乙方:依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规,经双方友好协商达成一致,决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
弱电施工合同范本6篇
弱电施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方弱电施工工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________________弱电施工工程2. 工程地点:__________________3. 工程范围:包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装调试。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年____月____日2. 工程竣工日期:____年____月____日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(人民币):__________________元整(大写:__________________元整)。
具体金额根据工程实际清单及变更签证确定。
2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款;(2)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的____%;(3)剩余____%作为质保金,质保期为____年,期满后无质量问题甲方一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应及时通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 验收标准:按照国家和地方的相关标准及规范进行验收。
4. 验收时如发现不符合合同约定的工程内容或质量不合格的,甲方有权要求乙方返工或整改。
五、工程保修及服务1. 乙方承诺对工程提供保修服务,保修期为____年。
保修期内如出现非人为因素造成的故障或损坏,乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后,乙方提供有偿维修服务。
具体费用双方另行协商。
篇2甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方弱电施工工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________________弱电施工工程2. 工程地点:__________________3. 工程范围:包括视频监控、门禁系统、报警系统、网络布线等弱电项目的施工及安装调试。
弱电工程合同6篇
弱电工程合同6篇弱电工程合同 (1) 发包方(简称甲方):_________承包方(简称乙方):_________一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点:________区(县)________路________号。
3、弱电工程实施内容:详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、总价款:¥______元,大写(人民币):__________________其中:材料费:____________________,人工费:____________________管理费:____________________,设计费:____________________垃圾清运费:____________________,税金(3、41%):____________________其他费用:____________________经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
6、工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的弱电布线材料:详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称:施工地点:第二条工程内容及承包范围1、工程内容:安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围:按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后,竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式:采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计,并达到甲方要求,若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价:人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时,经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价:(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在¥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时,乙方应在____天内,及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方,甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外,本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任:1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方(委托方):(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)乙方(承包方):(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目,经双方友好协商,达成如下合同:一、项目名称:弱电施工项目二、项目内容:包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等,具体内容详见附件。
三、合同价款:总价款为(具体金额),结算方式为(具体结算方式),发票开具方式为(具体开票方式)。
四、工期:根据项目实际情况,双方商定工期为(具体工期),如有延期需提前沟通协商。
五、保修期:工程竣工验收合格后,乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务,保修期为(具体保修期限)。
六、合同变更:任何变更均需双方书面确认,否则无效。
七、违约责任:一方因不可抗力导致无法履行合同的,责任免除;一方违反合同约定造成损失的,应当承担相应的违约责任。
八、争议解决:若发生争议,应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项:(双方协商一致的其他事项)附件:(具体附件内容)甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上为弱电施工合同样本,双方请仔细阅读并确认,如有异议,请及时沟通解决。
愿双方合作愉快,共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分,它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段,也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方:_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系人:_________________联系电话:_________________乙方:_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系人:_________________联系电话:_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位:(简称:甲方)施工单位:(简称:乙方)经甲、乙双方友好协商,乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装,并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定,结合本工程具体情况,经过协商,双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工期要求:____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款:人民币小写:¥元正,大写:元正。
1.6系统主要设备配置清单,详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件,提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时,甲方应根据乙方安装技术的工艺要求,提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架,PVC管道并在管道内穿上铁丝,两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调,确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定,不得擅自拆装系统设备及终端,如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏,甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作,并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%,小写:____¥元正,即大写:元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写:____¥元正,即大写:元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%,小写:____¥元,大写:元正。
3.2、在甲方款项未付清之前,设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户:宣威市荣信科技有限公司。
弱电工程改造合同6篇
弱电工程改造合同6篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲方需要对现有弱电工程进行改造与升级,故与乙方就弱电工程改造事宜,在平等互利、诚实守信的基础上,经友好协商一致,订立本合同,以便明确双方的权利和义务。
一、合同目的及工程概况本合同的目的在于明确甲方弱电工程改造的任务内容、范围、权利义务及责任等事项。
改造工程包括但不限于以下内容:[具体工程内容列举]。
改造工程需在双方约定时间内完成,并确保质量达标。
二、工程范围及内容1. 乙方负责甲方指定范围内的弱电工程改造工作,包括但不限于设备更新、线路改造、系统集成等。
2. 具体工作内容包括:设备采购与安装、系统调试与测试、技术培训及售后服务等。
三、工程期限及进度安排1. 工程改造时间自本合同签订之日起计算,改造周期共计XX个月。
2. 双方约定设立工程进度表,明确各阶段的时间节点和任务目标。
3. 乙方需按照工程进度表执行,确保工程按时交付使用。
如遇特殊情况需调整进度,应及时与甲方沟通,并得到甲方确认。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保改造工程的质量符合国家相关标准及规范。
2. 工程完工后,乙方应按照国家标准和行业规范进行自检,并准备相关资料提交甲方验收。
3. 甲方将组织验收小组对改造工程进行验收,验收合格后双方签署验收报告。
五、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XX元(大写:[大写金额])。
2. 支付方式:甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方XX%的工程款项;工程验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
3. 如因甲方原因未能按时支付款项,乙方有权按照合同约定收取滞纳金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关技术资料保密,未经对方许可,不得泄露给第三方。
2. 乙方应对甲方提供的商业秘密及技术资料承担保密责任,未经甲方书面同意,不得向任何第三方透露。
七、违约责任及赔偿1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成工程改造,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方:乙方:一、甲、乙双方本着平等协商,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前,因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准),如发生任何问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点:五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好,且双方均未受不可抗之外因素影响,本布线隐蔽工程从开工至完工为天,施工前乙方应向甲方提供施工图纸,经甲方认可后乙方再进行施工作业,施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作:七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定:八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任:任何一方违反合同,则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份,双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立《补充协议》,《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容,按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同(二)甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同,以便共同遵守,内容如下:一、工程名称:弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点:三、工程范围:弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额:工程合同总价为人民币:如工程量发生增减,则增减部分按实际发生计取费用,计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方:_____________(委托方名称)乙方:_____________(承包方名称)鉴于甲方拟在_____________(具体地点)进行弱电工程施工,现甲乙双方经友好协商,一致达成如下合同:第一条项目名称:_____________(项目名称)第二条项目地址:_____________(项目地址)第三条项目内容:1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测,具体内容如下:数据通信系统:_____________;安防监控系统:_____________;智能化控制系统:_____________;电视监视系统:_____________;其他相关系统:_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准,如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限:从_____________年月日开始,至_____________年月日结束,共计_____________天。
第五条施工费用:本工程总造价为_____________元(大写)。
1. 在签订本合同时,甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款;2. 工程款的结算方式为分次结算,具体如下:第一次结算:_____________元(大写),应在施工进度完成_____________之后支付;第二次结算:_____________元(大写),应在施工进度完成_____________之后支付;第三次结算:_____________元(大写),应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修:设备保修期自工程竣工验收之日起计算,持续时间为_____________年(月)。
保修范围包括设备的免费维修及更换,但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案:施工完成后,乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案,不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任:任何一方未按时履行合同义务,应承担违约责任。
弱电分包施工合同范本(3篇)
弱电分包施工合同范本甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本劳务分包合同。
一、工作内容:甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。
工作内容包括:分包范围及内容:无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。
本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫,本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆,以及室外总体平面等,改扩建总建筑面积为____万平方米。
无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造,建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统,并需在系统建设中,考虑兼容使用原有设备。
本次招标范围包括以下系统:1.数字电视监控系统2.防盗报警系统3.光纤周界报警系统4.电子巡更系统5.一卡通系统6.综合布线系统7.计算机网络系统8.程控交换机系统9.电视系统10.背景音乐及紧急广播系统11.音视频系统12.录播系统13.电子白板系统14.信息发布系统15.电子阅览室系统16.无线对讲系统17.LED屏显示系统18.系统集成(选配,不计入投标价)19.机房工程20.信息化教室工程21.综合管道工程二、结算方式:1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。
2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1~____号)。
最终结算时把这部分费用扣除。
3、工程竣工验收合格后,付至合同总价的,待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用:如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费,临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同:一、工程概况1、工程名称:____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址:____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工,包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良(省优)。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算,单价___元(含税)金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额(小写):___元整付款方式:1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款___元,乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任:1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方:武汉×××房地产开发(kāifā)乙方:武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,甲、乙双方经友好协商,就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜,签订本合同:第一条工程概况工程名称:武汉×××大厦电梯布线工程工程地点:武汉市黄浦区××路×××号工程内容:8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式:包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期:1、开工日:××××年×月×日;竣工日:××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间,并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级:优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良,乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程,乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准:人民币×元。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程,经甲方考察同意由乙方承包该工程,主体施工过程中,弱电安放工程,为明确双方职责、权力与义务,遵照国家现行经济合同法相关规定,本着平等、互利、自愿的原则,经双方充分协商达成共识,特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称:香樟美地(怡宁商业广场二期)工程2、工程地址:3、建筑面积及结构层次,具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料,但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线,预留、预埋,穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统:消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电(乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料),其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围:管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度,如影响施工进度,所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工,乙方施工人员必须购买保险,乙方在施工过程中造成人身伤害,由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作,承包单价按建筑面积结算,单价为贰元陆角/平方(2.6元/㎡),如确实发生变更,则同施工员签证内容,施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行,付款方式:按甲方同建设方付款方法,但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期,乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守,未尽事宜双方协商,本合同一式二份。
甲方签字:年月日年月日乙方签字:弱电施工合同2甲方:乙方:(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电工程合同书样本5篇
弱电工程合同书样本5篇第1篇示例:弱电工程合同书样本甲方:(委托方)地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方打算进行弱电工程建设,为了明确双方权利义务,保障工程质量和工程安全,经双方友好协商,特签订本合同,共同遵照履行。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行弱电工程设计、施工和调试,并提供必要的配合。
2. 弱电工程项目包括但不限于:智能化安防系统、楼宇自控系统、通信网络系统等。
第二条工程条件1. 工程实行质量控制,按照国家相关规定和工程施工规范进行设计和施工。
2. 乙方应当按照甲方的要求,保证工程的进度、质量和安全。
3. 工程的材料和设备应符合国家标准,并提供相关证明文件。
第三条工程报价1. 乙方必须依据甲方提供的工程要求和工程量清单,按照合同规定报出工程项目的成本和费用。
2. 工程报价一旦签订合同,不得擅自提高或增加费用。
第四条工程进度1. 乙方应当按照合同约定的工程进度,按时完成各项工程任务。
2. 若因乙方原因导致工程延误,乙方应负责相应的违约责任。
第五条工程验收1. 工程完成后,双方应当进行工程验收。
验收合格后,乙方应向甲方交付相关资料和技术支持,以及提供一定期限内的售后服务。
2. 若工程存在未达标和质量问题,乙方应按照约定及时整改,并保证通过验收。
第六条合同变更1. 若因工程需要或其他特殊原因,需对合同进行变更,应当经过双方协商一致,并签订书面变更合同。
2. 变更合同的内容和范围应当明确具体,不得违反国家相关法律法规。
第七条违约责任1. 如因乙方原因造成工程不能按期完成或不能达到约定标准,乙方应当承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按照合同支付工程款项,造成乙方损失的,甲方应当依法赔偿乙方损失。
第八条合同终止1. 若因不可抗力或其他合同外的原因,导致工程无法进行或者无法继续履行合同,双方可以协商解除合同,并书面签订解除合同协议。
弱电工程施工协议5篇
弱电工程施工协议5篇篇1弱电工程施工协议甲方(委托方):______________(以下简称甲方)乙方(承包方):______________(以下简称乙方)甲、乙双方经友好协商,就甲方的【项目名称】弱电工程施工事宜达成如下协议:一、项目信息1. 项目名称:【项目名称】。
2. 项目地点:项目位于【项目地点】。
3. 项目范围:本项目的弱电工程施工包括但不限于电缆线路敷设、通信设备安装、监控设备设置、智能化系统调试等。
4. 工程期限:本项目工程期限为【具体时间】。
5. 工程造价:本项目工程造价为【具体金额】,乙方应按合同约定的支付方式支付给乙方。
二、施工内容1. 乙方应按照双方事先确认的施工方案和设计图纸,按时、高质量完成工程建设,保证工程质量符合国家有关标准。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工,确保施工过程中的安全、环保、文明施工。
3. 乙方应具备弱电工程施工的资质,并委派具有相关经验和技能的施工人员参与施工。
4. 乙方应根据实际情况合理安排施工进度,及时向甲方汇报施工进度和工程质量情况。
三、合同变更1. 在工程施工过程中,如发生合同约定以外的情况,需变更合同条款的,双方应经过友好协商,并签订书面变更协议。
2. 未经双方书面协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。
四、质量保证1. 乙方保证工程施工质量符合国家标准和甲方要求,如发现工程质量存在问题,应立即进行整改并保证在规定时间内完成。
2. 工程完工后,乙方应提供工程验收报告,并按甲方的要求提供相关质量保证。
五、验收与结算1. 工程完工后,双方应共同组织对工程进行验收。
验收合格后,甲方应按照合同约定的支付方式支付给乙方。
2. 如工程未达到验收标准,乙方应承担相应责任并进行整改,直至通过验收为止。
六、保密协议1. 双方应保守工程施工过程中涉及的商业机密、技术机密等信息,未经对方书面许可,不得向第三方透露。
2. 终止合同后,双方仍需继续遵守保密协议,保护对方的商业和技术机密。
弱电工程合同范本3篇
弱电工程合同范本3篇篇一弱电工程合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[弱电工程具体名称]2. 工程地点:[工程具体地点]3. 工程内容:[详细描述弱电工程的范围和要求,包括但不限于综合布线、监控系统、门禁系统等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为:[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款;(2)工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程总价的[百分比];(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价的[百分比];(4)剩余工程总价的[百分比]作为质保金,在质保期届满后无质量问题时支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量合格。
2. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 验收合格后,双方应签署竣工验收报告;验收不合格的,乙方应在规定的时间内整改直至合格。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供工程所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方协调与其他施工单位的关系。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)负责工程竣工验收前的成品保护工作。
六、质保期1. 本工程的质保期为[质保期时长],自竣工验收合格之日起计算。
2. 在质保期内,如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本(通用5篇)弱电合同1甲方(全称):乙方(全称):根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本合同。
第一条:工程项目1:工程名称:2:工程地点:3:工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条:工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装,监控主机等设备的安装及调试。
第三条:差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力,如出现差异或矛盾,甲方有权力以其中一项为标准,要求乙方进行工程调整,乙方应无条件遵从,调整所引起的费用由甲方承担。
第四条:承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件:弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题,由乙方负责。
第五条:双方责任1:甲方责任1):负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2):提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3):确定工程的变更事项;4):负责申报工程验收;5):办理竣工结算;6):按合同确定付款方式按时支付工程款。
7):甲方委派现场代表_________________,负责监督检查工程质量和进度,按设计图纸变更,工程期间的质量验收事宜。
2:乙方责任1):负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2):负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3):负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4):乙方应加强施工队伍的管理,严格遵守甲方制定的规章制度,并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作,如出现安全问题自行负责;5):乙方负责系统的单位测试工作,并协助甲方进行系统调试;6):配合甲方的验收工作。
第六条:工程进度及工期本工程总工期为__个工作日,从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日,整个工程施工结束。
第七条:工程验收乙方应对已完工系统进行自检,并在具备验收条件后提出验收申请,甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程承包合同
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为
明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。
第一条工程项目
一、工程项目名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围:
1数字监控系统的布线及设备安装调试;
2、桥架安装;
四、工程承包内容
1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工;
2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试;
3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求:
整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。
1、桥架工程要求:
1)水平桥架安装;
2)垂直桥架安装;
3)桥架三通爬坡制作;
2、布线工程要求
1).数字监控系统,共计 XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。
第二条双方责任
一、甲方:
1指派现场代表负责协协调乙方施工;
2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查;
3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到
工程总价的100%.
4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工;
5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。
6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。
7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。
8保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障,由甲方负责。
二、乙方:
1、服从甲方的统一调度;
2、组织人员进场;
3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提
供相应的工程文档;
4、工程质量必须达到优良;
5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的
故障,由乙方负责免费维修。
第三条工程期限及配合
一、进场日期为年月日,工期定为天,并配合验收。
二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的 1 %。
罚款。
第四条工程费用
一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程
材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。
二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币:XXXXXXXX 元整(XXXXX ¥)0如果发生工程量的变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。
第五条工程验收
乙方:
法定代表人
经办人: 一、 验收标准:根据国际标准ISO/IEC IS11801,国内标准CECS89: 97的规定 进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件: ( 1 )详细布线安装 图 2 份(包括各楼层监控摄像机布置图,线缆走向系统图及编号等内容)
二、 验收要求:除不可抗力的原因外,乙方承包建设的工程经验收达不到规定 要求,乙方必须返工,费用由乙方承担。
由此造成工期延误的,按每延误一天处以 工程总额的1%。
罚款。
第六条 付款方式
一、 合同签定后 3日内,甲方向乙方支付工程预算总费用的 60%,计为人民币: X 万X 仟X 佰X 拾X 元X 角(Y XXXXX 元);
二、 工程完工乙方自行验收后三日内,甲方应安排验收,并在验收合格后壹周 内根据实际工程量(如有变化,按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用)与 乙方结算至工程总费用的 100% ( Y XXXXX 元) ,如甲方无故不予支付,按每延付一 日处以工程总额 1% 的罚款。
第七条 合同纠纷
一、
如有一方违背本合同,除本合同另有约定外,应负责向对方支付违约金 1 万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失。
如在履行合同中发生争议,双方应协 商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。
二、 本承包合同的附件包括:附表 1: XXX 监控系统点位图;附表 2: XXX 桥 架安装图;以上附件 1 -2是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效力。
三、 本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
本承包合同一式肆份,甲乙 双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方: 法定代表人: 经办人:。