2019年建设工程设计与施工合同协议书范本
建设工程设计与施工合同范本6篇
建设工程设计与施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就本建设工程设计与施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、工程期限1. 设计期限:乙方应于本合同签订后XX日内完成设计方案的提交。
2. 施工期限:乙方应在设计方案获得甲方确认后XX日内完成工程施工。
三、工程要求及标准1. 乙方应按照甲方的设计要求,提供完整的设计方案。
2. 乙方应按照国家和地方现行的建设工程强制性标准、规范进行设计、施工。
3. 乙方应确保工程质量达到合同约定及甲方要求的标准。
四、工程费用及支付方式1. 工程设计费用:甲方应按照设计方案的总价支付乙方设计费用,具体金额根据设计方案及双方约定确定。
2. 工程施工费用:甲方应按照工程进度支付乙方施工费用,具体支付节点及比例为以下:(1)工程基础部分完成,支付XX%;(2)工程主体部分完成,支付XX%;(3)工程竣工并通过验收,支付剩余款项。
五、设计变更及调整1. 甲方有权对设计方案提出变更要求,乙方应及时响应并修改设计方案。
2. 如因设计变更导致工程量的增减,双方应另行签订补充协议,明确调整后的工程费用及支付方式。
六、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及甲方要求的标准。
如因乙方原因导致工程质量不合格的,乙方应承担修复及赔偿责任。
2. 工程竣工后,乙方应组织自验并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX日内组织验收。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本(详细版)是2019年建设工程施工合同的示范文本,旨在提供详细的内容,以供参考使用。
第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规,双方同意签订本合同。
2. 本合同所涉及的主要术语定义如下:(1) 建设单位:指向承包人提供设计文件和资金的单位。
(2) 承包人:指被建设单位委托承担施工任务的单位。
(3) 监理人:指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。
(4) 设计单位:指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。
(5) 工程变更:指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。
(6) 工程质量:指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。
(7) 竣工验收:指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益,并验收合格的程序。
(8) 违约责任:指在合同履行过程中,一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。
(9) 暂扣款项:指在合同履行过程中,一方因违约行为而被扣留的合同款项。
第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式,并由双方的法定代表人或授权代表签署。
2. 合同内容应包括但不限于以下事项:(1) 工程名称、地点、规模和内容。
(2) 工程投资及付款方式。
(3) 工期和履约担保。
(4) 工程质量标准和验收标准。
(5) 双方的权利和义务。
(6) 变更和索赔的规定。
(7) 违约责任和违约金的约定。
(8) 合同变更和解除的程序。
第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求,组织施工人员、材料、设备等,保证工程的顺利实施。
2. 承包人应设立专门的施工组织机构,并报建设单位备案。
3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。
第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)【文档模板范本】2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系人:联系:鉴于甲方拟开展建设工程项目,为确保合同履行的合法性和规范性,双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成如下合同:第一条合同目的和范围1. 本合同的目的是为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
2. 本合同范围包括但不限于工程设计、施工、监理、质量保证等方面的内容。
第二条合同价格和支付方式1. 本次工程的总价为(金额),乙方应按以下方式支付工程款项:(1)预付款:(金额)应于(日期)前支付给乙方。
(2)进度款:根据工程进度和乙方提交的工程进度报告,甲方应按照双方约定的比例支付相应的进度款。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应于(日期)前支付竣工结算款。
2. 工程款项支付方式:乙方提供的开票信息为(开票单位、税号、地址、、银行账户等),甲方应按照约定的支付期限进行支付,逾期支付产生的费用由甲方承担。
第三条工程期限1. 工程期限为(天数/日期),自本合同签订之日起计算。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法按时完成,双方应友好协商后确定延期时间和具体处理方式。
第四条保修期1. 工程竣工验收合格后,乙方提供的保修期为(天数/日期)。
2. 保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行维修和处理。
第五条违约责任1. 如甲方未按照约定的时间和方式支付工程款项,应支付乙方(金额)的违约金。
2. 如乙方未按照约定的时间和方式完成工程,应支付甲方(金额)的违约金。
3. 当一方发生违约行为时,对方有权要求违约方承担违约责任,并保留追究法律责任的权利。
第六条争议解决1. 本合同的解释和履行适用中华人民共和国的法律,双方协商不能解决的争议提交甲方所在地的人民法院解决。
(完整版)2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人(全称):__________________承包人(全称):__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金来源:___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写__________________) (¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________) (¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);2.合同价格形式:__________________。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本建设工程施工合同甲方:(建设单位名称、地址、法定代表人、联系)乙方:(承建单位名称、地址、法定代表人、联系)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等互利、共同发展的原则,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就建设工程施工项目签订本合同,并共同遵守本合同的约定,达成如下协议:一、项目概述1.1 项目名称:1.2 项目地址:1.3 工程规模及内容:1.4 工期:1.5 总造价:1.6 工程质量要求:二、施工范围与内容2.1 建筑施工范围:2.2 安装工程范围:2.3 土石方工程范围:2.4 钢结构工程范围:2.5 主要材料清单:2.6 施工图纸:2.7 其他工程内容:三、合同价款及支付方式3.1 合同价款:3.2 价款结算及支付方式:3.3 安全结算:四、质量保证4.1 施工质量标准:4.2 工程验收:4.3 主要设备、材料质保期:五、安全保障及责任5.1 安全生产责任:5.2 工地安全保障措施:5.3 安全事故责任:六、合同变更及解除6.1 合同变更:6.2 合同解除:七、争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:八、其他条款8.1 保密条款:8.2 违约责任:8.3 合同有效期:8.4 合同备案:本合同由甲、乙双方复印签字后生效,合同双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):联系地址:联系地址:联系:联系:日期:日期:附件:1. 工程设计图纸2. 工程验收报告3. 付款凭证4. 其他相关证明文件法律名词及注释:1. 合同法:指中华人民共和国合同法,规定合同的成立、效力、履行、变更、解除,以及合同的违约、损害赔偿等相关事宜。
2. 建设工程质量管理条例:为规范建设工程施工质量管理,防范和减少工程质量事故,保证建设项目的质量安全,制定本条例。
可能遇到的困难及解决办法:1. 工期延误:乙方应按照合同规定的工期予以保证,并在施工过程中密切协调和沟通,提前预防和解决可能出现的工期延误问题。
2019年建设工程施工合同协议书完整
编号:设工程施工合同某。
为了保质保量,保证工期,施工验收有据可依,本着公平白愿平等互利的原则,经双方同意达成协议签定如下合同:—、工程名称:。
二、工程结构:砖混结构。
三、工程范围:XX、水电暖安装。
四、承包性质:包工包料。
五、建筑面积:本工程建筑总面积为m2六、工程造价: m TC /m2=%()(含税);(平方造价依据:1、以2瞄寓楼平方预算造价土建元+水电暖____________________________ 元+网线、电话线__________ 元= 。
2、依据新办公楼承包方式,预算价下降10%=£ -% =x)。
七、工期:八、质量要求:执行国家建筑工程施工验收规范的标准。
3mm细砂软垫层10mm瓷砖面层;走道、门厅为石材面层,瓷砖踢脚线150高。
3、楼梯踏步及栏杆:踏步为石材面层同1#公寓楼石材及颜色,栏杆同2# 公寓楼,铁红色油漆。
4、门窗:进楼门尺寸为2m2.5m,进户门尺寸为1m2.1m,窗尺寸为3m进楼门为防盗门,其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(4+6+4)。
5、外墙面装饰同1#公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套墙面,顶面均为白色外墙防水涂料。
6、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。
7、所有使用房间均设插座、照明(电视、电话、网线);水暖、消防以设计为准,材料按国家标准进货。
十、甲方工作:1、负责材料供应,提供施工场地、施工图纸。
2、负责管理施工队,对不服从管理的施工队,责令停工和撒换。
;内墙面白色外墙防水涂料,卫生间为瓷砖5、乙方负责工程质量白我检查、验收,负责交工资料整理,(验收标准应不低于国家建筑工程施工验收规范的标准)。
6、乙方负责施工现场的安全文明施工、验收。
十二、酒后进入施工工地,酒后闹事,每人次罚款 ,损坏煤矿设施和他人财产的按原值十倍罚款,构成犯罪的交公安部门处理。
十三、工队职工打架,不分情节轻重和原因罚款 ,通过110和其他职能部门处理,给矿方造成极坏影响的罚款。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(委托人):______________________________________________________________乙方(承包人):______________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、施工项目乙方承接甲方委托,承担下列施工项目:(注明施工地点、范围、建筑面积等细节内容)二、施工期限乙方应在合同生效之日起______日内(具体的时间与日期)完成工程的建设,超过此期限,则按照双方约定的违约金进行赔偿。
三、工程质量1. 工程质量应符合国家有关规定,达到合同规定的技术要求,达到最终的验收标准。
2. 进行规范的工程管理,保证施工期间的安全生产。
四、工程报酬双方共同商定:1. 工程总价为_______________元整。
2. 我方将在总价款中按照建设进度支付货款。
乙方应按照工程建设进度和质量自行进行结算验收,并发出结算及发票,进而申请付款。
甲方应于收到乙方所提交的完整的结算资料、发票及相关证明后10天内解决相关结算事宜。
五、条款解释1. 本合同采用主合同的方式进行执行,并不含有独立发生的法律效力。
2. 本合同在任何方面修改或补充,须得到甲、乙双方的书面同意方可生效。
3. 本合同未尽事宜,由双方面议解决。
六、违约责任1. 乙方未完成工程报酬支付时,按合同约定的罚款比例支付违约金。
2. 乙方未按合同规定完成工程建设工作或工程质量不符合合同规定,则应按照合同规定支付违约金。
七、争议解决本合同如发生争议,由双方友好协商解决,如协商无法达成一致,双方可以依照国家有关法律办法进行仲裁或诉讼解决。
附件:1. 工程开工报告2. 工程计划表3. 工程变更通知单4. 工程竣工验收报告法律名词及注释:1. 《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日审议通过,自中国法律出版社1999年3月15日出版发行起施行。
2019年建设工程施工合同协议书范本
2019年建设工程施工合同协议书范本2019年建设工程施工合同协议书范本一、总则1.1 甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,达成本协议。
1.2 本协议内容为双方共同商定,并经双方签署后生效。
1.3 甲方是委托乙方负责完成下列工程的建设:- 工程名称:- 工程地点:- 工程概况:1.4 乙方接受甲方的委托,并负责按照甲方的要求进行建设工程的施工。
二、合同条款2.1 工程范围2.1.1 工程范围包括但不限于以下内容:- 设计与施工- 材料与设备的采购- 工程监理- 质量检验- 完工验收2.1.2 工程范围可能根据实际情况进行调整,调整范围须经甲方同意并签订相关补充协议。
2.2 工期2.2.1 工程的合理工期为:- 开工日期:- 竣工日期:2.2.2 如由于不可抗力等原因导致工程延期的,甲方和乙方协商解决,延期期间不计算违约责任。
2.3 工程报酬2.3.1 工程报酬为:- 总工程款:- 工程款支付方式及时间:2.3.2 乙方必须按照合同约定的支付方式和时间,按时支付工程款。
2.4 工程质量2.4.1 乙方承诺按照国家相关法律法规,按照合同约定的技术标准和工艺要求,保证工程的质量达到合同约定的标准。
2.4.2 在工程完工之后,甲方将组织验收工程,验收合格后方可支付工程款。
2.5 保证金2.5.1 乙方须向甲方缴纳保证金,金额为工程总价的百分之十。
2.5.2 在工程完工并完成验收后,甲方无任何异议,乙方缴纳的保证金将无息退还。
2.6 违约责任2.6.1 在工程施工过程中,任何一方违反合同约定,均应承担违约责任。
2.6.2 违约方应向守约方支付违约金,违约金的金额为合同总价的百分之十。
2.6.3 如一方因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行合同,应及时通知对方并提供相关证明,免除因此产生的违约责任。
2.7 解决争议2.7.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
2.7.2 若协商不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
2019年建设工程施工合同协议书范本
2019年建设工程施工合同协议书范本第一章总则第一条甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下合作意向,并制定本施工合同。
第二条合同标的1.本合同标的为甲方委托乙方进行建设工程施工,具体项目信息如下:(1)项目名称:(2)项目地点:(3)项目规模和内容:(4)合同价款及支付方式:2.双方确认合同标的的内容,各自明确各自权利和义务,并且保证合同标的符合法律法规的要求。
第三条施工期限1.乙方应在甲方通知的具体日期开始施工,并按照工程进度计划和时间节点完成施工任务。
2.如果因不可抗力或其他不可预见的情况,导致工程进度延迟,双方应友好协商并及时采取补救措施。
第四条质量和安全保障1.乙方保证施工工艺和材料符合国家相关标准,并按照甲方提供的技术要求进行施工。
2.乙方应设立专业的安全管理团队,确保施工过程中的安全措施得到有效执行,并严禁违规操作和发生意外事故。
第二章价款支付第五条价款和支付方式1.甲方应按照合同约定的价款,按照以下方式及时支付:(1)首期款:(2)进度款:(3)竣工验收合格后的最后一期款:2.甲方支付价款的时间和方式应在合同中明确。
第六条发票和结算1.乙方应准时向甲方提供合法有效的发票和结算单,内容应准确无误。
2.甲方对乙方提供的发票和结算单有权进行核对和审查,如发现问题,有权要求乙方进行修改。
第三章违约责任第七条违约责任的种类和承担方式1.如果一方未能履行合同约定的义务,应承担违约责任。
2.违约方应按照合同约定的方式进行赔偿,并赔偿对方因此所遭受的损失。
第八条强制执行如果一方未能按照合同约定的方式履行义务,另一方有权通过法律途径追究其责任,并申请强制执行。
第四章附则第九条争议解决方式双方如发生争议,应先友好协商解决。
协商不成的,可以向相关部门申请仲裁或提起诉讼。
第十条合同解释和修订本合同的解释和修订应根据中华人民共和国的法律法规进行。
2019年建设工程设计合同协议书范本详细版
建设工程设计合同发包人:________________________________ 设计人:________________________________签订日期:_________ 年 ______ 月______ 日设计人:_______________________________________________________________________发包人委托设计人承担______________________ 工程设计,工程地点为_______________ ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采用的主要技术标准是:______________________________________第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3中标函(文件).23发包人要求及委托书.334投标书.第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1 双方商定,本合同的设计费为____________________ 万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计____________ 万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
2019建设工程设计合同范本5篇
2019建设工程设计合同范本5篇建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。
下面是小编搜集的2019建设工程设计合同范本5篇,希望对你有所帮助。
2019建设工程设计合同范本(1)建设公司单位:_______________________甲方设计公司单位:_______________________乙方。
一、建设工程名称作为甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
二、建设工程甲方义务1、在工程开工前,作为甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,作为甲方应提供必要的工作条件。
3、作为甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、建设工程乙方义务1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
2、作为乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、建设工程设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
2019年设计施工合同范本
2019年设计施工合同范本【导语】设计+施工一体化,现在装修房子常采用的方式。
【篇一】建设单位(甲方):布展施工单位(乙方):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。
一、工程概况1。
工程名称:2。
工程地点:3。
承包范围:展厅布展设计及施工4。
建筑面积:约平方米5。
承包方式:包工包料、设计施工一体化6。
工程内容:布展设计施工一体化:含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善,以及配套工程的安装,局部吊顶、地面面层的铺饰,模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备,LOGO设计表现制作等。
布展项目内容是由乙方所提供的,经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容,为本合同签订的依据。
合同生效后,乙方在15日内完成方案设计优化,报甲方审核。
二、合同工期1。
开工日期:年月日2。
竣工日期:年月日3。
合同工期总日历天数X天。
三、质量标准布展质量标准:合格四、合同价款金额(大写人民币):XXXXX元整。
(小写人民币)¥:XXXXX元五、付款方式1.合同签订后七日内应预付项目总款的30%。
2。
方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。
3。
内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的30%。
4。
布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。
5。
工程余款为项目总款的2%,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟。
数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。
保修期满后两周内支付。
2019年建设工程设计合同协议书范本
编号:_____________建设工程设计合同建设单位:________________________________________________设计单位:___________________________签订日期:_______年______月______日建设单位:____,以下简称甲方;设计单位:____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(填写甲方名称)联系地址:(填写甲方联系地址)联系人:(填写甲方联系人及联系方式)乙方:(填写乙方名称)联系地址:(填写乙方联系地址)联系人:(填写乙方联系人及联系方式)鉴于甲乙双方为了开展建设工程,并借此制定本合同。
经双方友好协商,一致同意签订以下合同:第一条工程名称本合同所涉及的工程名称为:(填写工程名称)。
第二条工程范围2.1 本工程的范围包括但不限于以下内容:(工程所涉及的具体范围)2.2 本工程具体的施工图纸、设计方案、技术要求、质量标准等详细规定,由甲方在合同签订后的5个工作日内提供给乙方。
乙方应当按照这些规定进行施工。
第三条工程工期3.1 本工程的工期为:自(日期)起至(日期)止。
3.2 若因甲方原因造成施工期间的延误,甲方应按日向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程的总价款为:(填写总价款金额)。
4.2 工程价款支付方式如下:(工程价款按阶段支付的具体方式)第五条工程质量保证5.1 乙方应保证本工程所使用的材料及施工过程符合国家相关标准。
5.2 乙方应按照约定的质量标准进行施工,如乙方施工质量不符合约定的标准,乙方应承担相应的返工及修复费用。
第六条违约责任6.1 若乙方未按本合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
6.2 若甲方未按合同约定的方式及时间支付工程价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金金额为欠款金额的万分之(填写滞纳金利率)。
第七条纠纷解决方式7.1 本合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。
7.2 若协商不能解决争议,可依法向当地人民法院提起诉讼解决。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
(后续为文档结尾处)1、所涉及附件如下:(具体附件名称及内容)2、如下所涉及的法律名词及注释:(具体法律名词及注释)3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(可能遇到的困难及解决办法)。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)鉴于乙方具备从事建设工程施工的能力和资质,甲方拟委托乙方进行建设工程施工,并经双方协商一致,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程施工,乙方应按照甲方的要求和合同约定,按时保质保量地完成施工任务。
第二条工程内容及规模1. 工程名称: (填写工程名称)2. 工程地点: (填写工程地点)3. 工程时间: (填写工程起止时间)4. 工程规模: (填写工程规模)5. 工程的设计、施工、验收标准和规范等应符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为: (填写合同价款总额,按照人民币大写和小写的方式写明)2. 支付方式: (填写支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 合同价款的支付周期和方式: (填写具体的支付周期和方式,如按工程进度支付等)4. 甲方应在支付期限内按时支付合同价款。
第四条质量保证和验收标准1. 乙方应按照工程规划和设计要求,严格执行施工工艺和操作规程,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应按照国家相关规定进行工程验收,合格后方可交付甲方。
3. 如因乙方施工不符合规范要求导致的工程质量问题,乙方应负责修复或承担相应的责任。
第五条安全生产责任1. 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产要求,制定并严格执行施工安全方案,确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致产生事故或者损失,乙方应承担相应的责任。
第六条保密条款1. 乙方在履行合同过程中可能接触到甲方商业秘密或其他保密信息,乙方应承诺保守秘密,不得泄露给第三方。
2. 无论是合同期间还是合同终止后,乙方对获知的商业秘密或保密信息,都应负有保密义务。
第七条违约责任1. 甲乙双方若出现违约情况,应遵循国家相关法律法规的规定进行解决,并相互承担相应的违约责任。
2. 构成违约的一方须承担对方因此而遭受的一切损失,并赔偿相应的违约金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本合同编号:______________甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________合同签署日期:_____________________一、工程概况1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程性质:_____________________4. 工程规模及主要内容:_____________________5. 工期:_____________________6. 交工验收标准:_____________________二、合同条款1. 合同总价款及支付方式:_____________________2. 工程设计变更:双方协商一致,经甲方书面同意后方可进行。
3. 工程款支付进度:_____________________4. 施工质量标准:按照《建筑工程质量验收规范》执行。
5. 施工过程管理:合同实施过程中,乙方应当按照甲方要求,进行现场管理、安全保障等工作。
6. 违约责任:对于违反合同约定的一方,应当承担相应的违约责任。
7. 合同变更和解除:须经双方协商一致,并采取书面形式进行变更或解除。
三、保证金1. 乙方应对甲方支付保证金,金额为合同总价款的5%,作为履约保证。
2. 合同履约期满后,甲方应当返还乙方保证金,如有违约行为,甲方有权扣押保证金并要求乙方承担相应违约责任。
四、附件1. 工程设计图纸及说明2. 相关技术规范3. 土地使用证4. 环境影响评价报告5. 合同付款明细表五、法律名词及注释1. 建筑工程质量验收规范:指国家制定的对建筑工程质量进行验收的规范文件,用于评定工程质量达到一定标准。
2. 违约责任:指当一方违反了合同约定的条件,造成损失,需要承担相应的法律责任。
2019年建设工程施工合同协议书范本标准
2019年建设工程施工合同协议书范本标准2019年建设工程施工合同协议书范本标准一、合同背景根据中华人民共和国相关法律法规,特制定此《2019年建设工程施工合同协议书范本标准》(以下简称“本范本”),旨在规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同适用于2019年及以后签订的建设工程施工合同。
二、合同主要内容1. 合同双方:本合同由以下双方订立:甲方(合同指定人):乙方(承包商/施工单位):2. 合同项目:本合同所涉及的建设工程项目为:3. 合同签订日期:本合同于年月日签订。
4. 合同期限:本合同自签订之日起生效,至建设工程竣工并经验收合格之日终止。
5. 合同价款:本合同工程总价为(大写)人民币(小写)万元。
6. 支付方式:工程款项的支付方式如下:首付款:合同签订后天内支付合同总价款的 %。
进度款:按照工程进度完成情况和款项划分进度支付。
保留款:工程竣工并经验收合格后天内支付保留款,保留款比例为 %,金额为元。
7. 工程进度和交付时间:乙方承诺按照合同约定,按时交付建设工程,并保证工程质量符合相关国家规定。
具体工程进度和交付时间如下:工程进度计划:预计开工日期:预计竣工日期:工程交付时间:工程竣工日期为合同约定竣工日期。
8. 工程质量和保修期限:乙方保证工程质量符合国家有关法律法规和技术标准,并按照合同约定提供相应的质量保修期。
9. 变更和索赔:双方一致同意,在工程施工过程中,如有需要变更工程设计或工程量,应按照相关法律法规办理变更手续,并调整合同价款及施工期限。
如发生合同争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可依法提起诉讼。
10. 解除合同:以下情况之一出现,甲方有权终止合同,并要求乙方根据实际施工情况返还已支付款项,并承担相应的违约责任:乙方未按照合同约定履行义务;乙方出现严重违约行为;乙方未经甲方同意私自转包、分包工程。
11. 争议解决:本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
三、合同附则1. 本合同未涉及到的事项,可由双方通过补充协议约定。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方:[填写甲方名称]法定代表人/负责人:[填写甲方法定代表人/负责人]联系地址:[填写甲方地址]:[填写甲方联系]传真:[填写甲方传真][填写甲方电子邮箱]乙方:[填写乙方名称]法定代表人/负责人:[填写乙方法定代表人/负责人]联系地址:[填写乙方地址]:[填写乙方联系]传真:[填写乙方传真][填写乙方电子邮箱]鉴于甲方拟进行[填写工程的具体描述]的施工任务,乙方具有施工能力,双方本着平等、自愿、公正的原则,经友好协商达成以下合同:一、工程范围1.1 工程的具体描述[填写工程的具体描述]1.2 工程地点[填写工程地点]1.3 工程工期[填写工程工期]二、合同价款及支付方式2.1 合同总价款合同总价款为人民币[填写合同总价款]元。
2.2 价款支付方式根据工程进度,乙方可向甲方提出合理的付款要求。
甲方应在收到乙方付款申请后 [填写付款期限] 内支付相应款项。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量要求[填写工程质量要求]3.2 工程验收标准[填写工程验收标准]四、工程保修4.1 保修期限工程完工后,甲方享有保修期为[填写保修期限]的服务。
4.2 保修内容甲方在保修期内发现工程存在质量问题时,有权要求乙方进行免费修理、更换、退货等。
五、违约责任5.1 甲方违约责任甲方违约时,应向乙方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
5.2 乙方违约责任乙方违约时,应向甲方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
六、争议解决6.1 本合同的解释及争议解决适用法律本合同的解释及争议解决应适用[填写适用的法律法规]。
6.2 争议的解决方式本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,并按仲裁裁决履行。
七、其他约定事项[填写其他约定事项]八、附件本合同所涉及的附件如下:1. [填写附件名称]2. [填写附件名称]3. ...九、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及其注释如下:1. [填写法律名词]:[填写注释]2. [填写法律名词]:[填写注释]3. ...十、可能遇到的困难及解决办法1. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]2. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]3. ...本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:____________(委托人)乙方:____________(承包人)以下简称甲方和乙方为合同双方。
鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力,甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方,双方经协商一致,达成以下合同:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行,并保障双方的合法权益。
第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容:1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。
第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收并完成最终结算为止。
2. 合同生效后,除非经过双方协商一致,并以书面形式作出补充协议,否则不得擅自变更或解除。
第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称:____________(填写工程名称)。
2. 工程地点:____________(填写工程地点)。
第五条工程规模和性质1. 工程规模:____________(填写工程规模)。
2. 工程性质:____________(填写工程性质)。
第六条工期1. 工期:本工程计划工期为_______天,具体工期安排见工程进度计划。
第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资:本工程总投资为_______元。
2. 工程款项支付方式:按照工程进度计划和质量要求,分期支付工程款项。
第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分:详细列出工程的各个部分,包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。
2. 工程范围说明:对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。
...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更协议。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)2023简版
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)1. 引言该文档为2019年建设工程施工合同的示范文本,旨在规范和约定建设工程项目的各项合同条款。
本文档由建设工程相关部门制定,供相关各方在签订合同时参考使用。
2. 合同标的2.1 工程名称本合同标的为命名为[工程名称]的建设工程项目。
2.2 工程位置本工程位于[工程位置]。
2.3 工程内容本合同的施工内容包括但不限于: [工程内容]。
3. 合同条款3.1 合同价格乙方应按照本合同约定的施工内容完成工程,并向甲方支付合同价格。
合同价格为[合同价格]。
3.2 工程周期本工程的施工周期为[工程周期],自合同生效之日起计算。
如因不可抗力等原因导致工程周期延长,双方应协商解决。
3.3 施工质量乙方应按照相关建设规范和标准进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律、法规的要求。
3.4 施工进度乙方应按照工程进度计划进行施工,并定期向甲方报告工程进度。
如乙方未按时完成施工进度,甲方有权要求乙方采取相应措施加快工程进度。
3.5 工程变更如遇工程变更,双方应协商解决,并及时签订补充协议。
工程变更造成的费用变动由双方共同商定,补充协议应明确工程变更的内容、费用变动和工程周期变更等。
3.6 施工保证金乙方应按照合同约定向甲方提供施工保证金,并在工程竣工、移交后经甲方验收合格后予以退还。
3.7 工程质量保修在工程竣工、移交后的质量保修期内,如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修补或改正,费用由乙方承担。
4. 合同履行4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律约束力。
4.2 合同变更与解除除非经双方协商一致,否则不得擅自变更合同内容。
如因不可抗力等原因需要解除合同,应及时通知对方,并按照法律规定进行处理。
4.3 合同争议的解决如发生合同争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_____________建设工程设计与施工合同
甲方:________________________________________________
乙方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
委托方(甲方):
代表人:
设计人(乙方):
设计证书等级:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方就____________项目的设计、施工就行磋商,为明确双方职责,避免合同履行中发生不必要的纠纷,结合本工程的具体情况,双方特签订如下协议,共同履行。
一、项目概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
4、承包方式:
二、合同价款及支付方法
1、本工程的总工程款预计为____________元,其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为____________元/平方米,估算总设计费____________元。
2、付款方式
(1)合同签订之时,甲方应付总工程款的_______%作为定金。
(结算时,定金折算为工程款)(2)乙方到施工现场完成测量时,甲方应支付工程款的_______%作为进度款。
(3)乙方向甲方提交平面方案图时,甲方应支付工程款的_______%作为设计费。
(4)乙方向甲方提交平立面图及剖面图时,甲方应支付工程款的_______%作为设计费。
(5)乙方向甲方提交水电施工图时,甲方应支付工程款的_______%作为进度款。
(6)乙方提交效果图,经甲方确认后,甲方应支付工程款的_______%作为进度款。
(7)工程完工验收后,经甲方确认,甲方应支付工程款的_______%作为进度款。
剩余工程款_______%作为质量保证金,于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。
三、图纸要求
1、乙方提交的设计图纸应该详细,且应标明材质、用料和颜色。
2、乙方每期提交的图纸均应提供_______份,甲方要求提交更多份数时,乙方不得拒绝。
3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。
4、甲乙双方约定,完成图纸的总工期为_______天,从甲方支付定金时开始计算,乙方完成每期图纸不得超过_______天,若乙方提交图纸后甲方不及时确认造成工期延误的,由甲方负责;若乙方无故拖延工期的,甲方可相应扣除乙方的设计费。
5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改,则乙方应修改至甲方满意,且不得加收设计费。
6、若甲方将图纸提交审批时,上级领导认为图纸不合格,则甲方可要求乙方进行修改,乙方可要求甲方增加一定的设计费。
四、甲方责任
1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
五、乙方责任
1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。
负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。
按规定参加工程竣工的验收。
3、乙方应保证该设计的使用年限应达到_______年,若应设计问题达不到要求的,乙方应承担相应责任。
六、保密条款
本合同设计的所有文件均属保密资料,合同双方均应保证任何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露,不被再次进行其他商业使用,若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项目上
重复使用,甲方须与乙方协商。
七、违约责任
1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时,从应提交日期的次日起计算,每延误一天,乙方向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费_______%,作为违约金。
2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
3、甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。
乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
4、任何一方违反本合同的任意规定,给对方造成损失的,责任方均应向守约方支付违约金,如无必要,合同继续履行。
八、合同效力条款
1、本合同经甲乙双方代表签字后生效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字的日期为准。
2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前_______天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。
未达成协议前,本合同继续有效。
3、因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不予退还。
4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止,双方协议提前终止的除外。
九、附则
1、本合同签订后工程不得转包。
2、本合同一式_______份,甲、乙双方各执_______份,交工程所在地建筑主管部门备案_______份。
3、本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
4、本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商解决,双方协商不成时,均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。