公路工程合同协议书
公路工程施工监理合同协议书样板5篇
公路工程施工监理合同协议书样板5篇篇1公路工程施工监理合同协议书甲方（监理单位）：______（委托人名称）乙方（监理单位）：______（监理单位名称）为明确双方在公路工程施工监理工作中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《工程建设监理规范》等法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。
一、监理项目概况根据委托人的要求，监理单位将对______公路工程施工过程进行监理工作。
具体监理项目范围为______。
二、监理服务内容1.监理单位应根据法律法规和委托人的要求，对工程施工过程进行监理，负责监督施工单位的施工行为是否符合相关规范标准。
2.监理单位应及时向委托人报告工程施工情况，包括进度、质量、安全等方面的情况，并提出监理意见。
3.监理单位应对施工单位提出的技术疑问及时解答，并配合委托人处理工程施工中出现的问题。
4.监理单位应按照合同约定和相关规范，对工程施工材料、设备及施工质量进行检查验收，并签发相应的监理意见和证明文件。
三、监理费用及支付方式1.监理费用为______，由委托人按照约定的付款方式支付给监理单位。
2.支付方式为每______支付一次，共分______次支付。
四、合同生效及期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
如有延期情况，需双方协商确定延长合同期限。
五、违约责任1.若一方未履行合同义务或违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2.监理单位在工程监理中有故意或重大过失的行为，则需承担相应的法律责任。
六、其他事项1.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充。
3.本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁途径解决。
甲方（监理单位）：________（盖章）乙方（委托人）：________（盖章）签订日期：________以上为本公路工程施工监理合同协议书样板，双方应严格按照合同规定履行各自的义务，确保工程施工能够顺利进行并取得良好的监理效果。
公路工程施工监理合同协议书样版5篇
公路工程施工监理合同协议书样版5篇篇1甲方：XXX公路工程建设指挥部乙方：XXX监理咨询有限责任公司根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同。
一、工程概况工程名称：XXX一级公路南段路基、路面、桥涵、绿化、沿线设施工程工程地点：XXX二、监理范围和监理工作内容1. 监理范围：本合同段所有工程的施工监理。
2. 监理工作内容（1）编制并签发开工令、停工令、复工令。
（2）审查承包人提出的实施性施工组织设计。
（3）审查承包人提交的有关施工计划、方案、申请、变更设计报告等。
（4）检查、监督承包人严格按照合同规定的质量标准、工期要求施工，并按合同规定及时支付工程款。
（5）对承包人提出的索赔报告进行调查、核实，提出处理意见。
（6）检查、监督工程现场的安全生产、文明施工情况，对承包人提出的安全生产专项方案进行审查。
（7）组织工程各部位的初验，参加业主组织的工程竣工验收。
（8）整理合同文件档案资料，编制工程决算。
（9）协助业主办理工程交接事宜。
（10）完成合同文件规定的其他工作内容。
三、监理依据与要求1. 监理依据（1）国家、省、市颁布的有关法律、法规、规章及文件。
（2）本合同文件。
（3）经审核批准的设计图纸及变更设计文件。
（4）工程质量标准、规范、规程、工艺标准和上级颁发的施工验收规范和质量检验评定标准。
（5）经审核批准的施工组织设计和工程进度计划。
2. 监理要求（1）监理单位要严格按照监理合同、监理程序和工作制度要求，认真履行监理职责，同时确保监理人员及监理工作的连续性、稳定性。
（2）监理人员要熟悉图纸、规范及工程现场，了解工程进展情况和存在的问题，并采取相应的监理措施。
（3）总监理工程师要常驻现场，每月在现场工作时间不得少于22天，驻地监理工程师不得少于28天，并不得在其他项目兼职。
（4）监理人员要按合同规定的监理权限和程序办事，重大问题及时向业主汇报。
（5）监理人员要遵守职业道德，不得泄露与本工程有关的技术与商业秘密。
公路工程施工监理合同协议书模板8篇
公路工程施工监理合同协议书模板8篇篇1甲方：XXX（委托方）乙方：XXX（监理方）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供公路工程施工监理服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXX公路工程施工监理2. 工程地点：XXX3. 工程范围：本合同段公路工程的施工监理，包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道等工程的施工监理。
4. 合同金额：人民币XXX万元整（￥XXXXXX）。
二、监理服务内容1. 乙方负责本合同段公路工程施工过程中的全面监理工作，确保施工质量、进度和安全。
2. 乙方需按照国家相关法律法规和行业标准，制定监理工作计划和实施细则，并严格按照计划执行。
3. 乙方需对施工单位的施工质量和进度进行监督，确保施工符合设计要求和标准。
4. 乙方需协助甲方进行工程验收，确保工程质量和安全。
5. 乙方需提供必要的现场办公设施和交通设备，确保监理工作的顺利进行。
三、监理服务期限本合同自签订之日起生效，有效期为XX个月，即自XXXX年XX 月XX日至XXXX年XX月XX日。
四、付款方式1. 甲方需在合同签订后XX日内向乙方支付合同金额的XX%作为预付款。
2. 乙方完成监理工作并经甲方验收合格后，甲方需在XX日内支付剩余的XX%款项。
3. 付款方式：银行转账。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一日需向乙方支付合同金额XX%的违约金。
2. 乙方如未按照合同约定提供监理服务，每逾期一日需向甲方支付合同金额XX%的违约金。
3. 甲乙双方如有其他违约行为，需按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。
交通部公路合同协议书范本
合同编号：____________________签订日期：____年__月__日签订地点：____________________甲方（公路建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（公路施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要修建、改建或养护公路，乙方具备相应的资质和能力，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目内容：____________________1.5 项目工期：自合同签订之日起____个工作日内完成。
第二条合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）____元整（￥_______元）。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，乙方提交合格的施工图纸和施工方案，甲方支付合同总价20%的预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关验收资料，甲方支付已完工程量的80%；（3）工程竣工验收合格，乙方提交相关资料，甲方支付剩余的10%；（4）质保期满，无质量问题，甲方支付剩余的5%。
第三条双方权利义务3.1 甲方权利义务：（1）按照国家有关法律法规和公路建设标准，对公路建设进行管理；（2）按时支付合同约定的款项；（3）为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地、施工用水用电等；（4）监督工程质量，确保工程质量符合国家相关标准。
3.2 乙方权利义务：（1）按照合同约定的时间、质量、标准完成公路建设任务；（2）遵守国家有关法律法规和公路建设标准，确保工程质量；（3）按时提交工程进度报告和验收资料；（4）按照甲方要求进行施工，确保施工安全。
公路工程代建协议书模板
公路工程代建协议书模板甲方（委托方）：_____________________乙方（代建方）：_____________________鉴于甲方为_____________________公路工程的建设单位，乙方为具有相应资质的代建单位，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代建_____________________公路工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________公路工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程规模及主要建设内容：_____________________。
1.4 工程总投资：_____________________。
第二条代建范围2.1 乙方代建范围为甲方委托的_____________________公路工程的全过程代建管理，包括但不限于工程前期工作、施工管理、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调等。
第三条代建期限3.1 本工程代建期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。
第四条代建费用4.1 代建费用按照国家相关规定及双方约定的标准计算，具体数额为：_____________________。
4.2 代建费用支付方式为：_____________________。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权对乙方的代建工作进行监督和检查。
5.2 甲方应按照本协议书的约定及时支付代建费用。
5.3 甲方应提供必要的工程资料和条件，以保证乙方顺利开展代建工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照本协议书的约定收取代建费用。
6.2 乙方应按照国家有关工程建设的法律法规和标准规范，认真履行代建职责。
6.3 乙方应定期向甲方报告工程进展情况，并接受甲方的监督和检查。
第七条工程质量与安全7.1 乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，并对工程质量承担相应责任。
公路工程施工监理合同协议书范本8篇
公路工程施工监理合同协议书范本8篇篇1甲方（业主/建设单位）：________________________乙方（监理单位）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，甲乙双方为了共同完成公路工程项目的施工监理任务，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况工程名称：_____________________________公路工程施工监理项目工程地点：_____________________________工程规模：_____________________________________二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的公路工程施工阶段进行全过程监理。
2. 监理内容包括但不限于：施工质量控制、进度控制、安全管理、计量支付、合同管理等。
三、合同期限本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：按照工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程规模及工期等实际情况确定。
2. 支付方式：按工程进度分期支付，具体包括预付款、进度款和尾款等。
五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务：1. 提供工程相关资料，确保资料的准确性和完整性。
2. 按照合同约定支付监理费用。
3. 对乙方提出的合理化建议及时予以采纳。
4. 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
（二）乙方权利与义务：1. 全面履行监理职责，确保施工质量、进度和安全达标。
2. 制定监理规划，实施监理细则。
3. 及时报告施工过程中的问题和风险。
4. 遵守职业道德规范，不得泄露甲方商业秘密。
5. 配合甲方进行工程验收和资料整理工作。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权暂停监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未全面履行监理职责，造成工程质量、进度或安全问题，乙方应承担相应的违约责任和经济损失赔偿。
公路护坡工程施工合同书(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需对某公路路段进行护坡工程，乙方具备相关施工资质，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：某公路路段护坡工程1.2 工程地点：某公路路段1.3 工程规模：根据甲方提供的工程量清单，护坡总长度为X米，总面积为Y平方米。
1.4 工程内容：包括护坡设计、施工、材料供应、验收及保修等。
二、合同工期2.1 乙方应按照甲方要求，在合同签订后X天内完成护坡工程施工。
2.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
三、工程款支付3.1 合同总价为人民币XX万元整（大写：XX万元整）。
3.2 甲方在合同签订后X天内支付合同总价XX%的预付款。
3.3 乙方完成护坡工程施工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价XX%的进度款。
3.4 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价XX%的竣工款。
3.5 保修期满后，甲方支付合同总价XX%的保修金。
四、工程质量与标准4.1 乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量标准为合格，如出现质量问题，乙方应承担相应责任，并负责修复。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
五、材料供应5.1 乙方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于水泥、砂石、钢筋等。
5.2 乙方提供的材料必须符合国家相关标准和规范，确保工程质量。
5.3 甲方有权对乙方提供的材料进行抽检，如不合格，乙方应承担相应责任。
六、安全与环保6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
公路工程施工监理合同协议书通用版8篇
公路工程施工监理合同协议书通用版8篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________公路工程施工项目工程地点：____________________工程规模：____________________（具体描述工程规模）二、监理范围与内容1. 监理范围：本工程监理范围包括施工图纸所示的全部工程内容。
2. 监理内容：包括但不限于工程质量监督、进度控制、计量支付、安全生产监管、合同管理等。
三、监理期限监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元（大写：________元整）。
具体费用计算方式详见附件。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照双方另行约定的支付计划执行。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务，并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用，并为乙方提供必要的工作条件。
3. 甲方应及时向乙方提供与工程相关的资料，确保乙方能够充分了解工程情况。
4. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议，对乙方提出的合理建议应予以采纳。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应提供合格的监理服务，确保工程监理工作的高效进行。
3. 乙方应根据工程实际情况，制定详细的监理计划，并报甲方备案。
4. 乙方应对施工现场进行巡视检查，及时发现并纠正施工中存在的问题。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得擅自泄露或向第三方提供。
6. 乙方应对其监理工作负责，因乙方工作失误造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
公路工程移交协议书范本
公路工程移交协议书范本甲方（建设单位）：____________乙方（施工单位）：____________丙方（监理单位）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方建设的__________（公路工程名称）项目（以下简称“本项目”）的施工、监理及移交事宜，达成如下协议：一、项目概况本项目位于__________（地理位置），路线全长__________公里，采用__________（等级）标准建设，主要包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞等工程。
工程总投资约为__________元。
二、甲方职责1. 负责项目的立项、审批、招投标等前期工作；2. 按照合同约定及时支付工程款项；3. 提供施工场地、基础设施及施工环境；4. 协调解决施工过程中的重大问题；5. 对工程质量、安全、进度等进行监督和管理。
三、乙方职责1. 按照设计和施工规范要求，组织施工；2. 确保工程质量、安全、进度达到合同约定；3. 接受甲方的监督和管理；4. 承担施工过程中的质量、安全、环保等责任；5. 协助丙方进行监理工作。
四、丙方职责1. 按照监理合同约定，对施工过程进行监督；2. 审核施工单位提交的工程进度、质量、安全等方面的报告；3. 对施工现场进行定期检查，发现问题及时通知乙方整改；4. 协助甲方对工程进行验收。
五、移交事项1. 本项目完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料，包括设计文件、施工记录、质量检测报告等；2. 甲方应按照合同约定对工程进行验收，验收合格的，办理移交手续；3. 移交手续包括但不限于：工程验收报告、移交证书、工程保修书等；4. 乙方在移交后应继续承担保修责任。
六、违约责任1. 任何一方违反本协议的，应承担相应的违约责任；2. 因不可抗力导致不能履行本协议的，受影响方不承担违约责任；3. 甲方逾期支付工程款项的，应支付违约金；4. 乙方未按照设计要求施工或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方整改或返工，并支付相应费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路工程施工合同 页脚内容10 公路工程合同协议书 （副 本）
工程名称：禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程 三标段
发 包 人：禹州市交通运输局 承 包 人：河南鸿盛建筑工程有限公司 公路工程施工合同
页脚内容10 日期：2017年11月13日
公路工程合同协议书 禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称），已接受河南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段，为梁北镇苏王口村公路工程项目。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； 公路工程施工合同 页脚内容10 （6）公路工程专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书； （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （13）施工组织设计安排； （14）项目监理委任书； （15）农民工工资支付承诺； （16）发包人下发的管理文件； （17）其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释，如有不明确和不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖拾柒万零贰佰贰拾伍元整（￥970225.00元），最终结算费用以财政审核为准。 5.承包人项目经理：陈光。技术负责人：张守乾。 6.工程质量符合合格标准。 公路工程施工合同 页脚内容10 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照监理人指示开工，工期为60日历天。 10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 11.本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容的内容不一致时，以正本为准。 12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议时合同的组成部分。
发包人：禹州市交通运输局（盖单位章） 承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司（盖单位章）法定代表人 法定代表人 或其委托代理人： （签字） 或其委托代理人： （签字）
年 月 日 年 月 日 廉政合同 根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，禹州市郭连镇黄台公路工程施工合同 页脚内容10 寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）建设工程的项目法人禹州市交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位河南鸿盛建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。 1、发包人和承包人双方的权利和义务 （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。 （2）严格执行禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。 （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。 （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 2、发包人的义务 （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 公路工程施工合同 页脚内容10 （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 3、承包人的义务 （1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 （2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 （3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 （4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 4、违约责任 （1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 （2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。 5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 7、本合同作为禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。 公路工程施工合同 页脚内容10 8、本合同一式十份，由甲乙双方各执四份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：禹州市交通运输局（盖单位章） 承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司（盖单位章）法定代表人 法定代表人 或其委托代理人： （签字） 或其委托代理人： （签字）
年 月 日 年 月 日 发包人监督单位：（全称）（盖单位章） 承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
安全生产合同 公路工程施工合同
页脚内容10 为在禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人河南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同： 1.发包人职责 （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 （2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 （5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 2.承包人职责 (1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路 工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 (2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 (3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职公路工程施工合同 页脚内容10 负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 (4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 (5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 （6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 （7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 （8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 （9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 （10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 （11）在整个施工过程中，承包人应对所雇员工和所用机械的安全负全责。在此期间，承包人应采取各种必要的安全保卫措施，以防止重大安全事故的发生。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的安全保卫措施而导致或发生的人身伤亡、机械损坏或丢失、罚款、索赔、诉讼费用及其它一切责任均